2023年招标文件里没有合同 招标文件安装工程合同优质

在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

2023年招标文件里没有合同 招标文件安装工程合同优质篇一

发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/ 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 发包人逾期未支付的，从延期的第一天起，每延迟一天，发包人支付违约金1500元 。

（3）发包人违反第款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： / 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： / 。

（7）其他： / 。

因发包人违约解除合同

承包人按项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

承包人违约

承包人违约的情形

承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。

1、因承包人的原因或当地群众阻工造成工期延误的，从延期的第1天起，每延迟一天，承包人支付违约金1500元。若延期超过20天，则发包人按延期天数收取承包人违约金外，有权单方面终止承包人对此块t型广告牌施工资格，发包人可另行将此块t型广告牌委托给有能力解决群众阻工的第三方施工，终止前发生在此t型广告牌上的任何费用及所造成一切损失（包括但不限于发包人另行委托其他第三方施工所产生的一切费用、因追究承包人违约责任所支出的诉讼费、律师费、取证费、保全费、差旅费等）均由承包人承担。同时承包人将自动进入发包人所设置的招投标黑名单，三年内不得参与发包人的任何招投标活动。

2、若材料未经发包人代表和监理工程师书面确认而承包人擅自使用，一经发现，承包人必须向发包人交纳10000元违约金，并由发包人及监理工程师对进场材料进行检验，若材料符合要求，继续使用。若不符合要求，已使用和未使用的该批材料均一律退场，退场完成经监理工程师确认后，方能按要求重新进材料。若由此导致工期延误的，工期不予顺延。承包人应按照第1条的约定承担违约责任。

3、本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付本合同的违约金，违约金为本合同金额的30﹪，承包人无条件退场。承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付10000元违约金。工序验收不合格的，每次向发包人支付5000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。

4、承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付5000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人支付本合同金额的30﹪的违约金，承包人无条件退场。

5、工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，否则每延迟一天支付1000元作为违约金。工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付5000元作为违约金。

承包人违约的责任

因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按专用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行协商 。

2023年招标文件里没有合同 招标文件安装工程合同优质篇二

乙方：

目的：服务招标代理。为明确双方的责任与权利，经详细协商，特签订本合同，共同遵守。

1. 建设项目概况：

项目名称：

服务地点：

2. 服务内容：

服务招标代理。

3. 双方责任：

甲方责任

办理前期的各种申报及审批手续。

甲方必须指派一位充分了解本项目情况的代表，迅速地解答问题

及提供资料给乙方及投标单位。

按照合同金额及支付方式，向乙方交付酬金。

乙方责任

填报相关资料，由甲方发出中标通知书；

为甲方编制设计合同；

为甲方详细解释招标代理的具体程序及操作步骤。

4. 酬金：

代理酬金：一笔算人民币伍仟元整。

5. 付款方式：

6. 合约有效期

本合约有效期自20xx年04月至全部招标代理工作完成为止。本合同规定的服务项目，在发展过程中如因甲方原因或双方不可控制的原因，需中断合约或延长合约时，乙方为此项目所发生的一切费用由甲方承担，如属乙方原因，则乙方为此项目开支的费用由乙方自负。

7. 违约责任

倘若任何一方不按本合约履行义务，另一方可书面通知对方其违约内容，如该违约事项继续发生,则14天后可以书面通知违约方终止合约。合约终止后，违约方必须负责因其违约使合同终止而引致对方的损失。

倘若项目为贷款项目，因贷款协议没有执行，或国家计划项目，因故停建缓延，则本合约终止。而甲方必须对乙方直至终止日期前提供的服务支付费用并就乙方未完成服务的已投入部份，给予补偿。

8. 其他事项

未尽事宜，双方可根据需要，经协商另行签订补充合同或协议。

本合同执行过程中，双方有分歧意见时，尽量采取协商解决，仍不能一

致时，可报请建设主管部门协调；经协调仍不能一致的，请当地仲裁机关或法院解决。

本合同双方签字盖章后生效，至全部费用结清后自然失效。

本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。

(甲方)：签约人

盖章：(乙方) ：

签约人盖章：

开户银行 帐号：

日期：日期：

年 月 日 年 月 日

2023年招标文件里没有合同 招标文件安装工程合同优质篇三

（一）任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

（二）双方同意就本合同之磋商、制订及签订所引起之费用及开支各自承担。

（三）合同未经双方书面同意，不得修改；若双方对本合同有关条款一致同意进行补充、修改或变更的，双方应当进行书面确认或签订补充协议或其它类似文件，补充协议与本合同有不同规定的，按照补充协议执行，补充协议未规定的仍按本合同执行。

（四）合同的某些条款违法、无效或在法律上不能执行，或被法院、仲裁庭宣布违法或不能执行，并不影响其它条款的有效性、合法性或强制性。

（五）如任何一方并无要求另一方履行本合同内任何条款时，并不影响该方要求该条款仍被履行的权利；如本合同内任何条款确有被一方违反，而对方放弃对其追究时，不应被视作同时放弃追究任何对该条款之继续或以后之违反，或放弃在本合同下之任何权利。

（七）本合同自双方签字盖章之日起生效。

（八）本合同一式份，双方各执份，均具等法律效力。

甲方（委托方）：（盖章）乙方（代理方）：（盖章）

2023年招标文件里没有合同 招标文件安装工程合同优质篇四

竣工结算审核

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款执行 。

最终结清

最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按合同付款约定执行。

最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按合同付款约定执行 。

（2）发包人完成支付的期限：按合同付款约定执行 。

2023年招标文件里没有合同 招标文件安装工程合同优质篇五

1、依法选定招标方式；

2、确定工程的承包方式；

3、采用邀请招标方式的，可推荐投标人（其投标资格亦须审查）；

4、依法决定评标委员会的组成人数并派出代表参加评标委员会；

5、在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；

7、了解招标工作情况并对乙方受委托事项进行监督；

9、其它权利：

（二）甲方的义务

3、负责工程前期报建工作，提供项目批文及规划许可证、报建表。

4、向乙方提供招标所需的图纸、技术、服务、商务等材料和要求；

7、与乙方共同确定评标委员会人员组成；

8、根据乙方提供的评标报告，确定中标人；

9、对评标内容保密，做好评标过程的有关保密工作；

14、甲方与中标人签订承发包合同的情况应及时向乙方反馈，正式签订的合同副本（或复印件）送一份交乙方存档。

15、甲方在中标通知书发出后，收回落标人的施工图等资料并退回投标保证金，在与中标人签订施工合同后退回中标人的保证金。

16、其它义务：