监理工程师合同管理（模板14篇）

1、设置缺陷责任期的目的是( d )

a、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

b、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

c、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

d、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

2、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(b )。

a、项目开发招标 b、项目总承包招标

c、堪察设计招标 d、工程施工招标

3、申请工程进度款支付证书的主要内容包括( a )

a、按月支付的申请报表和按里程碑进度支付表

b、按年支付的申请报表和按里程碑进度支付表

c、按里程碑进度支付表

d、按年支付的申请报表

4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( a )环节。

a、资格预审 b、招标预备会

c、发放招标文件 d、招标文件的编制和送审

5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是(d )。

a、对招标文件的`解释是其组成部分 b、对招标文件的修改是其组成部分

c、对招标文件的补充是其组成部分 d、以上说法均不对

6、未中标投标单位的投标保证金，招标单位应尽快退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的( b )。

a、10天 b、14天 c、15天 d、30天

7、工程现场的自然条件应说明 ( c )

a、建设用地面积 b、建筑物占地面积

c、工程所处的位置、现场环境 d、场地平整情况

8、下列不属于资格预审须知的内容是( c )

b、资金来源，说明筹资方式

c、资金数额 d、资格和合格条件要求

9、标底价格( a )

a、由成本、利润和税金等组成 b、仅由成本组成

c、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素

d、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等

10、在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指(c )。

a、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。

b、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。

c、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做

d、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做

11、建设项目总承包招投标，实际上就是( b )。

a.工程施工招投标    b.项目全过程招投标

c.勘查设计招投标        d.材料、设备供应招投标

12、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( a )日内。

a、30 b、40 c、50 d、60

13、下列说法不正确的是( c )

a、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为

b、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系

c、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系

14、招标是( d )选择中标人并与其签订合同的过程，而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。

a、投标人 投标 b、投标人 中标 c、招标人 中标 d、招标人 投标

15、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为( a )以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )

a、5人 2/3 b、7人 2/3 c、5人 1/2 d、7人 1/2

16、由于工程项目的规模不同，各类招标的不同，评审方法可以分为( b )两大类

a、专家评议法和综合评分法 b、综合评分法和评标价法

c、定性评审法和定量评审法 d、专家评议法和评标价法

17、下列招标中，(a )的特点是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。

a、设计招标 b、施工招标 c、材料采购招标 d、设备采购招标

18、施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是( d )

a、全部工程招标 b、单位工程招标 c、特殊专业工程招标 d、分项工程招标

19、下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是( b )

c、颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

d、结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

20、工程移交证书在合同管理中有重要的作用，一是证书中指明的竣工日期;二是( c )

a、确定工程已基本竣工 b、注明达到基本竣工的具体日期

c、颁发证书日 d、详细列出还需完成工作的项目

合同法律关系是指由合同法律规范调整的、在民事流转过程中所产生的(通过当事人约定的)权利义务关系。

2、合同法律关系的要素

合同法律关系包括合同法律关系的主体、客体和内容三个要素。

合同法律关系的主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。

1、自然人

2、法人

(1)概念

法人是指按照法定程序成立，设有一定的组织机构，拥有独立的.财产或独立经营管理的财产，能以自己的名义在社会经济活动中享有权利和承担义务，并能在法院起诉和应诉的社会组织。

(2)法人应当具备的四个条件

? 依法成立——程序合法

? 有必要的财产或经费——实体要件，也是承担责任的基础

? 有自己的名称、组织机构和场所——外在表现

? 能独立承担民事责任——最本质的条件

法人的法定代表人是自然人，他依照法律或它的组织章程规定，代表法人行使职权。法人以它的主要办事机构所在地为住所(法人注册登记所在地)。

3、其他组织

其他组织是指依法成立，但不具备法人资格，而能以自己的名义参与民事活动的经营实体或者法人的分支机构等社会组织。如法人的分支机构、不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。

合同法律关系的客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为和智力成果。

1、物。是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料。如建筑材料、建筑设备、建筑物等。

2、行为。指人的有意识的活动。在合同法律关系中，多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。

3、智力成果。是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密等。

合同权利义务的终止也称合同终止，指当事人之间根据合同确定的权利义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力。

按照《合同法》的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务相互抵销;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除债务;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

(一)合同解除的概念：是指对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的'行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。

(二)约定解除：是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除。当事人协商一致可以解除合同。即合同的协商解除。当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除合同条件成就时。解除权人可以解除合同，即合同约定解除权的解除。

(三)法定解除：是解除条件直接由法律规定的合同解除。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的;(5)法律规定的其他情形的。

(四)合同解除的法律后果：当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。

合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止。不影响合同中结算和清理条款的效力。

为了帮助考生备考监理工程师考试，以下为您带来监理工程师《合同管理》考点：仲裁，欢迎浏览！

1、自愿原则： 当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当贯彻双方自愿原则，达成仲裁协议。如有一方不同意进行仲裁的，仲裁机构即无权受理合同纠纷。

2。公平合理原则：仲裁的公平合理，是仲裁制度的生命力所在。这原则要求仲裁机构要充分收集证据。听取纠纷双方的意见。仲裁应当根据事实。同时，仲裁应当符合法律规定。

3仲裁依法独立进行原则：仲裁机构是独立的组织，相互间也无隶属关系。仲裁依法独立进行，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

4。一裁终局原则：由于仲裁是当事人基于对仲裁机构的信任作出的选择。因此其裁决是立即生效的。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。

仲裁委员会可以在直辖市和省、自治区人民—府所在地的市设立，也可以根据需要在其他设区的市设立，不按行政区划层层设立。

仲裁委员会由主任1人、副主任2至4人和委员7至11人组成。仲裁委员会应当从公道正派的人员中聘任仲裁员。

仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。

1。仲裁协议的内容：仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议。它应包括以下内容：（1）请求仲裁的意思表示;（2）仲裁事项; （3）选定的仲裁委员会。

在以上3项内容中，选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。至于请求仲裁的意思表示和仲裁事项则可以通过默示的方式来体现。可以认为在合同中选定仲裁委员会就是希望通过仲裁解决争议，同时，合同范围内的争议就是仲裁事项。

2。仲裁协议的作用：（1）合同当事人均受仲裁协议的约束;（2）是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件;（3）排除了法院对纠纷的管辖权;（4）仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。

仲裁庭的组成有两种方式。

1。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭： 当事人如果约定由3名仲裁员组成仲裁庭，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。

2。当事人约定由1名仲裁员组成仲裁庭：仲裁庭也可以由1名仲裁员组成。当事人如果约定由1名仲裁员组成仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。

1。开庭：仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，仲裁不公开进行。

申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知。无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。（记）

2证据：当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定。

3辩论：当事人在仲裁过程中有权进行辩论。

4裁决：裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。

仲裁庭仲裁纠纷时，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行裁决。

对裁决书中的文字、计算错误或者仲裁庭已经裁决但在裁决书中遗漏的事项，仲裁庭应当补正;当事人自收到裁决书之日起30日内，可以请求仲裁补正。

裁决书自作出之日起发生法律效力。

当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：

（1）没有仲裁协议的; （2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的; （3）仲裁庭的组成或者仲裁的'程序违反法定程序的; （4）裁决所根据的证据是伪造的;（5）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受—，徇—舞弊，枉法裁决行为的。

人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起2个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

人民法院受理撤销裁决的申请后，认为可以由仲裁庭重新仲裁的，通知仲裁庭在一定期限内重新仲裁，并裁定中止撤销程序。仲裁庭拒绝重新仲裁的，人民法院应当裁定恢复撤销程序。

仲裁裁决的执行。仲裁委员会的裁决作出后，当事人应当履行。由于仲裁委员会本身并无强制执行的权力，因此，当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的有关规定向人民法院申请执行。接受申请的人民法院应当执行。

1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署( d )意见。

a.业主 b.总监理工程师 c.承包单位 d.监理单位

2、下面表述中错误的一项为( d )。

a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

3、建设工程监理的基本程序宜按( d )实施。

a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作

b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d  )。

a.平行检验 b.交接检验 c.隐蔽工程验收 d.互检

5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程( c )使用年限。

a.经济 b.最长 c.合理 d.法定

6、下列各项活动中，( d )属于工程建设监理。

a.质量、工期、投资控制 b.质量、工期、施工成本控制

c.制定设计文件并对设计目标控制 d.确定工程项目总目标

7、项目监理人员应参加由( b )组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

a.总承包单位 b.建设单位 c.设计单 d.监理单位

8、凡是( b )的单位，均可称为监理单位。

a.经监理资质管理部门审查批准 b.取得监理资质证书，具有法人资格

c.从事工程建设监督管理活动 d.从事工程建设招标代理活动

9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b  )。

a.合格 b.基本合格 c.不合格 d.基本不合格

10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在(  c)关系。

a.对立 b.统一 c.既对立又统一 d.既不对立又不统一

11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的`委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有( c )性。

a.公平 b.科学 c.独立 d.公正

12、工程建设的( )阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

a.可行性研究 b.项目决策 c.勘察设计 d.施工

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是( b )。

a.有大量的隐蔽工程 b.施工中未及时进行质量检查

c.工程质量的评价方法具有特殊性 d.工程质量具有较大的波动性

14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，( c )属于监控主体。

a.设计单位 b.施工单位 c.工程监理单位 d.勘察单位

15、施工图设计文件审查是( c )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

a.建设行政主管部门 b.工程质量监督机构

c.依法认定的设计审查机构 d.设计主管部门

16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有( d )的复工指令方可复工。

a. 业主代表 b. 施工单位负责人

c. 监督站负责人 d. 监理工程师

17、对于质量控制点，一般要( a )，再制订对策和措施进行预控。

a.事先分析可能造成质量问题因 b.事先分析施工过程中的关键工序

c.分析施工过程中的薄弱环节 d.分析施工过程中质量不稳定的工序

18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( d )程序。

a.质量预控 b.承包商自检 c.质量检验 d.技术复核

19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作

的人员一般为( b )。

a.监理员 b.专业监理工程师 c.总监理工程师代表 d.总监理工程师

20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”， “工程质量评估报告”要由( b )共同签署。

a. 建设单位、设计单位、施工单位、监理单位

b.总监理工程师、监理单位技术负责人

c.项目经理、总监理工程师

d.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师

21、施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，( c ) 进行检查，并作出检查结论。

监理工程师执业资格考试由建设部和人事部共同负责组织协调和监督管理。本文特意为大家收集整理了监理工程师《合同管理》考点：保险合同管理，希望大家喜欢！

保险决策主要表现在两个方面：是否投保和选择保险人。

针对建设工程的风险，可以自留也可以转移。在进行这一决策时。需要考虑期望损失与风险概率、机会成本、费用等因素。例如：期望损失与风险发生的概率高。则尽量避免风险自留。如果机会成本高，则可以考虑风险自留。当决定将建设工程的风险进行转移后。还需要决策是否投保。风险转移的方法包括保险风险转移和非保险风险转移。在比较风险自留的损失和保险的成本时，可以采用定量的计算方法。

在进行选择保险人的决策时，一般至少应当考虑安全、服务、成本这三项因素。在进行决策时应当选择安全性高、服务质量好、保险成本低的保险人。

保险合同订立后，当事人双方必须严格地、全面地按保险合同订明的条款履行各自的义务。在订立保险合同前，当事人双方均应履行告知义务。在保险事故发生后，投保人有责任采取一切措施，避免扩大损失，并将保险事故发生的情况及时通知保险人。保险人对保险事故所造成的保险标的损失或者引起的责任。应当按照保险合同的规定履行赔偿或给付责任。对于损坏的保险标的，保险人可以选择赔偿或者修理。如果选择赔偿，保险事故发生后，保险人已支付了全部保险金额。并且保险金额相等于保险价值的，受损保险标的全部权利归于保险人;保险金额低于保险价值的`，保险人按照保险金额与保险时此保险标的的价值取得保险标的的部分权利。

对于投保人而言，保险的根本目的是发生灾难事件时能够得到补偿。而这一目的必须通过索赔实现。

首先，工程投保人在进行保险索赔时，必须提供必要的，有效的证明作为索赔的依据。其次。投保人应当及时提出保险索赔。第三，要计算损失大小。

1．安全监理员是项目安全生产日常监理工作的主要实施者，代表总监理工程师在项目工程监理过程中行使项目安全生产监理的职责。

2．安全监理员应认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，贯彻执行劳动保护、安全生产的方针政策、法令法规、规范标准，做好安全生产的宣传教育和监理工作。

3．安全监理员有权参加施工组织设计（方案）和安全技术措施计划的审查工作，并对执行情况进行监督检查。

4．安全监理员应做好日常安全巡视检查工作，掌握安全生产动态。

5．安全监理员应参加监理安全巡检活动，做好安全活动记录。

6．安全监理员有权检查施工人员持证上岗情况，对特殊工种人员无证上岗情况有权制止。

7．安全监理员在实施监理过程中，有权制止违章指挥、违章操作行为；发现存在安全事故隐患的，有权要求施工单位整改，并应及时总监理工程师汇报；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并立即向总监理工程师汇报。

8．安全监理员应监督检查施工单位安全整改通知的落实情况。对整改通知回复单内容有权进行核查，对未达到整改要求的，有权要求继续整改，并将核查情况向总监汇报。

某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。

a.法定代理

b.表见代理

c.指定代理

d.委托代理

正确答案：d,

当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。

a.签订之日

b.登记之日

c.担保之日

d.清偿之日

正确答案：b,

质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。

a.转移占有

b.约定保证期间

c.债权人优先受偿

d.转让办理登记

正确答案：a,

中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。

a.业主提交履约担保

b.投标有效期

c.撤销投标书

d.保证书退还

正确答案：b,

下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。

a.法定代理

b.表见代理

c.委托代理

d.指定代理

正确答案：a,

合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。

a.信件未载明日期的，自接收到该信件的'日期开始计算

b.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

c.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

d.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案：a,

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。

a. 4月1日

b. 5月1日

c. 5月20日

d. 6月30日

正确答案：a,

某采购员受a企业授权去b公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有a企业公章的 空白合同文本，与b公司签订了购买包装材料的合同，则( )。

a.合同无效，由采购员向b公司进行赔偿

b.合同有效，但货款应由采购员承担 c.合同无效，a企业可能退货

d.合同有效，货款应由a企业支付

正确答案：d,

下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

a.质量

b.数量

c.标的

d.价款或者报酬

正确答案：c,

材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。

a.不安抗辩权

b.同时履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.合同中止履行的抗辩权

正确答案：c,

建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

c.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案：b,

设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。

a.严格性

b.完整性

c.灵活性

d.系统性

正确答案：d,

执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。

a.新价格

b.市场价

c.原价格

d.双方协商的价格

正确答案：a,

某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。

a.8

b. 16

c.20

d. 28

正确答案：c,

依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。

a.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

c.负责合同的协调管理工作

d.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案：d,

招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。

a.由招标人承担

b.由投标人承担

c.由双方平均分配

d.由双方协商解决

正确答案：b,

公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。

a.招标人

b.投标人

c.招标监督机构

d.监理工程师

正确答案：a,

在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。

a.将其退还投标人进行密封

b.进入初评阶段后确定为无效投标文件

c.作为无效投标文件，不再进入评标

d.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案：c,

对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。

a.归入无效投标书

b.不再进入详评

c.仍属于有效投标书

d.予以淘汰

正确答案：c,

全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。

a.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少

b.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少

c.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多

d.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多

正确答案：a,

监理工程师合同管理知识点（精选）

引导语：在项目管理中，合同管理是一个较新的 管理职能。以下是小编整理的监理工程师合同管理知识点(精选)，欢迎参考!

《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)分则部分将合同分为15类：买卖合同;供用电、水、气、热力合同;赠与合同;借款合同;租赁合同;融资租赁合同;承揽合同;建设工程合同;运输合同;技术合同;保管合同;仓储合同;委托合同;行纪合同;居间合同。这可以认为是合同法对合同的基本分类，合同法对每一类合同都作了较为详细的规定。

其他分类是侧重学理分析的，虽然合同法中也有涉及。

计划合同是依据国家有关计划签订的合同;非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。虽然在市场经济中，依计划订立的合同的比重降低了，但仍然有一部分合同是依据国家有关计划订立的。对于计划合同，有关法人、其他组织之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同。

双务合同是当事人双方相互享有权利和相互负有义务的合同。大多数合同都是双务合同，如建设工程合同。单务合同是指合同当事人双方并不相互享有权利、负有义务的'合同。如赠与合同。

诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。实践合同则要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。在现代经济生活中，大部分合同都是诺成合同。这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同。从合同是以主合同的存在为存在前提的合同。主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止，但从合同的无效、终止不能影响主合同。担保合同是典型的从合同。

有偿合同是指合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。而无偿合同的当事人一方无须给予相应权益即可从另一方取得利益。在市场经济中，绝大部分合同都是有偿合同。

如果法律要求必须具备一定形式和手续的合同，称为要式合同。反之，法律不要求具备一定形式和手续的合同，称为不要式合同。

1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。

a.买卖合同

b.承揽合同

c.普通合同

d.特殊合同

2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。

a.现场查勘

b.提供夜间施工使用的照明设备

c.提供施工现场的工程地质资料

d.提供工程进度计划

3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。

a.质量

b.进度

c.合同

d.安全

4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。

a.综合评估法

b.最低评标价法

c.理论换算法

d.经验鉴别法

5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的.赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。

a.7

b.14

c.21

d.30

6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。

a.债权人要求

b.合同有关条款

c.交易习惯

d.补充协议

多项选择题

7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。

a.收入不同，劳务分包人获得的是劳务报酬

b.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

c.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任

d.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计

e.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术

8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。

a.建筑设计

b.结构设计

c.协调专业设计

d.提出技术设计计划

e.编制技术设计文件

9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。

a.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金

b.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费

c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费

d.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费

e.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费

10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。

a.属于非即时买卖合同

b.试用期内可以拒绝购买

c.试用的前提是支付价款或提供担保

d.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

e.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买

《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是(　)。

a.设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率

b.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率+管理费

c.设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值+管理费

d.设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率

正确答案：c

第 2 题

工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图样，该合同法律关系的客体是(　)。

a.物

b.财

c.行为

d.智力成果

正确答案：d

第 3 题

执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照(　)执行。

a.原价格

b.新价格

c.市场价

d.双方协商的价格

正确答案：a

第 4 题

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为(　)。

a.工程项目投资人所在地

b.工程项目承包人所在地

c.工程项目发包方所在地

d.工程项目所在地

正确答案：d

第 5 题

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(　)。

a.向人民法院起诉，要求确认该合同无效

b.向人民法院起诉，要求撤销该合同

c.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效

d.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

正确答案：b

第 6 题

建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为(　)。

a.工程项目投资人所在地

b.工程项目承包人所在地

c.工程项目发包方所在地

d.工程项目所在地

正确答案：d

第 7 题

下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是(　)。

b.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

c.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

d.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

正确答案：a

第 8 题

某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交(　)。

a.索赔报告

b.索赔意向通知

c.索赔依据和资料

d.工期和费用索赔的具体要求

正确答案：b

第 9 题

某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为(　)。

a.甲

b.乙

c.丙

d.丁

正确答案：c

第 10 题

(2009年)按照fidic《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商(　)。

a.可以拒绝索赔

b.应承担全部责任

c.先行赔偿再向业主追索

d.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案：d

第 11 题

发包人收到竣工结算报告及结算资料后(　)天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

a.7

b.14

c.28

d.35

正确答案：c

第 12 题

某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，订购方未按时支付预付款，这是订购方行使的(　)。

a.同时履行抗辩权

b.后履行抗辩权

c.不安抗辩权

d.合同中止履行的权利

正确答案：c

第 13 题

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当(　)。

a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

b.改为直接发包

c.用原招标文件重新招标

d.修改招标文件后重新招标

正确答案：d

第 14 题

如果由于总包商原因造成指定分包商损失，应由(　)给予赔偿。

a.建设单位

b.监理单位

c.设计单位

d.总包商

正确答案：d

第 15 题

承包人按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告。双方约定由承包人提供(　)的，承包人应按专用条款内约定的日期和份数向发包人提交。

a.竣工图

b.竣工计划

c.竣工决算

d.竣工结算

正确答案：a

第16题

某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为( )。

a.10万元

b.20万元

c.30万元

d.50万元

正确答案：b

1.下列文件中，不属于建设工程合同订立时已形成的文件是(  )。

a.有关单位签署的工程质量保修书

b.施工合同协议书

c.工程量清单

d.工程预算书

2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图样及设备的基础土建设计文件应由(  )进行审查认可。

a.设计人

b.发包人

c.监理工程师

d.设备安装承包商

3.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是(  )。

a.协议书

b.专用条款

c.标准条款

d.质量保修书

4.以下文件均称为施工合同文件的组成部分，但从文件解释顺序来看，不正确的是(  )。

a.合同协议书、中标通知书

b.施工合同通用条件、施工合同专用条件

c.标准及有关技术文件、图样

d.投标书、工程量清单

5.《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括(  )。

a.增加合同中约定的工程量

b.删减承包范围的工作内容交给其他人实施

c.改变承包人原计划的工作顺序和时间

d.更改工程有关部分的标高

6.某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则(  )。

a.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

b.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

c.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担

d.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

7.施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由(  )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由工程师确认

8.材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当(  )。

a.按原合同价支付

b.按质论价

c.按原合同价的一半支付

d.不支付供货方的运杂费

9.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，如果是(  )。

a.承包人要求使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用

b.承包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

c.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用

d.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

1.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，承包人对(  )的最低保修期限应为5年。

a.地基基础工程

b.屋面防水工程

c.设备安装工程

d.排水管道工程

11fidic《施工合同条件》中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天1万元，该合同工程的总金额为300万元，而承包该竣工工程的合同价为15万元，延期竣工天数为30天，合同中还约定最高赔偿限额为20万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为(  )万元。

a.0.5

b.1.5

c.15

d.20

担。

a.施工承包人

b.建设单位

c.供货方

d.采购方

13在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由(  )负责。

a.供货方

b.运输部门

c.采购方

d.供货方和运输部门共同

14材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，(  )。

a.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

b.采购方不能拒绝提货，多交货的.保管费用应由供货方承担

c.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

d.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

15按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条件的规定，(  )原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不予顺延。

a.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计为6小时

b.设计变更和工程量增加

c.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

d.不可抗力

16当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出(  )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。

a.实际成本

b.计划成本

c.合理成本

d.成本和利润

17fidic《施工合同条件》中，工程师接到承包商申请后的(  )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

a.14

b.28

c.36

d.42

18fidic分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，( )。

a.承包商也应承担责任

b.承包商不承担责任

c.只可给予工期顺延

d.只给予费用补偿

19依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交(  )。

a.现场同期记录

b.索赔意向通知

c.索赔报告

d.索赔证据

20将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照(  )进行分类的。

a.合同的目的

b.索赔起因

c.索赔的合同依据

d.索赔事件的损失程度

我们要振作精神，下苦功学习。下苦功，三个字，一个叫下，一个叫苦，一个叫功，一定要振作精神，下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题，共20题。供各位考生分享。

第 1 题

某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由发包方承担。

a.承包方人员伤亡损失

b.发包方人员伤亡损失

c.承包方施工设备损坏的损失

d.运至施工场地待安装工程设备的损害

e.工程修复费用

正确答案：bde

第 2 题

(2008年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

a.施工投标保证

b.施工合同履约保证

c.施工合同支付保证

d.工程预付款保证

e.施工合同工程款垫支保证

正确答案：abd

第 3 题

下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

a.招标文件

b.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

c.技术文件中提供的地质资料

d.工程师发布的书面指令

e.检查和试验记录

正确答案：cde

第 4 题

索赔报告的内容应包括()。

a.双方的责任

b.索赔的依据

c.索赔要求补偿的款项

d.事件发生的原因

e.工期展延天数

正确答案：bcde

第 5 题

fidic《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。

a.改变合同中任何工作的数量

b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

d.改变任何工作的质量

e.改变原定施工顺序和时间安排

正确答案：acde

第 6 题

(2008年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()。

a.及时通知委托人变动后果

b.延长完成监理任务的时间

c.终止监理合同中增加内容的执行

d.追索委托人的违约金

e.申请支付附加工作的报酬

正确答案：abe

第 7 题

下列有关格式条款的表述中，错误的有()。

a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

c.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

d.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

e.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

正确答案：ad

第 8 题

在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标文件

d.评标价格

e.最后谈判达成的降价协议

正确答案：bc

第 9 题

依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。

a.合同履行过程中发生不可抗力

b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

c.当事人一方迟延履行主要债务

d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

e.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

正确答案：bde

第 10 题

下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是()。

a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

正确答案：be

第 11 题

(2009年)依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。

a.无偿转让财产

b.怠于行使到期债权

c.放弃到期债权

d.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产

e.未按约定提供担保

正确答案：acd

第 12 题

在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

a.土地使用权

b.城市房地产

c.车辆

d.机器

e.土地所有权

正确答案：abc

第 13 题

承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。

a.实施工程的进度计划

b.每个指定分包商施工各阶段的安排

c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致

正确答案：abcd

第 14 题

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标书

d.工程量清单

e.中标通知书

正确答案：cde

第 15 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

a.选择分包单位的权利不同

b.分包合同的工作内容不同

c.分包合同的当事人不同

d.工程款的支付开支项目不同

e.建设单位对分包商利益的保护不同

正确答案：abde

第 16 题

下列选项中，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是()。

a.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况

b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况

正确答案：acde

第 17 题

监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()。

a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作

b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作

c.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作

d.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作

e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作

正确答案：cd

第 18 题

工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()

a.施工现场记录

b.各类财务凭证

c.合同履行过程中往来信函

d.招标文件

e.汇率变化表

正确答案：abce

第 19 题

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。

a.只减少1名招标人代表

b.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

c.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

d.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

e.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

正确答案：bde

第 20 题

现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。

a.衡量法

b.物理实验法

c.理论换算法

d.查点法

e.抽检实验法

正确答案：acd

2016年监理工程师考试时间为5月21-22日，为了帮助考生们更好、更有准备地参加考试，下面是百分网小编为大家搜索整理的关于《合同管理》知识点，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助。想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!

1.工程师在施工过程中应采用[巡视]、[旁站]、[平行检验]等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。

2.发包人对部分或全部工程质量有特殊要求的，应[支付由此增加的追加合同价款]、[对工期有影响的应给予相应顺延].

3.按规定，工程师应依据[合同约定的]质量标准对承包人的工程质量进行检查，达到或超过约定标准的[给予质量认可(不评定质量等级)];达不到要求时，则[予以拒收].

4.因发包人的原因达不到约定标准的工程应由[发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延].

5.如果双方对工程质量有争议，由[专用条款约定的工程质量监督部门]鉴定，所需费用及因此造成的损失由[责任方承担].

6.经过工程检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由[承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不予顺延].

7.施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由[发包人支付影响正常施工的追加合同价款]、[相应顺延工期].

8.施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由[发包人]承担。

9.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，[发包人]承担申报、试验、使用等费用。

10.施工过程中，若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得[工程师]认可，然后由[承包人]负责办理申报手续并承担有关费用。

(一)法律事实的概念能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。

(二)行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。

此外，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。

(三)事件事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。

事件可分为自然事件和社会事件两种。自然事件是指由于自然现象所引起的客观事实，如地震、台风等。社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事变所形成的客观事实。如战争、罢工、禁运等。无论自然事件还是社会事件，他们的发生都能引起一定的法律后果。即导致合同法律关系的产生或者迫使已经存在的合同法律关系发生变化。

分包工程的合同管理是一项系统工程，需要企业与项目之间上下联动，使整个管理过程透明化、程序化，形成一套系统的、规范化的操作程序，达到合作双方的双赢。分析分包工程管理中出现的各种问题，往往与未能规范合同签订和执行的程序有关。因为一项分包工程管理是否到位，效果好坏，很大程度上取决于分包工程合同管理的水平。

1、 指定分包商由（a）指定或选定。

a、业主

b、承包商

c、设计单位

d、业主和承包商共同

2、 施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的（d）。

a、内外部条件的变化

b、发包人应承担责任的原因

c、协调管理的原因

d、承包人的原因

3、 在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由（a）在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。

a、采购方和运输部门

b、供货方和采购方

c、供货方和运输部门

d、供货方、采购方及运输部门

4、 在设计合同的履行过程中，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的（b）。

a、1‰

b、2‰

c、3‰

d、5%o

100万元预付款，6月21日由乙向甲交付两辆起重机，但到了5月10日，甲经调查发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（d），以维护自己的合法权益。

a、终止合同

b、转让合同

c、行使同时履行抗辩权

d、请求对方提供适当担保

6、 下列财产中，不可以作为抵押物的是（c）。

a、抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

c、耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

7、 由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（a）承担。

a、采购方

b、供货方

c、代运方

d、采购方和供货方共同

8、 承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（a）d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

a、7

b、14

c、28

d、30

9、 fidic《土木工程施工分包合同条件》规定，应由承包商承担责任的事件是（d）。

a、拖延支付工程款

b、协调管理不力导致对分包工程施工的`干扰

c、施工图纸有错误

d、分包商执行承包商代表指令导致的索赔

10、 根据fidic《施工合同条件》的规定，保留金是按合同约定从（d）中相应扣减的一笔金额。

a、合同价内的暂列金

b、业主应交付的预付款

c、承包商应交付的定金

d、承包商应得的工程进度款

11、关于抵押权实现的表述中，不正确的是（d）。

a、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有

b、抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款不足部分由债务人清偿

12、施工合同履行过程中，单机无负荷试车时，承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知，通知的内容不包括（d）。

a、试车内容

b、试车时间

c、试车地点

d、对承包人的要求

13、关于质押的表述中，不正确的是（a）。

a、质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征

b、债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物

d、质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保

14、 fidic《施工合同条件》规定，所签合同内注明的完

为（b）。

a、缺陷通知期

b、合同工期

c、合同有效期

d、施工期

定，下列表述中正确的是（c）。

a、合同无效，但已履行部分双方不再返还

b、合同无效，已履行部分双方返还

c、合同已成立，甲公司承担违约责任

d、合同未成立，已履行部分双方相互返还

16、工程建设施工过程中，（c）是最为常用的一种担保方式。

a、定金

b、留置

c、保证

d、质押

17、按照《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（d）

a、必须征得对方同意

b、无须征得对方同意，也无须通知对方

c、无须征得对方同意，但应提供担保

d、无须征得对方同意，但要通知对方

18、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（c）。

a、当事人履行义务不符合合同约定，给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任

b、当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

c、订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

d、订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

19、施工合同履行过程中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（b）。

a、承包人承担全部费用，工期相应顺延

b、发包人承担全部费用，工期相应顺延

c、发包人承担全部费用，工期不予顺延

d、承包人承担全部费用，工期不予顺延

20、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（b）。

a、保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

b、保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

c、债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

d、债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

21、 合同约定的工期，是指在（a）中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。

a、协议书

b、通用条款

c、专用条款

d、附件

22、 关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是（d）。

a、提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

b、提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

c、部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

d、债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

23、 fidic《施工合同条件》通用条款规定，为了帮助承包商解决订购大宗主要材料和设备所占用资金的周转，订购物资经工程师确认合格后，按发票价值的（c）作为材料预付的款额，包括在当月应支付的工程进度款内。

a、50%

b、65%

c、80%

d、95%

24、 下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是（c）。

a、安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

b、承包人应在试车前48 h内向工程师发出要求试车的书面通知

c、试车记录由发包人准备

d、试车合格，工程师在试车记录上签字

25、 由于发包人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔，这种索赔叫做（a）。

a、合同被迫终止的索赔

b、意外风险和不可预见因素索赔

c、工程加速索赔

d、工程变更索赔

26、 工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（d）。

b、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误

c、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

d、索赔意向通知必须在28 d内提交

27、 fidic《施工合同条件》规定，将合同争议提交争端裁决委员会决定的，裁决委员会应在收 到争议文件后（d）d内做出合理的裁决。

a、15

b、28

c、72

d、84

28、 招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（d）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。

a、3

b、5

c、6

d、8

29、 fidic《施工合同条件》通用条款中未明确规定业主必须向承包商提供（c），具体工程的合同内是否包括此条款，取决于业主主动选用或融资机构的强制性规定。

a、投标保函

b、履约保函

c、支付保函

d、预付款保函

30、 fidic《施工合同条件》规定，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为（b）。

a、缺陷通知期

b、施工期

c、合同有效期

d、合同工期