合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
最新建设工程联合体承包的范围 土建维修合同实用篇一
发包方(下称甲方)
承包方: (下称乙方)
按照《中华人民共和国经济合同法》和相关的规定,甲乙双方就 (项目名称)土建、结构维修工程达成如下协议。
(1)工程概况
1)工程名称:
2)工程地点:
3)承包范围:
4)承包方式:包工、包料、包安全、包质量
(2)工程造价及结算方式
1)工程总造价(人民币):
2)本合同生效后,甲方分三次,按下列约定支付工程款。保修期满一年后,付清余款(即工程结算款的10%)。
3)工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在 天内,结算工程款。
(3)施工工期
1)工期: 天,本工程自 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
2)乙方开工后,不得中途无故停工,否则影响工期由乙方负责。
3)因设计变更或非乙方原因造成及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
(4)材料、设备供应
1)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由 方自行采购供应至 工地现场(仓库)。
2) 工程 材料由 方采购供应至 工地现场(仓库)。
3) 工程 设备由 方采购供应至 向 方交验。
4)甲、乙双方供应的材料、成品、半成品均须有原出厂证明和质量证书,且必须在使用前进行试验检验,试验检验合格后方能使用,试验检验费用由供料一方负担。
(5)工程质量及验收
1)本工程以施工报价单和相关专业施工规范及质量合格评定标准为质量评定验收标准。
2)本工程质量应达到国家质量评定合格标准。
3)甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前二天通知甲方验收。
4)乙方施工应按合同报价单的内容进行,并保证施工质量达到维修方案及甲方的要求,未达到以上要求的由乙方负责返工,费用由乙方承担。
5)工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内组织验收,并办理验收手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。
6)乙方必须按照规范施工,保证维修质量。如发现质量问题,由乙方无偿返工直至达到合同要求。
(6)甲乙双方责任与义务
1)甲方向乙方提供施工所需的水、电,并提供材料堆放场所、加工场地,由此涉及的费用由 方负担。
2)指派 为甲方代表负责合同履行,对工程质量进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。乙方指派 为乙方代表,负责合同履行,负责乙方施工人员管理,按维修施工计划组织施工和其他事宜。
3)乙方应严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,并对施工安全、防火及由此引起的损失及赔偿负全部责任。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
4)乙方应遵守甲方对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围人员、建筑、设备管线等不受损坏,对施工中造成的人员伤害、设备、器具及建筑装饰的损坏由乙方负责赔偿或修复,施工中未经甲方同意或有关部门批准,乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5)做好施工垃圾清运等工作,注意不得违反规定扰民施工。
6)工程竣工未移交甲方之前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
(7)保修
1)保修期限:工程竣工验收合格及甲方在竣工验收单签字之日起计算,保修期限为 年。
2)保修责任范围:除甲方使用过程人为损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外,凡属乙方施工质量原因,属均乙方保修责任范围,乙方并对渗漏水造成装修的二次损坏承担责任。
3)保修费用:从工程结算款中截留。即按合同总价款10%计算。
4)保修期间:乙方应在接到甲方通知 日内派人修理,否则甲方可委托其它单位或人员修理,其费用在保修费内扣除,不足部分由乙方支付。
(8)争议或纠纷处理
1)本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2)因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担责任并赔偿对方的经济损失。
a.向 仲裁委员会申请仲裁;
b.向 人民法院起诉。
(9)违约
1)违约的处理:合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿,违约造成工期延误责任分担:甲方违约,工期相应顺延;乙方违约,工期不得顺延。
2)违约金的标准:合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同,均属单方毁约,毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
(10)保险
1)甲方施工区域财产一切险和公众责任险的办理,并支付相应费用。
2)乙方办理乙方在施工现场人员生命财产和机械设备等的保险,并支付相应费用。
(11)合同的生效与终止
1)本合同自甲、乙方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同正本一式四份,双方各执二份,附件中补充协议与正本均具同等效力。至办完工程验收和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止。保修期限满后,有关保修条款终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新建设工程联合体承包的范围 土建维修合同实用篇二
供方:______________________________ (以下简称甲方)
需方:______________________________(以下简称乙方)
今有上海神力二手工程机械有限公司(以下简称供方),销售__台工程机械给____(以下简称需方)。供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条机械名称:______
第二条机械单价及合同总金额
1.机械定价,供需双方同意按____定价执行。如发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。
2.单价和合同总金额:_________。
第三条包装方式及包装品处理_______。
(按照各种机械的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)
第四条交货方式
1.交货时间:_________。
2.交货地点:_________。
3.运输方式:_________。
第五条验收方法__________。
(按照交货地点与时间,根据不同机械种类,规定验收的处理方法。)
第六条预付货款(根据不同机械,付货款的百分之十作为定金。)
第七条付款日期及结算方式_______。
第八条运输及保险_________。
(根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)
第九条运输费用负担________。
第十条违约责任
1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价__%的违约金。
2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者,供方应偿付需方此批货款总值__%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付供方此批货款总值__%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。
3.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十一条当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十二条本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请___仲裁机构仲裁的解决)
第十三条合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。
第十四条 本合同一式三份,经双方签字盖章后立即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新建设工程联合体承包的范围 土建维修合同实用篇三
乙方:***********
1、本协议适用于***********(以下简称甲方)。
2、乙方只能向甲方提供办公设备及耗材、it类产品。
1、采购方在本协议期内采购所需办公设备等产品在同类产品相同条件下均由甲方优先供货。
2、协议供货价以当时报价为准,若产品更新,均按当时报价的优惠率计算。
3、在任何情况下,乙方采购都应享受优先供货权,正常情况下的供货期为 年。
4、乙方折扣后价格不得高于市场最低价。
1、乙方须为甲方开具合法正规的发票。
2、货款实行支票结算。
1、乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的,并完全符合行业规定的质量、规格和性能的要求。
2、乙方所供产品应通过国家有关机构的认证,符合中国国家标准、行业标准及其补充技术要求,或者符合国务院标准化行政主管部门确认的标准。
3、乙方提供的免费保修期不得低于行业标准。
4、乙方必须按所提供的售后服务承诺书执行。
设备在运行过程中如发生故障,甲方又无力解决而电告乙方时,乙方有责任及时帮助解除故障。
1、甲方在执行过程中拥有所有关于“政府采购协议供货”的信息发布权;
2、甲方有权不定期对乙方所提供的价格和售后服务承诺进行检查;
3、甲方有义务督促用户单位按时结清货款;
4、乙方有义务适时调整价格信息;
5、乙方有义务为协议供货的用户单位提供最优质的服务;
6、乙方有义务监督其授权的协议供货商履行合同;
在协议供货有效期间内,如发现乙方有如下行为者,甲方有权终止乙方的供货资格,并按《中华人民共和国合同法》的规定追究乙方责任。
(一)无正当理由拒绝按要求向甲方供货,经甲方查实的;
(三)没有遵守服务承诺、货物质量或服务被甲方投诉的;
(四)拒绝接受甲方的监督、检查的;
(五)未按规定适时调整价格信息的;
(六)在协议供货有效期内,乙方擅自终止协议的;
(七)其他严重违反本合同条款的情况。
本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效
1、乙方经营地址、联系人及联系电话等变更应及时通知甲方。
2、如需修改或补充合同内容,应经甲方、乙方协商,共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
3、一方当事人未经另一方书面同意,不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三者。
4、合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本协议所发生的和本合同有关的一切争议。如协商不成,双方应按有关法律规定办理。
5、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。
最新建设工程联合体承包的范围 土建维修合同实用篇四
受托方:(以下简称乙方) 经费科目:
[第一条] 产品名称、规格、数量、单价、金额、原产地列下表: ( 单位:人民币)进口设备详细规格及技术配置见合同附件。
[第二条] 合同金额: 进口设备(仪器)合同价款总额为人民币 ) [第三条] 付款方式:合同签订后五日内,甲方将合同价款总额的95%即人民币 汇入乙方保证金帐户(保证专款专用,不得挪作他用),以便乙方及时到国家外汇管理局办理换汇手续和到银行开出信用证;余款5%即人民币 在设备安装调试验收合格后15天内支付。
[第四条]设备/仪器交货地点:由乙方负责送到内甲方指定的地点。
[第五条]设备/仪器交货日期:第一笔货款支付后( )天内交货。
[第六条]设备/仪器技术质量要求、人员培训及售后服务:详见技术协议。
[第七条]甲、乙方责任与义务:
(一)甲方的责任与义务:
1.负责与国外供货商洽谈货物配置清单,并将与外商商谈确定后的货物配置清单及相关技术要求交乙方。
2.如因人力不可抗拒的自然灾害而不能履行合同,应及时通知乙方并提供相应证明文件,以便乙方对外交涉。
3.合同货物到达甲方后,如发现包装及货物残缺,品质不符合合同规定等情况,甲方应立即通知乙方,由乙方及时向当地进出口商检局提供检验,取得商检证书后,在对外索赔有效期内(90天)对外交涉索赔。
4.负责将进出口机电产品申请表,免税申请表盖章后交乙方办理机电批文,并负责提供免税证明材料、申请免税报告。 5.若海关要求现场查货,甲方应派技术人员陪同。
(二)乙方的责任与义务:
1.负责对外签订外贸购货合同,并确保合同的有关条款符合国际贸易惯例。
2.负责办理对外购货合同的填单、开证,催货,审查单据,及时对外支付货款等相关手续。
3.负责合同项目下进口货物进口机电批文,海关免税,商检和长沙报关手续,所有费用由乙方承担。
4.负责办理对外索赔手续及解决执行合同过程中出现的其它问题。
5.货物交甲方验收合格后,及时与甲方办理财务结算手续。
[第八条] 违约责任:
(一)乙方违约责任:乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定,甲方有权退货及收回已付货款,并由乙方支付合同价款总值百分之五的违约金。无特殊原因乙方逾期未交付设备的,乙方向甲方每日偿付合同价款总值千分之一的违约金。
(二)甲方违约责任:甲方无正当理由拒收设备,甲方向乙方偿付合同价款总值百分之五的违约金。甲方无故逾期支付设备款,甲方向乙方每日偿付合同价款总值千分之一的违约金。
(三)甲方或乙方违约金最高限额不超过合同价款总值百分之十。
[第九条] 索赔:
1.同意拒绝收货并且退还给甲方拒收货物的金额,同时承担所有直接的损失和费用,包括:利息、银行费用、运费、保险费、商检费、报关费、仓储费、对拒收货物的监管、保护费用等。
2.根据货物不符合合同及技术协议的程度,损坏的程度,甲方损失的金额,降低货物的价格。
3.替换新的与合同中所规定的规格质量一致的部件,承担所有的费用和对甲方所造成的损失。
4.若乙方在收到索赔30天后没有回复,则将视为乙方已经默许接受了甲方所提出的索赔。
[第十条] 合同争议的解决方式:本合同在执行过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;也可由合同签订地工商行政部门调解;协商或调解不成的,按下列方式解决: 提交长沙仲裁委员会仲裁。
[第十一条] 其他
(一)本合同签订后,甲乙双方应按合同规定执行合同的各项工作。
(二)本合同自签字盖章后生效。
(三)本合同的所有附件具有与合同同等法律效力。
(四)本合同一式六分,甲方执四份,乙方执二份。
(五)合同附件:
甲方:乙方:
最新建设工程联合体承包的范围 土建维修合同实用篇五
乙方(承包方):
一、承包工程的项目名称、承包范围、立项批文:
1、承包工程项目名称:工程项目地址:
2、承包工程的项目明细范围:(可附子项目清单):
3、立项批文号(或工程编号,招、投标书编号):
二、承包工程造价:
(2)实际工程结算价:______(在标书中甲方确认的造价范围内)。
2、工程总造价的预算明细清单(招标、报价材料):
三、承包工程的工期:
1、承包合同的工程总期限为:__________天,从_____年____月____日开工至____年_____月_____日竣工并经验收合格。
2、如出现以下情况,工程期限可得顺延,乙方不负误工逾期交付责任:
(1)因自然灾害等不可抗力的情势出现而承包合同无法继续履行的;
(2)因甲方在承包工程施工期中变更设计或调整工程原定方案而影响工程的。
四、承包工程的施工质量要求、技术标准和验收标准:
1、本承包工程按(国家标准、行业标准或甲方提供的工程方案具体参数和指标)进行施工和验收。
3、乙方须配合甲方的生产节奏安排施工,服从甲方的计划调配,确保工程按期、按进度完工。
4、隐蔽工程的验收:有隐蔽工程的,在每一项隐蔽工程完工后,在_____天内由甲、乙双方共同验收,作好隐蔽工程验收记录,经双方确认,乙方才可进行下一工序。
5、工程全部竣工后,_______天内由双方工程责任人共同按___________标准验收,填写工程验收确认书。验收不合格的,甲方_____天内作出书面的工程质量异议书。
五、保质期和相关责任:
1、乙方承诺自工程验收合格后,保质期为一年,在保质期内,因乙方原因造成质量问题的,乙方负责无偿修复或返工。
2、甲方扣留工程总造价的5~~10%为工程质量保证金,保质期届满无质量问题的,甲方立即支付乙方。保质期内如果出现由乙方原因造成的工程质量问题,甲方有权减少支付或拒绝支付此保证金。
3、保质期内,由乙方原因造成的质量问题,乙方不能解决的,甲方有权雇请其他施工单位解决,相关费用由乙方承担。
六、现场管理:
1、现场管理名单:甲方工程负责人:;乙方工程责任人:
甲方技术负责人:;乙方技术负责人:
甲方安全负责人:;乙方安全负责人:
2、现场管理的原则:生产纪律、安全消防和质量监督等管理内容由双方人员负责;施工进展、人员调配、工程进度等管理内容由乙方负主要责任。
七、工程结算方式、条件和期限:
1、承包工程为包干价,
(1)一次性付款结算:在工程竣工验收合格后(并收到适格发票后)______天内付款。
(2)分期结算付款:在本合同签订后 天内由甲方预付_____%;工程进展至______再支付___%;工程竣工验收合格后支付余额。每期均由乙方先开具适格发票。
2、承包工程以实际工程量结算的,在双方约定的总价和浮动范围内,乙方核算各子项目的明细价格,开具适格发票后,可分批结算或汇总结算。
八、双方的责任:
1、乙方承诺本方施工队伍具有经国家主管部门确认的施工资质,特殊工种施工职员须持证上岗,并向甲方提交相关的特殊工种证照。
2、乙方须与甲方签订治安、消防责任书,明确双方义务,确保施工安全,责任书作为本合同的附件。
3、乙方责成本方施工队伍,严格遵守甲方的生产纪律和操作规程。乙方负责本方施工人员的工伤保险事宜。乙方如果出现工伤事故,责任一概由乙方承担,甲方有明显过错的情况除外。
4、甲方可为乙方提供必要的工程用电、照明、用水等施工条件,并办理进出厂区或放行手续。(如有必要,甲方可为乙方施工队伍提供临时的、适当的食宿安排。)
5、甲方保证调整好生产安排,在乙方开工前腾出施工场所,让乙方如期开工,如有变化,甲方须及时通知乙方,并使工程进度得以调整或工期得以顺延。
九、违约责任和处理:
1、乙方不按合同约定的质量要求和技术指标施工的,甲方有权拒绝验收;或者总体工程经验收不合格的,甲方有权拒绝付款,并要求乙方无偿返工和承担违约责任(罚金为总造价的20~~30%)。甲方还可限乙方在_____天内竣工、交付验收;逾期加重其违约责任。
2、工程竣工验收(或隐蔽工程完工检验),存在小部分不合格的(相应价值小于工程总价之20%)的,甲方可责成乙方在____天内整改完毕。否则,甲方有权扣除相应工程款并加30%的罚金。
3、乙方误工、逾期交付的:逾期七天以下(含七天),每逾期一天,承担违约金为工程总造价的2%;逾期七天至十五天的,每逾期一天,承担违约金为总造价的3%;逾期十五天以上的,甲方有权终止承包合同,并追究乙方的违约责任,乙方承担的违约金为总造价的30%~~50%。
4、甲方不按时结算工程款的,乙方可追加罚息。
十、争议处理:
本合同履行中,如果出现纠纷,甲、乙双方先友好协商;协商不成,由原告向其所在地人民法院起诉。
十二、合同生效与合同份式:
1、本合同由甲乙双方签字或盖章后即生效。
2、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,(另一份,必要时作工程监理备案使用。)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新建设工程联合体承包的范围 土建维修合同实用篇六
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 甲方在石翁镇财政所院内新建房屋一栋,建筑面积165,甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方,有关具体事宜经双方商定后达成如下承包合同。
一、工程概况
楼房一共两层,砖混结构,建筑面积165㎡,层高3.6米,建筑总高度7.2米。
二、承包形式
甲方以全包工的形式承包乙方,所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆,场地清理一并在内。所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责,甲方提供水、电。
三、安全责任
乙方在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的安全标准操作施工,切实把好用电、用水、机械操作等安全责任关。在施工中发生的安全问题,由乙方负责。
四、工程内容
最新建设工程联合体承包的范围 土建维修合同实用篇七
发包方(甲方): 合同编号:
承包方(乙方): 签订地点:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
1. 工程概况
1.2 工程地点:
1.3 工程内容:
1.4 承包方式:包工包料。
1.5 取费费标准:按与建设单位结算同等条件据实结算:
甲方提取工程总造价的作为管理费用。
2.工程期限
总工期:本工程合同绝对工期为 年 月 日至 年 月 日。
2.1 延期开工:乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。因乙方原因不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期3天之前,向甲方或建设单位现场代表提出延期开工的理由和要求。甲方或建设单位现场代表在3天之内答复乙方。甲方或建设单位现场代表不同意延期要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求,不能按期开工,给建设单位造成的损失由乙方承担。
格后向其提出复工要求,甲方或建设单位现场代表批准后继续施工。甲方或建设单位未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。
2.3 工期延误:对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方或建设单位现场代表确认,工期相应顺延,非以下原因私自延误工期的,由乙方承担违约责任。
(1)工程量变化;
(2)不可抗力;
2.4 工期提前:施工中如需提前竣工,双方协商一致后,乙方修改原订进度计划并报甲方核准,甲方或建设单位为赶工提供方便条件。
2.5 施工进度:乙方应按照经甲方或建设单位批准的自己编制的施工进度计划完成具体施工进度。
3.合同文件构成
3.1本合同文本;
3.2标准、规范及技术文件;
3.3施工图纸;
3.4双方授权代表签署的有关工程洽商、变更等局面协议或文件。
4.资料
4.1甲方或建设单位及时提供相关设计资料;
4.2除本工程外,乙方不得使用且不得将其提供于任何单位或个人。
5.现场施工负责人
5.1甲方施工现场负责人
(1)甲方施工现场负责人姓名:
(20甲方施工现场负责人职权:
a代表甲方全权负责施工现场管理;
b负责接受乙方代表提出的各种申请、报告之签证;
c得以随时检查乙方施工情况,发现问题,有权要求返工、停工; d有权代表甲方依据合同下达各种指令。
5.2乙方施工现场负责人:
(1(2)乙方施工现场负责人职权:
a代表乙方全权负责施工现场管理;
b负责向甲方提供各种申请、报告;
c就施工有关事宜负责与甲方进行协调。
6.材料、设备供应管理
6.1甲方供应的材料由乙方依据工程预算材料用量开领料单,经甲方现场管理员签字后,到甲方指定的库房领取。
6.2甲方不负责任何施工设备之供应。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新建设工程联合体承包的范围 土建维修合同实用篇八
甲方: 开鲁县三棵树小学 (以下简称甲方)
乙方: 通辽格瑞德复合材料有限公司 (以下简称乙方)
第一条 工程内容:
工程名称: 新建餐厅空调安装
工程地点: 开鲁县三棵树小学
承包范围和内容:中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。
合同工期:
开工日期:20xx 年11 月1日
竣工日期:20xx 年11月10日
工期总日历天数为:10 天
第二条 双方责任:
甲方责任:
1、甲方应根据国家或行业有关标准、规定,
2、向乙方提供开展工作所需的有关技术资料,并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。
3、负责协调施工过程中与有关单位的配合问题。
4、负责现场水电供应,以满足乙方正常施工、调试。
乙方责任:
1、乙方保证全部按照合同条款的规定和竣工期向甲方提供合格的服务。
3、乙方施工人员应严格遵守甲方的规章制度。注意施工安全并委托专职安全检查员,若发生安全问题由乙方负责任。
第三条 合同价款及支付:
1、合同价款:本合同总金额大写: 贰万 元整。
3、付款账号:
银行账号:
持卡人:
开户行:
第四条 质量标准、验收及工程质量保证:
1、工期:同合同工期。
2、质量标准:《通风与空调工程施工质量验收规范》。
3、竣工验收:
3.1、乙方应委派有专业资质的人员进行调试、验收。
3.2、乙方提交竣工资料和报告后,甲方应在三日内组织验收;如甲方在三日内不组织验收,则视为验收合格。
4、工程质量保证:
4.1、产品自交付调试完成后保质24个月。在质保期内,由于乙方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由乙方负责。由于甲方原因造成的事故,乙方负责排除,费用由甲方负责。
4.2、乙方在接到甲方维修要求后,将立即委派工程技术人员10小时之内赶到现场,及时排除故障。
第五条 违约
1、甲方或乙方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
2、如因乙方自身原因造成未按合同约定工期完成工程施工内容,每延误一天,应向甲方支付合同总价千分之一的违约金;工程延期超过五天,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价百分之三的违约金;工期延误超过10天,甲方有权单方终止本合同。如由于其他专业造成乙方无法按期施工,或现场不能满足乙方施工条件等原因,造成的乙方未按期完成施工内容,经甲、乙双方确认后,乙方不负违约责任。
第六条 仲裁及诉讼
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执,应通过友好办商解决。如不能解决,则向通辽市人民法院诉讼解决。诉讼费用由败诉方负担。
第七条 合同生效及其它
1、本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章(或合同章)后生效。
3、合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务关系,合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》等有关规定办理。
4、合同中的未尽事宜,甲乙双方在不违背本合同的原则下协商解决,协商结果以“纪要”形式经双方盖章记录备案,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
本合同书共二份,甲方执一份,乙方执一份。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
代表签字: 代表签字:
日期: 日期:
最新建设工程联合体承包的范围 土建维修合同实用篇九
地址:
联系电话:
乙方(供方):
地址:
联系电话:
一、合同设备产品
产品名称:
数量:
规格:
价款(元):
注意:本合同设备产品报价不含税,不含异地运费,为_______地区出货价格。本合同有效期_______年。
二、合同总价及单价有效期
合同总价(不含税)为人民币大写:_______________即________元;本合同执行期间合同总价不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
由于产品原材料价格波动较大,乙方提供产品单价以签订合同当时定价为准,如果甲方在其他时间再行订货,价格亦以当时双方商定为准。本供货合同设备产品单价有效期为甲方提完全部货物为止。
三、质量要求
1、乙方须提供全新的设备产品,表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚。
2、乙方须按照给甲方提供的设备产品成品样板为依据,在甲方出具样板确认书并封存成品样板后,乙方按样板供货,并以此样板作为验收标准。
3、设备产品制造质量出现问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),费用由乙方负担。
4、货到现场后(甲方提货后)由于甲方保管不当造成的质量问题,乙方负责修理,费用甲方负担。
四、设备检测、验收及验收不合格的处理办法
1、加工成品的制造质量、安装质量按国家相关标准和设计图纸的技术要求验收。符合要求的,经甲方确认后,双方办理移交手续,即视为乙方交付的加工成品合格。
2、乙方在加工过程中,甲方可委派专业技术人员进行加工过程监督。监督人员将根据加工计划、质量验收标准等进行监督和验收,一旦发现材料质量存在问题或加工存在任何不符合要求的地方或缺陷,均可向乙方提出停工,并提出进行改进或者返工或重新加工的要求。
3、乙方应在完成加工前五天通知甲方进行成品验收。加工成品出厂前,乙方应提供加工成品的出厂合格证。
4、双方对加工成品的质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。 对短期检验难以发现质量缺陷的加工成品,双方协商按如下方式处理:在质保期内,除甲方使用或保管不当原因造成质量问题的以外,有乙方负责对其进行免费修复或退货;非设备质量问题造成的故障,由乙方负责维修,甲方承担费用。在质保期内,当乙方收到甲方对设备提出设备质量方面问题的书面通知时,乙方应在____日内派相关人员处理,所发生的费用按上述原则解释。
五、订货周期及交货
1、合同签订生效之日起_____个工作日为乙方厂家的设备产品生产周期,在合同签订生效之日起 ______个工作日乙方可以从生产厂家发货到__________地。
2、甲方支付相应款项后,乙方送货到甲方现场。
六、付款方式
1、甲方在本合同签订生效之日,即付合同总金额的____%定金;
2、设备安装调试完毕投入使用____个月后的____周内即支付合同尾款____%。
七、售后服务
1、乙方所提供的设备产品免费质保期为合同签订之日起壹年,质保期内如果乙方提供设备产品由于出现生产质量问题而导致故障或损坏,在接到甲方通知后,以不影响甲方营业使用为前提,乙方在接到通知后_____小时内提供与故障设备产品相同型号的替补设备产品供甲方使用,并将故障设备产品在____个星期内检测维修完毕(返厂维修以及运输),再和替补设备产品进行互换。乙方承担检测维修及相关的其他运输费用。
2、乙方在___年免费保修期后长期成本价提供甲方售后服务用的备品和备件。
3、壹年免费质保期过后的售后服务双方可以另行约定,售后服务原则上乙方只收取维修成本。
4、方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。
八、违约责任
2、本合同各项条款的规定。
3、本合同所规定的技术要求,质量标准。
4、各项验收表及其它相关单据、凭证等。
九、同争议解决方式
1、若合同双方在合同的履行过程中出现了不可调解的争议,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2、合同执行履行过程中,未经双方同意,任何一方无正当理由擅自终止合同的,违约方必须按合同总额的双倍赔偿对方。如有其它损失的仍应承担相应的赔偿责任。
十、合同生效及其它
1、本合同在合同双方签字盖章后即生效。
2、本合同一式六份,甲乙双方各执三份。
3、欲对本合同进行任何修改,均须由合同双方签署书面的合同修改书进行确认,否则无效。
4、未尽事宜,当由合同双方协商解决。由此产生的修改或补充合同作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
甲方:
签订日期:
乙方:
签订日期:
最新建设工程联合体承包的范围 土建维修合同实用篇十
乙方:(供方)地址:
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经甲、乙双方友好平等自愿协商,就乙方为甲方项目供应消防设备事宜达成一致意见,为明确双方的权利、义务和责任,特订立本合同,以资双方共同遵守。
一、产品名称、规格、数量、单价说明:
1、本报价为现金价,不含税(另含普通税票,需加6%税金):
2、电机采用肇丰电机或士林电机;轴承采用东莞轴承;保修期为壹年(非人为因素);3、轴流风机内喷红色油漆,外喷蓝色追纹油漆;柜式风机内外喷蓝色追纹油漆;4、也可按客户要求颜色订制。
二、质量技术要求乙方所出卖的产品为符合国家标准及行业相关生产工艺质量之优等产品,并符合消防相关验收验收标准及保证通过消防验收。
三、产品的包装按出厂标准包装,所有产品必须分类标识清楚,标识内容应与送货清单上的内容一致,包装物不回收。
四、产品的交(提)货期限乙方收到甲方订金之日起15日内具备开始交货条件,具体交货时间以甲方书面通知为(如遇节假日仍应供货)。
五、交货地点及收货人
1、交货地点:_______________项目工地指定位置。
2、甲方指定的收货人为:姓名::、姓名::,须甲方两人同时在场验收并签字确认,送货单据才能作为甲乙双方结算的唯一有效依据。
六、产品运输及相关费用承担
1、将货物运送至甲方指定交货地点交付给甲方指定收货人之前,货物运输由乙方负责,相关的运输费用,保险、保管、货物丢失及毁损的风险亦由乙方方承担。
2、货到卸货地点由甲方负责卸货(含吊车、叉车及人工搬运),乙方应指导协助安全卸货及承担卸货费用。
七、产品验收
1、乙方必须严格按照甲方要求供货,以确保货物的质量。
施工过程中甲方如对乙方所供产品品种、型号、规格和质量有异议,乙方应于接到甲方通知后24小时内到甲方施工现场核实,并将不合格的货物及时回收,同时必须按甲方要求在48小时内更换合格货物送达至甲方指定的工地,由此产生的一切费用及因产品质量问题给甲方造成的相关损失均由乙方承担。
2、乙方应在送货的同时向甲方提供产品质量保证书、产品合格证、检验报告、送货清单(送货清单应包含产品的生产批号、名称、品牌、数量、型号、规格等内容,并加盖乙方公章)等在内的完整的报验资料原件。
3、甲方指定人员初步验收只是对货物数量、重量、包装等验收,不是质量验收,质量以当地消防部门送检结果为准。
4、因甲方使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
5、产品已开箱使用或已安装以及交货时间超过二个月的不允许退货。
6、系统未通过消防验收甲方提前使用的,有关责任由甲方承担。
八、结算办法及付款方式
(一)结算办法:
1、合同生效后7日内,甲方向乙方支付合同总金额的%作为订金。
2、货到工地,验收合格后,甲方再向乙方支付合同总金额的%。
(二)付款方式:
(1)开户行:(2)户主:(3)账号:
2、乙方在收取货款时,应向甲方开具相同金额的有效发票或财务收据。
九、质量保证
2、质量保证期:自甲方消防分项工程通过竣工验收之日起起算,时间为24个月,如因非乙方原因导致交货后三个月仍未能验收或未通过验收的,质量保证期自交货之日起起算。
十、违约责任
1、乙方应按甲方订单要求的交货日期按时交货,如造成甲方停工或工期延误时,每迟延一天乙方应按当批货物总款的1%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方仍应当向甲方承担赔偿责任。
2、乙方应按甲方订单要求的数量按时交货,如因供货能力不能满足甲方生产的需要,从而造成甲方的停工、窝工或工期延误时乙方应承担给甲方造成的损失。
3、乙方所提供的产品质量、型号、规格等不符合合同约定或者国家及行业标准时,供方应及时无条件予以退换货物,由此产生的一切费用由乙方承担。
因乙方供货不及时影响甲方生产进度,乙方应当赔偿甲方的损失。
十一、不可抗力当事人双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并应在20天内提供证明,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十二、争议的解决合同履行过程中发生争议,甲乙双方应当友好协商;协商不成的,依法向人民法院起诉并由原告方所在地人民法院起诉。
十三其他
1、本合同所涉及标的物的所有权在买受人按照合同规定支付完毕全部合同款后由出卖人转移到买受人。
2、双方应向对方提供如下资料:营业执照和税务登记证复印件(加盖公章)、法人代表证明书、签约代表授权委托书、被授权签约代表的身份证明等文件。
3、本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
甲、乙双方的任何协议应形成书面文字,并经双方签字确认后作为合同的附件,与合同具有同等的效力。
4、本合同一式肆份,甲方执三份,乙方执一份。
自双方签字盖章之日生效,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期: