合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
劳务分包合同书样本篇一
架子工是服务型、辅助型工种,那么对于架子工劳务分包合同你又了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的架子工劳务分包合同范文,感谢您的阅读。
总包方:(以下简称甲方)
分包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》以及国家当地有关法律法规,并结合本工程的具体情况,双方本着平等互利,协商一致的原则,达成以下协议:
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑面积约
4、结构类型:框架剪力墙、砖混结构。
5、架子类型:钢管扣件,双排落地式外脚手架。(悬挑架另行协商)
第二条:承包范围如下:
外脚手架搭拆、刷油漆、安全网挂拆、竹笆铺拆、四口五临边搭设拆除,提供木工棚、钢筋棚、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处,楼层内架钢管、扣件,每栋楼备料二层,以及材料的运输、看护。
第三条:工程承包施工日期
如有损坏,甲方无任何条件向乙方要求更换新材料。
第四条:工程质量
钢管、扣件(钢管壁厚不少于2.75mm 扣件0.9kg/个)符合太仓市行业规定,外脚手架搭设符合外排架规范,验收标准和安监验收。
第五条:工程安全及文明施工
执行建筑企业及项目部安全文明施工要求,接受建筑企业及项目部安全教育,遵守项目部纪律,违章作业接受项目部教育,发生工伤事故,按劳动保护条例处理。
第六条:工程进度
遵照项目部通知安排执行,主动配合工地顺利生产,不妨碍主体施工进度,违章造成的接受项目部处理。
第七条:配合施工
1、内排架钢管、扣件搭设过程中,应做到工完料尽,在完成作业面内,多余钢管扣件未清理完成,在多次通知项目部未做到落实的情况下,按实际发生租金费用损失向甲方签证。
2、内排架钢管扣件在拆卸过程中,在完成拆卸某区工作面后三天内必须清理完成,并用塔吊吊到临时堆放点,堆放好钢管扣件,不得从高空抛下,不得随意切割钢管扣件,如必须切割钢管应相互沟通,做好损失记录,向甲方签证。
3、在施工过程中因本工地施工人员发生偷窃,在人脏俱获的情况下,按偷窃价值金额五倍罚款,由项目部在外包人工款或工程款中代扣,偷窃价值较严重的移交司法部门处理。
第八条:过程承包金额
工程施工面积按20xx年综合定额计算规则确定工程面积,承包金额小高层36元/m2、多层29元/m2、地下机动车车库29元/m2。本工程建筑面积约29000m2。实际建筑面积以最终决算为准。
第九条:工程付款方式
1、楼栋封顶后支付总金额的
2、落架清场后支付总金额的
3、竣工验收后支付总金额的
4、余款:待业主审计后付清。
第十条:未尽事宜甲乙双方协商决定。
第十一条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后即生效,待工期满、价款结清后生效。
第十三条:备注
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包人 (以下简称甲方)
承包人 (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商一致,就劳务分包事项达成以下协议:
第一条:工程名称及合同工期:
(一)、工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。
(二)、合同工期:
开工时间以开工报告日期为准。
第二条:工作内容:外墙钢管架搭设,四层一挑。通道口防护棚搭设,临边防护搭设,中空部位内架搭设,挂安全网、竹跳板铺设(层层满铺),转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。
第三条:材料:安全网(密网、阻燃)、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装(槽钢材料甲供)。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。
第四条:工程固定价格费用包干范围:
1、按《江西省20xx年工程定额》,建筑面积计算规则及(b/y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积,按建筑面积(含地下室建筑面积)每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。
2、建安税金由甲方自行交纳,但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票,材料进货金额与材料发票金额比例相同。
3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。
第五条:工程量计算方法:工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。
第六条:合同价格的结算:工程完工并通过验收合格后,乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方,甲方对其进行核实、确认。
第七条:工程款支付:施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付,主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%,余款待工程竣工验收合格后三个月付清。
第八条:工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位,避免劳资纠纷。
第九条:工程款支付手续:乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据,由现场管理人员签字确认,再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。
第十条:工程质量:
1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。
2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。
3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过,只要有任何工程各主体中任何一方提出异议,乙方都必须整改到位,直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误(需书面依据)所造成的质量不合格,整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格,则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担,并向甲方赔偿相关的损失。
4、对本工程的质量标准,双方约定为合格。
5、对本工程的质量奖罚双方约定如下:建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷,工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据),对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外,再进行处罚,每一质量缺陷处罚200-10000元。
第十一条:安全施工:
(一) 、安全施工与检查:
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人全部承担。 2 、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
(二)、安全防护
1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。
2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。
(三)、事故处理
1、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
2、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第十二条:其它:
1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网(易燃)铺设竹跳板。
2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。
3、乙方不得擅自切割钢管,没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。
4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。
劳务分包合同书样本篇二
甲方:
法定代表人:
乙方:
经甲方乙方平等友好自愿协商,甲方 将中标承建的 美景菩提小区景观绿化工程 ,工程地点郑州市科学大道(解放军信息工程学院斜对面),内容美景菩提小区景观绿化工程全部图纸内容,甲方交给乙方负责管理及施工。 现就该项目双方达成管理协议如下:
1、贯彻国家和上级的政策法规和行业的有关规定,并监督乙方予以实施。
2、协助乙方施工的项目加强管理和配合,配合搞好生产调度及计划平衡。
3、由甲方配合乙方处理与建设单位及外部有关部门之间关系。
4、负责对乙方所管理的工程项目实施质量和安全监督,并协助乙方对职工做好宣传教育工作,搞好安全生产和文明施工。
5、协助乙方解决施工中的技术疑难问题,协助乙方组织好竣工验收工作及资料管理存档工作。
6、对乙方所管理的工程项目实施统一管理,专款专用,由甲方会计发给工人工资,工资发放到工人手里对人对身份证领取,由带班领导签字认定。如遇乙方和工人发生打架斗殴、劳资纠纷时,甲方有权处罚,在工程款扣除乙方壹万元整作为处罚。
7、对乙方提供法律、政策、法规等方面的宣传和指导,当乙方发生与所管理的工程项目有关的经济、民事、劳务等法律事务时,甲方提供法律帮助,乙方承担经济及法律责任。
8、为乙方提供项目质检人员,专业技术人员,上岗培训等组织服务。
二、乙方责任
9、保证遵守国家的有关法律法规,政策规定及甲方的一切规章制度,若违反应当承担一切相关责任。
10、服从并保证履行甲方与建设单位所签订的工程合同及附属中所有条款所规定的内容,若违反时,乙方承担一切的责任与后果由乙方承担。
11、服从甲方对工程款项的统一管理,保证将工程款全部发放乙方工人手中,并承担因不通过甲方财务部门而将工程款转移所造成的一切法律责任后果。
12、乙方施工中出现的质量及安全事故承担一切的法律责任及经济责任。接受甲方的领导和监督。
13、施工计划统计报表,应报甲方同意后方可实施。
14、现场管理执行甲方规定,不按规定执行造成经济损失由乙方承担。
15、施工现场的一切安全设施和防护用品均由乙方自行配备。所发生的一切质量,安全事故,其责任和经济损失均由乙方独立承担。
16、本工程所发生的一切费用及债权,债务,亏损,盈利,均由乙方负责处理,如与外部发生纠纷,甲方不承担连带责任,但可协助乙方调解。
17、所在地政府,城建,环卫,计生等部门收取的各种费用及罚款由乙方全部承担。
18、乙方按国家规定对工程负责质量保修,保修金按甲方单位合同条款执行。
19、涉及地方工农关系由乙方自行处理并承担此费用。
20、乙方全面负责履行建设单位所签的全部合同条款和承诺。
21、如果乙方私自将工程转包给他人,甲方有权终止本协议,并由乙方承担由此所造成的损失。
三、施工期间乙方如有喝酒闹事,误工发现一次罚款200元至500元(从工资款中扣除)。
四、乙方应按甲方要求施工,自己改动,没经甲方要求施工一次罚款500元,由乙方承担
五、积极争创优良工程及安全文明施工工地。
六、乙方在管理本工程项目时,若因工程质量、进度或其他原因给公司信誉和形象造成不良印象时,甲方有权对其人员给予处罚金为贰万元整,并且决定终止乙方的承包管理合同并更换施工队伍,由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
七、甲,乙双方同意,若双方对本协议内容发生争议时由本公司法制部门调解解决,调解不成时由甲方所在地主管部门或法院解决。
八、如不按合同工期开工完工,必须将原合同退回甲方。
九、工程施工一次性定价,按定价要求完工后,由甲方应支付乙方工程款85%,竣工验收支付10%,5%作为质保金,三个月之后支付乙方。
十、甲方为确保每个工人领到工资,乙方在每次支付工程款时,必须携带工人工资表并且每个工人签字按上指印,农民工若因工资款项发放不到位闹事,造成甲方损失由乙方自行承担,并处于贰万元整处罚金。
十一、乙方必须遵守双方合同要求,每次支付款项必须专款专用,发放至工人手中,不得擅自挪用工程款,违者罚款贰万元整。
十三、其他:
本协议一式贰份具有同等法律效力,自签订之日起生效。
甲方: 乙 方:_____________
甲方代表:____________
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
劳务分包合同书样本篇三
水电工应遵守电工操作安全制度,禁止违章作业,防止线路和人身安全事故的发生,及时维护好供电、供水设备,保障正常供水供电。对于水电工劳务分包合同你了解多少呢?以下是在本站小编为大家整理的水电工劳务分包合同范文,感谢您的欣赏。
发包人 (以下简称甲方)
承包人 (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商一致,就劳务分包事项达成以下协议:
第一条:工程名称及合同工期:
(一)、工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。
(二)、合同工期:
1、开工时间以开工报告日期为准。
2、完工时间
第二条:工作内容及设备:
1、工作内容:图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装,消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。
2、设备:消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。
第三条:工程固定价格费用包干范围:
2、建安税金由甲方自行交纳,但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票,材料进货金额与材料发票金额比例相同。
3、含所有施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。
第四条:工程量计算方法:工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。
第五条:合同价格的结算:工程完工并通过验收合格后,乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方,甲方对其进行核实、确认。
第六条:工程款支付:施工过程中按主体预埋6元计算,每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的40%,工程完工后付20%。余款待装饰工程完工后付清。
第七条:工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位,避免劳资纠纷。
第八条:工程款支付手续:乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据,由现场管理人员签字确认,再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。
第九条:工程质量:
1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。
2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。
3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准
4、对本工程的质量标准,双方约定为合格。
5、对本工程的质量奖罚双方约定如下:建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷,工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据),对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外,再进行处罚,每一质量缺陷处罚200-10000元。
第十条:安全施工:
(一) 、安全施工与检查:
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人全部承担。 2 、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。
(二)、安全防护
2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。
(三)、事故处理
1、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
2、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
第十一条:其它:
1、乙方不得擅自切割钢管,没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。
2、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。
3、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。
4、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。
5、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。
第十二条: 合同的生效与终止
本合同经双方签字盖章后生效。
本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。 第十四条:本合同壹式贰份,双方各执壹份。
本合同未尽事宜双方友好协商解决。
甲方(章)代表人(签字)
乙方(章) 代表人(签字)
合同订立时间: 年 月 日
发包方: (以下简称甲方)
分包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》,本着公平、互利、诚信、有偿的原则,为加强对建设工程质量、安全生产的组织及管理工作,明确甲乙双方责任,经协商一致,特制定本合同条款,要求甲乙双方逐条详阅以下各条款,双方应严格履行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、分包工程范围和工作内容:工程照明;动力电;采暖电;配电箱;土建防雷施工;电气专业相关施工图纸的要求进行施工;负责相关人员资质、工程内业,监理报验;负责该工程质监站等部门验收、备案工作。所用材料的进场卸车、码放现场安全文明施工。提供所对应人工费发票。
四、分包形式:清包人工费
五、工程承包计价方式及单价:35.00元/m2,按建筑面积计算,乙方提供人工费发票。此价格不包括税金,包含本合同中第三条中的所有项目。该人工费价格已经考虑该建筑物的建筑造型特点及市场人工费价格的浮动风险,签订完该合同后乙方不得以任何理由要求甲方提高人工费价格。
六、工程期限: 20xx年 10月 10日全部完成。
七、支付工程款方式:管线设备安装完成后支付承包总价的50%,调试验收合格后在支付45%,剩余5%为质量保证金,交工一年后付清。
八、工程质量与验收:
1、工程质量必须符合《db/23地方标准》 “建筑工程质量检验评定标准”及哈市颁布的有关工程质量规定,乙方必须自觉接受市、区及监理、甲方、质量监督机构的检查、评定。
2、分部分项、隐蔽工程验收,未经验收或验收不合格,乙方不得施工下道工序,直至整改达到要求后方可继续施工,经整改仍不合格的,甲方有权对乙方重新进行资格审查,直至清退。由此产生的经济损失均由乙方负责。
3、双方签定上述承包范围的工程质量必须达到 合格工程 标准。如经行业主管部门验收未能达到合同要求质量等级的工程,甲方将按该工程总承包价的 2% 作为合同违约金在总承包价款中扣除。
九、现场标准化管理:为完善施工现场管理,使施工得以顺利地进行,工程能够保质、保量、按期完工交付使用,制定以下管理协议条文,现要求乙方必须严格遵照执行。乙方所有进场施工人员必须服从甲方现场管理人员管理。乙方负责本工程的现场文明施工、进场材料卸车,堆放、分类堆放。甲方不支付人工费,该项费用已包括在工程承包价款内,乙方不得以任何理由拒绝。现场因甲方原因造成二次材料倒运的人工费甲方负责支付(现场签认)。甲方派出该施工现场以外施工项目的人工费,甲方负责支付(现场签认)。乙方在施工中如出现质量问题,甲方有权视质量问题的轻重程度、质量问题出现次数、规模、范围及整改效果,对乙方进行经济处罚(数额多少全部由甲方决定,同样质量问题不得在该工程施工过程中出现第三次,出现第三次,罚款1000.00元),并在乙方工程款中扣除。乙方施工现场必须设置专人负责办理出入库。甲方提供的材料器具等,甲方将一次性发放给乙方,由乙方自行管理,直至乙方所分包的工程项目完工,乙方方可入库交给甲方,并且办理好出入库手续。施工过程中如发生材料、器材、工具损坏或丢失,(扣除定额损耗量,如有丢失或人为损坏,乙方必须以该物品购入价的1.1倍价格赔偿给甲方。如发现无故浪费或满地乱丢弃,甲方管理人员有权对乙方进行经济处罚,并在下一次支付工程款中立即扣除。乙方施工人员,如在工地有偷盗行为一经发现,必须交由公安机关处理,并且甲方对乙方将进行罚款处理,在工程承包价款中扣除。乙方必须服从甲方各阶段的进度安排、施工顺序、及各阶段的人数要求,如乙方不服从管理,甲方有权对乙方进行经济处罚(数额甲方视情节决定),并在乙方工程款中扣除。
注:以上甲方出具的罚款单无需乙方当事人签字,在施工现场公示板公示后,罚款底根到财务自动生效(在合情合理的前提下)。乙方已同意甲方上述协议各项条款,并保证严格遵照执行。
十、双方职责:(一)、工程施工职责:
1、甲方责任:甲方委派项目负责人 和管理人员负责该工程全过程管理和协调,并负责同建设单位、设计单位和其它横向单位的联系以及解决属于甲方所要解决的问题。根据施工图及施工说明,在施工前向乙方进行施工技术、安全、质量要求和验收标准的交底工作。负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题,及时向乙方提出整改意见。如乙方不能整改或明显不能履行合同的,甲方可单方面终止合同。配合乙方安排好施工人员的住宿问题,在施工过程中,乙方人员如发生工伤事故或急病,甲方应尽抢救之责,费用由责任方承担。甲方必须按材料进场计划提前组织进场,不得影响乙方正常施工,如因甲方材料供应问题造成乙方停工、窝工。甲方原因造成的延期,经甲方现场负责人核实认可后,工期相应顺延,如连续超过三天发生停、窝工,甲方必须支付乙方相应劳动力的工资(按实际发生人数计算,乙方书面上报项目部数额,项目经理审批,)。
劳务分包合同书样本篇四
劳务分包存在着非常多的混乱交易,那么签订绿化劳务分包合同时需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的绿化劳务分包合同范文,感谢您的阅读。
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称:工程办公楼区域广场及停车场铺装
1.2 分包工作内容:绿化工程办公楼区域广场及停车场铺装 范围包括:场地的平整、混泥土垫层、广场砖的铺设、停车场铺设、配合现场放线打点。
第二条 作业人员
乙方根据工程需要向甲方提供一定的施工人员及施工条件。
第三条 合同工期
开工日期年月日,完工日期年月日,工期为天。
第四条 合同价款
4.1 合同价款为浇灌混泥土
4.2 合同价款的确定原则:按实际工程量结算。
第五条 双方权利及义务
5.1 甲方负责提供材料及现场协调。
5.2 本场地现有混泥土破损之处,乙方按照甲方要求进行免费处理;
5.3 本工程施工中所出现的一切不安全事故由乙方全权负责;
5.4 乙方应严格按照甲方所提供的施工图进行施工;
5.5 乙方应向甲方提供本工程所需材料清单;
5.6 乙方应向甲方提供本工程施工的相关资料;
5.7 本工程所需的一切施工工具由乙方自行解决。
5.8 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,乙方应在取得甲方书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。
5.9 乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由乙方承担。
第六条 合同价款的结算和支付
本工程完工后,甲方应在7个工作日内组织验收,验收合格后,甲方在5个工作日内向乙方支付所有款项。
第七条 违约责任
因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时,乙方应立即整改并不增加工时费。
第十七条
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份。 第十八条
本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
甲方:甲方代表签字:日期:
乙方:乙方代表字:日期
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
一、合同主要内容:
1、甲方将承包的位于____市____区(县)_________工程以_____方式交给乙方承做。
2、合同金额:(大写)________整 (小写)_______整
二、合同细节说明:
1,甲方工作:
(1) 甲方代表对工程质量、进度进行监督,办理验收、变更登记手续。甲方其他成员对工程及乙方的意见均须通过甲方代表与乙方代表接触。
(2) 负责协调与主管部门的关系,保证乙方施工时间。
2,乙方工作:
(1) 包工不包料
(2) 严格按照图纸做法进行施工,参加竣工验收。
三、违约责任:
双方任何一方违约,在协商不成的情况下,任何一方均可向当地仲裁尾委员会、当地人民法院提起诉讼。
四:其他:
1、因不可抗力造成损失,甲乙双方责任分担
2、以下原因可解除合同:
(1) 甲乙双方协商一致。
(2) 甲方未按约定支付工程款,承包人有权解除合同。
(3) 不可抗力致使合同无法履行。
(4) 因一方责任致使合同无法履行。
3、合同解除后,甲方、乙方应按双方的约定进行结算。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
4、本合同发包人、承包人双方约定生效方式,工程竣工履行全部义务,竣工结算价款支付完毕,合同即告终止。
5、本合同一式两份,具有同等效力,甲方、乙方双方分别保存一份。
甲方(签章) 乙方(签章)
代表人:(签字) 代表人(签字)
时间: 时间:
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就长沙华润凤凰城项目三期a区一标段绿化工程劳务分包等事项经协商一致,订立该劳务施工合同。
第一条、 工程名称:华润凤凰城三期a区一标段绿化工程及二期c区绿化工程的养护。
第二条、工程劳务施工承包范围:
长沙华润凤凰城项目三期北区一标段绿化工程的劳务施工及竣工后一年的绿化养护和二期c区绿化工程竣工后的一年绿化养护。本工程图纸范围内工程量清单中所有绿化种植及养护工程的施工人工费。含:土表300mm人工平整土方、绿化植物进场后的人工卸货和场地内短途运输、人工挖树坑、栽植(乔灌木、绿篱、花卉、绿地等)、竣工前的养护等一切费用。
第三条、合同价格:
图纸范围内工程量清单中的所有工程量。
1. 华润凤凰城三期北区一标段绿化工程劳务施工按:绿地面积(面积按现场实际种植面积为准)每平方米 壹拾陆元 计算。
2. 本工程竣工后一年养护期和凤凰城二期c区一年期养护为总价包干,符合质量要求后按总价 壹拾陆万 元计。
3. 甲方负责提供乙方施工人员宿舍居住,宿舍内的水电费用由乙方自行承担。
4. 乙方施工用的小型工具由乙方自行承担、大型机械费由甲方承担。
第四条、 合同内工期、质量、安全
1.本工程施工总工期为自总承包单位外脚手架落地后180天竣工验收。乙方进场时间以甲方书面通知为准,乙方必须无条件按照甲方的施工总工期计划及时组织人员进行施工,不得延误工期,如乙方原因造成的拖延工期,按每天人民币1000元处罚并补偿甲方因此而蒙受的损失和费用赔偿。
2.乙方施工时应严格按照绿化工程施工规范和操作要求进行施工,如因乙方原因未按要求进行施工造成的返工、苗木死亡等一切损失均由乙方承担。
3.乙方施工人员进入施工现场前,必须对工人进行安全教育交底,进入施工现场必须戴好安全帽,如因违反安全操作规程,不听从甲方现场管理人员指挥造成的安全事故由乙方自行承担。
第五条、 付款方法:
第六条、 甲方的权利和义务
1. 提供施工场地,使之具备施工条件。
2. 甲方为乙方提供水电源接驳点,保证施工期间的需要。乙方进场后,以书面形式交给乙方,进行现场交验。
3. 向乙方提供施工人员宿舍,水电费用由乙方自行承担。
4. 组织本工程相关图纸会审,审核乙方提供的施工方案及实施计划,协助乙方解决施工过程中的技术问题。
5. 负责现场施工综合管理,监督检查施工质量、进度、安全。
6. 在乙方不按合同要求进行施工的情况下,勒令乙方暂停施工,并在乙方整改完毕提出报告后进行审核和批准复工。整改时间仍记载工期内。
第七条、 乙方的权利和义务
1. 遵守国家法律、法规及《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》,严格按照现行的各项施工规范组织施工。承担因乙方质量缺陷、工期延误因素对甲方造成的全部直接和间接损失。
2. 本工程严禁再次分包,乙方不得将其承包的全部或部分工程转包给他人,如现场发现未经甲方书面同意的第双方进入现场施工,甲方有权采取勒令停工、驱逐出现场或解除合同等行动,因此造成的一切损失均由乙方承担。
3. 现场施工由乙方原因造成的任何损失均由乙方全额承担。
第八条、 争议
进场施工后,按每人每月支付不少于1000元生活费; 春节前,支付已完工程量的90%; 工程全部竣工通过验收后,支付至有效合同价款的80%; 竣工决算后余款在本年度春节前付清。
1. 双方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的,双方向甲方所在地人民法院起诉。
2. 发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
a.单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
b.调解要求停止施工,且为双方接收;
c.法院要求停止施工。
第九条、 合同解除
1. 发生乙方将其承包的工程转包给他人,或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。
2. 因乙方原因超过五个工作日仍未完成计划内工程的,甲方有权解除合同或甲方另行安排其他人员进场施工。
3. 因乙方原因导致工程出现不可弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等社会影响的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿相应损失。
4. 有下列情形之一的,双方应协商解除合同:因不可抗力致使合同无法履行;因其它原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行。
5. 甲方根据合同文件要求解除合同的,以书面形式向乙方发解除合同的通知,并在发出通知前告知对方,通知到达对方时合同解除。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十条、 合同生效与终止
1. 除双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本工程即告终止。
2. 合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
委托代理人: 日期: 委托代理人: 日期:
劳务分包合同书样本篇五
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲方将承建的西安6#楼采光井,人行出口,车库出口安装工程分包给乙方进行施工,经双方友好协商,本着互惠互利、平等自愿的原则,特达成以下协议:
一、 施工地点:西安凤城十二路太古城6#楼地内所有采光井、人行出口、车库出口制作和安装,包括材料装卸、转运、预埋加工、制作除锈上漆,管架安装、焊接及玻璃安装等所有工序。
二、 甲方权利及义务:
1、 甲方负责将材料运到乙方指定地点。
2、 提供一切主辅材料及工器具。
3、 负责协调现场用电、住宿及总包方各种关系。
4、 负责提供图纸及技术要求和总包方的变更及其他事项。
5、 有权利制止和纠正乙方违约行为和对乙方行使管理权利。
三、 乙方权利和义务:
1、 负责现场材料及工器具管理。
2、 负责施工现场安全文明施工。
3、 遵守甲方及总包方及现场其他相关负责人的管理。
4、 承担本工程施工中的一切安全责任和费用。
5、 严格按照甲方及总包方工期要求和工作安排。
6、 乙方施工现场禁止饮酒上班及打架、斗殴等违规行为的后果及费用,由乙方承担。
四、 工程款计算方式:本工程中人行出口、采光井、车库出口以85元每平方米计算,计算数量以实测展开面积或者建设方出具结算单为准,施工期间不得以任何方式增减单价。
五、 工程款支付方式:乙方进场施工期间,每月按工程进度已完成工程量的70%支付工程款作为生活费用及日常开支,工程竣工后付10%,1月内付清20%余款。
六、 本合同未尽事宜,在施工中双方将另行协商解决。
七、 本合同经签字之日起效,任何一方不得以任何借口和理由中途中止合同,如一方违约由违约方承担一切损失和费用。
八、 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后法律效益。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
身份证号: 身份证号:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日