随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
工程合同协议书 工程合同电子版篇一
分包单位了：xx（简称乙方）
为了加强协作配合，共同完成国家建设任务，甲方将部分工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，除按公司制订的'土建与水电施工配合暂行规定'执行外，经双方协商，签订本合同，共同履行。
第一条、工程名称：x
第二条、工程地点：x
第三条、承包方式：x
第四条、工程项目、造价及工期：xxxx
第五条、甲、乙双方责任
1、对承包方要向发包方单位全面责任，履行承包合同。
2、组织编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、安全生产管理和监督工作。
3、统一工程部领取施工图纸和技术资料，并提供给乙方。经甲方同意，乙方可直接从工程部领取图纸资料，组织设计技术交底，办理各种变更洽商，或者委托乙方直接向发包方单位办理变更洽商。
4、统筹安排现场平面布置，为乙方提供生产、生活场地和临时设施、水源和脚手架，其管理费用在竣工结算时由公司预算部门裁决，在造价中扣除。
5、参加乙方工程质量和竣工验收，编制总包竣工资料。
6、统一组织乙方分包工程的预算编审、拨款及结算。
1、保证分包工程项目质量和工期要求。
2、按施工组织设计要求编制分包工程项目的施工方案，参加甲方综合平衡。
3、编制分包工程项目的施工进度计划、材料、设备计划，编制工程预结算书。
4、乙方提供分包工程项目的有关技术、质量统计、经济协商等有关资料，负责分包工程保修一年。
5、服从甲方施工现场的安全、保卫、场容等规章制度的管理。
1、分包项目所有的设备、材料由发包单位供应，乙方直接与发包单位办理交接手续，凭结算单与甲方和发包单位结算，超预算部分，由乙方找发包单位办理增账手续。
2、乙方分包工程项目需用公司内部供应材料，由乙方编制计划，直接送公司物资设备部，由物资设备部直接供应给乙方材料。
3、非标准件由乙方自行解决，其费用按预算价格计算。超预算的，由乙方直接找发包单位办理增账洽商。
1、施工图预算由公司预算部门编制，分包单位由甲方以栋号或以单位工程一次性签字后报量，否则不得报量。在预算没有出来时，乙方可在估算范围内报量，一定要留有余量，不能突破总量。
2、设计变更的增减账凡属发包单位的，由甲方直接向发包单位办理洽商，但变更洽商必须及时送甲方主管技术员和预算员各一份，以免土建和水电矛盾。属甲方给乙方办理洽商的由甲乙双方自行解决。
3、结算由甲方汇总乙方的增减账和调价，双方共同和发包单位结算。
4、甲方和乙方的报量数，以最后结算为准，平时报量到结算时采取多退少补办法，乙方结算应由甲方签字认可报工程部，否则不能报量。
1、本工程项目质量要求达到xx质量标准。
2、质量验收标准均以施工图纸、设计说明及国家现行施工技术规范为依据。
3、隐蔽工程验收和压力实验，由乙方直接找发包单位和有关人员办理签字手续。
1、施工工期：按栋号承包合同工期为准，凡属年度竣工栋号的，甲方应在二月十九日前，排出总施工进度计划，应交乙方安排施工，竣工标准为水通、灯亮、地净、窗明配套，每提前一天或推迟工期一天，按承包费用总额的万分之二奖罚，在施工过程中各工序间的穿插作业时间，由现场调度会议定。在制定计划时，必须贯彻分包服从总包、总包关心分包的原则，计划一经形成，各方都要遵循计划安排施工，否则负拖延工期责任。
2、质量：乙方创一个分项优良工程，按土建与水电产值比例的100%分享甲方的质量竣工奖；乙方创两个分项优良工程，按土建与水电值比例的150%分享甲方的质量竣工奖；乙方只保两个分项合格工程，甲方按实际的质量竣工奖（罚）金额x水电产值比例处罚乙方。
3、乙方必须服从甲方施工现场的各项管理制度，否则甲方有权按公司有关规定对乙方进行罚款，如有纠纷，由公司裁决。
4、分包工程的其他考核与奖罚按公司有关规定执行。
1、合同在执行中所发生的问题和矛盾，由双方按规定协商解决，如双方解决不了，报公司主管部门仲裁。
2、本合同正本二份，甲乙双方各执一份；副本xx份，甲方执xx份（包括报送公司预算、工程、财务、材料、经营各一份）。
补充条款：xxx
总包单位：xx分包单位：
负责人：xxxx负责人：xx
工程代表人：工程代表人：xxx
内部银行账号：xxx内部银行账号：x
xxx年xxx月日
工程合同协议书 工程合同电子版篇二
合同编号：__________
甲方：____________________
乙方：____________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。
作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：
1．本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；
2．本项目工程质量检查、验收标准；
3．本项目施工安全标准；
4．本项目施工组织设计；
5．本项目施工进度计划（含节点计划）；
7．业主、监理和甲方的文件；
8．甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。
详见（附件），不调价。
1．乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。2．计量支付
2．1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单（附件1）单价进行计量支付。
2．2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=____‰×标的额×延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。
2．3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。
3．工程材料供应
3．1所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。
3．2因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。
4．测量、试验、检验等技术工作
4．1甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。
4．2甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。
5．乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价_____%的违约金。
6．隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。
7．甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务（劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等）。
8．依据《劳动法》，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付（直接将工资发放到乙方员工手中）。
9．甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。
10．乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。
11．乙方完成工作量(按实体数量计算)由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。
12．甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约（特别是质量、工期、安全），甲方有权终止合同，并有权按合同标的'总额的_____%向乙方索赔损失。
13．本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚（处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定，处罚限额为乙方任务量总价的____%）。
14．乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。
15．乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。
若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决：
1．和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决；
2．调解。在第三方的主持下，通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议；
3．仲裁。协商、调解不成的，由________市仲裁委员会仲裁。
1．本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2．本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。
3．本合同正本2份，双方各1份；副本2份，甲方2份。
甲方：______________
乙方：______________
代表人：____________
代表人：____________
电话：______________
手机：______________
合同订立时间：________年________月______日
附件1：工程量清单（略）
工程合同协议书 工程合同电子版篇三
1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
a.建设工程监理合同
b.建设工程采购合同
c.建设工程分包合同
d.建设工程施工合同
2.按照《合同法》，( )属于委托合同。
a.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
b.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
c.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
d.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中，不正确的是( )。
a.代理的民事责任由被代理人承担
b.代理人以自己的名义实施代理行为
c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。
a.平等、自愿、公平、公正
b.平等、公开、公平、公正
c.平等、公开、公平、诚实信用
d.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。
a.只能要求债务人履行债务
b.只能要求保证人履行债务
c.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
d.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
a.没有代理权而为的代理行为
b.超越代理权而为的代理行为
c.在代理人授权范围内的代理
d.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
a.无效
b.甲方同意有效
c.成立
d.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。
a.仲裁条款是独立存在的
b.合同若发生变更，则仲裁条款无效
c.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
d.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。
a.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
b.合同中未约定履行顺序
c.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
d.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从a银行贷款4000万元，从b银行贷款20xx万元，并与b银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿a、b银行债务。a、b银行债权的分配数额应为( ).
a.a银行4000万元，b银行1000万元
b.a银行3300万元，b银行1700万元
c.a、b银行各项工作2500万元
d.a银行3000万元，b银行20xx万元
工程合同协议书 工程合同电子版篇四
发包方：
承包方：
本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。
xxx楼外墙抺灰工程。
自年月日至年月日，工期为30天竣工。（因自然灾害及不可抗力除外）。
由乙方包工的形式自行组织施工。外墙按每平方米元（大写：），一次性包断。内墙阳台按每平方米元（大写：），女儿墙按每平方米元（大写：）
严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（gb50210—20xx）标准验收。
该工程项目在建设单位组织验收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。工程施工期间不预支生活费，如中途终止合同将不收方计量。
施工做法按xxx图集施工。
该工程外墙按外墙尺寸滿算量方计量结算。（本工程不扣除门、窗平方面积）。外墙花架按展开平方计量结算。内墙滿算量方计量结算。（本工程不扣除门、窗平方面积）。女儿墙按实际收方结算
1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；
2、乙方在施工时必须佩戴安全帽上下班，如发现未佩戴安全帽上下班每次每人罚款100、00元，罚款在工程款中扣除。
3、乙方在施工时不得喝酒上班工作，如发现喝酒上班人员，每次每人罚款500、00元，罚款在工程款中扣除。
4、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关；
4、乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。
甲方：
1、提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求；
2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
3、甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款。
4、在施工期间保证乙方材料供应充足，（如遇人力不可抗力除外）应提前一天通知乙方进行人员安排，工期顺廷。
乙方：
1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；
2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；
3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。
4、如乙方每日上班人数少于6人，连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。
未涉及条款，由甲乙双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。
甲方：代表人：
乙方：代表人：
年月日 年月日
工程合同协议书 工程合同电子版篇五
编号____________ 资格预审邀请书
敬启者：
1、我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审，为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。
2、业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金，用于本合同项下的合格支付。
3、工程概况：（工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等）。
4、资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料，以便通过资格预审。
5、有意向的合格申请人可从_______________（地址）获取进一步信息和资格预审文件，时间为______月_____日至______月_____日从上午______至下午______（北京时间），节假日除外。
联系人：____________________
地址：______________________
邮政编码：__________________
电话：______________________
传真：______________________
6、每套资格预审文件售价人民币______元。售后不退。
7、资格预审申请书应在______年_____月_____日_____时前（北京时间）送达业主，地址同上。
8、资审合格的投标者名单将在______年______月_____日前送给所有参加资格预审的申请人。
谨致
商祺！
______________（业主名称）________年_______月_____日