作为代理，我们必须具备一定的法律知识和专业能力，以确保代理事务的顺利进行。如果您对代理行业的发展和趋势感兴趣，可以阅读以下代理行业报告和研究成果。
代加工代理合同（汇总18篇）篇一
(三)继续逾期10天以上至20天以内者，每逾一天按未交部分总价处_________违约金。
(四)继续逾期20天以上，依违约论，不论未交部分数量，违约金以价款的一倍计算。
第八条：通过验收的货品在甲方再加工时，若发现有不良品时(明显为甲方再加工后的磨损品除外)，则甲方可向乙方要求赔偿或退回乙方重新加工。
第九条：乙方送交加工品，因不良导致甲方生产线停工，其工时损失要由乙方负责，如果甲方发生非常严重不良后果，则甲方有权取消外包加工单。
第十条：按期交足定货而合格率为100%，给予总价_________奖励金。按期交足定货而合格率为95%，给予总价_________奖励金。
第十一条：试用厂商的试用期间为三个月，每月接受甲方外包质量管理检查一次，试用期满，视其考核评分到达_________分以上者，才能正式成为甲方的加工厂商。
代加工代理合同（汇总18篇）篇二
本诉中，某某公司要求继续履行。
合同。
并要求某某公司支付货款并提货。
但是，某某公司既没有通知某某公司验货，也没有通知某某公司提货。在某某公司行使验货权利和接到提货通知之前，某某公司无权主张货款。某某公司毫无疑问地享有先履行抗辩权。
某某公司派出质检人员到某某公司，此为行使定做人权利的行为。某某公司作为承揽人，理应接受定做人某某公司的监督检验。此等检验监督，不免除某某公司通知某某公司进行验货的义务，不免除某某公司对加工物的质量瑕疵担保义务，也不免除某某公司通知提货的义务。况且，某某公司派出的质检人员在20xx年4月4日之前就离开了某某公司，直到20xx年6月26日才返回，质检人员根本没有机会对系争合同加工物进行监督检验。
至于某某公司提供的两个证人，其既不能证明为或曾为某某公司员工了解案件事实，其证词之间也互相矛盾，毫无可信可言。某某公司相信，某某公司可以提供一卡车的类似证人。
综上，可以看出，在某某公司行使验货权利和接到提货通知之前，某某公司无权主张货款。况且，某某公司在其诉状中明确陈述，系争合同加工物尚未完全加工完毕，客观上也不具备交付工作成果的条件。假设如原告所说，缺乏配件，原告也应履行通知义务，告知被告，原告未能履行此通知义务。
综上所述，本案系争合同为承揽合同中的定作合同。定作人某某公司依法行使了合同解除权，系争合同已经解除，双方应恢复原状，某某公司返还订金及配件，支付违约金。在本诉中，某某公司享有先履行抗辩权，某某公司无权主张货款。
以上代理意见，请法庭考虑采纳。
此致
庆元县人民法院。
上海序伦律师事务所。
赵永恒律师。
20xx年12月12日。
审判长、审判员：
上诉人王、张不服东台市人民法院(20xx)东民初字第02号判决向贵院提起上诉，江苏天之权律师事务所受上诉人王、张委托指派本人担任其二审代理人。现发表如下代理意见：
一、一审判决程序违法，剥夺了上诉人的诉权。
被上诉人于就加工承揽合同纠纷一案向上诉人主张剩余欠款38万元。因被上诉人为上诉人加工定制的蔬菜大棚不按双方签订的《连栋大棚工程加工承揽合同》约定使用热镀锌钢管、普通无滴水薄膜，而使用不明来源的钢管和薄膜，致使上诉人的蔬菜大棚刚刚使用就出现大棚主体结构及其他金属部件都锈迹斑斑，薄膜滴水严重影响蔬菜生长，致使上诉人合同目的不能实现并造成上诉人巨大损失。为此上诉人依法向一审法院提交反诉状，要求被上诉人赔偿损失，承担上诉费。一审法院当庭驳回上诉人的反诉，认为：“上诉人的反诉不符合民事诉讼法”所规定的反诉要件。但一审法院却没告知上诉人的反诉到底不符合民事诉讼法的哪一条规定，更没告知上诉人的反诉不符合反诉的哪一个要件(卷62、63页)。更过分的是一审判决中只字未提上诉人曾提起反诉，简单以：“关于两被告认为涉案大棚的材料不符合同约定，案涉大棚存在质量问题，因其已另案主张权利，本案不予理涉”，，这句话不难理解：因上诉人已经另案主张权利，所以案涉大棚质量问题，一审法院不予理涉，不是一审法院原因而是你上诉人另行起诉了所有才不审理。代理人认为，一审法院是在故意混淆因果关系，推脱责任为其程序违法寻找合法理由。是其在没有任何法律依据的情况下驳回了上诉人的反诉。代理人认为：反诉是在诉讼进行过程中，本诉的被告以原告为被告，向受理本诉的人民法院提出与本诉具有牵连关系的，目的在于抵消或者吞并本诉原告诉讼请求的独立的反请求。而因案涉大棚质量问题，致使上诉人当时签订合同的目的完全不能实现，并造成巨大损失，至于上述理由上诉人提起的反诉完全具备反诉的要件。一审法院明显的违法程序，恶意剥夺上诉人诉权，逃避审判义务。
二、一审判决事实不清，证据不足。
1、关于验收。
蔬菜大棚制作完成后，上诉人与被上诉人就案涉大棚加工费进行结账，上诉人向被上诉人出具欠条一份，约定：今欠到于*大棚余款叁拾捌万元正(380000元)，等验收结束还款„„，该《欠条》其实是对《连栋大棚工程加工承揽合同》的附条件的补充协议，被上诉人收受该《欠条》即意味接收了上述补充协议。该《欠条》已经明确约定验收后还款，所谓验收肯定是指蔬菜大棚质量的验收，根据日常交易惯例，该款应该认定为质保金，而不是一审法院片面认为的不具有质量验收资质的阜宁相关部门联合组织的规模、投资验收。如果把规模、投资验收过关作为付款的条件，代理人认为是不符合逻辑的。虽然《连栋大棚工程加工承揽合同》对大棚验收没有明确约定，但根据《合同法》第二百六十一条：“承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。”至今为止被上诉人未向上诉人提交技术资料及材料的质量证明，致使上诉人无法对大棚进行验收。
关于蔬菜大棚质量问题，可以说上诉人及所有的种植蔬菜大棚的农户都是外行根本不具备区分材料是否达标的专业水平。在承揽人未提供任何技术说明及材料质量质量证明，他们只能通过一段时间的使用来验证大棚是否存在质量问题，上诉人的大棚经短时间的使用即出现生锈、滴水等严重影响蔬菜生长的情况，足以可以证明被上诉人提供的原材料存在质量问题。
2、一审判决事实不清，忽视上诉人合法抗辩。
在一审过程中上诉人多次以案涉大棚的质量问题提出抗辩，但一审法院无视上诉人的抗辩在没有查清楚被上诉人提供的钢管及薄膜的品牌、来源、是否符合相关标准的情况下，仅仅依据(1)案涉大棚已经交付上诉人使用(其实上诉人之所以一直仍在使用问题大棚是因为避免扩大损失发生)(2)通过阜宁相关部门组织的验收，上诉人已经拿到部分补贴，这两点来判决。代理人认为本案尚有许多关键事实尚未查清，为了追求审判效率忽视当事人合理合法抗辩盲目作出的判决肯定是错误的判决。
三、一审法院适用法律不适当。
一审法院判决本案适用《合同法》六十条第一款、第二百五十一条、第二百六十三条，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。
定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付;工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。
代理人认为一审判决适用法律太过片面不适当，本案应该适用《合同法》第六十七条、第二百六十一条、第二百六十二条更为恰当。
综上：一审判决程序违法，认定事实不清，适用法律不当。判决存在显失公平，恳请合议庭撤销原判决，保护上诉人的合法权益。
以上代理意见，请合议庭考虑采纳。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
代加工代理合同（汇总18篇）篇三
委托方（甲方）：
营业执照注册号：
地址：
被委托方（乙方）：
营业执照注册号：
地址：
甲乙双方本着诚实守信的原则，平等互利，经双方公平、友好协商，达成如下协议：
一、甲方委托乙方加工生产大米，该产品的生产主料（水稻）由甲方提供，产品包装由甲方提供，产品使用乙方生产许可证。在生产过程中甲方有权派人进住乙方工厂进行技术监督，乙方需严格按照甲方的要求进行生产。
二、甲方需提前15天给乙方下达生产通知单，生产通知单需提供生产产量、规格、包装方式、交货时间及生产要求等具体内容。
三、本合同期限为五年，从20xx年1月1日至20xx年1月1日止。
四、交货及付款方式
1、加工费：乙方以每吨米80元计算。
2、乙方将货物送至甲方指定托运部，所产生的托运费由甲方承担，若甲方派车到乙方工厂提货，由乙方负责安排工人装车。
3、甲方按月结算货款给乙方，在每月最后一天对帐，于次月10号以前一次性付清所有货款。
五、乙方在生产过程中所使用的原材料和包装物必须符合国家相关法律法规的规定，若产品的安全、质量出现问题由乙方承担全部责任；若产品质量不合格，甲方可要求乙方退换货，如包装出现漏气现象导致产品质量发生改变等。
六、如产品有质量问题，经有关部门检测，确定是产品本身问题，乙方承担责任。但由于运输过程或由于甲方销售、储存不当，而造成产品质量问题，由甲方承担责任，但乙方可以退换货。
七、乙方应提供此产品相对应批次合格的检验报告，若工商局、质检局抽检此产品不合格由乙方承担责任；在甲方所在地送检的样品检验费由甲方支付，若产品不合格所造成的损失由乙方承担一切责任。
八、甲方委托乙方生产的产品，乙方不得将该产品投放市场，销售权归甲方所有。
九、在生产过程中，若发生安全事故及财产损失，由乙方负全部责任，与甲方无关。
十、本合同从签订之日起，双方均不得违约，若有一方违约，违约方应承担对方的一切经济损失和承担违约责任；本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决，协商不成的应向本地仲裁机构申请仲裁。
十一、本合同一式参份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
甲方：
甲方（签字盖章）：
乙方：
乙方（签字盖章）：
日期：
代加工代理合同（汇总18篇）篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就乙方委托甲方加工电解法(含化学法)二氧化氯复合消毒剂发生器，达成如下协议，望共同遵守。
一、合同有效期：自20xx年月日起至20xx年月日止。
二、甲方义务：
2、甲方保证接到乙方加工订单后，保证加工周期、保证加工质量、保证设备易损件及维修件的正常供应。
3、甲方为乙方派出的售后服务及安装人员提供完全的、认真的设备指导安装、故障判断及技术维修。
4、甲方严格按照乙方每批次加工订单技术要求进行加工产品。绝不出现偷工减料、以次充好的现象。
5、甲方通知乙方验货时，应首先自检，确凿无误后通知乙方验货。对乙方验货时提出意见和要求，甲方应虚心接受并进行整改。
三、乙方义务：
1、乙方每批次向甲方下达的加工订单，双方就产品质量、技术要求、加工周期确认后，应共同签署每批次加工订单的合同。合同双方盖章后生效。
2、合同生效后，乙方应向甲方支付每批次产品的材料费用。
3、甲方加工完毕后，通知乙方，乙方进行产品验收，通过双方验收后，确凿产品无质量问题，乙方向甲方支付每批次的加工费用。
四、违约责任。
1、若甲方违反本合同，承担由此引发的一切法律责任及经济损失。
2、乙方若违反本合同，承担由此引发的一切法律责任及经济损失。
五、若因不可预测因素导致市场价格必须调整时，双方可再协商采取相应措施。
六、本合同履行过程中引起的争议，双方应友好协商，协商不成，可向人民法院提起诉讼。
七、本合同(共二页)一式贰份，甲、乙双方各执壹份，本合同生效后双方所书面签署的相关文件以及传真均为本合同的附件：与合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：_________。
乙方：_________。
甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口业务达成如下协议：
一、甲方委托乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口至_________业务，乙方接受甲方委托。
二、合同标的：_______________。
产品名称：___________________。
数量：_______________________。
合同金额：___________________。
拟出运日期：_________________
出运港：_____________________。
到货港：_____________________。
外方付款结算方式：___________。
三、双方责任及义务。
(一)甲方职责。
1.负责与外商签订所有出口合同，并对合同的全部内容负责;。
2.负责安排生产、出运、交货;。
3.负责向乙方提供工厂开具的增值税发票、纳税缴款书及运费等正式发票;。
4.承担业务的全部费用及风险，保证按合同条款(合同标的)的全部内容执行，并向乙方支付出口代理手续费(乙方收汇)。
(二)乙方职责。
1.负责按甲方提供的合同内容对外签订出口合同;。
2.提供出口货物商检、报关、出运和结汇等工作所需的单据;。
3.负责出口结汇;。
4.结汇后一周内，将货款转付甲方帐户。
四、违约责任。
如因任何一方未履行本协议规定的责任而给对方造成的经济损失，由违约方承担。
五、甲方出具的担保函是本协议不可分割的一部分。
六、本协议一式两份，双方各执一份。自签字之日起生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
代加工代理合同（汇总18篇）篇五
甲方：
乙方：
经双方充分协商，在互利互惠的基础上，就甲方委托乙方加工生产[ ]系列加工品事宜，达成以下协议：
第一条 加工加工品范畴
1、加工品品名：
2、加工品规格为：
3、如增加加工品由双方另行签订书面补充协议。
第二条 委托加工订单
1、甲方根据市场销售情况，于每月日以书面或传真形式向乙方提供次月订单，明确订单的数量和供货时间，乙方如有异议，应在接订单后1日内书面提出，否则，视为同意。
2、乙方按确认的订单提供加工品，甲方可视具体情况对订单进行相应的调整，调整计划提前5天通知乙方，但调整幅度（量）不得超过计划的25%，若超过25%，双方另行协商。
3、乙方应尽最大努力，最大限度的满足甲方订单的要求。
第三条 加工加工品质量及责任
1、乙方严格按甲、乙双方确认的配方和工艺制作，加工品质量符合国家食品卫生标准。
2、加工加工品包装上标注乙方厂名和厂址，同时注明乙方系受甲方委托生产，附“ ”商标使用授权书。
4、乙方交付的加工品如在市场流通中，因品质问题而导致甲方利益受损时，经双方鉴定或经公证单位鉴定属乙方责任的，乙方应负甲方直接损失赔偿责任：
（3）少量的包装破损等质量问题，由乙方负责调换；
（4）若属甲方运输或出厂以后因保管不当导致加工品变质，乙方不予承担责任。
5、乙方应按加工品标准要求对每批次加工品进行抽检及留样，并严格遵循“三检”制度。
6、乙方应根据甲方销售需要提供加盖公章的工商营业执照复印件及生产、卫生许可证复印件，相应批次加工品的出厂检验报告单。
第四条 原辅料及包装材料供应
1、加工品的商标图案、标识设计图案和外包装设计图案由甲方提供给乙方，这些图案及其组合的知识产权属于甲方所有，乙方不得在甲方加工品以外的任何场所使用或许可他人使用。
2、乙方全面负责采购加工加工品所需的原辅材料和包装材料，并确保所采购的原辅材料、包装材料符合甲方加工品质量标准要求。
3、乙方应保管好甲方材料，包装纸箱、标签等不能流入市场。
第五条 加工品交付与验收
1、加工品实行甲方自行提供，交付地点为乙方工厂仓库，物流运输由甲方负责，乙方负责装车。
2、加工品交货按甲方订单履行，若有变动，双方应提前约定。
3、加工品在出厂之前，由甲方驻厂代表开具质量验收单，并在乙方出库单上签字。
4、加工品验收依据为经双方共同确认的质量文件及国家相应标准。
6、交货时间：自订货计划在乙方确认（计划确认时间为乙方收到传真后1天内）后第七天开始供货，日供货量为：月订货量 万箱以内的，第天不低于 万箱，月订货量 万箱的，每天不低于 万箱， 万箱以上的，每天 万箱。
第六条 其他
1、合同解除的条件
2、争议解决途径
3、合同生效时间
委托方 加工方
代表人签字： 代表人签字：
代表人姓名： 代表人姓名：
____有限公司（盖章）： ____有限公司（盖章）：
____年__月__日 ____年__月__日
代加工代理合同（汇总18篇）篇六
承揽方(乙方)：______________。
品名。
规格单位数量加工费单价金额。
定作方供应原材料：
原材料。
规格单位数量日期成品单位耗用量
1.技术资料、图纸提供办法：______________________________________________。
2.产品检验标准和方法：__________________________________________________。
3.交货地点及运输办法、运杂费用和负担：__________________________________。
4.货款及费用结算办法及期限：____________________________________________。
5.本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。
甲方(盖章)：_______________。
________年______月______日。
乙方(盖章)：_______________。
________年______月______日。
代加工代理合同（汇总18篇）篇七
委托方：(以下简称甲方)。
被委托方：(以下简称乙方)。
甲方委托乙方加工“简妹”系列休闲酱腌菜产品，为维护甲乙双方在合作期间的权益，双方经友好协商达成以下协议内容。
第一条：甲方需提供乙方委托加工产品的主料、辅料及包装材料。
第三条：甲方委托乙方加工：
第七条：乙方每批次代理加工订单完成后，需在两个工作日内通知甲方，甲方得在两个工作日内派员验收已完工之产品，乙方因自身工艺限制，因此只能承诺在验收完毕后不再承担该批次产品出厂后所产生的任何质量问题(保质期);乙方生产装箱过程中，因人为将不合格品装入包装箱内，因此造成的货品损失，由乙方全部承担。
第九条：乙方完成甲方订单，甲方验收后需在订单完成后7个工作日内运出乙方工厂。
本协议一式四份，甲、乙双方各持两份，自签字之日起生效，同具法律效力。
甲方：(签章)。
____年____月___日。
乙方：(签章)账号：
____年____月___日。
代加工代理合同（汇总18篇）篇八
甲方：
乙方：
甲方因企业发展、业务增加，经考察选择乙方车工班作为本公司长期固定服装加工点，双方实行互利合作。为明确甲乙双方各自责任，保障双方权益，特订立本合同。
一、双方约定本合同期限为三年。合同期内，乙方固定为甲方提供服装加工服务，甲方为乙方安排业务和订单。乙方保证每批服装根据甲方订单要求按期出货，甲方保证乙方每年服装加工业务产值(加工款)不少于35万元。
二、乙方服装加工点的厂房、人工、机具、管理和电费由乙方自行承担解决，甲方提供裁片、辅料、商标和样品，乙方必须按甲方提供的样品和甲方提出的质量要求进行加工。
三、质量验收标准：甲方以每批订单约定的交货日期按照样品验收。部分订单，甲方根据需要会派业务员跟单，乙方必须接受甲方业务员的指导和监督，并为其提供食宿。
四、裁片、辅料等由甲方发货运至乙方加工点，乙方检查数量后在甲方统一制作的发货单上签字确认。完成加工任务后，乙方负责将成品运至甲方厂内，甲方检验合格后，由甲方出具收货单。
五、如因乙方缝纫制作等原因造成的质量缺陷，由乙方负责翻工或重做，并承担损失;如因甲方提供的裁片、样品有误产生的质量缺陷，由乙方负责翻工，翻工或重做的工资由甲方按实补偿。
六、乙方须按甲方各批订单约定的时间按期交货，如因乙方原因造成的延误，一切延误损失由乙方承担，甲方并按该订单加工款的20%扣罚乙方，作为乙方违约金。
七、加工款结算方式：服装加工款按件计价，计件单价根据订单确定，每月25日双方按甲方出具给乙方的收货单结算一次，每月30日前，甲方按乙方当月加工款的70%支付，余款在每年春节放假前结清。
八、如甲方不能保障乙方业务量的，以每年35万元加工产值为保底基数，按其保底基数不足部分的15%，向乙方赔付违约金。
九、合同期内，乙方原则上只能固定为甲方提供服装加工服务，服从甲方的生产计划安排，如乙方发展扩充或甲方提供的业务量不能满足乙方的生产能力时，在保证甲方定单按期完成的前提下，乙方可自行适当承揽其他业务，但必须提前获得甲方同意，否则，乙方需向甲方支付年加工款10%的违约金。
十、本合同一式两份，经甲乙双方签字(盖章)后生效，在履行过程中如发生其他问题，由当事人双方协商解决。
甲方：
乙方:
_____年____月____日
代加工代理合同（汇总18篇）篇九
甲方：
地址：
电话：传真：
乙方：重庆市__食品有限公司(简称乙方)
地址：
电话：传真：
甲、乙双方就乙方委托甲方进行贴牌生产食品系列事宜，在双方平等合作的基础上经友好协商达成共识，签订本委托生产合同书，双方在合作的过程中共同遵守本合同书。
1、甲方系独立的'法人单位，并具单位营业执照证书等合法手续。
2、乙方具备生产相关产品的合法资质，证书手续齐全真实，产品严格按照国家技术监督部门备案的企业产品质量标准生产。
3、产品质量以甲方和乙方共同确认的样本质量为标准。乙方在产品加工过程中必须符合国家食品安全的相关法规，不得添加任何违禁添加剂，产品出厂前，必须经国家法定检验机构检验合格，并出具检验报告。若甲方在销售过程中成品在保质期内出现，如涨袋、漏气或变质等情况，因质量问题造成的所有损失由乙方承担，若甲方在产品没有任何质量问题，出现滞销情况，乙方不予退货，由甲方自行处理。
4、甲方全面销售，乙方不得销售该产品。
1、乙方为生产单位：按照甲方需求，给甲方生产合格()系列产品。
2、甲方为委托单位，其商标()为甲方所有。
2、甲方款到乙方指定账户后经核实乙方再进行生产
乙方接到甲方订单后十天内货到甲方仓库(因前期生产未调整过来有可能会出现延误)，如果超过十天，从第十一天起乙方向甲方支付已付该批货款总额1%的违约金(天灾等不可抗力之特殊情况除外)。
甲方仓库：
联系人：
乙方必须按照甲方的订单品种、数量组织生产，数量控制在订单数的正负10%内，订单以传真内容为准。如未按订单生产，甲方有权拒收(如甲方条件过于苛刻，乙方有权拒绝生产，并进行协商解决)。
本合同有效期为年月日至年月日止。
本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，双方协商解决：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：重庆市百业兴食品限公司法人代表(签章)：法人代表(签章)：
签约代表：签约代表：
签约日期：签约日期：
代加工代理合同（汇总18篇）篇十
甲方（委托方）:
乙方（加工方）：
甲乙双方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：
第一条 协议内容
（2）乙方根据下列条件为甲方加工聚酯和聚酯浆料，有关产品将按本协议规定完成。
第二条 甲乙双方权力和义务
（3）加工费按照每次购买原料的成本费由甲乙双方协商核算，甲方向乙方支付加工费用后，乙方要及时向甲方开具增值税发票。
第三条 联合声明
（1）甲乙双方仅是协议经营关系，双方具有独立的经营地位，不存在内部管理关系。
（2）甲乙双方认同本协议为经济协作协议，一切争议为民事争议。
第四条 协议有效期限和续签方案
本协议自签订日期生效，有效期为一年，长期合作需每年定期续签。
第五条 纠纷解决方法
执行本协议发生争议，由当事人双方协商解决。协议一式二份，甲、乙双方各一份。
甲方：
乙方：
甲方代表人签字：
乙方代表人签字：
日期：
日期：
代加工代理合同（汇总18篇）篇十一
甲方(委托方)：
法定代表人：
住所：
联系电话：
统一社会信用代码：
乙方(承揽方)：
法定代表人：
住所：
联系电话：
统一社会信用代码：
窗体底端。
甲方委托乙方加工产品，为维护甲乙双方的利益，经双方协商，就有关代加工事宜达成如下协议，以供双方共同遵守。
甲方委托乙方为其加工系列产品，加工数量、款式(或开发信息)、标准、质量要求由甲方提供，价格由双方协商确定，另在订单上详述。
第二条甲方责任。
1、按计划分季度委托乙方为其加工甲方产品。
2、向乙方提供甲方生产授权委托手续、商标注册证、授权书以及对商业秘密的专有合法证明等相关法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或开发信息)、数量、技术要求、交货时间等。
4、负责向乙方提供甲方商标各种组合、内外包装及其它标有商标的包装及印刷品等与乙方加工品有关的内容。
5、甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议。
6、甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。
7、甲乙双方严守商业秘密。
(1)本合同所签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有，乙方不得为他人生产或提供。
(2)甲方不得将乙方设计生产的样板提供给其他生产商。
第三条乙方责任。
1、严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2、严格按照甲方确定的款式、数量、质量及生产期限等标准进行生产，生产标准符合质量要求，不得以任何形式和理由超过订单数量和品种。
3、负责原材料的采购、验收、供应，并按照甲方确定的原材料质量要求进行。
4、严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商标、饰品及包装等丢失，应承担相应法律责任。
5、不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。
6、严守甲方的商业秘密。
7、对生产的产品实行三包，三包标准按国家有关规定执行。
第四条付款方式及交货地点。
甲方确定委托加工款式、数量、标准后，与乙方签订委托加工通知单，并于签订之日起日内甲方支付总货款的%作为预付款，乙方提供的货品经甲方验收进仓后财务核实即付款，交货地点为。
第五条验收标准。
双方在下订单之前确定生产品种样品，甲、乙双方以在此生产过程中，质量主管之监督要求(以书面内容要求为准)作为验收标准。甲方在乙方送货到指定地点之日起日内必须对产品进行验收。
第六条违约责任。
1、因乙方未按甲方要求的时间交货，乙方应每天承担此批货总价%的违约金;如甲方没按合同要求提货，乙方有权扣除甲方订金。
2、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等，一经查证，无论数量多少乙方应付甲方人民币万元(大写：)违约金，并追究乙方法律责任。
3、凡违反本合同之其他各项条款的，责任方应承担此批货价值%的违约金。
4、甲、乙双方如有一方违约，除追究违约责任外，另一方有权终止本合同。因甲方提供的商标及授权手续不完备或虚假产生的法律责任由甲方承担，甲方赔偿因此给乙方带来的经济损失。
第七条合同有效期限。
本委托加工合同期限为个月，自年月日至年月日止，生产期限以甲方计划通知单确定为准。
第八条合同如遇争议，甲乙双方可协商解决，达不成协议的可向仲裁委员会申请仲裁。
第九条本合同正本一式份，甲方执份，乙方执份，经双方当事人代表签字盖章后生效。
第十条其他未尽事宜另行订立。
甲方(签章)：乙方(签章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日。
代加工代理合同（汇总18篇）篇十二
委托方：(以下简称甲方)
被委托方：(以下简称乙方)
甲方委托乙方加工“简妹”系列休闲酱腌菜产品，为维护甲乙双方在合作期间的权益，双方经友好协商达成以下协议内容。
第一条：甲方需提供乙方委托加工产品的主料、辅料及包装材料。
第三条：甲方委托乙方加工：
第七条：乙方每批次代理加工订单完成后，需在两个工作日内通知甲方，甲方得在两个工作日内派员验收已完工之产品，乙方因自身工艺限制，因此只能承诺在验收完毕后不再承担该批次产品出厂后所产生的任何质量问题(保质期);乙方生产装箱过程中，因人为将不合格品装入包装箱内，因此造成的货品损失，由乙方全部承担。
第九条：乙方完成甲方订单，甲方验收后需在订单完成后7个工作日内运出乙方工厂。
本协议一式四份，甲、乙双方各持两份，自签字之日起生效，同具法律效力。
甲方：(签章)
____年____月___日
乙方：(签章) 账号：
____年____月___日
代加工代理合同（汇总18篇）篇十三
增值税号码:____________
加工方(以下称“加工方)：____________有限公司
户头号码：____________
委托方与加工方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：
（1）委托方希望根据下列条件委托加工方________产品，有关产品订单将按本协议规定向加工方发出。
（2）加工方希望根据下列条件为委托方加工________产品，有关产品将按本协议规定完成。
（3）委托方为_________产品之唯一商标持有人及享有有关产品专利权。
第一、每月订单
1、委托方必须提前________天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。
2、加工方在收悉订单后，必须在____________内以传真书面向委托方确认订单。
3、除非双方经过同意，否则在订单被加工方确定接纳后，委托方不能中止订单而加工方必须履行订单。
4、委托方必须最迟在加工方开工前五天向加工方提供订单所需的原材料及包装材料。
5、加工方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于________天（含周六及周日）。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由委托方承担。
原材料及包装材料安排
6、原材料及包装材料的进库（加工方之仓库）质量检验工作由委托方委派代表全权负责。
加工费
7、含增值税的加工费（包括加工方提供之原材料成本）为人民币________。于此协议签订日起计至________年____月____日，可以双方同意下，根据情况作出调整。
8、委托方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。
9、委托方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向加工方运送所需原材料及包装材料，委托方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。
第二技术及工艺
成品各项理化指标由委托方提供（见附件一），加工方严格按照____工艺进行加工。首次加工由委托方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。加工方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求，加工方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由委托方承担，除非：
a产品含有非配方所含的其他物质；
b产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物；
第三付款条件
1、首次加工费，委托方在产品生产完成________日后全数汇至加工方的银行户头。
2、加工方必须在委托方付款之后________个工作天内向委托方开具增值税发票。
有关知识产权、专利及商标的侵权责任
3、非经委托方书面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商标、商号或泄露加工方为委托方的产品代加工商。
第四双方责任
加工方根据委托方确认的配方及工艺要求加工上述产品，必须保质保量、按期完成委托方的加工任务指标，委托方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，委托方将负全部责任。
第五协议终止
1、其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
2、如任何一方违反以上条约，另一方有权根据本协议规定，提早三十天以书面形式通知对方解除此协议。
3、协议终止后，委托方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于委托方之剩余的产品，原材料及包装材料，否则加工方有权自行处理有关物料。
第六协议期限
本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期________年。经双方协商同意，可以补充协方方式延长协议期限。
委托方:____________
加工方:____________
代表人签字：____________
代表人签字：____________
代表人姓名：____________
代表人姓名：____________
____________有限公司（盖章）
________年____月____日
________年____月____日
代加工代理合同（汇总18篇）篇十四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就乙方委托甲方加工电解法(含化学法)二氧化氯复合消毒剂发生器，达成如下协议，望共同遵守。
一、合同有效期：自年月日起至年月日止。
二、甲方义务：
2、甲方保证接到乙方加工订单后，保证加工周期、保证加工质量、保证设备易损件及维修件的正常供应。
3、甲方为乙方派出的售后服务及安装人员提供完全的`、认真的设备指导安装、故障判断及技术维修。
4、甲方严格按照乙方每批次加工订单技术要求进行加工产品。绝不出现偷工减料、以次充好的现象。
5、甲方通知乙方验货时，应首先自检，确凿无误后通知乙方验货。对乙方验货时提出意见和要求，甲方应虚心接受并进行整改。
三、乙方义务：
1、乙方每批次向甲方下达的加工订单，双方就产品质量、技术要求、加工周期确认后，应共同签署每批次加工订单的合同。合同双方盖章后生效。
2、合同生效后，乙方应向甲方支付每批次产品的材料费用。
3、甲方加工完毕后，通知乙方，乙方进行产品验收，通过双方验收后，确凿产品无质量问题，乙方向甲方支付每批次的加工费用。
四、违约责任。
1、若甲方违反本合同，承担由此引发的一切法律责任及经济损失。
2、乙方若违反本合同，承担由此引发的一切法律责任及经济损失。
五、若因不可预测因素导致市场价格必须调整时，双方可再协商采取相应措施。
六、本合同履行过程中引起的争议，双方应友好协商，协商不成，可向人民法院提起诉讼。
七、本合同(共二页)一式贰份，甲、乙双方各执壹份，本合同生效后双方所书面签署的相关文件以及传真均为本合同的附件：与合同具有同等法律效力。
代加工代理合同（汇总18篇）篇十五
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商。就乙方委托甲方代加工红枣事宜，签订如下合同，双方须共同遵守：
一、委托代加工红枣的品种、重量：
乙方委托甲方代加工的红枣品种为：___枣，重量____吨。___枣，重量______吨。
二、委托代加工工作范围、质量标准、费用：
（1）乙方委托甲方代加工红枣的工作范围为：原料卸车、粗分选（机选）、清洗、烘干、称重、装箱、装车。
（2）代加工红枣质量标准：符合乙方的质量标准要求或按行业通行做法执行。
（3）代加工费用：____元/公斤（按红枣原料进厂时的重量计算），代加工费用不包含纸箱、内膜袋、胶带的费用。乙方如需使用甲方包装材料，按甲方的材料收费标准另行支付费用。
三、如乙方使用甲方周转筐拉运红枣，周转筐出厂时，乙方须交押金，每个周转筐20元，损坏或丢失照价赔偿。七天内不收费，7天至15天，收取租金2元/个；15天至30天，收取租金4元/个；一个月以上按出售处理，20元/个。
四、乙方委托代加工的红枣，甲方不负责出具检测报告，如果乙方要检测报告，甲方可以代办送检，但检测费用由乙方承担。
五、费用结算：乙方在拉运红枣时，须付清甲方加工费，否则甲方有权扣留乙方委托代加工的红枣，直至乙方付清加工费为止。
六、乙方的红枣在进入甲方加工厂后，乙方应当自行安排相关人员对代加工的红枣进行看管、监督，但不得妨碍甲方正常工作。甲方为乙方看管人员免费提供食宿。
七、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
八、甲、乙双方发生纠纷，双方应协商解决。协商不成的，可诉至甲方所在地人民法院。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签定之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
身份证号：
委托代理人：
联系电话：
承揽人：
日期：
日期：
日期：
代加工代理合同（汇总18篇）篇十六
甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口业务达成如下协议：
一、甲方委托乙方代理皮革进料加工，皮革制品出口至_________业务，乙方接受甲方委托。
二、合同标的：_________。
产品名称：_________。
数量：_________。
合同金额：_________。
拟出运日期：_________
出运港：_________。
到货港：_________。
外方付款结算方式：_________。
三、双方责任及义务：
(一)甲方职责：
1.负责与外商签订所有出口合同，并对合同的全部内容负责;。
2.负责安排生产、出运、交货;。
3.负责向乙方提供工厂开具的增值税发票、纳税缴款书及运费等正式发票;。
4.承担业务的全部费用及风险，保证按合同条款(合同标的)的`全部内容执行，并向乙方支付出口代理手续费(乙方收汇)。
(二)乙方职责：
1.负责按甲方提供的合同内容对外签订出口合同;。
2.提供出口货物商检、报关、出运和结汇等工作所需的单据;。
3.负责出口结汇;。
4.结汇后一周内，将货款转付甲方账户。
四、违约责任：
如因任何一方未履行本协议规定的责任而给对方造成的经济损失，由违约方承担。
五、甲方出具的担保函是本协议不可分割的一部分。
六、本协议一式两份，双方各执一份。自签字之日起生效，具有同等法律效力。
代加工代理合同（汇总18篇）篇十七
地址：
电报挂号：
电传：
________工厂。
地址：中华人民共和国省市区街号。
电报挂号：
乙方为：×国公司。
地址：
电传：
双方为开展来料加工（或来件装配）业务，本着平等互利原则，通过友好协商，特签订本合同。
第一条加工（装配）的项目。
乙方向甲方提供加工（或装配）______（产品）______套（或件）所需的原材料（或散件）；甲方对乙方提供的原材料（或散件）进行加工（或装配），加工（或装配）后将成品交付乙方。
第二条交付来料与加工成品的数量和时间。
或自年月日至年月日）分批将加工（或装配）后的成品负责运至______港口（或车站）交付乙方。
乙方在提供原材料（或散件）时，按百分之______的备损率提供给甲方，多提供部分不计加工（或装配）数量。如乙方未能按时、按质、按量提供全部原材料（或散件），致使甲方停工待料造成损失，乙方在接到甲方提出的通知后，应予赔偿。如甲方未能按时、按质、按量交付成品，在乙方提出后，甲方亦应负责赔偿。
第三条加工费。
甲方为乙方进行加工（或装配）的加工费，每件（或套）计____币______元。（注一）。
第四条付款办法。
乙方将不作价的原材料（或散件）运交甲方；加工费由乙方给甲方开出即期付款信用证。（注二）。
第五条来厂专家和技术培训。
根据实际需要，乙方有义务向甲方派遣专家并为甲方培训必要的技术人员，来厂专家和培训人员的数目、时间、任务以及费用负担等，由双方另行商议。
第六条运费、保险费。
乙方将原材料（或散件）运交甲方的运费、保险费由乙方负责；甲方将成品运交乙方的运费、保险费由甲方负责。成品的运输保险，由甲方按原材料（或散件）成本加上运费、保险费、加工费之和的110％投保综合险、战争险（如陆上运输则投保陆上运输险）。在加工装配期间，由甲方负责投保火险。（注三）。
第七条质量检验。
（1）甲方在收到原材料（或散件）后，应按乙方提供的技术标准，对其规格、品质进行验收，如发现乙方提供的原材料（或散件）的规格、质量不符合技术标准，或数量不足，由甲方向乙方提出检验报告后，乙方负责退换或补足。
（2）乙方在收到甲方加工的成品后，按双方议定的验收标准验货，如因甲方装配不当造成质量问题，由乙方向甲方提出检验报告，甲方负责返修或赔偿。
第八条不可抗力。
由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其它人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同时，遇有上述事故的一方应尽快将事故情况通知对方，并与对方协商延长履行合同的期限。对方由此而产生的损失，不得提出赔偿要求。
第九条违约责任。
任何一方不履行合同条款，致使对方遭受经济损失时，必须承担赔偿责任，受损害方并拥有罚款__________元的权利。
第十条仲裁。
本合同在执行过程中，如发生争议，双方应本着友好方式进行协商解决。如未能解决时，提请×国______仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉一方负担。
第十一条担保。
为了保证双方履行合同和及时按合同规定支付罚款或赔偿损失，双方应分别向对方提供各自银行所出具的保函。
第十二条转让。
本合同所载明的权利和义务，非经双方一致同意，一方不得转让给任何第三方。
第十三条有效期限。
本合同自签字之日起生效，有效期到本合同规定的______套（或件）由甲方加工（或装配）成成品交付乙方并收进全部加工费时终止。
第十四条续订。
本合同有效期限届满之前，如一方认为需要续订合同，可以向对方提出并进行协商。
第十五条文本。
本合同正本一式2份，双方各持1份。副本______份。
第十六条补充或修订。
本合同如有未尽事宜，双方可以进行协商补充或修订。
第十七条适用法律。
中华人民共和国法律为本合同的适用法律。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
代表：（签字）代表：（签字）。
见证人：（签字）。
代加工代理合同（汇总18篇）篇十八
甲方：
地址：
电话： 传真：
乙方： 重庆市百业兴食品有限公司(简称乙方)
甲、乙双方就乙方委托甲方进行贴牌生产食品系列事宜，在双方平等合作的基础上经友好协商达成共识，签订本委托生产合同书，双方在合作的过程中共同遵守本合同书。
1、甲方系独立的法人单位，并具单位营业执照证书等合法手续。
2、乙方具备生产相关产品的合法资质，证书手续齐全真实，产品严格按照国家技术监督部门备案的企业产品质量标准生产。
3、产品质量以甲方和乙方共同确认的样本质量为标准。乙方在产品加工过程中必须符合国家食品安全的相关法规，不得添加任何违禁添加剂，产品出厂前，必须经国家法定检验机构检验合格，并出具检验报告。若甲方在销售过程中成品在保质期内出现，如涨袋、漏气或变质等情况，因质量问题造成的所有损失由乙方承担，若甲方在产品没有任何质量问题，出现滞销情况，乙方不予退货，由甲方自行处理。
4、甲方全面销售，乙方不得销售该产品。
1、乙方为生产单位：按照甲方需求，给甲方生产合格( )系列产品。
2、甲方为委托单位，其商标( )为甲方所有。
2、甲方款到乙方指定账户后经核实乙方再进行生产
乙方接到甲方订单后十天内货到甲方仓库(因前期生产未调整过来有可能会出现延误)，如果超过十天，从第十一天起乙方向甲方支付已付该批货款总额1%的违约金(天灾等不可抗力之特殊情况除外)。
甲方仓库：
联系人：
乙方必须按照甲方的订单品种、数量组织生产，数量控制在订单数的正负10%内，订单以传真内容为准。如未按订单生产，甲方有权拒收(如甲方条件过于苛刻，乙方有权拒绝生产，并进行协商解决)。
本合同有效期为 20_ 年 月 日至 年 月 日止。
本合同自双方签字盖章之日起生效，未尽事宜，双方协商解决：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙 方：重庆市百业兴食品限公司
法人代表(签章)： 法人代表(签章)：
签约代表： 签约代表：
签约日期： 签约日期：