在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
合同现金流量简单理解篇一
*****设计装饰工程有限公司
（零星材料类）
采购合同
签订地点：签订日期：
甲方（采购方）: 乙方（供货方）:
依照《^v^合同法》及其他相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，订立：工程项目的采购合同，以资共同遵照执行。
第一条 货物的概况、数量、单价及合同额（如果涉及的采购商品较多，则可以以附件的形式列于合同附件）
本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点，经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由乙方转移至甲方。
第四条 运输费用承担
货物的运输费用由 承担； 货物的卸货费用由 承担。
第五条 质量要求及技术标准、乙方对质量负责的条件和期限
1.质量技术要求： 。
2.双方约定质量保证期为 ，从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。
第六条 验收标准、方法
1.具体结算办法和付款方式： 。
第八条 解决合同纠纷的方式
合同执行过程中，出现争议的，甲乙双方可协商解决，协商不成，可以向甲方所在地的有权管辖的人民法院提起诉讼。
第九条 违约责任
1.甲方违约责任：。 2.乙方违约责任：。 第十条 双方其它约定事项
。 第十一条 合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。本合同正本一式 贰 份，具有同等法律效力；合同副本一式份，送甲方留存叁份，乙方留存 份。
甲方： 乙方：合同授权代表： 合同授权代表：
签 订 日 期 ：年 月日 签 订 日 期 ：年月日 公司地址：公司地址：固定电话： 电话： 授权代表手机：
合同现金流量简单理解篇二
甲方：
乙方：
签订时间：
第一条产品名称、规格型号
产品(或材料)名称:
规格型号:详见《材料购销清单》
第二条质量标准(或技术指标)
第三条质保期限：保证产品质量，对不合格产品实行更换，质保期2年。
第四条交(提)货方式、地点：兰州中川机场。
第五条运输方式和费用负担：汽车运输、费运乙方承担。
第六条检验标准、方法及期限：根据第二条标准验收，提出异议为货到后现场一日内。
第七条结算方式、时间及地点：货到验收后，一次付清全额货款。
第八条本合同解除的条件：本合同执行完毕自动解除。
第九条违约责任：双方协商解决，协商未果违约方承担一切经济损失。
第十条合同争议的解决方式;协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：提交仲裁委员会仲裁。
第十一条本合同自双方签字或盖章之日起生效。
第十二条其他约定事项：
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
合同现金流量简单理解篇三
甲方（委托人）：
身份证号码：
乙方（受托人）：
身份证号码：
甲乙双方为了发挥双方优势，根据《^v^合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、互惠互利的原则，达成如下协议：
2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺甲方提供的关于该工程项目的`上述信息真实有效。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和
2、如果居间成功，则甲方全面履行和所签订的专业施工合同，甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬，如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%，向乙方承担违约金。
1、本项目报酬为
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按 支付（每次支付 ）。
3、甲方可以转帐或现金方式支付。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权利要求对方承担违约责任。
1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时，本合同终止。
1、如果发生合同争议，双方协商解决。
2、协商不成，提交当地仲裁委员会仲裁。
1、乙方未经甲方同意，不得将本合同委托事项转委托。
2、本合同未尽事宜，经双方协商同意后，签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
3、本合同签字盖章后生效。
4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人和委托代理人（盖章）：
签订地点：
签订日期：
合同现金流量简单理解篇四
购买方：xxxxxxxxxx(以下简称甲方)
供货方：xxxxxxxxxx(以下简称乙方)
1、乙方提供《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》。
2、验收标准及验收方法：按产品质量标准或封样样板验收。
1、交货时间：
2、运输方式及费用：货到工地后由甲方组织人员卸货。
乙方要为甲方提供最优惠的价格，不得对甲方有关人员给予回扣或变相回扣，如违背本条，甲方将取消合同或不支付余款。
(一)甲方责任
1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。
2、甲方按合同规定接受材料，准备卸货。
(二)乙方责任
1、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的向甲方支付违约金。
2、产品包装不符合合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装费用。
3、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%的违约金。
甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，交乙方所在地的仲裁部门解决。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________
合同现金流量简单理解篇五
甲方（借款人）：（按身份证上的顺序填写）
身份证号码：
乙方（贷款人）：（按身份证上的.顺序填写）
身份证号码：
甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、乙方贷给甲方人民币（大写）___________，于___________前交付甲方。
二、借款利息_____________________________
三、借款期限：
推荐合同范文·借款合同表·外汇借款合同·住房公积金借款合同
四、还款日期和方式：
五、违约责任：
六、争议解决方式：
1，双方协商解决，解决不成，同意提交___________区人民法院（选择性条款不得违反地域管辖和级别管辖，可以选择原告、被告、标的物、合同签订地、合同履行地）
2、提交___________仲裁委员会仲裁
六、本合同自___________生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。
甲方（签字、盖章）： 乙方（签字、盖章）：
合同签订日期 合同签订日期