民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)

时间:2025-02-19 作者:灵魂曲

装修合同包含了装修工程的具体内容、工期、价格等重要信息。小编希望这些装修合同范文对大家在装修过程中有所帮助,能够起到参考和指导的作用。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇一

原告:____技术有限公司,住所地____市____区。

法定代表人:张____,总经理。

电话:010-________。

被告:____有限公司,住所地____市____区。

法定代表人:李____,总经理。

电话:010-________。

2、本案诉讼费由被告承担。

____年____月____日至____月____日,原告与被告以传真的方式签订三份《产品购销合同》,合同均约定原告为被告供应cisco交换机,货物总价款为162100元。双方约定了交货地点、验货及付款时间,逾期付款应自逾期之日起每日支付合同总额的3%的滞纳金。合同签订后,原告依约于当日将货物发出,并由被告签收。但被告并未依约履行付款义务,仅支付货款1万元。经原告多次催促,被告均以帐户无足够现金为由予以拖延,并于____年____月____日向原告出具《承诺书》一份,其承诺自愿按合同条款支付违约金。被告至今尚欠原告货款162100元。

为维护原告合法权益,特向贵院提起诉讼,请求人民法院依法支持原告的诉讼请求。

此致

____市____区人民法院。

具状人:____技术有限公司。

____年____月____日。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇二

身份证号码:xx。

住所地:xx。

被告:上海xx有限公司。

住所地:xx。

法定代表人:xx。

联系地址:xx。

一、请求判令被告向原告偿还借款本金人民币70万元;

三、本案诉讼费由被告承担。

20xx年12月17日,被告由于经营需要向原告借款人民币65万元整,约定月利率为1.5%,为方便结算,双方同时约定:利息从20xx年1月1日起算,至20xx年12月31日截止,利息结算时间为20xx年春节前,以后以此类推。

原告当日即通过银行转账形式向被告支付人民币65万元整,20xx年1月26日(20xx年春节前几天),被告通过银行转账形式向原告支付20xx月1日至20xx月31日期间的利息117000元;20xx年2月xx日(20xx年春节前几天),被告通过银行转账形式向原告支付20xx年1月1日至20xx年12月31日期间的利息67000元,同时,被告以资金周转困难为由,称无法及时支付该期间另外5万元利息,并承诺将该5万元金额作为借款本金,加之原65万元借款本金,同时向原告出具合计人民币70万元的收据,并约定自20xx月1日起,月利率为2%。

其后,原告因急需用钱,多次与被告协商、发函,要求返还借款及相应利息,但被告都严辞拒绝,原告无奈,只好向贵院提起诉讼,贵院于20xx年9月xx日作出判决,以还款期限未到为由,驳回原告的诉请,并同时认定,原告可在还款期限届满后通过合法途径再行主张。

现被告仍拒绝还款,原告只好再行起诉。

原告认为,被告拒绝向原告返还借款本金70万元,应立即返还,并按约定支付利息168000元【具体算法如下:700000×2%×12=168000元(注:暂计至20xx年12月底,并实际支付至付款之日)】。

在此,原告恳请贵院支持原告的全部诉讼请求。

此致

上海市xx人民法院。

具状人:

二〇xx年一月五日。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇三

法人代表:xxx,系公司经理。

被告人:xx市xx区xx商店地址:xx市xx区xx大街x号。

法人代表:xxx,系商店经理。

案由:追索货款,赔偿损失。

1.责令被告偿还原告货款3万元。

2.责令被告赔偿拖欠原告货款3个月的利息损失。

3.责令被告赔偿原告提起诉讼而产生的一切损失,包括诉讼费、请律师费等。

原告和被告x年x月x日商定,被告从原告处购进西凤酒200箱,价值人民币3万元。原告于当年x月x日将200箱西凤酒用车送至被告处,被告立即开出3万元的转帐支票交付原告,原告在收到支票的第二天去银行转帐时,被告开户银行告知原告,被告帐户上存款只有1.2万余元,不足清偿货款。由于被告透支,支票被银行退回。当原告再次找被告索要货款时,被告无理拒付。后来原告多次找被告交涉,均被被告以经理不在为由拒之门外。

根据《中华人民共和国民法通则》第106条第一款和第134条第一款第七项的规定(起开始实施《民法典》),被告应当承担民事责任,原告有权要求被告偿付货款,并赔偿由于被告拖欠贷款而给原告带来的一切经济损失。

证据和证据。

1.被告收到货后签收的收条1份。

2.银行退回的被告方开的支票1张。

3.法院和律师事务所的收费收据x张。

此致

xx区人民法院。

起诉人:xx市xx区xx公司(公章)。

20xx年十一月二十日。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇四

原告:姓名,民族,年龄。

住址:xxx。

邮编:xxx。

联系电话:sss。

被告:xxx公司。

公司地址:xxx。

邮编:xxx。

联系电话:xxx。

法定代表人:xxx。

职务:xxx。

诉讼请求:

1、要求被告向原告支付住院医疗保险金xx元。

2、承担原告的误工费和交通费aa元。

3、本案诉讼用度由被告承担。

事实与理由。

3月23日,原告儿子xx由就读的xxx学校代原告投保被告销售的团体保险,保单号xxx,该合同约定:被告在合同期内对于被保险人发生的住院医疗用度在3万以内按80%赔偿。保险用度50元由原告支付,保险合同由原告孩子xx从学校带回交由原告。

xx年x月x日,xx由于右腹稍微疼痛,由原告带到xxx医院看医生。在做完b超后,医生初步诊断为:右中腹囊性包块,考虑右肾重度积水,并建议住院治疗。办了住院手续后,进一步做了ct螺旋扫描和拍片检查。第二天上午医生告诉原告必须动手术摘除儿子的右肾,要原告同家人商量一下做决定。

原告考虑到,小孩今年才8岁,切肾将影响到他将来的健康和生活。就向医生提出转院到大医院做进一步的检查和法疗,看是否能保住右肾。

医生同意了原告的请求,于208月2日给被保险人办理了出院手续,开具了右侧多囊肾诊断书。

原告想到通过学校为儿子买了保险,原告当天就向被告电话报案,被告客服职员回复原告往指定的医院治疗后,预备好资料向被告公司办理索赔。

年8月3日,原告带领被保险人到xx住院治疗。经诊断为右肾重度积水,左upj狭窄并左肾积水。然后在该院接受了右肾造瘘护理手术,出院时院方建议定期复诊,不适随诊。

原告小孩从进住xx医院到yy医院治疗后于2010年8月20日出院。在回到xx后于2010年8月23日将所有理赔资料交到xx学校向被告申请理赔。

原告于2010年10月13日收到了被告公司的拒赔通知书,拒赔理由是:被保险人于2010年7月31日至2010年8月2日因“右侧多囊肾”进住xx人民医院,并于2010年8月3日至2010年8月20日因“1.右肾重度积水2.左upj狭窄并左肾积水”进住yy医院,经调查核实,“多囊肾”是世界卫生组织《疾病和有关健康题目的国际统计分类》(icd-10)列为先天性疾病,而“右肾重度积水,左upj狭窄并左肾积水(本文来自电子商务论文,请保留。)”为“多囊肾”的并发症,故被保险xx此次住院治疗属先天性畸形导致,根据保险合同条款第五条责任免除第十款规定:“被保险人的遗传性疾病,先天性畸形、变形或染色体异常导致被保险人支出住院或特定门诊医疗用度的,本公司不承担给付医疗保险金责任”故我司遗憾地通知你:本次事故我公司不承担保险责任,不予给付医疗保险金。

原告看完拒赔通知以后,对被告的拒赔理由表示强烈不满,立即致电被告客服电话xx,向其提出异议:“xx医院和yy医院都是被告的定点医院,诊断结果明显不一致,为什么你们采用xx医院初步诊断结果做拒赔理由?为什么不采用yy医院有效治疗以后的诊断结果依约理赔?反而把具有医疗技术和医疗设备高于xx医院的yy医院的诊断结论“右肾重度积水”推演为是“多囊肾”的并发症而拒尽赔付?”

被告客服说会有人会对原告所提异议进行答复。同时,原告也在被告官方的网站留言表述上述异议。

越日,原告接到被告xx来电答复:坚持以xx医院的诊断结论拒赔,否定yy医院的诊断结论,以为“肾积水”是“多囊肾”的`并发症。

所以,原告以为被告采用医院级别低yy医院,医疗技术水平也明显低于xx医院的诊断是极不公道的,其动机和目的就是不想对原告依约进行理赔。

比如,xx医院对原告小孩的检查和诊断仅得出右肾病变,而没有查出左肾也有积水,假如按照xx医生的建议,原告小孩的右肾早已不保了。

在收到被告的拒赔通知后,原告也多次联系yy医院原告小孩的主治医生。质疑其“肾积水”是否是“多囊肾”其并发症,该院医生坚持“肾积水”是一种独立存在的病,而非“多囊肾”原因引起的并发症。院方同意再次开具能够承担责任的诊断证实书,并移交给原告小孩的各项检查报告。

原告以为被告有意采信xx医院对被保险人的误诊、误断;有意把yy医院的“肾积水”结论想象成为“多囊肾”并发症,无非是利用除外责任条款达到拒不履行合同约定的赔偿义务。

退一步来讲,即使是xx的诊断是正确的,原告以为被告仍要履行对原告进行保险赔偿。其理由是:被告在承保原告的保险后,仅是通过原告的小孩将保险合同从学校带回家交给原告,并无任何被告方职员把保险合同内容及免责事项向原告给予说明和提示。

综上所述:被告的行为严重的践踏了保险法,损害了原告和被保险人的正当权益。

据此,原告按照《中华人民共和国保险法》第十七条、第十九条、第三十条之规定向人民法院提起诉讼。恳请人民法院保护弱势群体,依法判令被告依约履行给付保险金的义务。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇五

电话:传真:邮编:

被告:上海龙鹏房地产开发有限公司。

法定代表人:地址:

电话:传真:邮编:

诉讼请求:

一、请求判令被告偿还原告建筑工程款68,687,15.00元。

二、请求判令被告赔偿其拖欠原告上述工程款自1994年1月1日至本案判决生效时的违约金。

三、请求判令本案诉讼费由实行承担。

事实和理由:

1993年8月,江苏建湖县建设建筑工程公司上海分公司作为乙方与甲方上海龙鹏房地产开发有限公司签订建筑工程合同,约定乙方承建甲方位于上海市青浦区朱家角镇新旺村第16号地块花园别墅中的'部分单体别墅,工程范围为c型别墅22幢,建筑面积为7,326平方米,工程造价约人民币9,523,800.00元。由乙方以包工包料方式承包,并由乙方垫资施工,甲方按形象进度拨付工程进度款,具体做法为基础工程完成后,甲方支付完成工作量的90%;主体工程完成后,支付完成主体工程量的90%;装修工程完成后,支付总价的90%,待审核后再支付总价的5%工程款。预留总价的5%金额作为保修金和质量保证抵押金,其中2%作为保修金,3%作为质量保证抵押金,质量达到优良标准即可支付抵押金。如甲方拖欠工程进度款,应向乙方支付拖欠金额每日万分之一的违约金。合同另对施工准备、工程期限、工程质量、工程验收等作出约定。合同签订后,原告按约履行了建造义务,于1994年7月主体工程基本完成,但甲方在支付了208万元工程款后其余款项未能按约支付,致使工程停工。

纠纷产生后,乙方多次协商解决问题,未果。期间,原告于2002年11月1日,建湖建设建筑工程公司改制为原告;2007年11月,上海瑞风工程造价咨询有限公司对上述工程出具咨询报告,其中工程概况载明已完工的建筑物总计21幢,于1993年11月6日开工,1994年6月20日停工,工程造价总计人民币8,948,715.00元。

根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律的精神和具体规定,被告方拖欠原告方工程款的行为已经构成违约,应当承担相应的法律后果。特具诉状上呈人民法院,恳请依法维护原告合法权益。

此致

上海市青浦区人民法院。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇六

住所地:石家庄市××路×号。

法定代表人:李××,系该公司经理。

电话:××××××。

被告:邢台××公司。

住所地:邢台市××路×号。

法定代表人:王××,系该公司经理。

电话:××××××。

1、依法解除合同,被告返还原告价款100000元;。

2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失××元。

3、诉讼费用由被告承担。

原、被告于20xx年订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

××人民法院。

具状人:石家庄市××公司。

×年×月×日。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇七

被告:__________________。

请求人民法院依法判决:

1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;。

3、被告承担本案诉讼费。

__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》,约定被告对原告__________房屋进行室内装修,工程日期为_____月_____日至_____月_____日,签订合同当日原告支付了_____元装修款。

__________年_____月中旬,被告停工,导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工,被告承诺开始装修,并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》,约定_____月_____日还未完工交付的,被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。

被告在签订补充协议之后,一直也没有开始装修,经多次催促,被告均是停工状态,现原告根据双方的约定,根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,提起诉讼,请求人民法院支持原告诉讼请求。

此致

____________________人民法院。

具状人:__________________。

__________年_____月_____月。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇八

原告:,女,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:

被告:,男,汉族,年月日出生,住址:,身份证号码:

一、请求判令被告返还借款本金元以及支付逾期利息。

二、本案诉讼费用由被告承担。

年月日,被告因工地投资需要向原告借款元并出具收条一份。年月日,被告向原告借取车款及现金共万元并出具欠条一份。

年月日,被告出具借条一份证实前述的两笔借款,合计元(含车款),并承诺于年月日还清。

年月日,被告又向原告借款人民币元,约定于年月日还清,并立下借条一份为证。

约定还款期限届满后,原告多次要求被告返还借款,被告均拒绝返还。

为此,特向贵院提出诉讼,请求维护原告合法权益,判令被告返还借款本金元以及支付逾期利息(其中借款本金元的计息期限自年月日起,借款本金元的计息期限自年月日起,均计算至实际清偿之日止。利息均按同期人民银行贷款利率计算。)。

此致

人民法院。

具状人:

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇九

案由:追偿权纠纷。

诉讼请求:请求人民法院依法判令:

1、被告一立即归还保证款65000元。

2、被告二对上述款项承担相应份额的清偿责任;。

3、两被告承担本案全部诉讼费用。

事实与理由:

10月13日,被告因生意需要,向他人借款65000元,该笔款由原告及第二被告作为连带担保人。然而,由于第一被告并未及时偿还本息,导致债权人多次向原告催讨。4月份原告迫于压力,只能承担连带责任,全额清偿了该笔借款。随后,原告多次向两被告追偿,但两被告均不肯归还,一直拖欠至今。

综上,原告为维护自身合法权益,依据《民事诉讼法》、《担保法》之相关规定诉至贵院,望贵院予以支持。

此致

杭州市萧山区人民法院。

具状人:

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇十

原告:____银行股份有限公司____区支行(原____市商业银行股份有限公司____区支行)。

负责人:____。

住所地:__________。

被告:________首饰有限公司。

法定代表人:唐____。

住所地:_____________。

被告:____,男,汉族,__________年4__________月__________日出生,住____________,身份证号:__________。

被告:____,女,汉族,__________年__________月__________日出生,住__市____________,身份证号:__________,系唐伟之妻。

2、判令被告________首饰有限公司支付本案实现债权的律师代理费5万元;

3、判令被告唐____、吴____对上述款项承担连带清偿责任;

5、本案诉讼费用由被告方承担。

__________年__________月__________日,原告与被告________首饰有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:

1、原告给被告________有限公司发放贷款1100万元。

2、贷款期限12个月,自实际提款日起算。

3、贷款年利率8.439%。

4、逾期罚息利率在原借款利率基础上加收50%。

5、被告________首饰有限公司承担实现债权而发生费用,包括但不限于诉讼费、律师费等。合同签订后,原告按照合同约定给被告________首饰有限公司发放了1100万元贷款。

同日,原告与被告________首饰有限公司签订《动产质押合同》,被告________首饰有限公司自愿以各类规格蜜蜡原料357袋(共计6715.9千克)提供抵押担保,双方委托四川______仓储物流股份有限公司进行监管,并将质押物实际交付。

同日,原告与被告唐____、吴____签订《保证合同》,被告唐伟、吴仁青为被告________首饰有限公司上述贷款提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起两年,担保范围为借款本金、利息、罚息、诉讼费、律师费等。

贷款到期后,经原告多次催促,被告________首饰有限公司未按约定偿还贷款本息,被告唐伟、吴仁青也未承担担保责任。综上,原、被告签订的《流动资金借款合同》、《动产质押合同》、《保证合同》合法有效,原告已按照约定向被告________首饰有限公司发放贷款,被告________首饰有限公司未按照合同约定偿还贷款本息。为维护原告合法权益,依据《民事诉讼法》的相关规定,特向贵院提起诉讼,请求贵院支持原告诉讼请求。

具状人:__________。

__________年____月____日。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇十一

被告刘××男42岁汉主任同上××乡经管会。

1.履行合同:

2.赔偿经济损失。

(一)请求的原因事实。

1.双方是怎样引起订立承包合同的?

××县××乡办企业制油厂,由于经营不善,连年亏损至20x'x年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄,当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。

经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产,偿还旧债的重任,由乡经管会直接领导,被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。20xx年,油厂已恢复到扭亏为盈,又任命我为车间副主任,主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势,企业实际生产责任制,又因偿还了积累三年的旧债,这才主动找我承包。从20xx年12月末起至20xx年9月末止订两年承包期合同。20xx年3月12日立的合同。

2.被告为什么中途撕毁了合同?

我从20xx年来到新建油厂。几年来,我耳闻目睹了油厂的现实,深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的主要原因。为此,当被告找我担任承包时,我就提条件,前段事务与承包后必须分清,库存与帐面必须相符,不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿,以后查库存,如有缺少,由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了,由于我要求过前后分清,各负其责。同时,又掌握承包前的厂内的底细,所以,被告就不顾一切了。他在我承包当年的5月7日对我说,油厂不承包了,还象过去一样干,给你按每天工资8元计算,你把合同交回来吧!我不同意。

3.被告以权谋私,损害集体和个人利益的违法行为,我要跟他争出个事非曲直来。

首先,我到县委上访:他们告诉我到县企业局去谈;企业局李局长介绍我到法院;法院金庭长让我请律师代理办;后来县律师事务所两名律师检查了帐目,作出了承包阶段盈利一万四千多元,豆油少七千多斤,豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志,他们指示到信访办去立案,信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘同志。他把我介绍到县委书记那;县委书记指示:通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间,被告用威逼利诱的办法,先煽动工人到我家去要工资,拿走我家的电视机,用此逼我交出合同,在我上访的二年中刘××不顾党纪国法,公然下令砸开油库,原料房、生产车间、食堂,收去我承包期间纯利14183.29元,占用食堂粮面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油厂另行承包给第三人,库存豆油经律师调查时已短少七千多斤,豆饼万斤以上,刘××又想借用承包之机的混乱,以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。

被告自知他的.行为已构成违法以至犯罪,这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法,首先盗用原告名义向上级打报告,说我自动撂下不干了,无能经营、亏损等,其用心是为掩饰他片面毁约行为:又蒙蔽乡政府,用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告,说是原告自己请求不干。

以上就是本案的经过详情,尚有未便记人的事实,留待法庭审理时面述。

(二)诉讼的理由。

20xx年3月12日,双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定,它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营,只是监督管理而已。在承包期间,承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外,承包人有完全自主经营权。然而,被告身为经管会主任,只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题,对我还个不跟他合作的人,决计踢开,所以不择手段,毁约违法,此诉讼理由之一。

双方签订的合同出于协商自愿,内容清楚,手续齐全,属于有效的合同,应受法律保护。被告在合同生效后,既未经双方协商同意,又不具备解除合同的条件,就单方面随意撕毁合同,此为申诉理由之二。

根据我国经济合同法第三十三条之规定,发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。

发包方就此同一经营范围和内容,又与第三方签订的承包合同是无效的,从签订之日起,就没有享受法律保护的条件。

基于上记理由和事实,特提起诉讼,请求法律解决。

此致

上诉人:

20xx年xx月十二日。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇十二

原告福建某有限公司,住所地,电话:。

法定代表人:职务:

被告xx某有限公司,住所地,电话:。

法定代表人:

诉讼请求。

2、判令本案的诉讼费等费用由被告承担。

事实和理由。

原告因承接甲工程项目需要向被告订购变压器,双方于20xx年1月11日、20xx年3月16日先后签订了《工矿产品购销合同》(合同编号为no.01、no.02,以下简称《合同》)。《合同》约定全款到提货以及其他原被告之间的权利义务关系。

《合同》签订后,原告于20xx年3月26日向被告全额支付了《合同》总货款人民币87000元,而被告却不履行交货义务。原告多次通过电话催促和致函等方式通知被告在合理期限内履行交付货物义务,但被告仍拒绝交货,导致原告工期延误,订立涉案合同目的无法实现。被告行为已构成根本违约,原告依法通知被告解除合同,并要求其承担相应责任,但被告还是置之不理。无奈,原告只能诉诸法律,恳请贵院依法支持原告上述诉讼请求。谢谢!

此致

xx市某区人民法院。

具状人:

时间:

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇十三

申请再审人:,性别,出生日期,民族,工作单位,住址,公民身份号码,联系电话。

被申请人:,住所地,统一社会信用代码,联系电话。

负责人:,该局局长。

被申请人:,性别,出生日期,民族,工作单位,住址,公民身份号码,联系电话。。

被申请人:,住所地,统一社会信用代码,联系电话。

法定代表人:,该公司执行董事。

一、申请事由:民事判决书。申请再审人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第200条第1款第6项:“当事人的申请符合下列情形之一的,人民法院应当再审:......原判决、裁定适用法律确有错误的;”之规定,向贵院申请再审。

二、申请再审的请求:

1.请求撤销民事判决书。

2.改判申请再审人不承担责任。

3.本案诉讼费用由被申请人承担。

三、具体事实与理由:申请事由符合《中华人民共和国民事诉讼法》第200条第1款第6项:“当事人的申请符合下列情形之一的,人民法院应当再审:......原判决、裁定适用法律确有错误的;”之规定,具体理由如下:原审以国务院《建设工程质量管理条例》第二条和第七条之规定,认定申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊,对承揽人具有选任不当的过错,认定申请再审人承担30%的责任是法律适用错误。首先,室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工,必须具备相应的施工资质,故本案申请再审人将四层水泥楼房一幢的内墙及外墙承包给不具备资质的被申请人肖某粉糊,并无对承揽人选任不当的过错。其次,建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据,但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工。再次,《建筑法》第四十九条规定,涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得施工。内墙及外墙粉糊不是涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,因此并不需要在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。此外,参考最高人民法院民申字第938号朱某与祥云县某煤矿其他合同纠纷申请再审民事裁定书,最高人民法院认为,关于本案《建筑装饰工程施工合同》的效力问题。《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工,必须具备相应的施工资质,故本案朱某及其经营的设计室未取得装饰装修工程施工资质,不属于适用《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定,应当认定为合同无效的情形。建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽然规定了核定从事建筑装饰装修工程设计与施工活动企业资质等级的依据,但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工,且该规定系部门规章,不能作为认定民事合同无效的法律依据。故朱某所持本案《建筑装饰工程施工合同》因违反法律强制性规定应认定为无效的主张,缺乏法律依据,本院不予采信。因此,室内装修工程施工无需具备《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工资质。申请再审人没有过错。

综上所述,原审适用法律确有错误。申请再审人请贵院依法再审,纠正错误,维护申请再审人的合法权益。

此致某高级人民法院

申请人:

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇十四

原告:xx***科技有限公司,住址:……,法定代表人:……。

被告:xx****科技有限公司,住址:……,法定代表人……。

诉讼请求:

1、请求判决撤销原、被告分别于20xx年5月24日、20xx年7月20日签订的两份《销售合同》,并责令被告退还已收的332250元货款。

2、请求判决确认被告严重违约,并承担938587.50元的违约责任。

3、判令被告承担本案诉讼费。

事实和理由:

原告与被告于20xx年5月24日签订了一份总金额为24.45万元的《销售合同》(合同编号:100524),约定被告向原告供应单价为25000元、品牌为“三星”、规格与型号为460aa04-v的46寸液晶拼接屏8台(1366*768分辨率,360w/单元低功耗,50000小时使用寿命)。20xx年7月20日原告、被告双方又签订了一份总金额为12万元的《销售合同》(合同编号:lft100720),约定被告向原告供应单价为25000元、品牌为“三星”、规格与型号为460aa04-v的46寸液晶拼接屏4台(1366*768分辨率,360w/单元低功耗,50000小时使用寿命)。上述两份《销售合同》文本除合同总价不同外,其他条款完全一致。在该两份销售合同第六条“质量标准”第1款中均约定“乙方保证本合同货物为原生产厂家生产的从未使用过的新设备,其规格、技术条件满足产品说明书的规定。”在该两份销售合同第十条“违约及责任界定”第1款中均约定:“未按合同约定条款履行职责视为违约。由违约导致工程延期的一方应赔付对方违约金,违约金金额计算方式为:合同工程总额的0.5%/每日计*延期天数。”上述合同还约定由被告负责设备的安装和调试。在该两份销售合同附件《售后服务承诺书》中,被告承诺:其提供的液晶拼接屏有如下特点:“1、全系列产品均是采用三星液晶拼接屏,其中40寸以上均采用三星全球领先的did液晶屏。……”

20xx年7月16日原告收到被告交付的46寸液晶拼接屏8台,被告在随附的《设备签收单》中标明该产品名称为“46寸液晶拼接屏”,规格与型号为“460aa04-v”,原告工作人员对送货数量予以确认。20xx年7月23日原告收到被告交付的46寸液晶拼接屏4台,被告在其随附的《设备签收单》中标明该产品名称为“46寸液晶拼接屏”,规格与型号为“lti460aa04-v”,原告工作人员对送货数量予以确认。因被告针对两批货物提供的《设备签收单》中均没有“品牌”一栏,原告工作人员收货时未核对该设备品牌。20xx年8月被告将该设备移交给原告,但未提供设备检测报告和合格证,也未提供工程竣工验收报告。

合同签订后,原告按约分批支付了上述货款,截止20xx年1月28日,原告向被告支付货款共计人民币332250元(占两份合同总金额的91.2%),但被告共计仅开具了50000元的发票。余款32250元,因被告没有开具发票,且未履行维保义务,故原告未予以支付。

该批设备自投入使用以来,使用仅十几次,累计不足三十个小时,但问题不断,与被告承诺的.使用寿命50000小时相差悬殊。20xx年11月21日,原告工作人员就上述设备情况进行现场查验,发现被告提供的液晶拼接屏背面标签所示型号为pd46n3,但撕开该标签后却发现其覆盖处还有一层设备型号标签,显示该液晶拼接屏的真实型号为pd46n2。经查核,两标签显示该两个型号均为三星品牌,pd46n3液晶拼接屏的市场单价约为24000元,而pd46n2液晶拼接屏的市场单价约为8500元。故此我们认为:

一、被告以次充好,存在欺诈的故意,原告请求撤销上述两份《销售合同》,并要求被告退还已收合同款332250元。

承前所述,被告在销售合同和承诺书中皆约定/承诺其产品为三星品牌,且质量上乘(1366*768分辨率,360w/单元低功耗,50000小时使用寿命),原告基于其陈述和承诺与被告签订了上述两份销售合同。被告应按约提供型号为460aa04-v、价值25000元/台的三星品牌液晶拼接屏,而交货时货物表面显示的型号是三星pd46n3。被告为了获得巨额不法利益,故意以“pd46n3”标签掩盖该设备真实标签(“pd46n2”),且实际交货货物单价远远低于应交付货物单价。从被告故意隐瞒所交设备的品牌规格型号的事实可以断定:被告签订合同时就有偷梁换柱、以次充好、蓄谋欺诈的故意,从而使原告在违背真实意思的情况下与被告签订了合同。根据《中华人民共和国合同法》第五十四条之规定,被告以欺诈的手段使原告在违背真实意思的情况下订立了上述销售合同,原告有权请求撤销上述两个销售合同,要求被告退还原告已支付款项人民币332250元(大写:人民币叁拾叁万贰仟贰佰伍拾元整)。

二、基于被告偷梁换柱、以次充好,交货不符,严重违约的事实,原告要求被告承担938587.5元的违约责任。

如前所述,被告应交付单价为25000元的货物,而实际交付货物单价仅8500元,交货不符部分的货款占到两份合同标的总额的82.3%,从而导致合同目的无法实现,明显属于严重违约。

上述《销售合同》文本是被告提供的格式条款合同,根据《合同法》第四十条,“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的,该条款无效”。同时,根据《合同法》第一百五十八条之规定,“当事人约定检验期间的,买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。……出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的,买受人不受前两款规定的通知时间的限制。”由于被告在出卖液晶拼接屏时故意掩盖其真实型号,即被告交货时已明知其所提供标的物不符合约定,所以,原告在上述货物的使用寿命期内皆有权提起质量异议和交货不符的异议。原告于20xx年11月21日发现被告交货不符的情形后立即于当月28日函告被告,要求予以说明,但被告拒绝接洽,也不予函复。两份销售合同皆约定:被告收到首付款后10个工作日交付符合约定的货物。原告于20xx年7月22日按照两个合同的约定,分别支付了122250元和60000元的首付款,被告应依约最迟于20xx年8月1日交付符合约定的货物,但交付不符合约定,且至今没有更换符合约定的货物,至今(20xx年12月28日)逾期交货已达515天,故应承担交货不符的违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”故此原告要求被告根据上述两份《销售合同》第十条:“未按合同约定条款履行职责视为违约。……违约金金额计算方式为:合同总金额的0.5%/每日*延期交付天数。”要求被告承担延期交货违约金938587.5元(=364500元*0.5%/天*515天)。

综上,为维护原告的合法权益,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第108条诉至贵院,请依法支持原告的诉讼请求。

此致

xx市****人民法院。

具状人:xx***科技有限公司。

代理人:江苏姑苏律师事务所吴xx律师。

20xx年12月28日。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇十五

原告:石家庄市××公司。

住所地:石家庄市××路×号。

法定代表人:李××,系该公司经理。

电话:××××××。

被告:邢台××公司。

住所地:邢台市××路×号。

法定代表人:王××,系该公司经理。

电话:××××××。

诉讼请求。

1、依法解除合同,被告返还原告价款100000元;。

2、判令被告依法赔偿给原告造成的经济损失××元。

3、诉讼费用由被告承担。

事实和理由。

原、被告于订立合同,约定原告订购被告桌椅等办公用品。签订合同后原告预先支付价款100000元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按时使用,给原告造成了很大的损失。为维护原告的合法权益,特诉至贵院,请求依法解除合同,判决被告返还价款,并赔偿原告的经济损失。

此致

××人民法院。

具状人:石家庄市××公司。

×年×月×日。

法定代表人:王××。

住所地:××市××镇××路。

请求事项:

1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

3本案所有诉讼费用由被告承担。

事实和理由:

原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢,原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢,约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收,被告仅以原告朋友购车款相抵。4月,原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后,被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来,原告多次继续向被告催收,被告均无故推诿不支付至今。

综上所述,原告认为,原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告,被告理应及时依约付款。但是,被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定,特向法院提起诉讼,请求法院依法判决。

此致

××市人民法院。

具状人:xxx。

xx年xx月xx日。

上诉人费xx。

被上诉人xx。

上诉人费传虎因与被上诉人企业承包合同纠纷一案,不服清湖县人民法院4月28日作出的清民二初字第00143号民事判决,提起上诉。

上诉请求。

一、撤销清湖县人民法院(2014)当清二初字第00143号民事判决;。

二、发回重审或驳回被上诉人林沐的诉讼请求。

事实与理由。

一、认定案由和法律关系错误。

上诉双方及毛兵、王长城、戚国发5人虽然曾于8月5日签定了“股东合作协议”,约定共同设立环球文化娱乐有限公司,但公司并未设立。1月19日,上诉人费传虎注册成立了个体工商户清湖县环球娱乐会所。因此,清湖县环球娱乐会所外观为个体工商户,但5人之间有合作的意思表示。原审确定的案由为企业承包经营合同纠纷,但根据法律不论是个体工商户还是个人合伙,都不属于企业,如1991年民事诉讼法第二百零六条第二款“不是法人的企业、个体工商户、农村承包经营户、个人合伙,不适用本章规定”中就可以看出,企业与个体工商户、个人合伙是并列的`概念,原判决认为:“本案系为企业承包经营合同纠纷”,是错误认定了法律关系的性质,属于适用法律错误。

二、费传虎与林沐、毛兵、王长城、戚国发之间的法律关系依法应当认定为民间借贷关系。

月30日,5人订立《承包经营合同》,约定自清湖县环球娱乐会所开业之日20元月15日起,由上诉人承包经营。同时约定林沐、毛兵、王长城、戚国发应在开业前3日内,将每人200万元的投资款全部打入上诉人指定的账户。值得注意的是,截至约定的承包期开始之日,清湖县环球娱乐会所并没有注册成立,5人均未取得经营权。原审认定“案涉《承包经营合同》的发包对象是林沐等四人拥有的‘清湖县环球娱乐会所’经营权份额”,是无本之木、无源之水。清湖县环球娱乐会所是上诉人费传虎于2012年1月19日注册成立的个体工商户,自始是由上诉人自主经营、自负盈亏,其经营权与林沐等四人没有任何关系。

民法通则第四条规定:民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。第三十条规定:个人合伙是指两个以上公民按照协议,各自提供资金、实物、技术等,合伙经营、共同劳动。《承包经营合同》约定“乙方承包期内,有权自主经营并且自负盈亏”,“乙方承包期内,所产生的一切债权债务与甲方无涉,由乙方独立承担”,说明被上诉人等四人只出资,不参与经营、不共负盈亏,与合伙的法律规定相悖,属于名为合伙、实为借贷的关系。被上诉人主张承包费没有事实和法律依据,原审法院依法可以告知被上诉人按民间借贷关系变更诉讼请求,或驳回其诉讼请求,而不应当支付其错误的诉请。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇十六

原告:

地址:

法定代表人:

被告:

地址:

法定代表人:

诉讼请求:

2、判令被告向原告赔偿因其违约给原告造成的全部损失计人民币元;。

3、判令被告承担本案的全部诉讼费用。

事实和理由:

年月日,原告与被告于南京市六合区签署了《采购合同》(合同编号:xxx),约定原告向被告采购2吨dw萃取剂,合同价款为人民币96000元,若货到后经检验不合格的,原告有权退货,被告应在收到原告退货通知后一周内到原告处自提货;《采购合同》还约定,被告违反合同约定的,原告有权解除合同,被告应在三日内返还合同价款,并承担由此给原告造成的损失。

合同签订后,原告于年月日向被告支付了全部货款并于年月日对被告所供货物进行了取样检验,检验结果显示货物质量不合格,原告遂通知被告解除《采购合同》,并要求被告返还全部货款,被告于年月日向原告发函表示愿意在年月日退还货款,但此后被告并未按期退款,虽经原告多次催收,被告对此置之不理。被告的'上述违约行为已经严重损害了原告的合法权利。根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,原告依法向贵院提起诉讼,请求贵院查明事实,依法裁判,支持原告的诉讼请求。

此致

区人民法院。

具状人:有限公司。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇十七

原告:***,住所地:***,法定代表人:***。

诉讼请求:

1、请求法院判令被告于之前搬出租赁房屋;。

(计算方式:从1月1日计算至起诉之日205月26日共145天,建筑面积共。

30.6平方米,日租金5元/平方米,按合同第十条约定按五倍租金计算违约金,145天*30.6平方米*5元/平方米*5倍=110925元)。

3、请求法院判令被告支付从年月日至年月日止的水电费共计8933.4元;。

4、本案的诉讼费用全部由被告承担。

事实和理由:

原告与被告签订了《房屋租赁合同》约定原告将**路478号共30.6平方米的房屋出租给被告租金每日5元/平方米租期从201月1日至年12月31日。在合同即将到期前的2013年10月22日原告向被告送达书面通知要求被告做好搬迁准备工作被告亲自签收了通知。2013年12月26日原告再次对被告送达了书面通知要求被告于年1月24日前搬出租赁房屋。此后原告又于2014年1月23日和2月13日分别两次书面通知被告要求尽快搬出租赁房屋但被告均拒绝予以配合。

依租赁合同第十条第二项约定,租赁期满,乙方逾期不归还租赁物,则每逾期一天应向甲方支付逾期归还前日租金五倍的违约金,暂计算至起诉之日为110925元。被告尚拖欠水电费8933.4元,应一并支付。原告认为,被告逾期拒绝搬迁的行为已构成违约,故诉至贵院,请求依法支持原告的诉讼请求。

此致

**区人民法院。

具状人:****。

民事起诉状装修合同纠纷(实用18篇)篇十八

地址:北京市海淀区******。

被告:***性别:男民族:汉,出生日期:19**年*月*日

身份证号码:******************电话:130**********。

地址:北京市海淀区******。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
规章制度可以统一行为标准,使每个人都能明确自己的责任和义务。在执行规章制度时,我们要注重法治精神和人文关怀的结合,做到有序、公正、人文。一、车间每天应坚持随时打
领导讲话稿通常包含着领导的指示、意见和决策,对于指导工作具有重要作用。以下是一些值得借鉴的领导讲话稿范文,希望对大家的写作有所帮助。随着经济的快速发展,马路上的
在个人总结中,我可以回顾过去的努力和成果,为未来的目标制定更明确的计划。小编为大家准备了一些精选的个人总结范文,希望能够对你的写作起到一定的指导作用。
活动总结是对我们参加的活动进行反思和总结的过程,有助于我们发现问题并改进。以下是一些优秀的活动总结范文,希望能给大家提供一些写作思路和参考。企业想要发展,就必须
买卖过程中的交易双方需要建立信任关系,这对于长期合作和共赢是至关重要的。以下是一些买卖行为中的心理学因素和决策模式,希望能够帮助大家提高交易的效率和准确性。
教学计划的实施不仅需要教师的努力,也需要学生、家长和学校的积极配合和支持。以下是小编为大家整理的教学计划示例,供大家参考借鉴。在音乐教学实际中把全体学生的普遍参
优秀作文能够激发读者的思考和想象力,给人以启发和启示。接下来是一篇优秀作文的案例,内容充实、观点独到,值得一读。做饭是每一个人必须掌握的生活技能,现在我便要给大
范本是一种文学遗产,通过研究和欣赏范本,我们可以更好地了解当时的社会背景和文化氛围。以下是小编为大家收集的范文范本,希望可以给大家提供一些参考和借鉴。
部门可以通过制定和实施相应的决策来提高工作效率和绩效。以下是小编为大家搜集的部门工作总结范文,希望能够帮助大家更好地进行工作总结。部门主管工作总结范文我于20x
我意识到自己在这段时间里有很多需要改进的地方,总结是一个对自己进步的机会。小编整理了一些精选的心得体会范文,方便大家作为写作参考。听课是学生学习知识和科学的重要
5.中班教案的编写需要结合学生的实际情况和学习需要,注重差异化教学。如果你正在制定中班教案,不妨参考一下小编为大家准备的这些范文。1、使幼儿知道要学习故事中的羊
优秀的作文可以让读者感受到作者的思想深度和感情表达。这是一些经过认真筛选的优秀作文范文,希望能够给大家提供一些有益的写作参考。冬爷爷拎着行李匆匆飞走,春姑娘披着
在现代市场经济中,购销是企业获取利润和市场份额的关键手段。接下来将为大家展示一些成功的购销案例,希望能给大家带来一些灵感。甲方(供货方):乙方(购货方):甲乙双
个人总结是对自己在某个时间段内的成长和收获进行总结和回顾的过程。在进行个人总结时,了解一些范文是很有帮助的,以下是一些值得参考的范文,供大家阅读和学习。
通过制定教学计划,教师可以有条不紊地展开教学工作,并保证教学进度的顺利进行。这些教学计划范文注重学生的主体地位和主动参与,倡导探究式学习和合作学习。
在市场经济中,采购是企业运作的重要环节之一,关系着企业的成本控制和竞争力。以下是一些成功企业的采购管理经验,希望对大家有所启发。乙方(供方):_________
8.写日记可以使我们更加用心去体验生活,并思考其中的智慧与启示。接下来是一些写得不错的日记范文,希望能给大家写作提供一些参考。我一直想看看豆子是怎么发芽的。星期
发言稿的结尾要有一定的总结和延伸,可以概括演讲的核心观点或提出解决问题的建议,给听众留下深刻的印象。"尊敬的各位领导、亲爱的同仁,大家下午好!今天我来到这里,就
党员思想汇报是增进党内团结和党外群众联系的重要桥梁。以下是小编为大家整理的一些党员思想汇报范文分享,希望能为大家提供一些灵感和参考。敬爱的党组织:自从我被确定为
教师入党申请书是一种反映教师个人在学习和工作中的表现和成绩,并展示教师入党的决心和信仰的书面材料。在写教师入党申请书之前,可以先参考一些范文,了解一下教师入党申
教师入党申请书是对自己过去工作的回顾和总结,也是对未来工作的规划和展望,从而更好地为党和人民的事业作出贡献。以下是一些具有创意和独特风格的教师入党申请书,希望能
在工作中,不断总结心得体会是一种成长的过程,可以帮助我们不断进步。工作心得体会是每个人不断成长和进步的经验总结,以下是小编为大家精心挑选的一些范文,希望对你有所
培训心得体会可以帮助我们深入思考培训过程中的收获和不足之处。接下来,将为大家分享一些关于培训心得体会的范文,希望能够对大家写作有所帮助。作为一名教师,始终以师德
写心得体会是我们对过去经历和未来规划的一种思考和总结,它能够帮助我们更好地规划自己的发展方向。为了帮助大家更好地写作心得体会,这里整理了一些相关的典型范文供参考
每个人的就职经历都有自己的故事,它们构成了一个人职业发展的重要组成部分。以下是一些建立良好职业形象和维护良好人际关系的建议,希望对大家有所启发。共青团***镇
通过撰写实习报告,我们可以将自身在实习中所学到的知识和技能进行整理和反思,从而更好地将实习经验应用于实际工作中。在下面给大家整理了一些实习报告的参考文本,希望对
一篇好的教师演讲稿能够引起听众的共鸣,激发他们的思考和学习的动力。接下来,我们将为大家分享一些精心准备的教师演讲稿范文,希望能够帮助大家提高写作和演讲的能力。
班主任工作总结是对学生的学习情况、身心发展、品德素养等方面进行全面分析和反思。阅读一些优秀的班主任工作总结范文,可以帮助我们拓宽思路,提升写作水平。
活动方案的制定需要考虑各种因素,包括时间、预算、人力资源等。以下是小编为大家整理的一些优秀活动方案范例,供大家参考和借鉴。传承和弘扬中华民族,规范学生的书写,推
事迹材料的内容可以包括课题研究、科研成果、社会实践、志愿服务等各个方面。现在,让我们一起来欣赏一些优秀的事迹材料范例,希望能够为大家写作提供一些启发和帮助。
军训心得体会是对参加军事训练的过程、感受和收获进行总结和概括的一种文字表达。以下是一些骄人的军训心得体会范文,展示了学员们在军训中的拼搏与成长。青春,是斑斓的;
申请书可以向招聘者或招生院校展现你的独特之处,让他们记住你并给予机会。以下更多申请书范文仅供参考,希望对大家在撰写申请书时有所启发和指引。尊敬的.学校领导:我现
教学工作计划需要教师进行教学反思和评估,及时发现问题并采取措施进行改进。以下是一些教学工作计划的实施效果和学生评价,希望能给大家带来一些借鉴和启示。
通过参与服务月活动,居民们更加深入了解社区发展需求,同时也提高了自己的参与意识和服务技能。我们邀请到了几位服务月活动的参与者,他们为我们分享了自己的服务心得和体
教学计划是教师对于教学目标、内容、方法和评价等方面的具体规划和安排。教学计划是教学工作的基础,以下是一些编写教学计划的注意事项,希望对大家有所启发。
生活中常常会遇到紧急情况,借款就成为了一种解决资金困难的常用方式。在借款过程中,如何保护自己的隐私和个人信息?请参考以下小编为您整理的借款隐私保护指南。
年终总结是一次自我审视的机会,通过对过去一年的评估,我们可以找到自己的优势和劣势,从而更好地规划未来。阅读年终总结范文有助于我们培养良好的写作习惯和规范,提高我
优秀作文需要有逻辑严密的结构和合理的论证,能够给读者留下深刻的印象。接下来,我们将为大家展示一些优秀作文的范例,供大家欣赏和学习。有一种叫岁月的东西,从我的指尖
单词是英语学习中必不可少的一部分,需要通过记忆和运用来掌握。这是一份关于英语学习总结的资料,希望能够对你的学习有所帮助。尊敬的老师,亲爱的同学们:大家早上好!我
一个月的工作总结是对自己努力和进步的一种记录和回顾,也是对自己工作计划的检验和调整。接下来是小编为大家整理的一些月工作总结样本,希望能给大家提供一些写作上的思路
每个月的工作总结是对自己在工作中所做的努力和付出的一种反思,也是进一步提升自己的机会。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,供大家参考和学习。自去年11月入驻
写心得体会可以帮助我们更好地整理思绪,理清经验和知识的关联。以下是小编整理的一些心得体会范文,供大家参考和借鉴。今年暑假,为期近一个月的认识实训圆满结束。这让我
活动总结是对活动中所取得的成绩和不足进行总结和归纳,以便更好地改进和提高下一次的活动。以下是一些优秀活动总结的范例,希望能够对大家写作活动总结有所启发。
大班教案是在大班教学过程中用来指导教师教学活动的一种教学设计。大班教案的编写需要依据具体教学内容和班级实际情况,以下是一些可以参考的优秀篇章。处的能力都很差,小
月工作总结是对团队协作和工作结果的一种梳理和评估,通过总结工作可以发现团队的亮点和不足,有助于团队进一步提升工作水平。以下是小编为大家收集的月工作总结范文,供大
小学教案是教师为了完成教学任务,根据教材和课程标准而编写的一种教学辅助工具。小学教案范文的成功实践经验证明,合理设计和使用教案能够提高学生的学习成绩和发展潜能。
房地产是指土地、房屋及其他有关土地使用权的交易和管理活动。以下是小编为大家整理的房地产投资案例,希望能为您提供一些启示和借鉴。20xx年是咱们xx地产公司事务展
在制定策划方案之前,我们需要进行充分的调研和了解,以便制定出最适合实际情况的方案。这里有一些行之有效的策划方案供大家参考,希望能够对大家的工作有所帮助。
优秀作文应该具备一定的文学修养和阅读素材的积累,以丰富的知识背景来支撑作者的思考和表达。接下来是一篇优秀作文的摘录,让我们一起欣赏并品味优秀作文的魅力。
社区工作计划的制定需要团队成员的合作和意见交流,确保每个人的任务清晰明确。小编搜集了一些成功的社区工作计划实例,供大家学习和借鉴。为认真贯彻十八大精神,全面落实
自我介绍还可以帮助我们提升口语表达能力和自信心,让我们更加流利地表达出自己的优势和特点。在这里,小编为大家整理了一些精彩的自我介绍范文,希望对你有所启发。
自我介绍可以展示我们的自信和表达能力,从而给人留下良好的第一印象。在下面的范文中,你可以看到一些自我介绍的技巧和方法,希望能对你有所启发。尊敬的各位领导:你们好
就职是每个人职业发展中必经的一步,它承载了我们对未来的期待和努力。通过阅读以下就职总结范文,希望大家可以对自己的就职总结有更多的思考和反思,以便写出一份真挚而有
党员思想汇报是党员履行职责和使命的一种重要方式,能够展示党员的责任意识和行动力。以下是小编为大家整理的一些优秀党员思想汇报范文,希望能够对大家写作提供一些借鉴和
在商业领域,诚信是企业树立品牌形象和吸引客户的核心要素。让我们一起来看看以下诚信的定义和解读,对诚信有一个更全面的认识。尊敬的评委,老师,同学们:你们好!我们的
经营是一个多层次的过程,包括市场营销、产品开发、人力资源管理等方面。掌握了这些经营总结的写作技巧和要点,相信您一定能够写出一篇精彩的经营总结。为了共同开发“美乐
范文范本是提高作文质量的重要工具,它能够让我们的作文更加规范、准确。小编为大家挑选了一些经典总结范文,希望能够对大家的写作有所帮助。原告:_________,_
在实习总结中,我们可以总结实习期间所获得的宝贵经验和实践技巧。以下是一些实习总结的范文,希望对正在写实习总结的同学有所帮助。xx省中专学校创建于1998年9月,
劳动合同是用人单位与劳动者平等协商的结果,体现了劳动者的权益保护和用人单位的管理要求。阅读劳动合同范文能够帮助劳动者对自身的权益和合同条款有更全面的了解,提高自
范文范本是在写作过程中参考的一种重要素材,可以帮助我们提高写作能力。小编为大家准备了一些范文范本,希望能够帮助大家提高写作水平。。本园一直以来,坚持以以消防法律
致辞是在特定场合向听众致以一定的辞令或言辞的一种表达方式,它可以传达情感,激发共鸣。希望这些范文可以激发大家的灵感,提高写作致辞的能力,更好地与听众沟通和交流。
合伙协议是合作伙伴在合作之前达成的一种共识,为双方提供了明确的规范和约束。以下是一些从实践中总结出的合伙协议实例,供大家参考和借鉴。在当今社会生活中,用到协议书
合同协议是法律赋予双方权益和义务的重要文件,具有约束力。以下是一些成功案例的实用合同协议范文,供您进行参考和借鉴。很多夫妻在签下自己名字的同时,感觉自己就此和对
在自我评价中,我们可以客观地审视自己的学习和工作表现,发现问题并提出有效的改进措施。请阅读以下自我评价案例,看看他们是如何准确评价自己的。尊敬的领导:您好!首先
在编写教案时,教师需要根据学科特点和学生的认知规律,创设有趣的教学活动,激发学生的学习兴趣和主动性。以下是小编为大家收集的大班教案范文,仅供参考,希望能给大家提
社团活动是学生在校园中加入各种兴趣组织,丰富课余生活的一种方式。这里有一些优秀的社团活动总结样本,让我们一起来学习和借鉴。活动背景:在21世纪,清晰流畅的语言表
优秀作文可以通过生动的描写和独特的视角,展示作者独到的思考和洞察力。下面是小编为大家准备的一些优秀作文范文,希望对大家的写作有所帮助。此刻,光腚小黄鼬围着一个脱
教师心得体会可以帮助教师发现自己对学生的影响和作用,进而更好地指导学生的学习和成长。小编为大家选取了一些教师的心得体会,希望能够给大家提供一些有价值的思考和参考
在撰写演讲稿范文时,需要考虑演讲的目的、受众和主题,尽可能地进行思考和整理,以确保演讲内容的准确性和可读性。以下是一些成功演讲者的范文,它们在言辞、逻辑和效果等
转正思想汇报不仅是对自己工作的一种总结,也是对公司和领导的一种信任和承诺。看一看下面这些转正思想汇报范文,它们都是经过精心撰写和修改的,希望能给大家提供一些写作
教研可以激发教师的创新与创造力,推动教育教学的改革与发展。以下是一些教研经验和心得分享,希望能对大家有所启发。第一学期我们体艺教研组在教导处教学工作思路指导下,
一个成功的自我介绍需要具备自信、真实和有吸引力的特点。以下是小编为大家收集的自我介绍范文,仅供参考,大家一起来看看吧。尊敬的领导:您好,我非常的高兴能来到贵公司
月工作总结是对个人和团队工作的一种自我管理和提升机制,有助于我们不断完善自己的职业生涯。为了帮助大家更好地写月工作总结,小编整理了一些写作技巧和方法,供大家参考
培训活动是人们在学习和进修过程中,对培训内容及学习效果进行归纳总结的一种方式,它有助于加深我们对所学知识的理解和应用。我想我们需要写一篇培训心得吧。接下来是一些
个人总结是对自己过去一段时间的努力和付出进行总结和回顾的一种方法,有利于发现问题并进行改进。阅读以下的总结例文,可以帮助我们更好地了解总结的写作风格和结构。
实习报告是在实习期间对自己在工作中的实践经验和学习收获进行总结的一种重要文书。小编整理了一些优秀的实习报告范文,希望能够给大家提供一些写作思路和参考。
活动方案的执行过程中,我们需要及时进行跟进和监控,以及时调整计划,确保活动按计划顺利进行。以下是小编为大家整理的活动方案参考,希望能够帮助大家更好地规划活动。
教学计划能够帮助教师系统地安排和展示教学内容,提高学生的学习效果。接下来是一些教学计划的修改和完善技巧,希望能够帮助大家提高教学计划的质量和效果。五(5)班共有
范本的作用在于提供一个范式,帮助人们更好地构建自己的表达方式。小编整理了一些范文范本,希望能够为大家提供一些写作思路和参考。谈话主要内容:一是警钟常鸣,自警自醒
党员自我鉴定是党组织了解党员思想觉悟、政治立场和履职情况的重要途径。下面是一些党员自我鉴定的实例,希望可以帮助大家更好地进行党性修养的反思和总结。党员要严于律己
领导提出了整改要求,我们需要制定一个详细的整改方案来应对。我们可以从以下整改方案范文中获得一些指导,提高我们的整改能力。x月x日下午,消防支队领导xxx、xxx
优秀作文应该回答问题明确、结构清晰、逻辑严密,让读者一目了然。以下是小编为大家整理的优秀作文范文,供大家参考和学习。我二年级刚来到这个学校,包围我的只有孤独。下
在这个美好的时刻,我将会以我的热情和专业为大家做好主持工作。让我们一起来欣赏一些主持人的成功案例,从中汲取经验与智慧。女:是的,冬天来了男:当冬雪的圣洁濯尽心灵
演讲稿的语言应该简洁明了、生动有趣,尽可能避免使用难懂的专业术语或太过复杂的句式。随着社会的发展,演讲稿的写作和演讲的技巧也在不断改进和创新。在播种希望,孕育美
大学生入党是加强大学团结协作和形成正确世界观的有效方式。如果你对大学生党员团组织推优的流程和标准有疑问,可以参考以下解析。入党自传。是申请入党的同志向党组织全面
思想汇报是培养自我反省和自我成长的有效途径,可以帮助我们提高自我认知和情绪管理能力。这些范文体裁多样,内容丰富,展示了不同人的不同思考方式和思想感悟。
奋斗是我们不断前行的动力,只有通过奋斗,我们才能够实现人生的价值和意义。以下是一些奋斗的实践方法和技巧,希望对大家的奋斗有所帮助。艰苦奋斗是一种积极向上的生活态
检讨书是一种对过去行为进行反思和自我批评的文书形式,它能帮助我们认识错误和不足。如果你想写一篇优秀的检讨书,不妨看看以下范文,或许可以给你一些启示和帮助。
优秀的总结范文应该有清晰的目标和明确的结论,能够给读者带来启发和思考。以下是小编为大家搜集的一些写作范文,希望对大家写作有所帮助。三年的时间,如果全部都奉献如高
在技术合同中,涉及到的技术内容往往是双方合作的核心,需要明确双方在技术开发、转让、授权等方面的权益和义务。以下是小编为大家收集的技术合同范文,供大家参考和借鉴。
撰写实习报告需要我们对实习过程中的重要事件和重要思考进行回忆和整理,有利于检验和补充自己的知识。以下是一些实习报告的案例分析和评价,供大家在写作过程中参考和借鉴
领导讲话稿一般包括开篇发言、中间论述和结尾总结三个部分。以下是小编为大家整理的一些常见问题和解决方案,希望能够帮助大家在写作过程中避免一些常见的误区。
心得体会是我们对自己认知和思考过程的一个记录和整理。小编整理了一些关于生活、工作和学习的心得体会范文,供大家参考和学习。随着新冠疫情的平稳控制和国内疫情的稳定回
演讲稿的创作需要对目标听众的需求和兴趣进行深入了解。尊敬的各位领导、亲爱的同学们,大家好!我今天演讲的主题是关于如何培养良好的阅读习惯。尊敬的各位领导、同志们:
范文范本可以帮助我们了解并掌握不同类型作品的特点和写作要点,使我们的写作更加多样化和丰富。以下是小编为大家收集的一些范文范本,希望能够给大家提供一些新的写作思路
活动总结可以帮助我们更好地总结活动的价值和意义,为以后的活动提供参考。活动总结范文的多样性可以让我们在写作时有更多的选择和灵感。接上级文件后,我校认真开展了平安
三分钟,代表了时间的短暂而珍贵,是我们生活中不可或缺的一部分。完美利用三分钟,以下是一些经典案例,希望能给你一些启发。大家好!感激大家给我一个上台的机会!俗话说
教师思想汇报的撰写可以激发教师对教育教学工作的热情和动力,增强教育教学的积极性和创造性。接下来,小编为大家精选了几篇经典的教师思想汇报范文,供大家参考学习。
优秀作文不仅仅是文字的堆砌,更是思想的精炼和情感的表达。以下是一些作者在写作过程中展示出的高超技巧和独特见解的优秀作文,让我们一同体味其中的魅力。今天,我一睁开
通过总结心得体会,我们可以更好地总结和分享自己的经验,为他人提供帮助和指导。接下来,小编为大家推荐几篇经典的心得体会范文,希望对大家有所启发。农历五月初五是我家