合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
转包合同样本篇一
甲方名称:________(承包方)
乙方名称:________(受让方)
为了规范农村土地承包经营权流转行为,维护流转双方当事人合法权益,促进农业和农村经济发展,根据《_农村土地承包法》、《_农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定,本着自愿互利、公正平等的原则,经甲乙双方协商,订立如下土地承包经营权流转合同:
甲方采用________方式将其承包的土地流转给乙方经营。
合同双方约定,土地承包经营权流转期限为____年,从____年____月____日起,至____年____月____日止。
位臵、面积、等级:甲方将承包的耕地(荒地、林地及其他土地)亩流转给乙方,该土地具体位臵(名称、四至)。(可具体列表说明,并附土地现状平面图)。
时间:合同双方约定,土地流转费用以现金(实物)支付。乙方每年(时间,或一次性)支付甲方____元/亩,(或实物____公斤/亩),合计____元(或实物____公斤)。
(一)权利:按照合同规定收取土地流转费,按照合同约定到期收回流转的土地。
(二)义务:协助乙方按合同行使土地经营权,帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷,不得干预乙方正常的生产经营活动。
(一)权利:在受让的土地上,具有生产经营权。
(二)义务:在国家法律、法规和政策允许范围内,从事生产经营活动,按照合同规定按时足额交纳土地流转费,对流转土地不得擅自改变用途,不得使其荒芜,对流转的耕地(荒地、林地等)进行有效保护。
有下情况之一者,本合同可以变更或解除:
(一)经当事人双方协商一致,又不损害国家、集体和个人利益的;
(二)订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的;
(三)一方违约,使合同无法履行的;
(四)乙方丧失经营能力使合同不能履行的;
(五)因不可抗力使合同无法履行的。
(一)甲方非法干预乙方生产经营,擅自变更或解除合同,给乙方造成损失的,由甲方赔偿乙方损失。
(二)乙方违背合同规定,给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。
(三)乙方有下列情况之一者,甲方有权收回土地经营:不按合同规定用途使用土地的;荒芜土地、破坏地上附着物的;不按时交纳土地流转费的。
甲乙双方因履行流转合同发生纠纷,先由双方协商解决,协商不成的由村民委员会或乡(镇)人民政府、街道办事处等调解解决。不同意调解或调解无效的,双方协商向县级农村土地承包纠纷仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。不服仲裁决定的,可在收到裁决书之日起30日内向人民法院起诉。
(一)本合同一式四份,甲方、乙方及原发包方各一份,乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流转合同,应以原发包方同意之日起生效。
(二)合同甲、乙双方约定的其他事项
(三)本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商,达成一致意见,形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(签章):_________
乙方(签章):_________
_________年____月____日
转包合同样本篇二
甲方:
乙方:
根据《^v^合同法》,为建设好项目。甲、乙双方本着公平公正、互惠互利原则,经充分友好协商,并就相关事宜达成如下施工协议,以资双方共同遵守。
1、合同协议书;
3、经营过程中,乙方需自负盈亏。水、电、气、工资等所需费用均由乙方承担。操作流程按项目原合同内容执行,确保供餐正常。
1、承包期间,乙方必须严格按照甲方与“公司”)与签署的《职工食堂承包协议书》的要求和标准进行操作,造成的一切问题由乙方承担。
2、如发现问题,甲方有权责令乙方立即修正并解决问题,如经甲方通知后15日后仍未改正,视为根本违约,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿甲方所遭受的所有损失。
3、经营过程中乙方需无条件接受合同中的相条款及奖罚措施,并落实到位。
与甲方同公司所签“总合同”的承包方式同步,费用按总合同相应方式支付给甲方后,由甲方代缴,后期所有的经营责任和法律风险由乙方承担。
1、履行甲方与公司所签订的合同协议书并承担其本项目的全部义务和责任。
2、乙方在经营过程中如发生诉讼、仲裁或因自身原因遭受行政处罚,或因环保、劳动安全、人身权等侵权行为及合同违约责任的发生,产生承担任何法律责任或义务的情形,由乙方自行承担。
3、营业执照已由乙方办理,经营领域为餐饮,以乙方名义办理营业执照,税务登记等相关手续,相关的费用及电由乙方经营起的债权债务全部由乙方负责,与甲方无关。
1、乙方操作期间,业务范围内发生的矛盾,如工资,工伤,福利等纠纷等一切相关事故需乙方自行解决并承担相关经济费用。
2、乙方操作期间发生食物中毒事件,乙方需承担因此造成的一切医疗费用、行政处罚款和损失赔偿费,包括但不限于赔付中毒人员的医疗费、医疗费、伤残死亡赔偿金、误工费、交通费等,并根据实际造成的损失大小,赔偿甲方声誉损失所造成的间接损失。
结账时间参照原合同时间及本合同前款约定,甲方配合结算,所产生费用由乙方承担。
本合同未尽事宜,经甲乙双方协商一致,可订立补充条款。本合同补充条款具有同等法律效力。
甲乙双方就履行本合同发生纠纷,应首先通过协商解决,协商解决不成的,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式叁份,甲方一份,乙方贰份均具有同等效力。本合同一经签字盖章立即生效。
甲方:
乙方:
电话:
电话:
签字盖章:
签字盖章:
_________年____月____日
转包合同样本篇三
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
根据《_农村土地承包法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》和《重庆市实施_农村土地承包办法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等协商、自愿、有偿原则,就本宗土地承包经营权的流转事宜达成一致,订立本合同。
甲方将其承包经营的镇村 社 亩土地(详情见下表)流转给乙方从事 生产经营。
转包土地详细情况
自年月同期限不得超过____年__月__日。
1、流转价款的计算与支付:田坎计入田的面积内。
1、甲方在签订合同后应报土地发包方备案,并按期将合同标的物移交给乙方经营使用,转让或互换须报发包方变更原土地承包合同和承包经营权证书。
2、甲方有权按期收取流转费用,并承担作为原土地承包方应履行的相应义务。
3、乙方应按期交纳土地流转费用,并在法律和政策允许的范围内合法经营,不得擅自改变土地用途,不得荒芜土地。
4、甲乙双方不得未经对方同意将土地转租给第三方。 五、其他约定
1、在流转经营期间,如国家支持农业生产的政策性补助由甲方享受。仅限种粮直补,如遇由乙方原因取消直补,由乙方按当年标准补给甲方。
2、流转经营期间,如遇开发征地,征地补偿由甲方享受,种养殖及设施补偿由乙方享受。
3、本合同到期后,甲方如需继续流转,在同等条件下乙方有优先权。
4、本宗流转合同属(转让、转包、出租、互换、入股)合同,双方协商是(否)请乡镇农村土地管理机构进行鉴证。
5、合同到期后,土地归还及地面附着物和相关设施的处理:由双方协商是否拆除不利于耕种的设施。
1、如违约,应由违约方支付给未违约方10000元/亩违约金,并承担相关的违约责任。
2、如双方发生争议,可请求村组干部或乡镇农村土地管理机构调解,也可向法院起诉。
本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
本合同经双方签字后生效,一式三份,具有同等法律效力。甲乙双方及各一份。
甲方代表人(签章):乙方代表人(签章):
身份证号:身份证号:
住址: 住址:
签约日期:____年__月__日
转包:指家庭承包方式的承包方,在一定期限内将部分或者全部土地承包经营权转给本集体经济组织内其他农户经营。
出租:指承包方在一定期限内将部分或者全部土地承包经营权租赁给他人从事农业生产经营。
互换:指家庭承包的承包方之间为方便耕种或者各自需要,对属于同一集体经济组织的承包地进行交换。
转让:指承包方有稳定的非农职业或者有稳定的收入来源的,经发包方同意,将全部或者部分土地承包经营权让渡给其他从事农业生产经营的农户。
入股:指家庭承包方式的承包方之间为发展农业经济将土地承包经营权作为股权,自愿联合从事农业合作生产经营。其它承包方式的承包方将土地承包经营权作为股权,组成公司或者合作社等,从事农业生产经营。
转包合同样本篇四
争议的解决:本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,双方当事人可选择:
1.向经济合同仲裁机构申请仲裁;
2.向人民法院提起诉讼。
借款人(盖章)
贷款人(盖章)
企业负责人
银行负责人
财务负责人
经办人员
转包合同样本篇五
承包方(乙方):
工程根据需要由乙方提供劳务。根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》等有关法律、法规,遵守平等自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程事项协商一致,订立本合同,共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程工期: 年 月 日开工, 年 月 日竣工,工期 日历天。
二、合同价款
1、本合同实行单价承包方式。
三、承包方式:包清工(或包清工,包辅材、消耗材料,包机械、工具)。
1、甲方提供材料如下:(或见甲供材附表)。甲供材料之外其它材料为乙供。
2、乙方提供材料如下: 等(或见甲供材附表)。
3、甲供材料现场损耗量参照20xx定额消耗量进行控制,超出部分乙方以甲方实际采购价格进行赔偿。
四、付款方式
1、进度款按月完成工程量价款的50%支付。下月5日前核算出工程量,15日前支付进度款。
2、工程完毕验收合格后,乙方配合甲方进行现场收量,双方签字确认后进行结算。结算书确认后,一个月内付至工程款的95%。
3、甲方预留工程结算总价的5%作为质量保证金,质保期一年。保修期自工程验收合格之日算起。一年后,工程无质量问题,甲方在一个月内付清剩余工程款(质保金不付利息)。
4、工程款的支付方式为现金或支票。乙方每次收款时出具收款证明(收条),并提供发票。不能提供发票情况下,甲方代扣代缴,税率为 2 %。
5、工程进度款必须由合同签约人进行领取。
五、变更及签证
1、合同中已有适用的综合单价,按照合同中已有的综合单价确定。
2、合同中有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定。
3、合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出合理的综合单价,经发包人确认后执行。但原则上不能影响工程进度。
4、甲方如用乙方零工以甲方现场项目负责人签证数量为准,按 元/工日(10小时)计算。
六、甲方责任
1、按国家颁发及图纸要求的质量检验评定标准验收工程。
2、提出施工进度计划及要求。
3、提出施工场地清洁卫生及文明施工的程序和要求。
4、施工前向乙方进行技术安全交底。
5、管理和监督乙方施工,负责与建设单位、监理单位的协调工作。
6、协调各施工队间的交叉施工工作。
七、乙方责任
1、严格按施工图及国家颁布的规程规范及操作规程进行施工,工程质量必须达到国家颁发的质量评定标准的优良标准并在合同期内完成设计图纸中的全部内容。返工损失费用由乙方自负。
2、乙方生活费、交通、医疗、进出场费用自理。
3、在甲方的联系协调下乙方自行接通水电管线。
4、遵纪守法,遵守厂规、厂纪及社会治安管理条例等,由于乙方引起的不良行为后果自负。
5、按甲方要求完成进度计划,创建文明工地。
6、在工程质量、工期、安全及文明施工方面向甲方全面负责。
7、派驻现场负责人为: ,负责施工现场的管理、协调工作。施工代表的行为即代表乙方的行为,行使除领取工程款外的其他签字权。
8、服从建设单位和甲方对现场的管理,严格遵守各项管理制度,做到安全生产和文明施工。
9、应与其他施工队伍密切配合,不得耽误安装的正常施工。
10、在施工期间因乙方原因发生的所有人身伤亡事故及由此发生的一切费用由乙方负担。
11、乙方进场前向甲方提供特殊工种上岗证复印件。
12、乙方负责甲供材料的领料、厂区内装卸车及材料厂区内保管。施工中,乙方提供甲供材用量计划,由甲方批准后采购。工程竣工结算时根据乙方实领量参照乙方提供的甲供材用量计划与竣工结算用量对比,施工用量超过竣工结算量(含损耗)部分,按市场采购价从乙方结算款中扣回。工程结算时,甲供材部分及甲方承担的工程内容,乙方不计取保管费、配合费等一切其它费用。
13、其余未尽事宜严格按照公司管理规定执行。
14、乙方因自身原因中途退场,乙方所完成的工程,甲方不付任何费用,且没收全部履约保证金。
八、工程质量与验收
1、乙方必须严格按照施工图纸及国家颁发的现行规范、规程和标准进行施工,并接受甲方和建设单位派驻代表的监督,确保工程达到优良等级。
2、施工中如发现与图纸或建设单位要求不符情况时,应及时向甲方通报,不得擅自处理。否则由此造成的不良后果由乙方自行承担。
3、隐蔽工程必须经甲方现场代表认可后,由监理代表、建设单位代表共同检查验收签字后,方可进行下道工序的施工。
4、施工中发生质量事故,应及时报告甲方代表,不得擅自处理。
5、承包方应严格按照建筑工程施工规范及质量验收标准进行施工,严格按照甲方要求施工,并对已完工程进行质量验收。承包方不得随意降低质量标准,工程质量必须达到优良。如出现质量问题或缺陷,承包方应按甲方要求无条件返工或返修,直至达到甲方的质量验收标准,并承担因此引起的一切费用,同时甲方有权进行处罚,罚款起点500元。
6、工程竣工后保修期按^v^^v^第279号令《建设工程质量管理条例》的有关规定执行。
7、在质保期间发生因质量原因造成的返修,乙方必须在甲方指定的时间内完成。否则,甲方有权指定其它施工单位进行返修并从质保金中扣除双倍的返修费用。
九、违约责任:
1、工程质量不符合合同规定,按乙方违约处理,扣除乙方总造价的3%。乙方负责无偿修理或返工,由此造成逾期交付的由乙方承担一切损失。
2、乙方不得向他人转包本工程。如在施工过程中发现乙方有转包行为,甲方有权终止本合同,并要求乙方承担由此造成的一切损失。
3、乙方提供施工人员不能满足工程需求且经甲方督促不能及时补充情况下,甲方有权安排其它队伍进场施工。情节严重的,甲方有权将乙方清除出场。新入场队伍的施工费用在乙方承包范围结算款中双倍扣除。若乙方被清除现场,所完成工程甲方不付任何费用,且没收全部履约保证金。
4、乙方必须保证按甲方要求的工期竣工,工期每拖期一天,甲方扣除乙方合同价1%工程款。
5、任何一方违反合同规定,由双方协商解决。解决不了时,可向石家庄市仲裁机关申请仲裁。
十、安全施工:
乙方必须严格按照施工安全技术操作规程规定规范施工,采取严格的安全防护措施,执行甲方项目部安全管理措施,承担由于自身安全措施不利造成的伤亡事故的责任和所发生的费用。
十一、其它条款:
1、本合同自双方签字盖章后生效,待工程竣工、工程款结算付清尾款自动失效。
2、本合同签订后任何一方如提出修改建议需经双方协商一致后,可签定补充条款,作为本协议的补充条件,具有与本合同同等法律效力。
3、双方签订合同前,乙方向甲方交纳 元作为履约保证金,保证金不付利息,承包方按合同施工并结算确认后返还。
4、乙方必须执行甲方或建设单位下发的文件指令,如乙方对其有异议可在二日内以文字形势澄清,否则造成的后果由乙方全部负责。
5、其他未尽事宜双方协商解决。
6、本合同中建设单位指“xx诚润建筑工程有限公司”。
7、本合同附件:(1)安全协议
(2)项目管理规定
8、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执一份。
甲方:xx诚润建筑工程有限公司(章) 乙方:
授权委托人(签字): 授权委托人:(签字、手印)
转包合同样本篇六
甲方:
乙方:
按照《^v^合同法》和《建筑工程承包合同条例》的相关规定,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议:
1、南省大通湖区深湘木业扩建工程的主车间的钢结构部分(钢屋架、屋面、防水)转包给乙方。
2、乙方必须按时保质达到合格争创优良工程。甲方转包个乙方的工程建筑面积约2万平方(含二期工程,结算时按实际建筑面积计算),合同价款元/平方计算(包工包料)。
3、方式:按照甲方与深湘木业签订的施工合同的拨款方式拨付。乙方必须交付合同履约保证金如果甲方不能在60个工作日内开工,必须一次性将合同履约保证金返还给乙方。
未尽事宜双方协商另定,本协议一式两份双方各持一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
转包合同样本篇七
贷款方:
借款方:
保证方:
借款方为进行生产(或经营活动),向贷款方申请借款,并聘请作为保证人,贷款方业已审查批准,经三方(或双方协商),特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 贷款种类
第二条 借款用途
第三条 借款金额人民币(大写)元整。
第四条 借款利率借款利息为千分之,利随本情,如遇国家调整利率,按新规定计算。
第五条 借款和还款期限
1、借款时间共年零个月,自年月日起,至年月日止。借款分期如下:
贷款期限 贷款时间贷款金额
第一期 年月底前 元
第二期 年月底前 元
第三期 年月底前 元
2、还款分期如下:
归还期限 还款时间 还款金额 还款时的利率
第一期 年月底前 元
第二期 年月底前 元
第三期 年月底前 元
第六条 还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源:
2、还款方式:
第七条 保证条款
1、借款方用做抵押,到期不能归还贷款方的贷款,贷款方有权处理抵押品。借款方到期如数归还贷款的,抵押品由贷款方退还给借款方。
2、借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
3、借款方必须按照合同规定的期限还本付息。
4、借款方有义务接受贷款方的检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
5、需要有保证人担保时,保证人履行连带责任后,有向借贷方追偿的权利,借贷方有义务对保证人进行偿还。
6、由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用时,应优先偿还贷款。由于上级主管部门决定关、停、并、转或撤消工程建设等设施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向贷款方申请,可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。
第八条 违约责任
一、借款方的违约责任
1、借款方不按合同规定的用途使用借款,贷款方有权收回部分或全部贷款,对违约使用的部分,按银行规定的利率加收罚息。情节严重的,在一定时期内,银行可以停止发放新贷款。
2、借款方如逾期不还借款,贷款方有权追回借款,并按银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定加减收利息。
3、借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的,贷款方应追回贷款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
二、贷款方的违约责任
1、贷款方未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金数额的计算应与加收借款方的罚息计算相同。
2、银行、信用合作社的工作人员,因失职行为造成贷款损失浪费或利用借款合同进行违法活动的,应追究行政和经济责任。情节严重的,应由司法机关追究刑事责任。
第九条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
第十条 其他
本合同非因《借款合同条例》规定允许变更或解除合同的情况发生,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方依照《借款合同条例》要求变更或解除本借款合同时,应及时采用书面形式通知其他当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除之后,借款方已占用的借款和应付的利息,仍应按本合同的规定偿付。
本合同如有未尽事宜,须经合同双方当事人共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份,贷款方、借款方、保证方各执一份;合同副本一式,报送等有关单位(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)各留存一份。
贷款方:
借款方:
保证方:
签约日期: