随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
门窗工程承包合同篇一
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《^v^合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商签订本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围： 塑钢门窗工程
包工包料。
1、型材使用中财80系列白色型材，窗衬钢使用1。2mm门衬钢使用1。2mm优质型钢，玻璃使用4×6×4中空白色洛阳浮法玻璃，配件使用新乡三力牌优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。
2、严格按照设计图纸和国家塑钢窗标准制作、安装。
3、窗框与墙体之间使用发泡剂填充。
甲方书面通知进场并具备安装条件之日起日内大框安装完成，窗扇安装在甲方书面通知后日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。
1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。
2、工程质量保修十年，竣工验收三年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件，三年后维修只收材料费不收人工费。
3、乙方在接到维修电话后二小时内维修人员到达现场。
1、价格：每平方米 元（含配合费），工程总价以现场实测实量数据计算。
2、付款方式：
（1） 框安装完成后七个工作日内支付工程价款的 %；
（2） 窗扇安装完成后七个工作日内支付工程款的 %；
（4） 工程竣工验收合格十个工作日内支付工程总价款的 %；
（5）%保修金竣工验收合格一年后七日内付清 %，三年后七日内付清。
本合同签订前乙方向甲方缴纳履约保证金 元，工程完成现场验收合格并提交质检报告后七个工作日内无息返还。
乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受安全检查人员的监督检查，乙方应为员工办理意外伤害保险，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。
1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按 m2工程造价的 支付违约金。
2、甲方不能按合同约定支付工程款，逾期超过一个月，按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。
3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装，根据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付 违约金，甲方有权从应付工程款中扣除。
4、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，并支付等额违约金。
5、乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，乙方支付维修费用，并支付等额违约金。
发包方：承包方：
法定代表人：法定代表人：
年月日
门窗工程承包合同篇二
发包人(甲方)：
承包人(乙方)： 为了维护甲、乙双方的合法权益，依照《_合同法》、《中华人民共和
国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 双方协商—致，订立本合同。
一、 工程名称：
住宅、商铺门窗制作、安装合同。
二、 工程地点：
三、工程内容： 住宅及商铺彩铝门、窗的制作、安装、清理等一切内容。
四、承包方式：
包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
五、工程质量：
1、乙方制作安装前自行对门窗尺寸进行复核，确保安装数量、尺寸准确。
2、严格按照图纸及甲方要求施工，保证工程质量达到合格。
3、严格根据甲方需求色号材判颜色、规格，保证致。
4、住宅窗铺五金配件要求：1）玻璃为5mm浮法玻璃;2）推拉门窗配件为朝建牌系列配件。
六、工程造价：
住宅或商铺部分工程造价如下：
2、 (5+7+5)综合价/m2 。材料壁厚
包含玻璃纱窗及其配件：人工费、材料费、施公管理费管理、利润、政策性调整及
合同包含的风险、责任等各项应有费用一次包死。税金检测费有甲乙双方协定。总面积约
4、圆弧增加费用：型材部分20元／米，8-12mm钢化热弯30元／平方米。5+7a+5中空热弯30元／平方米，5mm-5mm以下钢化热弯40元／米。
5、竣工结算及合同价：住宅及商铺门窗总价款约万元，最终的价款以竣工验收合格按现场实际设计洞口尺寸结算。
七、付款方式：
自合同签订之日起付总价款的30%，窗框安装完成付总款的40%，窗扇安装完毕付总款的20%，工程竣工验收合格后付总款的7%，剩余3%作为保修金，剩余的保修金无质量问题一年后一月内一次性付清。
八、工程期限：
进场日期：随土建进度，自甲方工程管理部书面通知乙方之日起
交工日期：进场之日起
自签订合同之日起，随工程整体进度，确保交工日期。乙方必须在甲方要求的工期内完工，如逾期，每超期一天，乙方支付甲方违约会 元整（每超期一天，甲方支付乙方违约会 元整）因不可抗拒原因确实不能正常施工的，经甲方及监理人员确认后工期顺延。
九、甲方职责：
监督工程质量，协调现场关系，有权不合格工程按现行国家施工验收统一标准和相关专业验收规范提出整改返工。
十、乙方职责：
1、自觉接受甲方监督，并严格按照所送型材及质量要求和国家施工验收统一标准和相关专业验收规范的规定进行施工，验收前提交完整的检验报告、合格证交付给甲方。由甲方自行装订交工资料。
2、负责所有的检测(包括且不仅限于抗风压试验负责有关该工程的协调、配合)由此产生的费用经甲乙双方协商、（由甲方、由乙方）负责承担相关费用。
十一、施工安全要求：
1、施工前必须编制出切实可行的安全施工方案，报甲方批准后实施。
2、施工过程中，严格遵守有关安全法律法规和安全技术操作规程，杜绝违章指挥和违章冒险作业。
3、施工过程中乙方应接受甲方、监理及总承包方的质量安全监督管理，对监理人员提出的质量、安全整改事项，整改不到位不积极的，甲方有权予以处罚。
4、乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故、工伤事故均由乙方负责并法律贵任。一切赔偿均山乙方承担，与甲方无关，因甲方所造成的以上安全事故由甲方承担一切经济责任法律责任。
十二、保修要求：
1、该工程自竣工验收合格之日起一年内保修。
2、在保修期内，承包方维修服务电话应24小时开通并有人值守，若联系方式如有变更，承包人应在两日内通知发包人。
3、如承包人的联系方式变更而不履行告知义务、维修服务电话无人接听、以各种形式拒接发包人维修通知，或不在约定期限内派人维修，发包人可委托他人维修，其维修费用由甲方签认为准，并由乙方双倍承担。
4、承包人不履行或不完全履行保修责任，给发包人造成的直接或间接经济损失，由承包人承担（声明：由乙方提供的质量保修卡的用户、在有效期内持有保修卡的保修，无保修卡的不承担保修）。
十三、违约责任：
1、因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误、顺延，停、窝工等损失和费用的承包人自愿放弃追偿费用和损失的`权利。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，山承包人无条件进行返工整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的3％的违约命。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后4天内承包人仍未给予完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由包人承担。
3、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工外，并且向甲方支付本工程项目总造价的3％的违约金，并承担由此给甲方造成的一切损失及相关费用。
十四、其它约定 ：
1、乙方必须服从甲方、监理的现场统一管理。
2、甲方负责为乙方提供水、电源，若需要场地现场加工的由甲方安排，水电费用乙方自理。
3、因甲方原因造成工期延误，乙方不承担责任。
4、工程质量达不到合格，乙方应及时组织人员返工直至合格。并承担因返工给甲方造成的所有损失。
十五、争议处理：
合同履行中，双方发生争议的，应协商解决，协商解决不成，任何一方均有权向代表人归属地人民法院提起诉讼。
十六、本合同一式两份，甲、方双方各持一份，自签字盖章之日起生效。未尽事宜协商另定，补充合同内容有效。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
代表人： 代表人：
电话：电话：
地址：地址：
合同签定日期：年月 日
门窗工程承包合同篇三
（一）乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
（二）乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付_____万元。
（三）乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
（四）乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
（五）乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
（六）乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
门窗工程承包合同篇四
甲方委托方(盖章)：乙方居间方(盖章)：法人代表或委托代理人：法人代表或委托代理人：联系地址：联系地址：
电话：电话：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《xxx合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
1、乙方接受甲方委托，负责就(以下称该项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条例全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，均视为委托事项未完成。
1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。
2、乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第二款执行。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。如果能够达成施工合同签订，并入场施工，视为居间成功，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的%。
2、合同签订后，在甲方进入施工现场内，甲方应向乙方支付%的居间费用、拨款后，内应支付剩余的居间费。
3、甲方可以转账或现金的方式支付，由乙方提供指定账户转账或现金支付。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付违约金，同样甲方违反保密义务，应向乙方支付的违约金。
1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
1、如果发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：
合同签订日：
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
门窗工程承包合同篇五
甲方（委托人）： 乙方（居间人）：
联系地址： 联系地址：
法定代表人身份证： 身份证：
甲乙双方根据《xxx合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的 %（即人民币 万元，大写： 万元）。
2、居间报酬结算方式：居间报酬总金额为人民币 万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款（即工程总造价的 %）到账后，次日将报酬总额中的 万（大写： 元整）以现金形式支付予居间人；其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。
甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。
1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。
合同签订地：
乙方指定账户户名：
乙方指定账户账号及开户行：
甲方：（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
年 月 日