签订租赁合同可以明确双方的责任和义务，避免因合同漏洞而引发纠纷。以下是小编为大家整理的关于租赁合同的范文，供大家参考使用。
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇一
合同编号：
出租人：___________________(以下简称甲方)。
承租人：___________________(以下简称乙方)。
签约地点：___________________。
签约时间：___________________。
乙方因施工需要，租用甲方以下设备，经双方协商，就租赁事项达成一致，签订本合同，共同遵照执行。
第一条：租用设备概况：
1.设备名称：门式起重机;。
2.规格型号：___________________;。
3.生产厂家：___________________;。
4.新旧程度(设备出厂年月)：___________________;。
第二条：
1、租用地点：___________________。
2、进场日期：按乙方要求____________年______月______日进场。
机械性能必须能够满足乙方施工需要，使用中如果出现机械故障，若给乙方造成工期延误等损失，甲方应予以赔偿。
3、该设备用于乙方公铁立交桥预制梁场，乙方须按该设备的使用说明书规定的方法正确使用，除经甲乙双方另行约定外，乙方不得任意改作其它的用途。
4、乙方可对甲方的设备进行局部的有利于使用的改造。但需事先经甲方同意，并按双方约定的改造方式进行。
第三条：租赁费规定：
1、设备名称、型号、规格及数量__________________。
2、租赁期限：自设备全部到场拼装完成，达到使用条件起开始算租金，至乙方出据报停通知单止租赁期满。(共计______个月，合计：_______________万元)。
2.1、具体租赁期限按照月进行计算，______个月起租，不足4个月按4个月计算。超出4个月，甲方向乙方按实际天数计算(按每月8万元，包括龙门吊超出租赁期限和架桥机超出租赁期限费用总和折算)。
第四条：双方的权利及义务：
1.乙方对甲方进场的机械型号、规格、数量和技术性能等进行检查、验收，若发现与合同中的规定不符，乙方有权要求甲方退场，一切损失由甲方承担。
2.在该设备租赁期间，电力及费用由乙方负责，甲方需配备主行走电缆满足乙方需要(130m)。
3.设备在进场、退场运输途中以及在装卸、安装、调试过程中的一切安全事故和费用由甲方负责并承担全部风险和损失。
4.甲方必须提供性能完好、安全装置齐全有效的设备，不配备操作司机，但需对乙方现场人员进行操作培训。如需甲方提供操作司机，乙方需支付操作司机费用，以满足乙方施工需要。
5.操作司机必须持设备操作有效证件上岗，严格遵守安全操作规程。在施工时必须遵守国家及地方政府部门、行业颁布的一切有关安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法律法规和乙方编制的本工程安全施工组织要求，安全文明施工。
6.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方自行承担操作人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
7.甲方人员必须遵守国家有关法律、法规和乡规民约，因甲方原因引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由甲方自行负责。
8.租赁期间甲方应及时并定期做好设备维修、保养工作，并承担其相关费用。
9.租赁设备在使用过程中由于甲方原因致使乙方、甲方或第三方遭受人员伤亡、财产损失等由甲方承担全部责任。
10.由于甲方原因造成的损失和停机由甲方承担，停机期间不得收取费用，造成的损失等由甲方承担全部责任。
11.乙方提供设备安全停放场地，并负责设备的看护。
12.甲方应按乙方要求设备及时进场，乙方负责设备报检，甲方在提供人员、设备资料等方面予以配合。
14.甲方提供的操作人员必须服从乙方相关人员的指挥，机械施工中要严格按照乙方现场管理人员的要求施工，确保租赁机械的施工质量，接受和服从乙方、建设单位和监理的现场指导、检查。
15.甲方需提供有关设备的一切资料及合格证等，并保证资料真实，设备完好无隐患等。
第五条：结算和付款方式：
1、结算方式及付款：合同签订后，乙方支付给甲方5万元，设备全部到场支付7万元。
1.1、租赁款按月结算，设备全部到场拼装完成，达到使用条件开始计算日期，满一个月后结算租金，次月5号之前结清上月租金。(按照总租赁款已支付的余额，分四次支付，每月支付6万元，末次全部付清)。
1.2、乙方支付租金按照甲方指定的银行账户进行支付，但不得违反乙方财务规定。
1.3、设备租金乙方需及时支付，如不及时付款，甲方有权向乙方索取相关赔偿。
第六条：争议的解决方式。
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应向合同签约地人民法院提起诉讼。
第七条：本合同一式四份，乙方三份，甲方一份。自签订之日起生效。
出租人：_____________(公章)承租人：___________________(公章)。
法定代表人：______________法定代表人：___________。
委托代理人：_____________委托代理人：____________。
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇二
甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，就有关塔式起重机租赁事宜，经双方协商一致，订立以下。
合同。
条款，双方共同遵照执行。
1.租赁设备使用目的：
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3结构类型：
1.4建筑面积：
1.5建筑高度：
2.租赁设备：
2.2规格型号：
2.3设备编号：
2.4塔高____米，臂长____米，臂头起重量____吨，轨道长度____米。
2.5市建委颁发的统一编号________________。
2.6塔吊设备的附件包括塔吊电缆、钢轨、枕木及随机工具等。
2.7乙方保证其所交付的设备是其所有的或有权处分的。
3租赁设备数量____台。
4租赁期间：
4.1租赁期间为____年__月__日至____年__月__日。
4.2甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限，本合同延续，双方继续按本合同约定履行。
5.塔吊安装准备：
5.1乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关塔吊安装的现场和技术要求。甲方按照要求，提供拆、立塔现场条件，做好场地、道路、电源等准备工作。
5.2乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况，向甲方提供塔基处理方案及图纸。
5.3塔吊基础预埋件由甲方提供，乙方提供技术指导，甲方安装。甲方按乙方要求进行塔基施工，经乙方验收合格后立塔。
6.塔吊进场。
6.1乙方应按照甲方的要求及时进场。甲方应当提前3日通知乙方。
6.2乙方应向甲方提供有关塔吊使用要求、安检部门检测报告，产品合格证、以及其他技术数据的复印件文本并加盖公章。
6.3塔吊的运输由乙方负责，运输费用及运输风险由乙方承担。
6.4乙方保证进场塔吊质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。
6.5乙方迟延进场，或不符合6.4要求，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付违约金____元。
7.塔吊的安装、调试与验收：
7.1塔吊的安装、调试由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试，确保正常使用。
7.2乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行塔吊拆装，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、锚固必须由同一单位完成。塔式起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定。
7.3安装、调试完毕后，乙方必须依照有关规定办理验收手续。有关验收资料、塔式起重机安装顶升、锚固等交底和验收记录表，乙方应在塔吊正式作业前交甲方存档备案。
7.4调试、安装后不能达到验收或施工要求的，甲方有权解除合同。
8.施工安全交底与协议:。
8.1甲、乙双方在施工前共同对塔机组人员和吊装人员进行安全技术交底。甲、乙双方依据有关规定订立《安全管理协议》。
8.2塔吊吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。
9.塔吊作业防护。
9.1吊装严禁超出施工现场的范围。
9.2甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故，由甲方负责。
10.塔吊作业人员：
10.1每台塔吊乙方应当配备的专业操作人员包括：塔吊司机____人信号工___人挂钩工___人。塔吊司机、信号工应当专人专岗，挂钩工应当相对固定。
10.2起重机械司机及信号人员应具有特种作业操作证，熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法，并具备相应的实践操作能力，保证满足甲方施工要求。
10.3乙方应确保甲方作业班次要求，保证在塔吊性能允许的范围内满足施工需要。塔吊司机应当积极配合施工，甲方需要加班加点，塔吊司机保证随叫随到，优质服务。
10.4乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，密切配合甲方工作，不得破坏甲方的工作规章管理制度。
10.5乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度，保证施工安全。甲方提供劳动保护用具。
10.6乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对塔吊司机进行定期体检。
10.7甲方对乙方配备的塔吊司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不承担责任。
10.8乙方提供的操作人员不能满足施工要求，或对甲方施工工作造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。
11.塔吊作业：
11.1塔吊司机应保证专机专人，持证上岗。严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的十字作业法。
11.2塔吊司机应严格遵守安全操作规程及“十不吊”规定，确保安全生产，发现安全隐患甲方有权责令停机，并立即通知乙方共同采取措施。
11.3塔吊严禁超载和带病运行，运行中禁止养护操作人员离机或者作业中停电的，必须切断电源。
11.4乙方应认真执行塔吊的交接班制度，并做好交接班记录。
11.5吊索具、钢丝绳、钢丝绳、吊钩、卡环必须使用安全产品，保证施工安全。
11.6乙方使用塔机需要顶升、锚固，需提前五天通知甲方，以便安排。
工作计划。
塔机及逮子绳以所有部件由乙方免费提供。
11.7乙方操作人员违章作业造成损害的，承担全部责任。
12.禁止行为：
12.1未经乙方授权，甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。
12.2在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方的损失由乙方承担。
13.塔吊故障：
13.1塔吊发生故障，乙方应当及时抢修或予以更换。由于未及时抢修或更换，导致甲方工期延误或其他损失的应当承担赔偿责任。
13.2塔机发生故障，乙方应立即通知甲方，并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用段内，维修时间超过4小时，扣除1日台班费维修时间超过8小时，扣除当月10%台班费维修时间每超过24小时，扣除________元。
13.3乙方对因机械故障所引发的事故及损害承担全部责任。
14.设备的维修和保养：
14.1设备租赁期间，维修与保养由乙方负责，保证塔式起重机运行中装置灵敏、可靠保持良好的适用状态塔机干净整洁达到卫生检查要求标准机械噪音控制符合环保要求。
14.2乙方应认真实施维修、保养制度。塔吊维护、保养的具体时间由双方协商确定。每月维护保养时间不得超过12小时。
14.3乙方应按照有关规定定期对塔吊管理进行检查。检查记录双方各备一份存档。
15.租赁费：
15.1进出场费：塔吊进场安装验收后，甲方应向乙方支付进出场费____元。
15.2塔吊台班费：按照国家有关标准采取按月结算的方式，每月台班租赁按____元/月，月租赁费计算按约定台班费/____×作业天数，甲方提供24小时配合服务。结算方式：支票结算甲方出具租赁业正式发票，乙方每月按时支付甲方上月台班费，租用停止时，乙方办理报停手续，并按报停手续结算，租赁费用在拆塔后半年内结清。
15.3甲方具备承担一定风险能力。当建设单位出现资金暂不到位时，甲方应予允许并充分理解，保证不影响乙方施工生产需要。
16.其他事项：
16.1施工中，如因设计或建设单位导致使用需求改变，须提前一周通知甲方，费用由双方商议。
16.2塔吊设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，塔吊附件由甲方保管。如在工地丢失，甲方应负责赔偿。
16.3由于政策性、上级指示或不可抗力造成停工，乙方不得以任何形式索取损失费。
16.4甲方必须服从配合乙方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。
16.5本合同未尽事宜，双方依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定执行。双方就塔吊租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
17.本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。
18.合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。
19.本合同共八页。本合同一式四份，双方各执两份。
20.补充条款：
20.1在拆塔过程中，如果场地不能满足甲方使用50顿汽车吊时，甲方所租用的大型吊车所发生的费用由乙甲各方各承担50%。
20.2其他：____________________。
甲方：____________。
签署人：____________职务：____________。
负责人：____________。
地址：____________电话：____________。
乙方：____________。
签署人：____________职务：____________。
法定代表人：____________。
地址：____________电话：____________。
合同订立地点：____________。
合同订立时间：____________。
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇三
出租单位：(简称甲方)。
承租单位：(简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称：施工地点：
第二条租赁期限。
进场时间：月起用时间：年日合同期限：月。
第三条租金计费方法及交纳期限。
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付。
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任。
一、甲方责任。
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任。
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第六条争议的解决。
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条补充条款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇四
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，结合公司的具体租赁条件，为明确双方的责任、权利和义务，经双方协商一致。
一、租赁数量及型号：汽车起重机/品牌)。
2.租赁期限：从(日期)至(日期)。
三.工作地点：乙方同意在甲方安排的重庆(及周边城市)相关工作地点和项目工作..工作地点可根据甲方工作需要，经双方协商同意后变更。
四.租金。
1.租金标准：
汽车起重机每月租金__________(含操作人员工资)(大写：__________人民币元整/台)。日租写成：__________。
2.租金的计算方法：
租金按月计算(一个月按30天计算)，自乙方设备到达甲方指定工作地点之日起至甲方通知乙方停止租赁之日止。
租金按一个月计算，不足一个月的按实际使用天数计算。
3.乙方应按照甲方财务部门的要求完成所有签字手续并提供正式发票，然后于次月10日至15日支付租金。
动词（verb的缩写）甲方的义务。
1.租赁期内，甲方负责汽车吊合理使用的所有柴油，其他油料由乙方负责。
2.甲方应为乙方作业人员提供休息场所。
3.甲方负责汽车吊作业的全面管理，并制定合理的施工计划。
不及物动词乙方的义务。
1.乙方应派遣两名汽车起重机操作员(必须持有正规的岗位操作证)。操作人员必须服从甲方的工作安排，积极主动配合甲方现场负责人的管理和调度工作，24小时随叫随到。并遵守甲方的操作时间和规章制度。
2.乙方必须按照安全操作规程进行施工。
3.乙方负责汽车起重机的日常维护、修理和备件供应。
4.乙方应保证汽车起重机能够连续正常运行，乙方可以每月安排两天对设备进行维护。
七.其他协议。
1.乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效。乙方应负责施工过程中因自身原因造成的设备损失和人员伤亡。
2.乙方可以在每月2日安排设备的维护或修理，但必须提前一天通知甲方并征得甲方现场负责人的同意后方可实施。乙方应保证正常的维护和修理不会影响施工现场。超过2天维修期，离开现场维修的，扣除相应天数的租金。
3.因乙方设备故障或性能原因，甲方连续3天或当月5天未能正常使用设备。
4.发生事故时，责任划分的原则是乙方对钩上事故承担全部责任。
5.如果乙方指派的操作人员不服从甲方的正常工作分配，甲方有权要求乙方更换。如果乙方操作不当造成材料浪费，甲方有权要求乙方赔偿。
九.合同争议：合同履行过程中如有争议，双方应协商解决，协商不成，可向公司所在地人民法院提起诉讼。
___.合同的生效和终止。
1.本合同经双方法定代表人或委托人签字盖章后生效。
2.本合同未尽事宜，经双方协商，由补充协议完善，补充协议条款与本合同具有同等法律效力。
3.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。本合同在甲方付清乙方所有租金后自动终止..
甲方：__________。
联系电话：__________。
手表的代代相传：__________。
乙方：__________。
联系电话：__________。
代理人：年月日。
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇五
承租方：(简称甲方)。
出租方：(简称乙方)。
为了增强双方的责任感，加强经济核算提高经效益，确保双方实现的各自的经济效益、安全等目的：经甲乙双方协商，特制定以下合同事项：
第二条：
1、施工地点：
2、工程名称：
3、施工单位：
第三条：
1、塔机租用期限：年月日至年月日。
2、合同期满，甲方继续使用塔机，应提前通知乙方，乙方有机决定是否续签合同。
第四条：租赁费结算方式：塔机租赁执行月包干：每月租赁费万元台,结账日期为用塔机之日，年前付60%;年后按每月进度款比例支付。
第五条：塔机进出场费为80塔2.6万，65塔2.2万。出市区外进出场费应在合同时预付万元，进场后进场费一次性付清。
第六条：如不按时支付租赁费，乙方有权停塔，造成任何损失、费用合部出甲方承担。
第七条：塔机报停后，一次性结清全部租赁费，否则乙方拒绝退场，租费照付，按天计算租赁费每天元。
第八条：租用期间如遇天气变化，四级风以上、下雨天和停工等，塔机不能使用的情况，租赁费照付。
第九条：甲方义务：
1、按图纸施工选择位置、安装方向，具备拆装运输现场，并负责处理好地上、地下障碍物及高压线、地下通迅设施等，保证机械安全顺利进出场，否则延误时间每天按元执行付给乙方损失费。
2、负责提供机械用电及路基、地基资料、试块报告，和建委备案检验等手续，保证塔机承重要求，不管任何原因造成的停塔租赁费照付。
3、免费负责安排好司食宿，塔机保管工作，如塔机配件丢失，甲方负责赔偿。负责配备熟练有证信号工，如信号不明造成的损失费用，及责任全由甲方承担，负责提供吊钩以下的用具。
5、如基础发生变化，和非单位人员登机开塔、信号工无证指挥造成任何责任事故的全由甲方承担一切责任。在施工作业发生抢钩和打骂塔司的甲方赔偿乙方2000元人民币以上，并且乙方有权停塔，在停塔整顿期间租赁费照付。
6、全面管理，安全检查、安全学习教育、操作交底并有权考核塔司、辞退塔司。
7、配备单独的配电箱，保证用电正常。
第十条：乙方义务：
1、保证塔机在合理范围内正常使用，积极配合甲方施工，早日安全任务。
2、塔机每月例保不少于48小时，超出部份扣除当天租赁费。接到甲方塔机出现故障通知，维修人员应在最快时间内进行处理。
3、加班提前通知机组人员，司机不得擅自离开岗位必须持证上岗。
4、若机组人员故意刁难甲方，甲方可以提出调换机组人员。
5、塔司不准从工地上借款或借与本单位无关的用具，如出现责任与乙方无关。
6、因塔机质量问题造成事故由乙方负责。
7、因塔司无证上岗、非法操作造成事故的由乙方负责。
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇六
出租单位：(简称甲方)。
承租单位：(简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条工程名称：施工地点：
第二条租赁期限。
进场时间：起用时间：合同期限：
第三条租金计费方法及交纳期限。
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付.
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，个月后，乙方支付甲方第个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的.影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过日，应向甲方按所欠租金总额每日%支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任。
一、甲方责任。
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任。
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条安全责任。
开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第六条争议的解决。
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条补充条款。
出租方(甲方盖章)：承租单位(乙方盖章)：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：日期：
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇七
甲方:。
乙方:。
甲乙双方经协商一致，甲方租赁乙方龙门起重机在施工现场使用，并就相关事宜达成如下协议:。
1.甲方租赁乙方提升机，月租金为元/台，设备进出及电梯安装拆卸费用为元/台(含进出费用)。乙方将启闭机交付至施工现场后，甲方将立即支付乙方5000元人民币(作为设备使用费保证金)，并从下月开始收取月租金。如果这个月内不交租金，设备就不能用了，具体的总租赁费多退少付。
二.乙方对租赁设备的`质量负责(不负责人为操作造成的损坏)。机械设备如有问题，乙方应及时解决(维修时间最迟不得超过48小时)，但不承担设备维修时间的“损失时间”。
3.如租赁设备在施工现场被人为损坏或盗窃，甲方应按价赔偿。
四、甲方负责启闭机的基础施工。
五、电梯安装拆卸费用包括视频、摄像和线路检测、建档费等一切费用。
不及物动词本合同经双方签字后生效，一式两份。
甲方(公章):_______乙方(公章):________。
法定代表人(签名):___________________。
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇八
出租单位：(简称甲方)。
承租单位：(简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条工程名称：
第二条施工地点：
第三条租赁期限。
进场时间：起用时间：合同期限：
第四条租金计费方法及交纳期限。
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付。
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第五条塔机租赁期间甲、乙双方的责任。
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第六条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第七条争议的解决。
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第八条补充条款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇九
出租单位：________（简称甲方）。
承租单位：________（简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金（中途不抵冲租金）。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金）。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付。
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，（本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金）。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机），乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
一、甲方责任。
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任。
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全事故）及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇十
出租单位：_______（简称甲方）。
承租单位：_______（简称乙方）。
工程名称：_______。
施工地点：_______。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金（中途不抵冲租金）。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金）。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付。
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，（本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金）。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响（包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机），乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日_______%支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
一、甲方责任。
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任。
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故（包括机械、人身安全事故）及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的'有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
1、____________________________。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇十一
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲乙双方经协商同意：甲方在 工程，租用乙方 台双笼2t施工升降机，型号为： 安装高度 米，租赁形式为包月。
甲乙双方确认如下事项：
一、租赁期：暂定 个月，甲方要求乙方在 年 月 日，把设备运进场，乙方设备进场安装调试的时间不超过3天，甲方在设备安装完毕后有2天时间搭马道、防护棚和楼层安全门井并组织进行验收，从第6天开始为设备起租日直至设备退租之日终止。
二、设备进出场费(含设备运进、运出、维护及拆装费用)币 壹台。设备安装完毕时(设备进场的第4天)，甲方向乙方当即支付此费用的一半，拆装完毕后付清剩余款。
三、租赁费及两种付款方式：
1、月租赁费价 (大写： )(台/月);
2、双方商议支付月租赁费价 (大写： )(台/月)。
付租赁费方式： 每两月支付一次，支付70﹪，余款工程完成后半年内付清。
租赁费不足一月按日计算(日租赁费=月租赁费/30天)。
四、升降机司机：由乙方负责配备 3 人，司机持操作证或实习证明上岗。根据甲方工作需要安排班次。
五、升降机如因设备故障等原因造成的整机无法运行，每超过14小时，扣乙方一天台班费。乙方保证设备月故障率不超过5﹪(月运转420小时x5﹪=21小时)。
六、双方责任：
甲方：
1、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》和《河北省建筑工程材料设备使用管理规定》，在设备安装完毕后对设备进行验收，在验收合格之日起30天内向工程所在地的区县建委办理使用登记。
2、负责对升降机司机进行进场安全教育。负责对电缆线和暂存在地面的井字架和附墙架等物品的看护，如有丢失负责赔偿。
3、承担因甲方违章指挥造成的人身伤害和设备事故责任。
4、负责安排乙方司机的现场休息场所和饮食问题。
5、甲方为乙方每月提供1个工作日的维修保养时间(累计14小时)。
6、进场后甲方提供安装所需的吊装设备(如塔吊或汽车吊)，并配备1至2个架子工。入场前和出场前，甲方为乙方设备的进场或出场提供便利的道路交通条件，达到“进出无障碍”。
7、甲方按照乙方技术要求做好设备基础并在电梯基础旁(一般应在离基础4至5米处)设置50kw电源控制箱，应专箱专用，不得和其他设备混用。
乙方：
1、负责施工升降机的进出场运输、安装、维护、故障修理与拆除作业;负责该作业全过程的安全生产，对该作业全过程中所发生的人身伤害和设备事故承担责任。
2、操作司机必须在遵守安全操作规程的前提下服从甲方人员的指挥。
3、承担因司机违章操作、操作失误或设备故障造成的人身伤害与设备事故的责任。
4、确保设备运转良好，在设备发生故障时及时维修和抢修。
5、司机积极配合甲方工作，按甲方规定时间上下班。服务态度达到甲方满意。
6、向甲方提供营业执照复印件并加盖公章。
七、补充条款： .
八、合同纠纷：发生合同纠纷由双方协商解决：若不能解决可由任何一方提请调解直至向本合同经双方签字之日起生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。未尽事宜双方协商解决。
合同签约地址： .
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
年 月 日
年 月 日
起重机租赁合同协议大全（12篇）篇十二
出租方： (以下简称甲方)
承租方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。
第一条：租赁机械的数量、使用地点、工作内容
1、租赁机械设备情况
2、使用地点：
第二条：租赁期限
从起重机现场安装调试完毕，经乙方及有关部门检测合格并交付给乙方之日起计算(以检测合格证书时间为准)，至甲方接到乙方书面通知停机之日止。
第三条：租赁机械的所有权
1、在租赁期间，合同租赁机械的所有权属于甲方，乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。
2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。
第四条：费用的计算和支付
1、机械进场、退场的费用、安拆费用、运输费等由乙方承担，每台计 元(币大写：壹万肆仟元整)，一次包死，不在调整，该费用包括：进场时，从塔吊存放地运达施工现场的运输费及卸车费、安装和调试费;塔吊预埋件和基础的制作费用;出场时，塔吊的拆卸费以及由施工现场运出塔吊的装车费等。
2、塔吊的保险费，调试、检测检验取证、操作和维修保养等所发生的全部费用由甲方承担。
3、塔吊正常工作月租金(含正常维修费)：(不含税)，不足一个月的按实际天数计取费用。
4、计费时间：从起重机现场安装调试完毕，经乙方及有关部门检测合格并交付给乙方之日起计算(以检测合格证书时间为准)，至甲方接到乙方书面通知停机之日止。
5、支付方式：塔吊进场安装完毕调试完成并取得使用合格证后，乙方支付甲方进出场费50%，即每台7000元，共计14000元(大写：壹万肆仟元整)，剩余进出场费50%待塔吊出场后支付。租赁期满，塔吊出场后，塔吊租赁费用根据租赁时间双方确定后，一次性付清，以支票或银行转账形式支付给甲方。
6、设备进场时间：年月日(具体时间另行通知)。
第五条、承租方(乙方)的责任和义务
1、施工前乙方使用部门负责向甲方提供施工的内容及《作业指导书》等相关资料。并负责施工中的安全技术交底。
2、负责按甲方的要求提供组装、试验、施工场地，并对施工现场进行清理，负责对地下设施(如地下管道、电缆)空中障碍(如高压线)进行详细交底，必要时负责清除，使其具备施工条件。
3、负责对甲方机械作业任务单进行签字确认，并按照合同约定的期限支付租赁费。
4、负责与施工现场周边关系的协调。
5、乙方有权对甲方的安装和拆除作业措施进行审查，但乙方的审查并不减少甲方的任何责任。
第六条、出租方(甲方)的责任和任务
1、甲方应向乙方提交有关法律规定的主体资料及其它条例规定合法、有效的证件，包括营业执照、企业代码、法人资格(或法人授权委托书)、设备《安全检验合格》证、《安全检验报告》、《特殊工种操作证》等，并保证所提供证件的真实行，复印件必须加盖公章。
2、甲方在塔机安装时应派人进行技术指导。并负责后期使用时的维修保养。
3、甲方应保证所提供机械的质量及相应技术参数符合合同要求及国家有关规定，安全装置齐全、准确、灵敏、可靠，确保安全使用。
4、设备发生故障，乙方应及时通知甲方，甲方应抓紧时间抢修，及时排除故障，超过12小时，按天扣除乙方租赁费。
第七条：安全施工
1、甲乙双方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条理》，并按照相关规定进行管理。
2、施工中，双方严格遵守操作规程，不准违章指挥和违章作业，对于违章作业，指挥人员应立即制止，对于违章指挥，操作人员有权拒绝执行。坚持实施起重机作业“十不吊”。
3、施工中若发生安全事故时，由双方及有关部门共同调查处理，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条理》，以及其他相关规定和双方约定的责任和任务进行责任划分并承担相应损失。
4、由于乙方对施工现场或地下设施情况、吊装物品重量申报不清而造成事故由乙方负责并承担损失。
5、由于乙方指挥失误或安全措施未落实而造成的损失或责任由乙方承担。
第八条：不可抗力
1、不可抗力的认定标准按国家有关规定执行。
2、当不可抗力发生后双方应迅速采取措施，尽量减少损失，因不可抗力造成的损失由双方各自承担。
第九条：违约责任
1、甲乙双方任何一方未按合同约定履行义务，违约方须按《中华人民共和国合同法》的有关规定承担违约责任。
2、乙方必须在合同约定的期限内付款，如预期，甲方除按所欠费用的0.5%每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由乙方负责。
第十条：争议的解决
凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;若协商不能解决，应提交荥阳市第十条：未尽事宜：
双方另行协商解决，本协议一式四份，甲乙双方各两份，本协议经双方法人代表或委托代理人签字加盖章单位合同章即可生效;使用完毕，租赁费付清后自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________