施工作为建设工程的重要环节,需要建立科学的施工管理体系,提高工程质量。以下是一些施工范例,供大家参考。这些范例都是在实际工程中取得良好效果的,希望可以给大家一些启示和借鉴,让我们一起来看看吧。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇一
编号:
甲方:
乙方:
甲方于20xx年01月04日与乙方签订了濮阳市创亿机械设备有限公司合同(协议),经甲方审查,具备安全生产施工作业条件,为了保证乙方作业人员的人身安全和甲方人员安全和设备安全运行,经双方协商,签订如下协议:
一、施工项目名称:
钢结构制造与防腐施工。
二、作业起止时间:
20xx.01.04。
三、双方责任:
甲方:
1、负责审查乙方队伍安全作业证,负责对乙方有关人员进行安全及现场文明施工教育。
2、负责审查乙方施工作业安全组织措施。
3、有权制止乙方不符和安全作业规定的作业行为,在甲方日常安全环境、现场文明施工检查过程中发现乙方有违章、违规行为,则有权下发罚款通知单,对乙方进行经济处罚。
4、施工队伍在施工现场发生事故,组织有关部门对现场进行勘察,处理事故现场,尽快恢复生产。
乙方:
1、施工队伍进入施工现场要严格遵守甲方hse管理方面的有关规定。
2、施工队伍作业应明确安全工作负责人,并向甲方提供保证施工作业的安全措施,并严格执行。
4、施工作业队伍在施工现场发生事故后,应向甲方安全部门立即汇报并提供书面的事故报告,写明事故经过、原因分析及发生事故后采取的防范措施,经甲方安全等有关部门认可后,方可继续作业。
5、进入施工作业区,应向甲方安全部门交纳人民币1000-5000元现金,或者按照工程合同款的1%作为安全押金,作为安全施工作业风险抵押金,在施工过程中如果能遵守甲方安全环境管理规定,能做到工完料净场地清,不发生事故,施工结束经甲方安全部门负责人在安全协议书上签字认可后,全部退还安全施工作业保证金,如果在甲方日常安全环境、现场文明施工检查过程中发现乙方有违章、违规行为,罚款金额从乙方交的保证金里面直接扣除。
6、施工作业队伍在作业中造成乙方员工人身伤亡事故及甲方的人身伤亡和损坏设备事故,乙方负责全面责任,安全风险抵押金全部扣除,并赔偿因事故造成双方的'全部经济损失。
7、因违章造成的设备、工具、电路等物品损坏,乙方负责进行赔款。
四、未尽事宜,双方协商解决。
五、现场安全工作负责人:
六、现场安全工作监护人:
七、乙方在签订《外部施工队伍安全协议书》之前,应向甲方提供如下材料:
1、劳动部颁发的《安全生产许可证》,许可证号。
2、作业人员人数及持证上岗情况;
3、保证施工作业的安全措施。
八、附则。
本安全协议书一式两份,双方各执一份。
甲方代表:乙方代表:
(签章)(签章)。
年月日年月日。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇二
甲方单位名称:
乙方单位名称:
一、目的。
为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二、施工项目:
三、施工地点:
四、施工时间:
五、协议内容:
1、乙方进厂(站、库)施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前,必须对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签定《施工安全协议书》,甲方并不承担对乙方进行安全教育内容。
3、施工人员必须穿戴劳保用品如安全帽、安全带等,特种作业人员还必须携带特种作业操作证。
4、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查。
5、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
6、施工过程中使用到甲方的水、电、等,所需费用由乙方单位负担(现场施工配电表,用水按施工人数双方协商费用)。
7、乙方不得在施工现场做饭、住宿。
8、施工完成后,乙方向甲方提供相应施工资料。
9、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
1、现场负责人:
2、安全负责人:
3、材料负责人:
本协议一式三份,甲乙双方各执一份、建设方一份。
该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收后,即告终止。
甲方单位(章):
乙方单位(章):
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇三
为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同资料,进一步明确在施工过程中甲乙双方的安全职责,保护施工人员的安全和健康,防止伤亡事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规,甲乙双方经协商达成一致,并同意按以下条款签订本协议。
1、施工单位必须建立安全生产职责制,加强规范化管理,向施工人员进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动,严格执行安全技术方案。
2、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、礼貌施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥。
3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须贴合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。
4、施工机械进场须经过安全检查,经检查合格的方能使用,并依照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。
5、施工单位应当做好施工现场安全保卫工作,采取必要的防盗措施,在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
6、施工现场发生的'工程建设重大事故的处理,依照国家相关规定执行,同时我方给予20万元的经济处罚并清退出场。
1、甲方有权要求立刻撤走施工场内乙方施工队伍中的违章操作人员。
2、对不贴合安全规定的,建设单位安全管理人员和监理单位安全负责人有权要求施工单位停工和强行整改使之到达安全标准,所需整改费用从工程款中三倍扣除,同时所以造成的一切损失由施工单位承担。
3、违反安全生产、治安、消防、礼貌施工规定的行为,建设单位依据相关规定有权对施工方进行经济处罚。
1、施工单位必须尊重并且服从建设单位现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方职责。
2、施工单位应在合同签约后15天内,呈送安全管理防范方案,详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例,报建设单位批准。但此批准并不减轻施工方的安全职责。
3、施工单位必须执行安全技术方案报批制度、安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度,并做好跟踪检查管理工作。
4、施工单位必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度,按要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。
5、施工单位必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度确保安全方案和措施得到实施;建立工长、班长跟班检查制度和班组自检制度;必须严格执行检查整改制度。
6、施工单位必须严格执行安全防范制度,采取一切严密的、贴合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情景,并保证建设工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。
7、施工单位自带的各类施工机械设备,机械性能应良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报监理单位验收合格后方可使用;大型机械设备和大型防护设施,在自检的基础上申报监理单位,并理解专职部门的专业验收。
8、施工单位必须教育和约束自我的职工严格遵守施工现场安全管理规定。
9、施工单位必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度;必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
10、施工单位必须严格执行职工因工伤亡报告制度,施工单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故,职责和损失均由施工单位负责。
11、如果发生因工伤亡事故,施工单位应在1小时内,以最快捷的方式及时逐级上报上级有关部门。同时施工方积极组织抢救工作,采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。
12、施工单位要积极配合建设单位、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因施工方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的,所造成的一切后果均由施工方承担。
13、施工单位必须承担因为施工单位的原因造成的安全事故的经济职责和法律职责。
14、如果发生因工伤亡事故,建设单位协助施工单位做好事故的善后处理工作。伤亡人员为施工方人员的,施工单位应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作。
1.进入施工现场不戴安全帽,不按规定使用劳动保护用品;。
2.攀登、跨越各种栏、网、架、墙、乘坐非载人提升设备上下,从上抛掷物料、垃圾;。
3.无证进行特种作业;。
4.擅自改变安全技术方案,拆改、移动或故意损坏安全设施,安全标志;。
5.乱拉乱接临时用电线路,擅自动用电器设备的;。
6.擅自带未满16岁人员进入施工现场;。
7.宿舍区乱倒垃圾、乱泼脏、废水的、乱扔烟头、乱倒剩饭剩菜;。
8.不服从管理,拒绝安全管理检查人员指导,威胁、漫骂、侮辱、殴打管理人员的;。
10.拆改、移动防护设施后,不按要求恢复,也不采取弥补措施的;。
12.偷盗现场的物资、设备、零星配件的。
4.违章指挥行为造成隐患、险情、未遂事故或伤害他人的;。
6.未及时做到工完料清的;。
7.随意乱倒建筑垃圾的;。
8.违章指挥造成事故的;。
9.发生紧急情景未能及时排除、制止或报告的;。
10.发生工伤事故未能及时抢救人员及保护现场的。
1、施工单位必须执行其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,施工现场因安全生产不达标而造成的罚款等损失均由施工方承担。
2、施工单位应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的职责和所以而发生的费用由施工单位承担。非施工方职责的伤亡事故,由职责方承担职责和有关费用。
3、施工单位必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,以及建设单位对施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并理解各方的安全检查。对建设单位及其他相关部门所签发的隐患整改通知,施工方应在指定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不贴合要求的,建设单位有权对施工方进行5万元的经济处罚,该款直接从工程款中扣除。
4、因施工单位管理以及自身防范措施不到位或施工方工人职责造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济职责、事故法律职责以及事故的善后处理均由施工方独自承担,所以给建设单位造成的经济损失由施工方负责全额赔偿。
本协议为施工合同补充条款,经双方签字盖章后生效,与施工合同具有同等法律效力,双方应认真履行。
本协议一式四份,甲乙双方各持二份。
甲方:__________(章)乙方:__________(章)。
法定代表人:_______法定代表人:________。
____年____月____日____年____月____日。
文档为doc格式。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇四
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
鉴于甲方委托乙方承担安全保卫工作,根据相关法律法规,为严格明确甲乙双方安全管理责任,维护双方合法权益,在平等、自愿、公平和诚实的原则下,双方就安全事项协商一致,达成如下协议:
一、本协议履行期限与双方签订的《中粮保安外包合同》履行期限相同,属合同的附件,与合同具有同等法律效力。如有未尽事宜,双方协商后可签订补充协议。
二、乙方每月10日前须将派驻甲方所有保安人员(含试用期保安员)名单、人员照片及无犯罪记录证明、身份证复印件等相关资料报甲方备案,对于有变动的队员,也需及时上报甲方,并附上前述材料。
三、乙方在甲方的管理区域内应:
1.负责对保安员进行上岗前、上岗后的安全教育和日常安全管理工作,保安员应具备相应的安全知识和能力。由于未进行安全培训,或安全培训不到位造成的事故、损失和后果,由乙方承担全部责任。
2.严禁保安员或车辆私自进入甲方其他不需保安巡检的生产区域,如天然气、淀粉粉尘危险区域内等危险区域,由此造成的事故,责任由乙方承担。
3.乙方应当接受甲方的安全监督管理,遵守甲方的安全规章制度,并接受甲方提供的安全教育。
四、乙方须根据本行业要求及国家相关规定为在甲方工作的乙方所有人员缴纳国家规定的各类社会保险等,其费用由乙方自行承担。
五、乙方保安员在甲方工作过程中,因公产生的各类职业病、人身、财产安全事故、保安上下班及工余时间出现的交通事故或其他安全事故,均由乙方自行负责。
六、在合同有效期内,乙方如不遵守法律法规或甲方管理规定,未能达到本合同约定的标准和要求,甲方有权开具处罚单,处罚金额在每月结算时进行扣除。造成人员伤亡、其他事故、设备设施的财产损失或对第三方造成损失的,甲方有权单方终止合同,并由乙方承担由此造成的一切直接和间接经济损失。
七、争议的解决。
本协议在履行中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成的,任何一方均有权将协议争议事项向甲方公司注册所在地人民法院提起诉讼,通过法定程序解决。
八、本协议壹式肆份,甲、乙双方各执贰份。
九、本协议经双方盖章、签字后生效。
甲方盖章:乙方盖章:
法定代表人签字:法定代表人签字:
____年__月__日____年__月__日。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇五
签协议单位(甲):
签协议单位(乙):
为确保施工人员在北京市轨道交通15号线04合同段施工生产中的人身安全与健康,明确甲﹑乙双方责任﹑权利和义务,经协商一致,特签订本协议并共同遵守。
第一条甲方的具体责任
一﹑甲方认真贯彻执行国家﹑建设部﹑北京市政府﹑市建委和15号线项目管理公司颁发的有关安全生产法令﹑法规及规章制度。
二﹑乙方进场后,对乙方进场人员复验身份证件,发放胸卡,进行“三级”安全教育,经考试合格后方准上岗,并建立安全教育档案。要同施工队主要责任人签定安全责任协议书。甲方对乙方从事特种作业工作的人员必须进行考核,合格后方可从事特殊工种的作业。甲方可根据工程进度情况及施工特点,不定期对乙方进行安全教育。
三、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本合同段施工现场安全生产规章制度。对乙方安全生产实施监督管理。
四、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程。以书面形式向乙方进行安全技术交底。施工中监督乙方按交底内容实施。
五、甲方按照国家有关部门安全检查标准,组织定期和不定期的安全检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工、整改,对检查出的事故隐患主动制定整改措施,指定专人负责,限期乙方组织整改。
六﹑甲方制定项目部安全管理罚款条例,凡对乙方处以违章罚款的,甲方出示罚款单,写明罚款事由,并附违章照片,留项目部财务存档,从工程结算费用中扣除。安全管理罚款条例附表所示。
七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
八、提供符合卫生、照明等要求的职工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
九、负责统一办理乙方施工人员和管理人员的人身意外伤害保险,费用由乙方承担。
十、根据新《劳动合同法》规定,督促乙方完成施工工人社会保险及补充保险和福利待遇的交纳,费用由乙方负责。
第二条乙方的具体责任
乙方在甲方统一指挥监督下按其职责分工,具体履行以下责任:
一、接受甲方的指挥和监督,接收甲方的上场安全教育及考核,遵守甲方安全管理制度。
二、乙方施工人员进入现场后,要组织班组进行入场安全教育,作业纪律、劳动纪律教育和技术培训,提高员工的安全责任意识和自我防护能力。乙方必须保证有专职安全员一名,兼职安全员一名,在施工中一切听从现场负责人的指挥,在绝对安全的条件下进行施工。
三、乙方应建立健全各项安全生产规章制度,明确安全生产责任制、制定安全操作规程等,健全安全组织,指定专人负责,落实岗位责任制。
四、乙方应正确处理进度与安全、效益与安全的关系,始终把安全生产放在第一位。认真落实安全技术措施(方案),制定安全技术施工工艺,保障施工过程中人员、设备的安全。
五、乙方必须遵章守纪,不违章操作,在施工过程中要严防安全事故,若发生因违章作业造成的安全事故,以及由此而产生的各项费用、罚款均由乙方自行承担。
六、依据iso14000标准,乙方全面负责施工现场的环境保护工作。乙方必须按照甲方、业主、监理、政府有关方面的要求做好文明施工、绿色施工和环境保护工作。
七、乙方自觉维护好施工现场的施工秩序,派专人负责看管施工现场。
八、乙方应严格遵守国家、地方的法律法规。严禁使用童工或不宜从事建筑施工工作的人员。
九、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
十、当乙方发生伤亡事故时,甲方按规定及时向上级主管部门和有关单位报告,并督促乙方向本企业主管部门和有关单位报告事故,根据事故调查组意见,参与或会同乙方对事故进行调查和处理。
十一、乙方对于新进场人员必须及时向甲方安全部门上报,进行安全教育并签定安全协议,如有未签定安全协议的人员,甲方有权拒绝支付该工人的劳动报酬,有此而产生的.后果有乙方负责。
第三条双方的违约责任
甲、乙双方必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全管理方针,遵守执行国家有关安全生产的法律、法规和行业、上级颁发的安全管理规定,保障安全生产。乙方人员发生伤亡事故,甲、乙双方应尽力抢救,保持好事故现场,以便有关部门进行勘察、鉴定、调查,并实事求是向事故调查人员提供事故有关情况和证据。其双方违约责任如下:
一、甲方违约责任
l、甲方指挥人员和管理人员违章指挥,乙方有权拒绝执行,由此造成的伤亡事故和经济损失,由甲方承担。
2、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故,由甲方统计,并按“四不放过”的原则进行调查处理。
3、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故,由甲方参照国家有关规定,对乙方伤亡人员或家属进行经济补偿,善后工作由乙方安排和处理,甲方积极协助善后处理工作。
二、乙方违约责任
1、乙方施工现场达不到标准化安全文明施工条件,甲方有权要求乙方整改。乙方整改不力或拒不整改,甲方有权下令停工整顿,如仍达不到要求,终止施工合同,同时终止本协议书,由此造成的经济损失由乙方自负。
2、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故,由乙方统计,并按照“四不放过”的原则进行调查处理。情节严重者,追究责任者的刑事责任。
3、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故,由乙方自行按照有关规定对伤亡员工或家属给予经济补偿。甲方不承担经济责任。但甲方可以协助乙方做好善后工作。
第四条其它部分
一、由于地震、风暴、洪水等不可抗拒的自然灾害造成的伤亡事故,甲、乙双方确认不属于责任事故,所受损失双方应协商解决,并做好善后工作。
二、甲、乙双方在履行本协议书的过程中发生异议或有争议时,双方应首先进行充分协商,协商后仍不能达成一致意见,可向北京市仲裁机构申请调解。
三、本协议经双方负责人或委托代理人签字盖章后生效。
四﹑本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
五﹑本协议自签订之日起至施工结束,签字盖章后生效。
甲方负责人:(签字)乙方负责人:(签字)
(盖章)
年月日年月日
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇六
签协议单位:
签协议单位:
为确保施工人员在北京市轨道交通15号线04合同段施工生产中的人身安全与健康,明确甲﹑乙双方责任﹑权利和义务,经协商一致,特签订本协议并共同遵守。
第一条甲方的具体责任。
一﹑甲方认真贯彻执行国家﹑建设部﹑北京市政府﹑市建委和15号线项目管理公司颁发的有关安全生产法令﹑法规及规章制度。
二﹑乙方进场后,对乙方进场人员复验身份证件,发放胸卡,进行“三级”安全教育,经考试合格后方准上岗,并建立安全教育档案。要同施工队主要责任人签定安全责任协议书。甲方对乙方从事特种作业工作的人员必须进行考核,合格后方可从事特殊工种的作业。甲方可根据工程进度情况及施工特点,不定期对乙方进行安全教育。
三、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产,向乙方公布本合同段施工现场安全生产规章制度。对乙方安全生产实施监督管理。
四、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求,提出施工方法和安全操作规程。以书面形式向乙方进行安全技术交底。施工中监督乙方按交底内容实施。
五、甲方按照国家有关部门安全检查标准,组织定期和不定期的安全检查,纠正违章指挥和违章作业。发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工、整改,对检查出的事故隐患主动制定整改措施,指定专人负责,限期乙方组织整改。
六﹑甲方制定项目部安全管理罚款条例,凡对乙方处以违章罚款的,甲方出示罚款单,写明罚款事由,并附违章照片,留项目部财务存档,从工程结算费用中扣除。安全管理罚款条例附表所示。
七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
八、提供符合卫生、照明等要求的职工生活环境,在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
九、负责统一办理乙方施工人员和管理人员的人身意外伤害保险,费用由乙方承担。
十、根据新《劳动合同法》规定,督促乙方完成施工工人社会保险及补充保险和福利待遇的交纳,费用由乙方负责。
第二条乙方的具体责任。
乙方在甲方统一指挥监督下按其职责分工,具体履行以下责任:
一、接受甲方的指挥和监督,接收甲方的上场安全教育及考核,遵守甲方安全管理制度。
二、乙方施工人员进入现场后,要组织班组进行入场安全教育,作业纪律、劳动纪律教育和技术培训,提高员工的安全责任意识和自我防护能力。乙方必须保证有专职安全员一名,兼职安全员一名,在施工中一切听从现场负责人的指挥,在绝对安全的条件下进行施工。
三、乙方应建立健全各项安全生产规章制度,明确安全生产责任制、制定安全操作规程等,健全安全组织,指定专人负责,落实岗位责任制。
四、乙方应正确处理进度与安全、效益与安全的关系,始终把安全生产放在第一位。认真落实安全技术措施(方案),制定安全技术施工工艺,保障施工过程中人员、设备的安全。
五、乙方必须遵章守纪,不违章操作,在施工过程中要严防安全事故,若发生因违章作业造成的安全事故,以及由此而产生的各项费用、罚款均由乙方自行承担。
六、依据iso14000标准,乙方全面负责施工现场的环境保护工作。乙方必须按照甲方、业主、监理、政府有关方面的要求做好文明施工、绿色施工和环境保护工作。
七、乙方自觉维护好施工现场的施工秩序,派专人负责看管施工现场。
八、乙方应严格遵守国家、地方的法律法规。严禁使用童工或不宜从事建筑施工工作的人员。
九、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受各级安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
十、当乙方发生伤亡事故时,甲方按规定及时向上级主管部门和有关单位报告,并督促乙方向本企业主管部门和有关单位报告事故,根据事故调查组意见,参与或会同乙方对事故进行调查和处理。
十一、乙方对于新进场人员必须及时向甲方安全部门上报,进行安全教育并签定安全协议,如有未签定安全协议的人员,甲方有权拒绝支付该工人的劳动报酬,有此而产生的后果有乙方负责。
第三条双方的违约责任。
甲、乙双方必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全管理方针,遵守执行国家有关安全生产的法律、法规和行业、上级颁发的安全管理规定,保障安全生产。乙方人员发生伤亡事故,甲、乙双方应尽力抢救,保持好事故现场,以便有关部门进行勘察、鉴定、调查,并实事求是向事故调查人员提供事故有关情况和证据。其双方违约责任如下:
一、甲方违约责任。
l、甲方指挥人员和管理人员违章指挥,乙方有权拒绝执行,由此造成的伤亡事故和经济损失,由甲方承担。
2、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故,由甲方统计,并按“四不放过”的原则进行调查处理。
3、由于甲方直接责任造成的乙方员工伤亡事故,由甲方参照国家有关规定,对乙方伤亡人员或家属进行经济补偿,善后工作由乙方安排和处理,甲方积极协助善后处理工作。
二、乙方违约责任。
1、乙方施工现场达不到标准化安全文明施工条件,甲方有权要求乙方整改。乙方整改不力或拒不整改,甲方有权下令停工整顿,如仍达不到要求,终止施工合同,同时终止本协议书,由此造成的经济损失由乙方自负。
2、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故,由乙方统计,并按照“四不放过”的原则进行调查处理。情节严重者,追究责任者的刑事责任。
3、由于乙方责任或乙方工人违章违纪造成的伤亡事故,由乙方自行按照有关规定对伤亡员工或家属给予经济补偿。甲方不承担经济责任。但甲方可以协助乙方做好善后工作。
第四条其它部分。
一、由于地震、风暴、洪水等不可抗拒的自然灾害造成的伤亡事故,甲、乙双方确认不属于责任事故,所受损失双方应协商解决,并做好善后工作。
二、甲、乙双方在履行本协议书的过程中发生异议或有争议时,双方应首先进行充分协商,协商后仍不能达成一致意见,可向北京市仲裁机构申请调解。
三、本协议经双方负责人或委托代理人签字盖章后生效。
四﹑本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
五﹑本协议自签订之日起至施工结束,签字盖章后生效。
甲方负责人:(签字)乙方负责人:(签字)。
(盖章)。
年月日年月日。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇七
为确保工程的顺利完工,有效防止和杜绝各类生产及安全事故的发生。保障工人的生命财产安全,健全安全生产管理制度,增强工人的施工安全意识,按照“安全第一、预防为主、强化管理、明确责任”的基本原则以及《中华人民共和国安全生产法》等法规的规定。为确保安全生产、文明施工,与施工人员签订安全生产协议书。
1、施工队负责建立健全施工现场安全的管理规定和措施。
2、施工队负责对施工队长及施工人员进行施工项目的技术交底及安全交底,明确现场和施工安全工作的各项要求。
3、施工队负责对施工队人员的入场安全教育。
4、负责合同中规定由甲方承担的有关责任。
5、负责整个施工现场及工人的总负责方。
6、负责对特殊工种上岗人员的审查。
1、入场工人必须提供本人的身份证件并保证证件的真实有效。
2、入场工人必须认真学习甲方组织的各项安全知识培训和教育,并考试合格后方能进入施工现场。
3、入场工人在施工中必须正确佩带个人安全防护用品。
4、入场工人必须无条件听从施工方现场管理人员及专职安全员提出的安全生产要求,并采取相应的安全防护措施。
5、施工现场不得发生打架、斗殴、赌博、盗窃等违法乱纪行为,甲方按照相关公司规定对事情进行处罚并开除相关人员。
本协议书由甲方、施工队长及施工工人共同签订,协议书一式三份,各方各持一份。
有效期由进入施工现场实行开始,至本工程结束为止。
施工方:现场施工队长:施工人员:
身份证:身份证:
日期:日期:日期:
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇八
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《煤矿建设安全规定》(晋煤办发【20__】151号)及其他有关法律、法规,为进一步明确甲乙双方在施工过程中的安全责任,确保施工现场的安全生产。双方本着平等、自愿的原则签订本协议。
一、甲乙双方共同责任。
1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
2、在甲方的统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和各项管理制度,并按照职责分工抓好落实工作。
3、坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全措施,防止事故发生。
4、抓好安全教育,规范安全行为,净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
5、发生事故时,应立即采取措施保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并及时报告上级主管部门,并按照“四不放过”的原则进行事故处理。
二、甲方的权利、责任和义务。
1.甲方对建设项目的安全施工负监督、协调和宏观管理责任,督促、检查乙方安全体系的运行情况。
2.甲方负责施工现场的统一管理,监督检查乙方的施工质量及各类安全文明施工。
3.甲方要制定对乙方的安全施工考核办法和实施细则,定期对乙方进行安全考核,考核结果要与工程结算挂钩。
4.甲方要按照集团公司制定的安全质量标准化标准至少每月验收一次,质量标准化达不到二级标准的甲方有权要求乙方停工整顿。
5.施工现场发生的工程建设重大事故的处理,依照国家相关规定执行,同时甲方给予乙方相应的经济处罚并清退出场。
6.甲方定期或不定期对施工现场监督、检查,针对检查中发现或存在的安全问题和质量问题,特别是重大隐患,甲方有权责令乙方限期整改、停工、停用并对其进行经济处罚;安全问题处理后,经甲方验收同意后,乙方方可恢复生产和使用;对重大安全隐患如未按时整改或整改不到位,甲方可与乙方终止合同,并将乙方清退出场。
7.甲方有权要求立刻撤走现场内的乙方施工队伍中没有当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令等的人员,在任何情况下,此人不得再雇佣于甲方施工现场,除非事先有甲方的书面同意。
8.对不符合安全规定的,甲方安全管理人员和监理单位安全负责人有权要求停工和强行整改使之达到安全标准。
9.违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为,甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。
三、乙方权利、责任和义务。
1、乙方有权拒绝甲方管理人员的违章指挥。
2、乙方有权拒绝甲方按照合同规定,建筑材料、建筑构配件和设备由乙方采购的指定生产厂、供应商。
3、乙方有权拒绝甲方以任何理由要求乙方在工程设计或施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量的要求。
4.乙方必须遵守甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任。
5.乙方应积极主动接受工程所在地管辖范围内各级安全生产监管部门、监察机构的安全检查,对提出的安全问题要认真进行“三定”,及时落实整改。同时,将整改落实情况以书面形式报告甲方或检查部门。
6.乙方必须按规定配备专职安全生产管理人员、安全监察人员和相关专业技术人员,项目负责人必须有建造师执业资格证书,要根据工程项目的性质配备相应的操作工种,并持有效证件上岗操作,严禁无证人员上岗作业。
7.乙方必须按规定向甲方提供相应的资质证书和证明文件资料。
8.乙方必须在工程项目开工前按规定向甲方提交开工报告,经甲方有关部门审批后方可施工作业。
9.由于乙方原因造成的事故,发生人员伤亡或使建设停工造成重大经济损失,由乙方进行赔偿并负安全生产管理主体责任。
10.乙方接受甲方和上级的安全检查及安全质量标准化验收。对甲方及其他相关部门所签发的隐患整改通知,乙方应在规定的期限内整改完毕。逾期不改或整改不符合要求的、受到相关行业主管部门经济处罚的,同时甲方有权对乙方进行双倍经济处罚,该罚款从工程款中直接扣除。
11.乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
12.乙方管理以及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方负责全额赔偿。
13.乙方必须在其施工范围内建立施工现场安全管理责任制,并组织实施。
14.乙方必须按照批准的煤矿建设项目的安全设施设计进行施工作业,并对安全设施的工程质量负责。
15.乙方必须建立健全安全生产责任制,加强规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传等各类安全活动,严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期进行检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。切实保障施工作业人员的安全与健康。
16.乙方必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证施工现场和工人操作面有安全、可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥。
17.乙方施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计进行架设,严禁任意拉线接电。施工现场必须有保证施工安全要求的夜间照明。
18.乙方施工机械进场须经过安全检查合格后,方可使用。乙方必须建立施工机械操作人员包机责任制,并依照有关规定持证上岗,严禁无证人员操作。
19.乙方应该保证施工现场道路畅通,排水系统处于良好的使用状态;保持场容场貌的整洁,随时清理建筑和生活垃圾。在车辆、行人通行的地方施工,应当设置好沟井坎穴的覆盖和施工标志。
20.乙方应当做好施工现场安全保卫工作,采取必要的防盗措施,在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。
21.乙方严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时,应当采取特殊的消防安全措施。
22.特殊工种经国家主管部门培训合格持证上岗。
23.乙方施工作业人员必须遵守安全施工的强制性标准、安全规程、规章制度和操作规程,正确配备和使用安全防护用具,机械设备等。
24.乙方必须为其从业人员办理意外伤害保险和工伤保险,并向甲方提供相应的证明材料。
25.乙方必须在施工现场的入口处、危险部位按规定设置明显的安全警示标志。
26.乙方必须将施工现场的办公区、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离,选址应当符合安全性要求,职工的膳食、饮水、休息场所应当符合卫生标准,不得在尚未竣工的建筑物内办公和住宿。临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,装配式活动房屋应当具有产品合格证。对施工现场要用围栏进行封闭。
27.乙方自带的各类施工机械设备,机械性能应良好,各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报监理单位验收合格后方可使用;大型机械设备和大型防护设施,在自检的基础上申报监理单位,并接受专职部门的专业验收。
28.乙方采购、租赁的机械设备、安全防护用具、施工机具及配件、材料,应有生产(制造)许可证、产品合格证,煤安标志(ma),并在进入施工现场前有甲方进行查验。
29.乙方的机械设备、安全防护用具、施工机具及配件、材料必须有专人管理,建立相应的资料档案,并按照国家规定及时报废。
30.乙方使用的特种设备在使用前,必须由有相应资质的检验检测机构监督检验合格,取得检验报告书,并向有关管理部门和甲方提供相关资料进行备案。
31.乙方必须执行安全技术(施工组织设计、施工作业规程、安全技术措施和操作规程)方案报批制度、安全技术交底制度、安全例会制度与班前会制度,并做好跟踪检查管理工作。
32.乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度,按要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。
33.乙方必须设立专职安全管理人员,实施日常安全生产检查制度,确保安全方案和措施得到落实;建立跟班队长、工长(班组长)、验收员、安监员、瓦检员(井下作业时需配备)跟班检查制度和班组自检制度;必须严格执行检查整改制度。
34.乙方必须严格执行安全防范制度,采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况。
35.乙方必须教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定。
36.乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度;必须预防和治理职业伤害。
37.乙方必须编制季节性安全技术措施,并进行专项技术交底。
四、安全生产事故甲乙双方责任划分。
1.乙方必须及时如实向上级主管部门和甲方汇报生产安全事故和事故隐患情况,不得迟报、瞒报事故和事故隐患。
2.乙方必须严格执行因工伤亡报告制度,乙方人员所发生的工伤事故,责任和损失均由乙方负责。
2.如果发生因工伤亡事故,乙方应在规定时间内,以最快捷的方式及时逐级上报上级有关部门和甲方。同时施工方积极组织抢救工作,采取相应的措施保护好现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。
3.乙方要积极配合甲方、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因施工方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的,所造成的一切后果均由乙方承担。
4.乙方必须承担因自身原因造成安全事故的经济损失和法律责任。
5.如乙方发生因工伤伤亡事故,甲方应协助乙方做好事故的善后处理工作。
五、罚则。
执行《安全监察处罚办法》、《安全奖惩办法》及甲方制定的相关管理罚则。
六、安全抵押金。
乙方应按承包项目合同价--的标准,将万元在签订合同后、项目开工前,交至甲方财务部门作为安全抵押金。
七、其它。
本协议与双方签订施工合同时效相同。签订施工合同时,签订本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。
甲方:(章)乙方:(章)。
代表人:代表人:
年月日年月日。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇九
2.不绷紧安全的弦就弹不出生产的.调。
3.安全花开把春报生产效益节节高。
4.忽视安全抓生产是火中取栗脱离安全求效益如水中捞月。
5.幸福是棵树安全是沃土。
6.安全保健康千金及不上。
7.安全为了生产生产必须安全。
8.宁绕百丈远不冒一步险。
9.质量是安全基础安全为生产前提。
10.疏忽一时痛苦一世。
11.生产再忙安全不忘。
12.小心无大错粗心铸大过。
13.时时注意安全处处预防事故。
14.粗心大意是事故的温床马虎是安全航道的暗礁。
15.蛮干是走向事故深渊的第一步。
16.眼睛容不下一粒砂土安全来不得半点马虎。
17.杂草不除禾苗不壮隐患不除效益难上。
18.万千产品堆成山一星火源毁于旦。
19.安全是增产的细胞隐患是事故的胚胎。
20.重视安全硕果来忽视安全遭祸害。
21.快刀不磨会生锈安全不抓出纰漏。
22.高高兴兴上班平平安安回家。
23.秤砣不大压千斤安全帽小救人命。
24.安全不离口规章不离手。
25.安全是朵幸福花合家浇灌美如画。
26.安不可忘危治不可忘乱。
27.想要无事故须下苦功夫。
28.入海之前先探风上岗之前先练功。
29.筑起堤坝洪水挡练就技能事故防。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇十
甲方:
乙方:
为了全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,确保本项目部在工程建设活动中的职业健康安全,确保各种施工机械、国家财产、集体财产、的安全及社会公众利益不受损害。保证安全文明施工目标的实现,依据《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及《施工承包合同》,特签订本责任书。
一、工作原则:
1、坚持贯彻落实《安全生产法》、《电力建设安全管理规定》及项目部安全文明施工相关管理制度,明确各方的安全管理职责,实行各负其责的原则。
2、充分发挥安全生产保证体系和监督体系的作用,做好所有参建人员的安全培训、教育,保证作业人员掌握所需的生产技能和安全知识,培养严谨的工作作风。
3、工作理念:通过坚持不懈的努力,积极预防各类事故(除不可抗拒的自然灾害外),积极预防各种隐患。
二、安全目标:
人身死亡事故为零;人身重伤事故为零;群伤事故为零;重大机械设备事故为零;火灾事故为零;交通事故为零;垮塌事故为零;职业卫生伤害事故为零;轻伤事故率小于1‰。
三、安全责任的处罚与奖励要求:
项目部安全领导小组将依据以下标准对责任单位是否实现安全文明目标和落实部门安全责任制情况进行检查、考核、评价,并提出奖励或处罚的建议。
安全保证金抵押人民币伍万元(从工程款中分二次扣押)。
考核期内发生事故时,按以下标准考核安全保证金:
1、发生人身死亡事故和交通死亡事故,扣100%。
2、发生一起人身重伤事故,扣80%。
3、发生一起重大设备事故(包括重大施工机械事故),扣60%。
4、发生一起较大设备事故(包括重大施工机械事故),扣40%。
5、发生一起重大火灾事故,扣60%。
6、发生一起较大火灾事故,扣40%。
7、发生一起群伤事故,扣30%。
8、发生一起重大交通事故,扣40%。
9、发生一起一般交通事故,扣30%。
10、发生重大垮塌事故,扣40%。
11、发生较大垮塌事故,扣30%。
12、发生轻伤率高于1‰,扣30%。
13、发生隐瞒事故,发现一起不论轻重,扣50%。
14、实现安全目标、施工中及时发现并积极处理本责任区或其它单位安全隐患及安全事故的,根据考评结果报安全委会研究奖励,额度视情况而定。
四、本责任书一式二份,双方各执一份,经双方签字后生效,本责任书有效期自签订之日起至工程结束止。
甲方:乙方:
____年__月__日。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇十一
甲方:
乙方:
甲方于20xx年01月04日与乙方签订了濮阳市创亿机械设备有限公司合同(协议),经甲方审查,具备安全生产施工作业条件,为了保证乙方作业人员的人身安全和甲方人员安全和设备安全运行,经双方协商,签订如下协议:
钢结构制造与防腐施工。
甲方:
1、负责审查乙方队伍安全作业证,负责对乙方有关人员进行安全及现场文明施工教育。
2、负责审查乙方施工作业安全组织措施。
3、有权制止乙方不符和安全作业规定的作业行为,在甲方日常安全环境、现场文明施工检查过程中发现乙方有违章、违规行为,则有权下发罚款通知单,对乙方进行经济处罚。
4、施工队伍在施工现场发生事故,组织有关部门对现场进行勘察,处理事故现场,尽快恢复生产。
乙方:
1、施工队伍进入施工现场要严格遵守甲方hse管理方面的有关规定。
2、施工队伍作业应明确安全工作负责人,并向甲方提供保证施工作业的安全措施,并严格执行。
4、施工作业队伍在施工现场发生事故后,应向甲方安全部门立即汇报并提供书面的事故报告,写明事故经过、原因分析及发生事故后采取的防范措施,经甲方安全等有关部门认可后,方可继续作业。
5、进入施工作业区,应向甲方安全部门交纳人民币1000—5000元现金,或者按照工程合同款的1%作为安全押金,作为安全施工作业风险抵押金,在施工过程中如果能遵守甲方安全环境管理规定,能做到工完料净场地清,不发生事故,施工结束经甲方安全部门负责人在安全协议书上签字认可后,全部退还安全施工作业保证金,如果在甲方日常安全环境、现场文明施工检查过程中发现乙方有违章、违规行为,罚款金额从乙方交的保证金里面直接扣除。
6、施工作业队伍在作业中造成乙方员工人身伤亡事故及甲方的人身伤亡和损坏设备事故,乙方负责全面责任,安全风险抵押金全部扣除,并赔偿因事故造成双方的全部经济损失。
7、因违章造成的设备、工具、电路等物品损坏,乙方负责进行赔款。
甲方代表:
乙方代表:
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇十二
甲方:
乙方:
为贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,加强安全管理,明确双方的安全责任,增强乙方装载机司机在甲方工地施工的安全责任意识,确保装载机的操作安全,杜绝事故的发生,甲乙双方就装载机的安全使用达成如下协议:
1、乙方提供的装载机应配专业操作人员,不得随意调动,必须持证上岗。专业的操作人员必须严格遵守安全操作规则,遵守施工现场有关规定,不得野蛮作业和违章操作,并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的,均由乙方负全部责任。
3、乙方所提供的装载机,各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好。在设备使用前,乙方应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收、如不合格影响施工安全的设备,严禁操作使用。乙方提供相关设备材料,协助甲方进行设备报验。
4、乙方负责装载机进退场运输中的交通安全管理工作,使装载机安全运到甲方施工现场。
5、乙方加强对司机的教育,尤其是安全、法制方面的教育。严格安装操作规程执行,每天工作前进行检查,做好日常巡检记录并定期交与项目部。出现危及安全施工的机械故障时,应立即停止使用,及时进行抢修,确保装载机在性能良好的情况下使用。
6、乙方作业人员必须遵守中铁十六局集团有限公司青岛市地铁四号线土建02工区项目经理部工地现场其他管理规定以及业主和监理方的有关管理制度,因乙方作业人员违反制度造成的罚款由乙方自行承担。
7、严禁装载机司机酒后上岗,工作时间之外酗酒闹事、打架斗殴等出现的伤亡事故,后果自负,并接受甲方处罚。
8、甲方对乙方进行安全操作技术交底,明确施工现场的各项安全注意事项。
9、甲方有权利、有义务对乙方进行安全教育和安全督察,有权对乙方违规、违章行为劝诫和经济处罚。
10、若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故,甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务,甲方应根据国家及有关规定,组织对事故进行调查处理。
11、本协议作为装载机租赁协议的附件,一式二份,经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效,共同执行,甲乙双方各执一份。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
日期:年月日日期:年月日
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇十三
签订商品房买卖合同应该是双方对合同的条款达成一致意见并以书面形式表达后同时签字盖章,然后合同才能生效。但实际上一些开发商要求买方先签字,然后才去盖章。开发商这样做有很多理由,比如开发商委托中介机构售楼时,中介机构并无权在合同上盖章,所以必须将谈好的合同送到开发商那里去盖章;还有的是开发商的公章归某个人掌管,为了提高开发商自己的效率或自己方便或者其它的原因,开发商一般在凑足了几份买方已事先签字的合同后,才集中起来去盖章。卖方盖章和买方签字的时间差,对于诚信的开发商来说无需多虑,但对于个别存在有意欺诈的开发商,买方就不得不防了,比如开发商利用这个时间差,将一式四份的合同修改,在空白处增加对自己有利的内容,对事先谈好的补充协议不认可,可这时买方已签字了,首付款大都交了,这会使买方处于一个不利的地位。
为了防止这种概率虽小但对买方杀伤力却极强的细节,建议买方事先将合同的空白处划掉,并将已选择的条款用汉字在合同的空白处表述出来,以防被改动。最好坚持双方同时盖章签字,这开发商不是不能做到,同时也是对买方的一种尊重,对合同严肃性的尊重。
一、签合同要注意的事项。
2.必须要求承诺办理产权证的时间。明确房产证办理的具体时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任。出卖人应当协助买受人于房屋交付之日起或合同签订之日起90日内,办理产权登记手续。(第一阶段,开发企业应当在交付使用后60日内将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送产权登记机关;第二阶段的30日里,由买受人办理产权登记手续)。
3.应注意新建商品房应取得《住宅交付使用许可证》后方可交付使用,无《住宅交付使用许可证》的,公安部门不予办理入户手续.
4.房地产开发企业在商品住宅交付使用时,应当向消费者提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,并按《住宅质量保证书》的约定承担保修责任。
二房屋面积的条款。
1.建筑面积、套内面积、使用面积和公摊的面积(自己分摊的公用面积)及其测量方法要明晰。具体做法:a,应在条款中写明建筑面积,建筑面积中含公用面积的组成部分及具体平米数、使用面积平米数、建筑面积与使用面积的比例。b,公摊面积:和开发商约定清楚,不仅要有一个笼统的公摊面积的数字,而且要约定公摊的是哪一部分,要确定公摊的位置。现在有很多赠与这个,赠与那个,实际上有的时候是公用的面积。
c,其他:所购楼房的楼号、房号、单元在整幢楼中的位置示意图、单元的平面图也应在合同中写明或作为附件。另外房子宏观规划(主要是外部环境)要详细约定。
面积差异的处理方式:一种是双方自行约定,约定使用面积不能大于1%,或者0.5%;另一种,约定面积误差比绝对值在3%以内的据实结算房款,面积误差比绝对值超过3%,开发商必须承担违约责任,同时允许购房者退房。某些开发企业将这一条规定在合同中直接格式化为“多退少补、据实结算”,此点必须注意不接受,约定清楚。
2.房屋质量的条款。
要详细地把质量要求写进合同。如:卧室、厨房、卫生间的装修标准、等级,建材配备清单、等级,屋内设备清单,水、电、气、管线通畅,门、窗、家具瑕疵,房屋抗震等级等。同时,合同中还可以规定房屋的保质期、附属设备保质期等。(下水道堵塞、墙面渗水、屋顶漏雨、墙体起鼓等等问题)。
注意:涉及装饰、设备标准承诺和基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺时,合同要求双方对有关承诺的违约责任作出处理约定。避免笼统地写上“由出卖人继续完善”或是“由买卖双方协商解决”,或干脆空白不填。另外要注意楼盘小区内的规划及配套是否与广告说明相符。如户型、绿化、相关配套设施、开发商对小区的承诺等,可以以“附页”或“附条件合同”的形式签订。
下列情况,购房人因为房屋质量问题,有权要求解除合同并要求赔偿损失:房屋主体结构质量不合格,不能交付使用;房屋交付使用后,房屋主体结构质量经检验确属不合格;因房屋质量问题严重影响正常居住使用。交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。注意查看交付标准:多数开发企业选择的是第一种交付标准,即“该商品房经验收合格”。而国务院《城市房地产开发经营管理条例》中已明确规定,住宅小区等群体房地产开发项目应当进行综合验收,分期开发的应当分期验收,否则不得交付使用。
三交房时间和预期交房条件。
在预售合同中应予明确交付时间。比如交房装饰标准、物业的服务项目、收费等,同时明确违约责任。注意开发商利用“合理顺延”权利过长延迟交楼时间。对于一些不合理的、缺少依据的收费,如发展商聘请律师的费用、委托中介费、银行手续费等,拒付。
注意:如要购买地下车库应注明地下车位的范围、车位号、预售面积、预售价款,维修费、物管费等等。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇十四
第一步,由乙方,即由毕业生填写的自己的相关消息。要如实填写,要与毕业生资格审查时认定的信息资料相一致。其中专业名称必须与学校设置的专业名称完全一致,不能简写。填写后交给甲方。
第二步,由甲方,即由用人单位填写相关信息和签署约定条款。用人单位信息中的单位名称要与用人单位有效印鉴上的名称一致;档案转寄地址,要写清楚用人单位的人事保管单位的全称和地址,无人事档案保管权的单位应填写其委托保管档案的地址;入户地址,即户口迁移地址,要明确填写;双方约定的条款细则要写清晰具体;“用人单位或人事部门签章”,不得缺项。
第三步,用人单位上级主管部门或用人单位所属地人力资源部门签章。此项签章主要是为档案寄存和户口迁移之用。
公有制单位通常有上级主管部门,但这里所指的“上级主管部门”是指享有进人指标和户口指标的省一级单位或政府所在地的中央直属单位,是以下单位的主管部门通常没有进人户口指标。
非公有制单位的上级主管部门通常是指管理其单位员工人事关系的.政府所属人力资源服务机构。因此,只要牵涉到毕业生户口档案关系转移的,都要到人力资源管理部门或其授权委托的部门签章,并办理接收函。
第四步,见证方签署意见,即系和学校签署意见。毕业生与用人单位在“四方协议”上签字盖章。协议已经成立,系和学校签证是为了保障毕业生的权益和监督协议双方守约,也是为了办理毕业生报到证和落实毕业生户口档案事项。
毕业生必须将签好的就业协议书送回系里签署意见,后送校大学生就业指导中心审核并盖章。
目前,如果不牵涉户口转移而内容有合法的,由系里签署意见就可以。在毕业生就业形势严峻和毕业生实习分散又有《劳动合同法》制约的特殊情况下,为了方便毕业生,有时系和学校先在四方协议上签了章。
第五步,“四方协议”由系和学校盖章登记后,学校留取一份,毕业生要将一份送交系里,一份送人事单位,一份由毕业生自己留存。如果毕业生在外地实习,可将签好的就业协议书的第三联邮寄给系里。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇十五
为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务:
1.为乙方提供安全可靠的施工作业环境;对乙方所有施工人员进行安全教育。
2.负责对乙方施工方案及安全防护措施进行审查,从施工安全管理上对乙方进行指导。
3.依据《外来施工队伍安全管理规定》及其它安全规定、制度对乙方施工过程及人员进行安全管理和监督检查。
4.有权制止乙方人员违反安全规定、制度的行为,并依据《外来施工队伍安全管理规定》中的有关条款进行处理。
二、乙方的权利、责任和义务:
1.遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电安全、施工现场安全负全面管理责任。
2.服从甲方安全生产管理。
3.乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方全部承担事故责任和经济责任,并承担因事故造成的甲方的一切损失。
4.乙方施工过程中要制定切实的施工方案,确保施工过程中的人员、设施及地下设备设施的安全,因违章操作而造成上述的人员伤害及设备损失由乙方承担全部责任。
二、发生事故的处理。
1.在施工作业中发生事故,由乙方负责组织调查、处理,并将事故情况抄送甲方备案。
2.乙方在施工作业中,由于违反甲方有关安全规定、制度,而发生事故或自身伤害,甲方不负任何责任,但若造成甲方人员伤亡或财产损失,要承担责任并赔偿全部损失。
三、本协议一式二份,甲乙双方各一份,甲方由办公室负责管理。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________。
代表(签字):___________代表(签字):___________。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇十六
县建设行政主管部门责任人:
施工企业责任人:
为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,严格落实安全生产责任制,强化安全生产监督管理,控制和减少事故,确保安全生产和文明施工,实现建设“平安鱼台”目标,县建设局特与各施工企业签订20年度《__建设工程安全生产管理目标责任书》。
一、责任目标。
1、有效控制和减少生产安全事故,努力降低死亡事故发生率,杜绝三级及以上重特大事故;百亿元施工产值死亡率控制在4.5以内。
2、全面贯彻执行安全生产法律法规标准规范,加强安全生产宣传教育,积极开展“零事故”活动,努力争取做到工地零违章,企业零重伤,行业零死亡。
3、事故统计上报及时、准确,无瞒报、谎报、迟报等现象;依法处理事故并在规定时间内结案。
4、严格落实企业安全生产许可证制度,“三类人员”考核制度和特种作业人员持证上岗制度,并实行动态管理。
5、严格落实工程安全报监制度,规定工程的报监率100%。
6、严格落实建设行政主管部门安全生产管理评价制度,做好安全生产自评并及时上报评价情况。
7、全面开展建筑施工企业安全生产评价,施工总承包企业评价面达到90%,并切实将考核结果纳入企业资质管理和安全生产许可证管理,严把市场准入关。
8、全面开展安全生产达标和创建安全文明工地活动,报监工程安全达标率100%,一、二级企业优良率50%以上,三级企业优良率30%以上。
9、施工现场所用的起重设备及安全防护用具符合国家和省市有关规定要求,塔式起重机械设备使用前必须按规定检验合格。
10、施工企业与所属项目部签订安全生产管理目标责任书,并将施工现场安全达标、安全文明工地创建、安全教育培训、机械设备及安全防护用具使用管理、伤亡事故统计报告与调查处理等工作列入考核内容。
二、检查考核。
1、各施工企业要定期检查责任书的执行情况,并将年度执行情况于月日前书面报县建设局。
2、县建设局不定期检查责任书的执行情况,并作为年终目标责任考核的主要依据。
3、年终,县建设局对责任书的完成情况进行全面检查考核,并作为年度安全生产评价的主要依据。
三、奖惩措施。
依据考核结果,__建设局对全面完成责任目标的施工企业及负责人给予表彰;对没有完成责任目标的,取消单位及负责人评选先进资格。
本责任书一式二份,签订双方各执一份,自签字之日起生效。
县建设行政主管部门责任人签字:
施工企业责任人签字:
____年__月__日。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇十七
为加强我公司综合安全管理,落实安全管理责任,强化各部门主管的安全意识和法制责任观念,有效控制各类伤亡和其它重大事故,预防或减少一般安全事故,保障公司生产经营顺利进行,公司各级层人员签订以下安全目标管理责任书。
一、安全控制目标:
1、群伤、重伤、较大及重、特大安全事故(包括各种质量等其它重大以上安全事故)为零。
2、无重大治安、刑事案件。
3、预防发生人员轻伤和其它一般安全事故。
4、财务资金安全、货物运输、业务风险为零。
5、现场违纪现象做到人见人管,形成一个群防群治,人人维护的安全管理格局。
二、安全管理职责:
(一)严格执行公司各种安全规章制度,并结合工厂实际,建立、健全本部门具有可操作性的各种安全管理制度(包括巡检制度、各岗位操作规程和物流管理程序);全面落实部门安全管理职责;组织好日常安全生产,管理好辖区内的各种机械、电气设备和生产成品、物资;做好安全综合检查,彻底整改隐患事故、各种消防器材设施须保持完好状态;加强所属人员的思想、品质教育,注重作风和廉正建设;组织制定本部门重特大事故应急救援预案,并组织重大事故应急救援演练。
(二)认真落实公司__年年度安全工作计划书,结合部门的安全生产特点,制订并落实部门年度安全工作计划,计划中有明确的安全工作目标和重点,同时落实公司日常的安全管理要求。
(三)建立、健全部门安全管理责任制度,实行“一岗双责制”,公司、车间、班组、员工逐级签订安全目标管理责任书。采取有效措施,切实加强日常综合安全检查、教育、规范和隐患整改,确保各种生产成品的质量,把事故隐患消灭在萌芽状态。
(四)加强重大危险源及重点区域的安全管理。车间周查、部门月检时,须对重大危险源和。
重点区域进行安全隐患排查,做到及时发现隐患和彻底整改,对其实行登记、建档,并按公司有关制度要求及时控制处理,并上报公司安全监督主管部门。
(五)外出业务人员加强对人身及财产的安全;财务、贸易、储运部门加强公司资金、财产、货物等物资流通领域的安全防护。
(六)按照公司有关安全规章制度的要求,及时、准确地报告安全事故,配合公司做好安全事故调查,并认真落实公司的处理意见和整改要求,形成教育和整改记录。
三、安全奖惩。
奖惩原则:依据谁主管谁负责的原则,层层落实。
(一)人事行政部与安全主管人员实施日常安全监督管理,并做好各种日常安全管理台帐,公司年终对各部门进行安全考核。
(二)发生“安全控制目标”第、2条和第4条损失重大的安全事故,按照公司《员工奖惩管理规定》或依据政府安全主管部门的处理意见对直接责任人、主要责任人和领导责任人实施处理,取消评先资格,记入年终目标考核。
(三)全面完成了“安全控制目标”,年终由公司进行通报表彰。
(四)未发生“安全控制目标”第、2条和第4条损失严重的安全事故,以部门发生一般安全事故最低率和日常消防器材设施完好率及安全隐患整改率的高低,作为部门评先的综合依据,被评为安全先进部门的,公司通报表彰,并进行奖励。
(五)执行安全问题一票否决制。对于隐患整改多次不及时、弄虚作假、隐瞒事故的部门(包括车间或班组),年终取消评先资格,对其直接主管,根据公司有关规定,给予严肃处理。
__。
20__年x月x日。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇十八
根据我过往辅导中小型外资企业对rohs体系中签订”供应商协议“的处理经验,其中有两类”不好处理的厂商“,提供如下做法供参考:。
一.客户指定vendor或大品牌/知名厂商/某种特殊原因的唯一厂商。
可按提供版本/格式或内容签署(其实该协议也不会差到哪去,只是相对来说,责任/处罚力度或方式的侧重点不同---因代表立场不一).但要考虑2点(以提高对厂商rohs管理的信心):。
2.每半年走访一次vendor,并对其rohs体系进行稽核(这方面可与相关商管理办法相结合).
因他们一般很难承担相应的重大责任(肯签协议也只是一个敷衍-----出事后,大不了立马走人)而不会签”供应商协议“,那工厂就得从如下几方面着手(对供应商管理的资源投入):。
3.所供物料尽量使用在一些对rohs管控不太严的产品或客户订单上;。
5.找到符合要求的厂商取而代之.
以上,其宗旨就是:尽可能的利用现有资源将风险降到最低(没有风险是不可能的)---这也是签rohs协议的真正目的!
创办中国第一所品质大学的有志之士;职业经理人;打工期间曾获“百佳外来青工”称号,深圳商检局机电产品认可检验员资格。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇十九
正确区分协议期、试用期和见习期这三个时期,这直接关系到毕业生的权益维护。
协议期:是从毕业生与用人单位签订就业协议书开始,一直持续到签订劳动合同之后或者双方终止协议为止。在协议期内,双方已经确定了工作意向,但未建立正式的劳动关系。
试用期:主要针对劳动合同,毕业生与用人单位签劳动合同的时间应在试用前,而不是试用合格后。过去一些单位为了逃避责任,在试用期内,往往不与毕业生签订劳动合同。一旦试用期满,就找种种借口辞退。根据有关规定,试用期与劳动合同的期限应一致。
合同中约定了见习期的,不再另行约定试用期,毕业生见习期为6个月至12个月,自报到之日起计算。
终止期限。
就业协议在毕业生到单位报到、用人单位正式接收后自行终止。
用人单位名称。
填写用人单位名称时,务必注意,它与单位的有效印章上的名称是否一致,如不一致,协议无效。学生填写自己的专业名称时,要与学校教务处的专业名称一致,不能简写。
试用期与见习期的时间。
外企、合资企业、私企一般采用试用期,根据合同期的长度,可以有1个月或3个月不等,通常试用期为3个月,不得超过6个月。国家机关、高校、研究所一般采用见习期,通常为一年。试用期和见习期只取其中之一,将另一项划去。
违约金。
由学生和用人单位双方协商确定。不少单位为了“留住”学生,指定高额违约金,以此约束学生。学生可在协商中力争将违约金降到最低,通常违约金不得超过5000元。
善用备注。
现行的毕业生就业协议属于“格式合同”,但“备注”部分允许三方另行约定各自的权利义务。毕业生可将签约前达成的休假、住房、保险等福利待遇在备注栏中说明,如发生纠纷,可以及时向法庭举证,维护自己的合法权利。
签订“协议”时,必须严格按照规定的步骤。等用人单位填写完毕、盖章后再到学校就业指导中心盖章。
对于违约现象,协议中写明为“甲乙双方必须全面履行协议,一方解除协议不当或违反本协议条款规定的,应承担相应的违约责任,并向对方支付违约金人民币__元”。学生要明白,不能把违约当儿戏,一旦给用人单位造成损失必须承担法律责任,并会影响自己的诚信记录。用人单位对手持多份协议、“身在曹营心在汉”的学生是相当忌讳的。
毕业生协议书通常备注事宜。
录用条件:双证(毕业证和学位证)、职业资格证和身体健康状况,
违约金:3000元至5000元。
劳动合同内容。
劳动合同期限;工作内容;劳动保护和劳动条件;劳动报酬;劳动纪律;劳动合同终止的条件;违反劳动合同的责任。
常见法律问题。
劳动合同过了期还有效吗?
劳动合同期限届满,因用人单位的原因未办理终止劳动合同手续,劳动者与用人单位仍存在劳动关系的,视为延续劳动合同,用人单位应当与劳动者续订劳动合同。当事人就劳动合同期限协商不一致的,其续订的劳动合同期限从签字之日起不得少于1年;劳动者在用人单位连续工作满10年以上,劳动者要求续订无固定期限劳动合同的,用人单位应当与其续订无固定期限劳动合同。用人单位经与劳动者协商一致,可以解除劳动关系,并向劳动者支付经济补偿金;劳动者要求解除劳动关系的,劳动关系即行解除,用人单位可以不支付经济补偿金。
一般情况下违约费是多少?
约定违约金的.基本原则:
一是违约金的数额应考虑双方当事人(特别是劳动者)的承受能力;。
二是约定违约金时双方要对等。
如果劳动者认为用人单位要求支付的违约金偏高,可以向劳动争议仲裁委员会申诉,仲裁委员会可以根据劳动者的违约程度、实际收入水平、用人单位的损失等情况综合考虑。对于违约金约定偏高显失公平的,仲裁委员会可以酌情降低。
收取押金是否合法?
劳动和社会保障部、公安部、全国总工会联合发布的《关于加强外商投资企业和私营企业劳动管理切实保护职工合法权益的通知》第2条规定:“企业不得向职工收取押金实物等作为‘入厂押金’。”
未获得相应报酬是否可以提出解约?
我国《劳动法》第32条规定:“用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的,劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。”并可以要求单位支付相应报酬,如果单位不履行,可去当地劳动仲裁委员会申请仲裁,经仲裁后,如对仲裁不服还可在接到仲裁之日起60天内向当地法院起诉,以此来维护自己的合法权益。
大学生对待就业协议认识上存在的误区。
误区一:就业协议书与补充协议的法律效力。补充协议是否合法,很多已经违约的学生存在一个认识上的误区,那就是他们往往愿意把自己摆在弱势的位置,因为刚毕业,不懂法律法规,也无法鉴别用人单位提出的这个补充协议是否合法,所以就业签协议最好不与用人单位签订补充协议。
误区二:违约是双向选择。现在大学生工作时,有不少学生手里都捏着几份协议书,违约的毕业生也不少,这些学生普遍认为这不是不讲诚信,而是双向选择。这种认识其实是完全错误的,草率地和用人单位签订协议是危险的,毕业生和用人单位签的就业协议不是一张废纸,都具备相应的法律效力,根本不能轻易反悔。一旦给用人单位造成损失必须要承担责任。作为受过高等教育的大学毕业生,应当遵守诚信原则。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇二十
乙方:___________________________。
签订日期:_______年______月______日
甲方:
乙方(学生家长或法定监护人):
甲乙双方权利与义务。
1、甲方有义务保障学生在辅导班内的安全问题和良好的学习环境。
2、学生在上课期间不得外出,特殊情况必须经过与家长沟通协商并经过家长同意后方可外出。
3、学生在本辅导班外出现任何事故与本辅导班无关。
4、学生在学习期间不得损坏室内所有财务,如:在上墙乱写乱画、破坏桌椅板凳等行为,应照价赔偿本辅导机构的损失。
5、学生在下课期间不得在室内乱跑乱跳影响邻居的正常生活,再三劝告不加改正的学生,本辅导机构有权开除学生,辅导费用概不退。
6、学生无特殊原因中途退学,辅导费概不退还。
二、辅导班收费标准及收费方式。
1、小学___元每人,每天___课时(1小时为1课时)。
2、初中学生___元每人,___课时(1小时为1课时)。
3、学生在本辅导班付费一次性交全。
4、学生自___月___日学习到___月___日。
5、家长如果对教学质量有异议和意见需要退费需要和负责人沟通协商。
三、本合同如有未尽事宜,由甲乙双方共同有好协商后解决。
四、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方盖章签字,或画押后方可生效。
甲方(盖章)乙方(签字)。
家长或监护人联系电话:签字日期:
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇二十一
xx乡人民政府(以下简称甲方)。
xx乡xx村民村(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国土地管理法》和县政府有关征用土地政策的规定,因油迈乡气象观测站建设的.需要,经规划选址定点,经双方共同协商,订立如下协议:
一、土地座落:
该宗地座落于xx村xx丫口至打上路口上100米处,地名为岩汗。
二、面积和地类:
土地类别为耕地,该宗地内已种植油茶共20株,土地面积为90平方米(折合0.135亩)。
三、补偿费用类别及计算标准。
经甲乙双方协商,土地征用参照xx县人民政府关于龙滩水电站xx库区投资概算调整补偿兑现标准(xx府发〔〕26号)为13608元/亩,青苗补偿标准为20元/株。
1、土地补偿费:0.135×13608=1837.08元。
2、青苗补偿费:30×20=600元。
合计各项补偿费用2437.08元,(大写):贰仟肆佰叁拾柒元零捌元整。
五、本协议一式叁份,甲、乙双方各执一份,xx村委会执一份,自签字日起生效。
六、未尽事宜、另行协商。
甲方:xx乡人民政府。
乙方:
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇二十二
一、仲裁协议有两种:
一是合同中订立的仲裁条款;。
二是以其他书面方式达成的仲裁协议。
我们建议在订立合同中在其中约定如下条款:
第条因本合同引起的或与本合同有关的争议,当事人协商解决,协商不成提交恩施仲裁委员会仲裁。
如果争议发生时合同中无仲裁条款,双方当事人可以另行签订如下补充仲裁协议:
双方同意,将某某合同争议提交恩施仲裁委员会仲裁解决。
如果是需填写的格式文本合同,一般是如下形式:
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第种方式解决:
(1)向仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向人民法院起诉。
当事人可直接填写成:
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(1)种方式解决:
(1)向恩施仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向人民法院起诉。
二、仲裁协议及常见问题。
(一)仲裁协议的形式和内容。
按照《仲裁法》的规定,仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议,在内容上应当具有:请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁机构(仲裁委员会)。
(二)仲裁协议确定的仲裁机构。
选择仲裁机构是仲裁协议的基本内容。我国当前仲裁机构数量众多,为了纠纷能够得到公正、及时和低成本的解决,投资者和期货公司在仲裁协议中应当择优选定仲裁机构。双方在选择仲裁机构时应当考虑以下几个因素:一是选择管理规范、信誉良好的`仲裁机构;二是优先考虑一些经济较为发达的大城市仲裁机构,这主要是因为大城市交通便利,仲裁机构条件优越,经验丰富,仲裁员队伍整体素质较高;三是选择就近的仲裁机构,以便减少奔波,节省精力,降低成本。
(三)仲裁协议中常见问题的说明。
实践中,期货公司与投资者约定的仲裁协议有时因为存在瑕疵,导致双方在争议发生后申请仲裁时产生分歧,阻碍了及时有效地解决纠纷。下面结合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》的相关规定,对投资者和期货公司可能遇到的分歧进行解释说明:
4.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向法院起诉的,仲裁协议无效,但一方向仲裁机构申请仲裁,另一方未在仲裁庭首次开庭前提出异议的除外。
与施工队签订安全协议(模板23篇)篇二十三
增强公司的市场竞争能力,维护公司的信誉,使管理规范有序,严格统一,创造良好的经济和社会效益。
二、合作方(乙方)资格:
凡以北京安迪盛安全系统自动化有限公司(甲方)的名义洽谈,承揽工程项目,需具备以下条件:
1.经过甲方的综合评审认为符合要求的乙方。
2.有固定的经营办公场所,必要的办公设施和通讯工具。
3.应有符合要求的企业负责人、财务人员及相关的管理人员,并应有一定比例、有技术职称和相关的上岗证书的工程技术人员。
4.自行组织工程施工的乙方,必须有持证上岗的项目经理,专业工长、材料员、质检员、安全员、材料员、特殊工种操作人员必须持有本人有效的操作证书,外地施工人员须“三证”齐全。
三、管理要求:
1.乙方在业务洽谈过程中,应及时将项目名称,洽谈程度通报甲方相关负责人,避免多人参与同一项目洽谈,若出现同一项目公司内部多人参与,应按“有利、优先”的原则协商解决,确保项目不丢失,协商无效时,甲方领导将本着上述原则进行最终裁决。
2.乙方需要甲方资质文件等材料必须详细登记,注明所做的工程项目名称、
地点、建筑面积、项目种类、投资方或总包、分包商名称在甲方登记备案后方可购取。
3.乙方需要甲方加盖各种印鉴(章)时,其盖章文件、资料、图纸等必须经。
甲方相关主管人员审阅,若乙方采用与其他企业捆绑合作并已另一方为主完成工程项目的,盖章时应出具其企业营业执照复印件、(加盖公章)法定代表人身份证复印件、项目被委托人身份证复印件,符合要求后方可履行盖章手续。
4.乙方要指定专人(不超过两人)负责办理与甲方的各类事宜。并将其联系。
方式等相关资料在甲方备案。
5.乙方在项目洽谈过程中,如需甲方在其它环节上进行配合或技术支持时,甲方将适当收取费用。
6.乙方在项目合同签订后,自行组织施工安装的,必须按甲方的要求进行施工组织,并接受甲方质检人员的检查,不具备施工安装能力的,可委托公司进行施工组织。
7.乙方负责组织施工、验收的工程竣工验收合格后,应将工程过程中的所有文件、资料、图纸按城建档案馆的要求提供给甲方作为存档记录。
8.乙方开工的项目必须取得消防主管部门的“建审意见书”,工程验收合格后必须取得“验收合格意见书”,并交甲方存档。甲方在收到“验收合格意见书”后进行工程款结算工作。
9.乙方以甲方名义签订设备、材料或其它物资的供货合同时,必须在本项目。
的帐户上存有不低于合同价款80%的工程款,否则甲方不予盖章。
四、管理费用:
(一)凡以北京安迪盛安全系统自动化有限公司的名义承揽工程项目,必须符合上述条件,甲乙双方协商签订合作协议(期限满壹年的),签订协议书之后,甲方将从乙方签订合同的项目工程进款中,扣除项目施工质量管理保证金0元。其余款额按以下方式留取管理费:
1.乙方年度内累计签订合同的进款额度在100万元以下者:按10%(含税金)收取作为管理费。根据每笔收到的实际工程款额,核算比例后从中扣除,协议年度期内,进款额累加达到100万元之后的超出部分,按第2条核算收取管理费。
2.乙方年度内累计签订合同的进款额度在100万元以上300万元以下者,按每笔结算实际工程款的9.5%(含税金)收取作为管理费。协议年度期内,进款额累加达到300万元之后的超出部分,按第3条核算收取管理费。
3、乙方年度内累计签订合同的进款额度在300万元以上600万元以下者,按结算实际工程款的9%(含税金)收取作为管理费。协议年度期内,进款额累加达到600万元以上900万元以下者,按结算实际工程款的8%(含税金)收取作为管理费。协议年度期内,进款额累加达到1000万元之后的超出部分,按第4条核算收取管理费。
程项目可另议。
5.乙方在协议(每年度)执行期内,甲方将从20000元施工质量管理保证金中扣除3000元作为年度管理、咨询服务费。协议到期后,乙方如愿续签“合作协议”应补足施工质量管理保证金差额。乙方在协议执行期内参与项目投标,但未能签订任何工程合同者,协议到期后,如愿续签“合作协议”,余款转入下一年度,如在下一年度内仍未签订任何合同,除扣除管理、咨询服务费3000元外,甲方退还乙方项目施工质量管理保证金余款(不计利息)。双方商议是否再续签协议。
(二)甲乙双方就合作一个工程项目(一事一议)签订协议书的。在签订协议书之后,甲方将从乙方签订合同项目的工程进款中,扣除项目施工质量保证金30000元,其余款额按双方商定甲方收取管理费的比例,在工程进度款中核算收取。管理费比例在第四条、第一款中,1、2、3、4项标准的基础上,增加0.5%收取。项目结束后,甲方确认乙方与工程项目投资方无遗留问题,按管理要求中第7条、第8条执行,甲方对乙方进行工程款结算工作。
7、乙方在与甲方签订协议后,参与该项目投标,但未能签订工程合同者:甲方将从预交款中扣除6000.00元,作为该项目的管理、咨询服务费用。所剩预交款全部退给乙方。
五、甲方提供一般服务及收费服务范围:
组织方案、合同文本及项目投标文件。
2、财务部根据预收款情况做好配合服务工作。
3、收费提供各类资格证明文件、彩色简介、公司资质合订本、印制相关人员名片、使用公司办公设备及办公耗材、(收费标准按公司的有关管理规定执行)。
3.收费提供工程图纸设计、图纸审核加盖公司图签、预算文件编制、项目招投标文件的编制,收费配合乙方应建设方要求来公司考察、参观或去实地了解在施工程项目及竣工项目的情况,(以上各项具体收费标准按公司有关管理规定执行)考察时间需提前通知甲方。
4.5.其它双方的责任与义务将在“合作协议书”和“附件”中进一步详细规定。
六、合作协议书期限:
1.“合作协议书”有效期限为壹年,可以根据自愿的原则续签或不再签订,续签“合作协议书”时需要同时补交纳下一年度施工质量保证金中的不足部分。
2.“协议书”执行过程出现的未尽事宜,按公司的相关规定处理协商解决。
有限公司。