热门劳动承揽合同(通用15篇)

时间:2025-02-20 作者:纸韵

赠与合同不同于其他形式的合同,其特点主要在于无偿转让。希望下面这些运输合同范文对大家有所帮助。

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇一

甲方:

乙方:

为确保“遂宁置信逸都仁湖花园会所”的顺利进行,保障安全生产、文明施工,根据甲、乙双方所签订的劳务承揽合同将有关规定细化如下:

一、为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据劳动字87号《通知》、省府(1989)41号文件《关于推行企业承包经营责任制加强安全管理工作的工程的规定》、市府(1989)68号《贯彻四川省人民政府关于推行企业承包经营责任制中加强安全管理工作的规定》、建筑施工安全检查标准jgj59-99,落实建筑工程承包单位的安全生产、文明施工责任,指定本责任书。

二、安全生产、文明施工工作应当依靠技术进步和科学管理,指定安全第一,预防为主的方针和管生产必须管安全的原则,在企业负责,国家监察、行业管理、群众监督的体制下,实行建筑工程总承包单位具体负责管理制度。

三、乙方应以安全生产、文明施工作为头等大事,与生产工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全生产、文明施工工作。

四、乙方应加强安全管理,认真执行《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查评分标准》等法规,实现无死亡、无重伤事故;工伤事故频率不超过千分之15,达到文明施工、景观化现场的目标。

五、乙方应按要求并结合现场人员分工情况,制定安全生产、文明施工责任制度,供甲方备查。

六、乙方施工人员进场时,应负责对新入场人员进行入场安全教育。

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇二

是一种特殊的合同。它的订立、变更、解除和终止对劳动合同当事人的利益影响重大。劳动承揽合同怎么写呢?以下是本站小编整理的劳动承揽合同,欢迎参考阅读。

一、承揽期:自签订合同之日起至次年春节前场地泥坯烧完停火为止。

二、生产任务及目标:以折20孔砖为标准,全年产量2400万块。

三、承揽金的计算:按二十孔为标准包括装车718元/1万,品种砖的折算标准9.5砖0.66,十三孔砖1.33,17孔、14孔按按0.8。

四、承揽风险金、留厂金和工人工资发放:

一、承揽风险金:乙方自愿一次性缴纳承包项目风险金陆万元整,年底完成好各生产任务后返还,不计利息,交清上述款项签订合同生效。合同订后必须在20xx年1月底前工人进场制坯车间大窑车间开工的准备工作,正月初八前报到厂里上班。

二、留厂金的管理:全厂职工自20xx年3月起每个工人向甲方缴纳每月工资额的20%,从10月起不再缴纳,如中途离厂一律不予返还,本岗位人员在3日之内及时补上的甲方扣除每天每人100元余多部分由乙方所得。

三、工资发放:本月所发生的一切劳动工资在下月的10日前计算造册,20日前后发付。

四、借款:按合同风险金总额不超过50%,甲方以8月份起一律不再借生活费和其它借款。

五、工伤事故管理:200元以下乙方自负,201元以上甲方负责60%,乙方负责40%。

六、严肃坯场管理界限:为了提高产量提高质量,降低成本,必须加强坯场管理(1)掀盖油布要及时,确保大窑车间有干坯进窑,如通知掀盖油布不掀不盖的每条龙子每次扣罚10元,如不盖而被雨淋和倒塌坯场的按每块扣5分,同时由本人把废坯拉到废坯场地,如本人不拉的由承包者叫他人清理,按每块3分扣除。本条除特大自然灾害因素除外,并且总额平衡作一定的奖励和赔偿。

七、承揽范围:

从供土箱起到红砖装上车为止。具体:打煤渣加煤渣、供土箱供土人,机房所有人员,晒坯、放风、拉水坯,场地管理与清理,掀盖泥坯,进窑、装窑、出窑、封门、打灰,场地道路水沟,清理砖场窑棚上龙康、烧火、包括切坯所用的油,钢丝、油布、草帘、吊带,电瓶车充电费、装车及劳动保护用品和返坯,电瓶车修理费。

八、奖罚标准:全年生产20孔2400万奖不罚,如每超100万奖励4000元。

九、装车人员的配置与装车费计算标准。

1、专职装车人员不得少于12人,如少于12人而装车不及时又装不上造成开好票的车而退票的,按第5条执行。

2、车辆多时两车必须安排好人员加班装车,必要时停机装车。

3、砖坯进库20孔坯每万110元,远地段打高方另加每万30元(20层高)。

十、其它有关事项和各项管理要求与任务。

1、质量管理以工作要求。

(1)半成品质量管理:严格做好盖草帘、放风的管理,不符合标准的坯不进入坯场,发现真空不达标立即停机检查直到正常后开机,严格服从甲方的管理和安排。

(2)成品砖的管理,进窑、出窑特出一个轻字,装窑要听从生产厂长和车间负责人的指导,根据不同的产品,不同的内燃高低,通知装窑的密度,火眼对准,装窑到顶,严格做到边上到边,边窑中稀上紧的原则。成品红砖质量不合格影响销售价格,乙方必须承担一定的经济责任,在次月的发放工资中扣除。

(3)出窑要做到轻字原则,打墩要准齐,听从负责人的安排,断砖、黑头砖、老虎砖、断砖一律不得打入墩子内,严禁缺数,打墩时必须从头打长条,不得半中央起头打墩,以上情况一旦出现从重处罚。

4)砖场各品种每个砖墩的块数:20孔砖125块,13孔100块10块打底,14孔砖、8.5多孔、7.5多孔多为200块,不得降低砖墩高度。

2、一切劳动保护用品由乙方自负包括改变劳动工具,设备改造,铁锹由甲方负责,改变劳动用具的由乙方自负。乙方无故损坏甲方的设备工具的,由乙方照价赔偿。

3、如开机时间在晚上甲方不负责夜餐费。

4、民工房管理(1)甲方每月补贴乙方电2400度,多余部分由乙方自负,计价0.525元/度;(2)民工房前后地面沟道清理、锅炉工送茶水,烧开水、洗澡水、清理冲洗厕所都在承揽范围。乙方自行解决茶叶。

5、甲方一律不承担装车人员的夜班费和加高费、高温费同时一切车辆做到谁到谁装,不得向车主要小费,如有发现每次罚款50元,而装车不及时而造成车主退票的每次罚100元。

6、在厂内不准烧电炉,电水壶,煤炉及电器设备,不准在宿舍内乱拉电线,不准偷拿厂内厂外财物和当地农民的农作物,如有发现每次每人罚款500元,不准损坏甲方的一切财物,如有发现按损坏物品的二倍罚款,不准打架,赌博,破坏社会治安等。每个职工必须严格执行厂规厂纪和严格执行各项操作规程。乙方老乡来过夜,必须到厂部登记手续,如发现老乡来厂过夜,不到厂部登记,厂方有权通知派出所连夜带走。

7、外来职工进入甲方必须办理身份证登记手续,如公安机关要求办理户口暂住证时必须严格执行,费用自负,同时做好计划生育工作。不准在厂内养鸡、养鸭,如有工人养鸡、养鸭罚款200元。

8、如合同到期,乙方必须按甲方要求,完成好来年春节前的各项工作任务。此段时间的工作任务以合同期相等,方可结清所有承包风险金和培训金。

9、所有职工必须办理伤保,费用个人与甲乙双方各50%如因没有身份证而不办理保险的,由乙方负责。

10、废坯一定要拉到指定的堆放点存放,不得到处乱倒,否则按每块泥坯0.1元扣除,乙方窑灰及废砖一律拉到煤渣场。

十一、权力与义务。

1、乙方必须严格执行和服从甲方厂纪厂规和操作规程。

2、乙方有权向甲方提出合理化意见和建议。

3、乙方在承包范围内未完成的工作,由甲方指出后在规定期限内未完成的工作,甲方有权派人完成,所发生的费用,由乙方全部承担。

4、乙方如有违反上述条款影响甲方造成生产质量和经济损失时,甲方有权作出处理,赔偿损失,甚至扣押所有承包风险金和月度发生培训费作赔偿。

5、甲乙双方必须严格履行合同,认真执行,无论哪一方违约,使对方造成经济损失的于同等进行赔偿对方。

6、如遇到不可抗力等非人为造成的无法履行合同,双方不得追加赔偿。

7、总公司对本厂代理负责人一旦调整,与乙方无关。未尽事宜,再行商议作补充起到同等效力。

8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字(盖章)承包风险金到位全面生效。

9、签订地点:句容市白兔镇。

甲方:乙方:

20xx年十一月九日。

甲方:

乙方:

为确保“遂宁置信逸都仁湖花园会所”的顺利进行,保障安全生产、文明施工,根据甲、乙双方所签订的劳务承揽合同将有关规定细化如下:

一、为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据劳动字(1998)87号《通知》、省府(1989)41号文件《关于推行企业承包经营责任制加强安全管理工作的工程的规定》、市府(1989)68号《贯彻四川省人民政府关于推行企业承包经营责任制中加强安全管理工作的规定》、建筑施工安全检查标准jgj59-99,落实建筑工程承包单位的安全生产、文明施工责任,指定本。

责任书。

二、安全生产、文明施工工作应当依靠技术进步和科学管理,指定安全第一,预防为主的方针和管生产必须管安全的原则,在企业负责,国家监察、行业管理、群众监督的体制下,实行建筑工程总承包单位具体负责管理制度。

三、乙方应以安全生产、文明施工作为头等大事,与生产工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全生产、文明施工工作。

四、乙方应加强安全管理,认真执行《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查评分标准》等法规,实现无死亡、无重伤事故;工伤事故频率不超过千分之15,达到文明施工、景观化现场的目标。

五、乙方应按要求并结合现场人员分工情况,制定安全生产、文明施工责任制度,供甲方备查。

六、乙方施工人员进场时,应负责对新入场人员进行入场安全教育。

2

页,当前第。

1

1

2

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇三

答辩人:

地址:

法定代表人:

被答辩人:

地址:

法定代表人:

_____年_____月_____日,答辩人因收到__________人民法院转来——关于“__________与原告__________因雇员受害赔偿纠纷”一案,现依法提出如下答辩意见:答辩事项:答辩人请求人民法院依法驳回__________不合理且不合法的诉讼请求。

事实和理由:

一、答辩人与原告、被告均不存在雇佣关系。

1、答辩人与原告______不存在雇佣关系。原告受雇于被告______而非答辩人,且其报酬由被告何剑支付,足见原告事实上系受雇于被告______,其与答辩人不存在雇佣关系。

2、答辩人与被告______系承揽合同关系,而非雇佣关系。《民法典》第二百五十一条规定,“承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作,交付工作成果,定做人给付报酬的合同。

”本案中,答辩人将搬运工地提升架的任务交由被告______承揽,并一次性支付其承揽报酬;且被告何剑为完成承揽任务,还雇请了原告为其提供劳务。由此可知答辩人与被告间为承揽合同关系。

二、原告以答辩人系“发包人”应对其损失承担连带赔偿责任无事实和法律依据。

1、答辩人认为,作为搬运工地提升架的承揽人并不需要有相关资质,故原告依照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定向答辩人主张赔偿无事实依据。

2、此外,《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条中所述“发包人”应限于仅指《民法典》中建设工程合同关系或与建设工程合同类似的合同关系中的“发包人”。

因建设工程事务中,若施工承包方无相关资质则劳动者遭受意外伤害的风险将剧增,故司法解释以保护劳动者权益为考量而有此规定。但若对“发包人”的定义进行任意扩张解释,将大多数普通、简单的承揽合同关系中的“定做人”都归类为“发包人”,则会不当的对“定做人”苛以重责,不符合社会经济生活实践,亦有违民法公平之原则。故答辩人认为本案不应适用《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款的相关规定。

三、除上述观点外,答辩人对于本案保留以下答辩意见:

1、对于本案损害结果的发生,答辩人即使存在过错,亦属轻微过失,不应承担连带赔偿责任,且应由作为雇主的被告______及直接侵权人被告许美丽对原告的损失承担主要的赔偿责任。

2、关于赔偿数额,答辩人认为:

1、误工费计算不符合客观事实,误工时间为______天,以农林牧渔业职工平均工资______元/年计算为计算标准,误工费应为______元。

2、护理费用不符合客观事实,护理期限为______天,以农林牧渔业职工平均工资______元/年为计算标准,护理费应为______元。

3、原告主张交通费的损失,但其提供的部份证据的真实性、与治疗之间的关联性均存在疑问,故答辩人对此不予认可。

4、住院伙食补助费应为______元/天,计算______天共______元。

5、营养费数额偏高,应为______元。

6、残疾赔偿金数额过高,原告为农村居民,故以农村居民人均纯收入______元/年为计算标准,伤残九级十级,残疾赔偿金应为______元。

7、精神损失抚慰金数额过高,可由法院依法裁决。

综上,原告向答辩人主张损害赔偿无事实和法律依据依法应驳回其对答辩人的诉求。即使答辩人对损害的发生存在过错,亦属轻微过失;且主张的部分赔偿项目及金额欠缺理据,故恳请贵院酌情考量本人的答辩意见并依法作出裁判。

此致

__________人民法院。

答辩人:_______________。

______年_____月_____日。

附:答辩书副本_____份;。

证据材料______份。

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇四

劳动关系由《中华人民共和国劳动法》规范和调整,而且建立劳动关系必须签订书面劳动合同,劳务关系由《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》进行规范和调整,建立和存在劳务关系的当事人之间是否签订书面劳务合同,由当事人双方协商确定。

劳动关系中的一方应是符合法定条件的用人单位,另一方只能是自然人,而且必须是符合劳动年龄条件,且具有与履行劳动合同义务相适应的能力的自然人;劳务关系的主体类型较多,如可以是两个用人单位,也可以是两个自然人。法律法规对劳务关系主体的要求,不如对劳动关系主体要求的那么严格。

处于劳动关系中的用人单位与当事人之间存在着隶属关系是劳动关系的主要特征。隶属关系的含义是指劳动者成为用人单位中的一员,即当事人成为该用人单位的职工或员工(以下统称职工)。因为用人单位的职工与用人单位之间存在劳动关系这是不争的事实。而劳务关系中,不存在一方当事人是另一方当事人的职工这种隶属关系。如某一居民使用一名按小时计酬的家政服务员,家政服务员不可能是该户居民家的职工,与该居民也不可能存在劳动关系。

四、当事人之间在承担义务方面的区别。

五、用人单位对当事人在管理方面的区别。

用人单位具有对劳动者违章违纪进行处理的管理权。如对职工严重违反用人单位劳动纪律和规章制度、严重失职、营私舞弊等行为进行处理,有权依据其依法制定的规章制度解除当事人的劳动合同,或者对当事人给予警告、记过、记过失单、降职等处分;劳务关系中的一方对另一方的处理虽然也有不再使用的权利,或者要求当事人承担一定的经济责任,但不含当事人一方取消当事人另一方本单位职工“身份”这一形式,即不包括对其解除劳动合同或给予其他纪律处分形式。

在支付报酬方面的区别。劳动关系中的用人单位对劳动者具有行使工资、奖金等方面的分配权利。分配关系通常包括表现为劳动报酬范畴的工资和奖金,以及由此派生的社会保险关系等。用人单位向劳动者支付的工资应遵循按劳分配、同工同酬的原则,必须遵守当地有关最低工资标准的规定;而在劳务关系中的一方当事人向另一方支付的报酬由完全由双方协商确定,当事人得到的是根据权利义务平等、公平等原则事先约定的报酬。

当劳动关系与劳务关系交叉时的处理:

根据劳动部发布的《关于贯彻执行中华人民共和国劳动法若干问题的意见》指出:派出到合资、参股单位的职工如果与原单位仍保持者劳动关系,应当与原单位签订劳动合同,原单位可就劳动合同的有关内容在与合资、参股单位订立劳务合同时,明确职工的工资、保险、福利、休假等有关待遇。

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇五

劳动合同是一种特殊的合同。它的订立、变更、解除和终止对劳动合同当事人的利益影响重大。劳动承揽合同怎么写呢 以下是小编整理的劳动承揽合同,欢迎参考阅读。

一、承揽期:自签订合同之日起至次年春节前场地泥坯烧完停火为止。

二、生产任务及目标:以折20孔砖为标准,全年产量2400万块。

三、承揽金的计算:按二十孔为标准包括装车718元/1万,品种砖的折算标准9.5砖0.66,十三孔砖1.33,17孔、14孔按按0.8。

四、承揽风险金、留厂金和工人工资发放:

一、承揽风险金:乙方自愿一次性缴纳承包项目风险金陆万元整,年底完成好各生产任务后返还,不计利息,交清上述款项签订合同生效。合同订后必须在20__年1月底前工人进场制坯车间大窑车间开工的准备工作,正月初八前报到厂里上班。

二、留厂金的管理:全厂职工自20__年3月起每个工人向甲方缴纳每月工资额的20%,从10月起不再缴纳,如中途离厂一律不予返还,本岗位人员在3日之内及时补上的甲方扣除每天每人100元余多部分由乙方所得。

三、工资发放:本月所发生的一切劳动工资在下月的10日前计算造册,20日前后发付。

四、借款:按合同风险金总额不超过50%,甲方以8月份起一律不再借生活费和其它借款。

五、工伤事故管理:200元以下乙方自负,201元以上甲方负责60%,乙方负责40%。

六、严肃坯场管理界限:为了提高产量提高质量,降低成本,必须加强坯场管理(1)掀盖油布要及时,确保大窑车间有干坯进窑,如通知掀盖油布不掀不盖的每条龙子每次扣罚10元,如不盖而被雨淋和倒塌坯场的按每块扣5分,同时由本人把废坯拉到废坯场地,如本人不拉的由承包者叫他人清理,按每块3分扣除。本条除特大自然灾害因素除外,并且总额平衡作一定的奖励和赔偿。

七、承揽范围:

从供土箱起到红砖装上车为止。具体:打煤渣加煤渣、供土箱供土人,机房所有人员,晒坯、放风、拉水坯,场地管理与清理,掀盖泥坯,进窑、装窑、出窑、封门、打灰,场地道路水沟,清理砖场窑棚上龙康、烧火、包括切坯所用的油,钢丝、油布、草帘、吊带,电瓶车充电费、装车及劳动保护用品和返坯,电瓶车修理费。

八、奖罚标准:全年生产20孔2400万奖不罚,如每超100万奖励4000元。

九、装车人员的配置与装车费计算标准。

1、专职装车人员不得少于12人,如少于12人而装车不及时又装不上造成开好票的车而退票的,按第5条执行。

2、车辆多时两车必须安排好人员加班装车,必要时停机装车。

3、砖坯进库20孔坯每万110元,远地段打高方另加每万30元(20层高)。

十、其它有关事项和各项管理要求与任务。

1、质量管理以工作要求。

(1)半成品质量管理:严格做好盖草帘、放风的管理,不符合标准的坯不进入坯场,发现真空不达标立即停机检查直到正常后开机,严格服从甲方的管理和安排。

(2)成品砖的管理,进窑、出窑特出一个轻字,装窑要听从生产厂长和车间负责人的指导,根据不同的产品,不同的内燃高低,通知装窑的密度,火眼对准,装窑到顶,严格做到边上到边,边窑中稀上紧的原则。成品红砖质量不合格影响销售价格,乙方必须承担一定的经济责任,在次月的发放工资中扣除。

(3)出窑要做到轻字原则,打墩要准齐,听从负责人的安排,断砖、黑头砖、老虎砖、断砖一律不得打入墩子内,严禁缺数,打墩时必须从头打长条,不得半中央起头打墩,以上情况一旦出现从重处罚。

4)砖场各品种每个砖墩的块数:20孔砖125块,13孔100块10块打底,14孔砖、8.5多孔、7.5多孔多为200块,不得降低砖墩高度。

2、一切劳动保护用品由乙方自负包括改变劳动工具,设备改造,铁锹由甲方负责,改变劳动用具的由乙方自负。乙方无故损坏甲方的设备工具的,由乙方照价赔偿。

3、如开机时间在晚上甲方不负责夜餐费。

4、民工房管理(1)甲方每月补贴乙方电2400度,多余部分由乙方自负,计价0.525元/度;(2)民工房前后地面沟道清理、锅炉工送茶水,烧开水、洗澡水、清理冲洗厕所都在承揽范围。乙方自行解决茶叶。

5、甲方一律不承担装车人员的夜班费和加高费、高温费同时一切车辆做到谁到谁装,不得向车主要小费,如有发现每次罚款50元,而装车不及时而造成车主退票的每次罚100元。

6、在厂内不准烧电炉,电水壶,煤炉及电器设备,不准在宿舍内乱拉电线,不准偷拿厂内厂外财物和当地农民的农作物,如有发现每次每人罚款500元,不准损坏甲方的一切财物,如有发现按损坏物品的二倍罚款,不准打架,赌博,破坏社会治安等。每个职工必须严格执行厂规厂纪和严格执行各项操作规程。乙方老乡来过夜,必须到厂部登记手续,如发现老乡来厂过夜,不到厂部登记,厂方有权通知派出所连夜带走。

7、外来职工进入甲方必须办理身份证登记手续,如公安机关要求办理户口暂住证时必须严格执行,费用自负,同时做好计划生育工作。不准在厂内养鸡、养鸭,如有工人养鸡、养鸭罚款200元。

8、如合同到期,乙方必须按甲方要求,完成好来年春节前的各项工作任务。此段时间的工作任务以合同期相等,方可结清所有承包风险金和培训金。

9、所有职工必须办理伤保,费用个人与甲乙双方各50%如因没有身份证而不办理保险的,由乙方负责。

10、废坯一定要拉到指定的堆放点存放,不得到处乱倒,否则按每块泥坯0.1元扣除,乙方窑灰及废砖一律拉到煤渣场。

十一、权力与义务。

1、乙方必须严格执行和服从甲方厂纪厂规和操作规程。

2、乙方有权向甲方提出合理化意见和建议。

3、乙方在承包范围内未完成的工作,由甲方指出后在规定期限内未完成的工作,甲方有权派人完成,所发生的费用,由乙方全部承担。

4、乙方如有违反上述条款影响甲方造成生产质量和经济损失时,甲方有权作出处理,赔偿损失,甚至扣押所有承包风险金和月度发生培训费作赔偿。

5、甲乙双方必须严格履行合同,认真执行,无论哪一方违约,使对方造成经济损失的于同等进行赔偿对方。

6、如遇到不可抗力等非人为造成的无法履行合同,双方不得追加赔偿。

7、总公司对本厂代理负责人一旦调整,与乙方无关。未尽事宜,再行商议作补充起到同等效力。

8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字(盖章)承包风险金到位全面生效。

9、签订地点:句容市白兔镇。

甲方:乙方:

二0xx年x月x日。

甲方:

乙方:

为确保遂宁置信逸都仁湖花园会所的顺利进行,保障安全生产、文明施工,根据甲、乙双方所签订的劳务承揽合同将有关规定细化如下:

一、为认真贯彻安全第一,预防为主的方针,根据劳动字(1998)87号《通知》、省府(1989)41号文件《关于推行企业承包经营责任制加强安全管理工作的工程的规定》、市府(1989)68号《贯彻四川省人民政府关于推行企业承包经营责任制中加强安全管理工作的规定》、建筑施工安全检查标准jgj59-99,落实建筑工程承包单位的安全生产、文明施工责任,指定本责任书。

二、安全生产、文明施工工作应当依靠技术进步和科学管理,指定安全第一,预防为主的方针和管生产必须管安全的原则,在企业负责,国家监察、行业管理、群众监督的体制下,实行建筑工程总承包单位具体负责管理制度。

三、乙方应以安全生产、文明施工作为头等大事,与生产工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全生产、文明施工工作。

四、乙方应加强安全管理,认真执行《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查评分标准》等法规,实现无死亡、无重伤事故;工伤事故频率不超过千分之15,达到文明施工、景观化现场的目标。

五、乙方应按要求并结合现场人员分工情况,制定安全生产、文明施工责任制度,供甲方备查。

六、乙方施工人员进场时,应负责对新入场人员进行入场安全教育。

七、乙方应组织定期或不定期安全检查;同时要接受甲方的监督检查和对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律者的查处。

八、乙方的特种作业人员必须持有效的《特种作业安全技术操作证》方可作业,严禁使用未满十六周岁的童工,不得安排患有禁忌症的人员从事有关作业。

九、乙方承担的工程项目,必须按分部、分项工程,制定有针对性的安全技术措施及进行安全技术交底,并送甲方备案。

十、在发生事故时,乙方要按规定保护现场,抢救伤员,立即报告甲方,并按四不放过原则严肃处理,结案后,应将事故批复抄送甲方存查。

十一、本责任书为遂宁置信逸都仁湖花园会所的强制性条款,与合同同时生效。

十二、乙方所属人员不应有下列行为之一,否则,乙方负责人应按相应规定执行:

1、偷盗、赌博、嫖娼、卖淫、打架斗殴、酗酒闹事、无理取闹;。

2、出售违禁物品、非法携带枪支、管制刀具;。

3、违章作业、损坏公共设施;。

4、违反甲方《内部治安、消防管理规定》。

甲方:四川省双力*饰有限公司乙方:崔*建代表:代表:

签订时间:20__年1月10日。

发包人(甲方):___________________________。

承包人(乙方):___________________________。

工程名称:___________________________。

施工地址:___________________________。

根据《民法典》、《建设工程质量管理条例》及其他相关的法律法规,遵循自愿和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就_______________________________住宅工程分承包合作事项协商一致,同意签订本合同,双方共同遵守履行。

工程概况、承包内容及方式。

一、工程概况。

1、工程名称:________________________________。

2、结构类型:________________________________。

3、建筑面积:________________________________。

二、承包内容及方式。

1、承包工作内容及范围:基础砼(包括放线,钢筋安装,钉板、打混凝土到成品);主体工程:框架造型和斜板、砌砖墙,甲方提供三通一平。

2、承包方式:包工,施工机具由乙方提供。

三、工期。

2、增加或不可抗力因素造成的工期延误,甲方给予乙方工期顺延,乙方要会同项目经理办理延误手续,因乙方原因照成的工期延误,甲方不予工期延误。

四、合同价款。

1、本合同单价为固定价格,任何一方不得擅自改变,在杜绝一定的风险范围合同价款不再调整,按建筑板面积计算,其中基础工程砼___________元/立方米,主体工程以板面平方__________元计标,斜板以板面平方计标含砌砖。

2、所有造形用到铁模费用由甲方自付,

3、无包安装石窗、门,外架,碰焊。

五、安全文明施工。

1、安全施工,乙方在施工期间不得发生任何安全事故,甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府部门颁布的有关安全生产的事故,特别是人身伤亡事故,全部由乙方负责。

2、乙方必须给所有现场施工人员购买保险。、

六、工程质量标准、验收。

1、本分包工程质量标准合格,乙方必须达到设计图纸要求和约定标准,进行施工。

2、乙方必须按照国家的质量标准按期完成全部施工项目。

3、乙方未达到质量要求、未按图纸设计要求,甲方有权加以处罚,情节严重的不予结算工程款或移交相关部门解决。

七、付款方式。

甲方应按进度支付每板的进度款_________,__________工程款必须在验收后付清。

八、本合同的未尽事宜,由双方协商解决。

九、本合同壹式贰份,双方各执壹份。

日期:____年____月____日日期:____年____月____日

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇六

从起,李某开始在a单位从事木工零星修理工作,双方未签订任何合同或协议。李某每操作一项维修工作,均需填写《维修清单》,写明科室、请修日期、修理内容、实耗材料、实时工时、操作人、完成日期等内容,完成后由a单位签名确认。a单位每月制作《工程队劳务费一览表》,劳务费按照李某每月所做工作量按月结算。李某除每月劳务费之外有时有点工工资,均以现金形式按月发放。李某持有a单位的胸卡、就餐卡。

6月之前,a单位为李某缴纳社会保险。206月之后,李某工作内容、工作形式和工资结算方式无变化。5月,a单位口头通知李某,由于相关业务需要对外承包给其他公司,无法继续聘用李某,解除了与李某的用工关系。3月,李某向劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁申请,请求用人单位支付解除劳动关系经济补偿金和补缴2008年6月以后的社会保险。

此案后又经过一市法院、二市法院市理。仲裁期间,a单位主张其与李某之间为非全日制劳动关系,为仲裁所否定;法院市理期间,a单位主张其为松散型的零星小额工程承包关系,得到一市判决支持,但二市时,法院改判,认定a单位与李某之间存在劳动关系。

此案中的劳动关系认定问题,是劳动争议案件的常见问题。处理劳动争议案件,首要的问题是要判断:争议的主体双方之间是民法上的民事雇佣关系,还是劳动法上的劳动关系,因为两类争议的解决途径和适用法律有很大区别。然而,由于劳动关系的雇佣系从民事关系的雇佣演变而来,两者具有天然的联系,自然难以区分,又由于我国立法对劳动关系的本质未做明确的规定,所以加大了认定劳动关系时的难度。此案中一、二市法院的不同结论,正说明了这点。本文拟从历史发展的视角出发,深入分析劳动关系和劳务关系的区别,并结合本案情况进行具体分析,以期为类似案件提供分析的理论视角。

二、从民事雇佣向劳动关系雇佣的转变。

在人类有文字记载的历史中,雇佣劳动早已存在了数千年。按照马克思主义的私有制起源和阶级分化学说,在人类征服自然的能力获得足够的增长后,氏族公有制的基础被动摇,私有财产开始出现,“随着财产不均现象的产生,亦即早在野蛮时代高级阶段,与奴隶劳动并存就零散地出现了雇佣劳动。”贫富逐渐悬殊,有的自由人失去了全部的生产资料,只有受雇于他人,出卖自己的劳动力,才能得以生存。这种分化产生了雇主和雇工,于是出现了受雇佣的阶层。

另一方面,对雇用影响较大的是分工的出现。业当・斯密在《国富论》中提出:“分极大地提高了久类的生产力。”分产生了各行各业,促进了商品的交换,商业交易因此而发达。分工使各种手艺得以发展,使一个久要利用他人的劳动成果,接受他人的劳务服务。因此,传统的社会里有很多的匠人,木匠、铁匠、缝纫匠、泥瓦匠……。传统社会中,匠人在人口中占有很大的比例。举个常见的例子,假如社会中每人每年做一件衣服,每个裁缝一天只能做一件衣服,那么,每300多久就需要一个裁缝。

总之,在传统的社会中,无论是农业、畜牧业以及社会各行各业,均有劳动雇佣的现象。雇佣劳动历史悠久,是最常见的劳动形式。

在谈论传统的社会时,笔者这里还要谈一下传统社会的特殊劳动形式―以家庭为单位的劳动。无论是以耕种为生的农业文明,还是逐草而居的游牧文明,均是以家庭作为生产单位劳动的,很多匠人的手艺也是家传的。家庭既是劳动单位,也是协同保障单位,是风险互担的单位。一个久的生老病死,从婴幼儿抚育,到老年人的照顾,均是由家庭群体互助完成的。从法律对劳动雇佣的调整来看,传统的雇佣一直是由民法调整的。在我国这样一个有着“重刑轻民”的法制传统的社会里,传统的雇佣主要是由民间习惯调整。在工业化时代,上述的农业社会和游牧社会的雇佣模式发生了以下几点变化:

第一,传统的以家庭为单位的劳动模式解体了。由于新动力的发明,如蒸汽机和电的发明,极大地促进了久类的生产力,导致了工业文明的迅速进步。工业化的雇佣劳动改变了传统的以家庭为单位的劳动模式,改变为以工厂为劳动单位的模式,在工厂劳动中,劳动者要进入雇主的单位,与陌生人起协作劳动。这种工业化的劳动模式导致了以家庭为单位的劳动模式的解体。

第二,传统的以家庭为保障单位的模式解体了。工业化时代,劳动是迁徙式的,因为工厂是在城里,特别是海边的城市工厂更多,雇主选择设立工厂地址是考虑到方便贸易的需要。劳动者为了获得工作,必须迁徙,远离家乡,脱离家庭。这样的变化之,原来的以家庭为单位的“生老病死”保障体制,已经不能满足新的工业化社会的需求,必须以新的社会保障来代替。

第三,雇佣劳动成了社会的主流。在工业化的社会里,―主要的阶层是雇主和受雇者,受雇劳动者是最大的群体。这种变化是两个原因造成的:一是上述的以家庭为单位的劳动解体,被迫化为个体劳动者进入雇主的单位工作;二是个体工匠因工业化的压迫而逐渐消失,被迫沦为生产线上的工人。仍以裁缝业为例,在现代化的社会里,工厂的高效率,成衣的巨大价格优势,导致个体裁缝消失。即使像我国这样一个处在工业化中期的社会里,与30年前相比,裁缝也至少已经消失了90%。

另外需要特别说明的是,在传统的社会里,大部分久都有自己的一些生产资料,用自己生产资料从事独立的劳动而谋生,在农业社会和游牧社会中均如此。少量的无生产资料的人,即使是受雇亦很少脱离家庭。然而,在工业化时代,受雇的人已经成了社会的主体,美国有人曾经描述说:“我们成了一个受雇佣人的国家,大多数人要依赖工资生活,生活资料是掌握在他人手中的”。

以上这些改变,是由于生产方式的变化所带来的。然而,面对如此巨大的对数千年劳动模式改变的挑战,法律的应对是滞后的。在18英国《学徒健康与道德法》制定前,这种新的工厂化下的雇佣劳动仍被看作是和传统社会一样的雇佣劳动。法律上将雇主和雇工视为平等的,由此给劳动者带来了巨大的灾难。

1802年《英国学徒健康与道德法》之后,各国对工业化下的劳动雇用开始重新定位,逐渐将之视为‘劳动关系下的雇用”从而将其与传统社会“民事劳务关系的雇用”相区别。对‘劳动关系下的雇用”的主体之间的关系,称之为“劳动关系”;对‘民事劳务关系的雇用”,称之为“劳务关系”。在法律上,将“劳动关系”的主体双方的关――雇主和雇员的关系,视为不平等的关系,采取劳动基准法和集体劳动关系法两种调整手段来调整劳动关系。在劳动法经过200多年的发展后,全世界的劳动法学界对劳动关系的本质特点有着统一的认识,下面简要分析一下劳动关系的特点。

第一,从属性。劳动关系是从属性的,劳务关系是平等性的。从属性的含义是指,劳动者进入雇主单位工作以后,成为雇主所雇用的众多雇员的一份子。为了方便雇主组织好雇员群体进行集体协作的劳动,劳动者必须服从于雇主的命令,听从于雇主的指评。只有如此,现代化的大生产才能顺利进行。

英美对这种从属性的关系是否存在,是按照其确立的”controllingtest“(控制标准)来判断的,如果劳动者的劳动过程受到雇主的控制和指评,就是劳动关系;反之,则是民事劳务关系。大陆法系将从属性更上升到理论的高度,进一步分为经济的从属性和人格的从属性。经济的从属性是指,劳动者失去生产资料,不能独立谋生,需要依附于雇主才能生存,经济上依赖雇主提供的工作。人格的从属性是指,上述的雇员要听雇主的命令,服从雇主的指评抨,需要与他人协同劳动。

为了更加清楚地解释“从属性”这一概念,这里举例加以说明。还以裁缝为例,在传统的社会里,制作一套衣服的整个过程,从量体裁衣到缝制完成,一般是由缝纫师傅全部完成,偶尔可能会有徒弟的协助。但在现代化的工厂中,做一件衣服可能要经过十儿道或少叶道工序,每个缝纫工仅做其中的一道工序。衣服的各个部件,被分解为“零件”,由不同的标准化工序完成。为了保障各个工序之间的顺利接续,需要统一开工,统一收工,因此需要对劳动者的行为进行纪律控制。

另外,工业化的、高效率的生产线,已经逼得传统的匠人失去了工作。看看我们身上穿的全部是工业化生产的衣服,看看所剩无几的裁缝,就能够明白传统匠人消失,社会环境变化的道理。在现代化的世界里,能够独立生存,在世上独立谋生的人越来越少了。在社会化大生产下,只有进入雇主的单位,靠出卖劳动力才能维持生存,此即所谓的经济的从属性。第二,其他辅助标准。除了“从属性”这一本质标准外,司法实践中,还常考虑一些其他因素,作为辅助的标准。这些常见的辅助标准有:

(1)工作的继续性。所谓的继续性是指,劳动者对雇主的依附关系不是短暂的,而是长期的,劳动者是口复一口、年复一年地为雇主工作。比较而言,民事的劳务关系往往是短暂的。例如,去订做一件衣服,是客户和裁缝的一次性交易。而工厂中的缝纫工和雇主之间的关系是长期的,不是一次性的。

(2)工作的有偿性。劳动关系的实质是,劳动者以劳动力换取收入,以维持自己及其家庭的`生存和发展,因而工作必须是有偿的。这个特点使得劳动关系下的劳动与志愿者的劳动相区别。

(3)工具的使用。一般来说,在劳动关系中,劳动者不再用自己的工具进行劳动,要进入用人单位使用雇主的生产资料,此一特点使得劳动关系的劳动与加工承揽相区别。实质上,辅助标准是“从属性”标准的延伸,在司法实践中,延伸考察的事项可能会超过以上三个方面,例如,英国在普通法的司法实践中,甚至总结出了多达20项的辅助标准。

总之,对劳动关系的判断,考察的核心是:劳动者是独立的还是从属的?因为劳动关系的确立是劳动者失去传统的独立劳作的过程而导致的,如果在雇主与雇员之间的关系中,劳动者相当独立,可以在工作过程中自作主张,不必听从雇主的指抨和命令,不需要遵守雇主单位的劳动纪律,则双方之间是劳务关系;反之,则是劳动关系。但是,需要特别注意的是,这种是否独立的标准,应综合各种因素来定,而不是孤立地以此判断。实践中,我国的一些用人单位,让劳动者在家庭加工某一道工序,例如,制衣厂让劳动者将缝扣子的工作带回家去做,在这种情况下,不能认为劳动者与工厂之间是民事雇用关系。因为缝扣子的工作只是整个工厂制衣过程中的一个环节,一道工序,缝纫者也已经失去了传统工匠的独立性,因此,即使是在家工作,貌似没有雇主对劳动过程的干预,仍为劳动关系。

(1)李某的工作是否有从属性。

李某从事的是建筑和房屋的修补工作,俗称“泥瓦匠”,这是个传统的行业。为了分清李某的身份性质,这里先分析一下传统的泥瓦匠是如何工作的。泥瓦匠是手艺人,干的是技术活,是靠自己手艺为他人(可以称为“雇主几”或“客户”)提供劳务服务,赚钱养家的工匠。

(2)泥瓦匠作为工匠是为不同的雇主:(客户)服务的,其身份和工作过程均具有独立性,其劳动过程不受干涉,不需要遵守雇主几制定的纪律。

(3)泥瓦匠和雇主几之间的交易行为一般是一次性的,不存在长期的依附关系,一般来说,活干完了,交易也就结束了。(钓泥瓦匠和雇主之间,一般来说是每次交易都单独议价,活干完验收合格受给工钱,不是按月领取工资。

再看看本案中李某的情况:

(1)李某进了a单位工作后,是到a单位上班,自此不再服务于不同的客户,而是依附于a单位谋生,已经失去了作为手艺人的独立性,此为其身份上的从属性。

(2)李某在a单位的收入由两块构成,一是有点底薪(点工工资),二是每月按工作量计算的工钱,最为关键的是,李某依赖其在a单位的收入为生,此为其经济上的从属性。

(3)李某拥有员工才有的胸卡、就餐卡,显然,a单位也是将其作为员工对待。这些足以说明,李某享有单位员工的身份,此为其组织上的从属性。

综上,李某在a单位的工作中没有独立性,他是a单位众多雇员中的一份子,是在单位的指抨命令下从事有偿劳动,故其劳动性质是劳动法上的劳动关系的性质。

(二)关于a单位观点的评析。

本案中,a单位先主张双方为非全口制劳动关系,后主张双方为松散型劳务关系。这里对a单位的观点作进一步的分析。

在劳动争议仲裁阶段,a单位主张存在非全口制劳动关系,应提出以下证明:

(1)证明李某每天工作时间一般不超过吐小时,每周不超过24小时,对于非全口制劳动关系,这是最为关键的证据。

(2)证明李某的工资标准,最主要是说明,李某的工资是如何计算出来的,是如何与其非全口制工作时间挂钩的。

(3)证明单位是按照劳动合同法的要求,每半个月发一次工资。然而,a单位未能提出这些关键证据。

在法院市理阶段,在一市和二市的过程中,a单位主张2008年之前双方为松散型劳务关系,之后为松散型的零星小额工程承包关系。对此主张的判断,一市和二市法院得出了不同的结论。本文认为,二市法院的结论是正确的。理由如下:

(1)2008年之间,a单位为李某办理了社会保险,因在我国只有存在劳动关系才能购买社会保险,故此,首先应推定a单位与李某在2008年以前存在劳动关系。

(2)a单位给李某发了门卡和饭卡,享受员工待遇,这显然是将其作为内部人员看待的,而不是将李某按照松散劳务关系看待的,a单位的说法与其做法互相矛盾,应当按其实际做法来定性。

(3)李某从2002年起即在被申请人单位工作,长达10多年的时间,双方已经不是松散的劳务关系了,而是成了紧密的劳动关系。

本案中,a单位在法院市理阶段的主张,非常有代表性,也有非常深的道理,其任何一个主张成立,则其与李某之间即不存在劳动关系。所以,这里进一步说一下,要构成松散型的劳务关系和松散型的零星小额工程承包关系应当具备怎样的条件。

如果a单位和李某构成松散型的劳务关系,则双方的关系应当是这样的:

(1)李某是独立的工匠身份,其可以为任何雇主劳动,为了维持生存,其必须有诸多的雇主,a单位是其众多客户的一员。

(2)李某不是固定为a单位工作,也不按月领工资,而是一单一算,按事议价,事毕结账。

(3)因李某为众多客户劳动,故a单位不给李某工具,其工具是自备的,其劳动风险也是自担的。但实际的证据反映的却不是这样,李某已经纳入a单位的组织体,成了a单位的一员,所以李某与a单位不是劳务关系。

那么,李某与a单位之间为何不构成松散型的零星小额工程承包关系呢?对此问题必须加以回答,因为实践中存在着这样的认识误区:单位将工作发包后,即逃脱了劳动关系的束缚,可以轻松地将劳动关系转为劳务关系。许多单位在想这个办法,并坚信这样做是正确的。例如,饭店和酒店的老板将后厨的工作包给一个厨师,由其再雇用几个帮手,老板认为,其与该厨师及其雇员不存在劳动关系。某单位将整个食堂承包给内部职工,由该职工再去雇用食堂工人,该单位也认为,自己与该职工雇用的人不存在劳动关系。然而,这样的想法在法律上均是错误的。

我们首先可以反向推理一下,按照以上对承包的理解的后果:如果将这种承包视为民事劳务关系,则工厂中和工地上将不再有具有劳动关系的工人了,都会成为业务的承包者。因为工厂可以将车间承包给车间主任,让其去招工;工程承包者可以将工程发包给包工头,由包工头去组织施工。如果这样的承包纳入民事法律关系,视为传统的承包劳务,则等于让用人单位轻易地将劳动法废除了。这种结果与劳动立法所追求的结果是相反的。

某项工作是纳入了用人单位的整体运作,成了用人单位整体工作的一个部分,还是游离于用人单位的整体运作,属于偶尔发生的零星劳务,这一问题是判断是劳动关系还是劳务关系的重要方面。如果属于偶发性劳务,则用人单位不需要长期雇用某个专门的劳动者,在有劳务需求时,则临时从市场上找人完成某项工作即可。如果这样,则双方之间属于劳务关系。然而,如果某项工作属于单位的常务性劳务,属于单位整体运作的一个部分或者环节,则单位会长期雇用某人处理此项工作。如果是这样,则属于劳动关系。因为这样的情况下,劳动者不是独立的劳动者,是用人单位雇员,双方的关系是继续性的。

我们必须记住,劳动关系是从属性的,在这种从属的劳动关系中,劳动者已经失去了传统匠人的独立性,靠自己的劳动力在单位打工谋生,至于这种谋生合同的名称,是叫“劳动合同”,还是叫“劳务合同”或“承包协议”,或者如本案例单位所称的“松散型的零星小额工程承包”,劳动者也不知道这些名词法律上的确切含义,他们只是需要工作和收入,有了这两点,他们就会签字,就会去干活。单位给合同起怎样的名字,这不是劳动者能左右得了的。但作为仲裁员和法官,却必须深究其关系的本质,不能为表面的字眼所迷惑。

在劳动关系认定上,不因为这种承包关系的存在,就否定了劳动关系。承包是用人单位经营管理的手段之一,不是否定劳动关系的依据所在。将这种劳动者失去独立身份的、纳入了用人单位管理的承包视为劳动关系,在理论上有两个方面的深意:一是在工业社会下,劳动方式发生了巨大改变,因此,需要将工业化或产业化生产过程和劳动过程纳入法律的管辖,以维持生产安全,避免对劳动者造成伤害。二是风险承担模式因家庭结构的模式变化而发生了巨大变化,需要将从事社会化大生产的劳动者纳入到社会保险之中,将劳动者置于社会保险的庇护网,只有这样才能促进社会的稳定与和谐。

五、结语。

目前在我国,要消除劳动关系认定的混乱,重要的是建立劳动关系认定的理论标准。尽管目前存在理论标准,但是受到了忽视。原劳动和社会保障部曾发布《关于确立劳动关系有关事项的通知》(劳社部发〔2005〕12号),在该通知中确立了劳动关系认定的理论标准,提出:用人单位招用劳动者未订立书面劳动合同,但同时具备下列情形的,劳动关系成立:

(1)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格。

(2)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动。

(3)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。

这三项标准,对劳动者的经济的从属性、人格的从属性作了清楚的阐释。然而,这些判断标准以《通知》的形式出现,效力过低,在司法实践中未受到足够的重视。另外,我们也需注意目前的规定存在的不足:规定只有在“没有签订劳动合同”的情况下才适用这些判断标准,会导致对判断标准适用的不当限制。本文认为,即使签订了其他名称的合同,但只要符合述几项,仍视为劳动关系。本文建议,应尽快在目前劳动关系认定标准的基础上制定更为完善的法定标准。只有如此,才能使劳动者得到应有的保护,不至于用人单位滥用优势地位,随意地将劳动者踢出劳动法保护的范畴之外。

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇七

委托方:(甲方)。

承揽方:(乙方)。

1、加工的项目、产品名称、规格数量价格、交货期:

2、质量标准:乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之,但损坏件必须归还甲方。

3、原料供应:加工用锌块由甲方供应。

4、交货方式:由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。

5、质量验收方法:完成加工后由甲方按质量标准验收。

6、结算方式:通过银行托收。

7、违约责任:甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿。

甲方:

乙方:

法定代表人:

法定代表人:

地址:

地址:

银行帐号:

银行帐号:

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇八

甲方:委托方代表:

乙方:承揽方代表:

根据国家有关法律法规的规定,经甲乙双方平等协商一致,自愿签订本承揽制作合同,双方的权利、义务已进行约定,双方将共同遵守,具体条款如下:

乙方是以承揽制作小组的形式,组织具备一定工作经验、工作资质的工作人员,从事专业广告制作业务的经济实体,在乙方完全胜任的前提下,甲方应将自己承接和负责广告制作业务,全部交由乙方进行承揽统一制作,同时乙方应按时保质向甲方交付相关劳动成果,即按时制作完成,且制作质量应符合甲方提供详稿和设计要求,乙方并有权按本合同约定收取制作承揽业务费。

二、合同期限。

本承揽制作发布合同期限暂定年,自年月日起至年月日止。合同期满后,双方可协商再行签订。

3.1乙方应具备完成甲方的广告制作业务,具体制作承揽业务费以双方核定计算标准进行结算,核定价格为万。在乙方完成制作承揽业务之时,甲方应按核定计算标准支付承揽制作费。

3.2在制作发布之后,仍由乙方负责日常维护和更新,且乙方应及时对已损坏的广告和相关财物进行重作和维修,相关费用另外商定。

3.3如乙方在承揽制作过程中,出现未按时保质等事由,甲方有权按一定方式和比例扣减支付乙方的承揽制作业务费(具体方式和比例、由双方另外商定),并且乙方应及时无条件返工,直至制作合格完毕。

3.4如在承揽维修过程中,出现不可抗力和难以预见的困难,再由双方另行协商解决。

3.5甲乙双方应按“月度”进行业务费结算,结算凭证以双方确认的相关单据为准。在结算之后,甲方应在规定时间里,清结乙方的业务费。如需提前预付或预支,再由双方按实际情况而定。

4.1乙方应确保完成甲方交付的广告制作业务,如有逾期或质量不合格,则无权领取制作承揽业务费,并应赔偿甲方由此遭受一切经济损失。

4.2乙方应按时保质完成制作业务并向甲方交付广告制作成果,如乙方在制作过程中无法按时保质完成,则甲方有权要求乙方重作返工。

4.3在合同期限内,双方均不得无故提前解除本合同,如有违者,应赔偿对方由此造成一切损失。

4.4在合同期限内,由于乙方的制作承揽能力下降、返工和不合格率提高时,甲方有权要求乙方整改,如乙方无法进行整改的,甲方有权提前解除本合同。

4.5在合同期限内,如乙方提前解除本合同,应提前一个月向甲方提出书面申请,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和归还甲方的物品。否则,乙方自愿放弃甲方应支付承揽制作业务费,并按甲方的实际损失承担赔偿责任。

五、本协议自双方签字后,即行生效,且乙方应在制作工作中遵守相关法律法规之规定,如有违者,由乙方自行承担责任。

六、本协议壹式二份,甲乙双方各执壹份。

甲方:乙方:

代表:代表:

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇九

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

甲方因开发位于复兴镇鑫海铁厂土石方建设项目需要,经与乙方协商一致决定将该工程场平土石方工程交由乙方独立负责施工完成,双方就该工程涉及各方权利、义务在平等自愿基础上依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定达成如下协议内容:

一、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围。

甲方所提供的该项目施工平面图中,土石方承揽工程,工程量达州市鑫海冶炼有限公司测量的数量并由双方签字认可为准。

1、乙方以大包干形式完成甲方发包土石方工程,未经甲方书面许可乙方不得将所承揽工程转包他人;否则,视为乙方根本性违约。

2、乙方承揽施工过程中所有机械设备、爆破材料(土石方破碎,另行计价)、装挖机械、土石方外运、卫生清洁(必须设冲洗台和沉砂井)及因乙方施工与周边协调发生的全部费用均由乙方承担;若乙方因不文明施工内容承担了经济及法律责任,甲方有权直接向乙方追偿。

3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作业人员及特殊要求应符合相关国家法律法规,乙方承揽施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自行承担相应法律及经济责任。

四、工程施工期限。

1、乙方承揽施工工期为日,即从本合同签订之日起三天内进场施工起计算工期至年月日止。

2、因不可抗拒造成延误工期,工期顺延。

五、工程价款及支付办法。

1、按实际完成量立方米计算,土方、页岩综合价每立方元整。大写:元整(税费由甲方负责)。

2、工程按实际完成工程量支付工程款,如甲方没有按时付款。余款在该项工程验收合格后甲方不按时付清,乙方有权向甲方加由总造价的10%。

六、工程成果及质量。

2、乙方所完成工程质量应达到国家质量检验评定标准等经,同时接受甲方验收认可。

七、工程量计算方法。

乙方进场时需经甲乙双方经现场对场平内指定范围内各点高程时行实测,甲方对各点高程计算后再向乙方交底作业,乙方作业至甲方规定高程后,双方测量合格按实际计算工程量。乙方场平土石方无论厚薄、坚硬等实行按土石方立方米均价计算。

八、工程验收。

1、甲方按照《建筑工程施工规范及验收规范》要求组织对乙方所施工完成土石方工程时行验收。

2、乙方完成土石方分项工程应达到国家质量评定标准。

九、甲方权利义务。

6、乙方在按合同约定期限及工程质量完成工程后,甲方应及时组织对乙方所完成工程验收。

7、甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。

8、甲方在合同签字后一天内提供办理放炮手续的资料。

十、乙方权利义务。

1、提供进场施工必备的有关资料和文件,证明其具备承接本工程资质的有关材料,提供民工团体工伤保险单和发票。

2、自行独立组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员,进场前乙方应向甲方指派为乙方驻工地代表负责人,负责合同覆行,指派为专职质安员,监督施工过程中的不规范行为,并独立承担在施工作业过程中所发生一切安全事故及相应责任。

3、执行甲方所要求工程范围及技术质量指令,按甲方要求组织施工,根据甲方要求编制施工方案,确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。

4、按照甲方要求进行施工并接受甲方的监督检查并服从甲方统一协调。

5、自行负责管理施工所有机械设备或相关材料,如损失或被损坏,由乙方自行负责。

6、乙方支付民工工资、运输、机械、爆破等相关工作费用应将支付明细交于甲方存档。

十一、违约责任。

甲乙双方未按合同约定条款覆行就承担给对方造成的全部经济损失。

十二、争议处理。

甲乙双方因覆行本合同发生争议,如协商不成,由甲方公司住所地人民法院管辖。

十三、本合同未尽事宜,甲乙双方另行以书面形式补充约定。

十四、本合同甲乙双方签字并加盖印章后生效,结清账后自动失效,乙方合同原件必须交回甲方。合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。

注明:油料如出现国家价在每公升0.1元左右不另计价,超出另行计价。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇十

委托方(甲方):承接方(乙方):

第一条甲方委托乙方承担_____________项目的______________________专业设计,经双方协商一致,签订本协议。

第二条乙方设计标准为:______________________________________________,乙方在设计完成后,需经甲方书面确认,方可认为成果交付,如未得到甲方书面确认的,均不视为成果交付。

第三条甲方向乙方交付的资料

第四条乙方应向甲方交付的设计成果

第五条设计费用及支付方法

1、甲方应支付本合同项目的设计费为________元人民币(大写)。

2、支付方法为:

签订本合同后,甲方应在本合同签订之日起5个工作日内支付给乙方本合同总价的20%首付款,即________元人民币(大写)。乙方在完成本项目设计并得到甲方书面签字确认后5个工作日内支付给乙方本合同80%的尾款,即________元人民币(大写)。

第六条双方责任

1、甲方责任

甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

2、乙方责任

乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的’设计费金额相等。

由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的百分之一。

合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。

第七条本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。双方如有争议,双方协商解决,如双方无法解决,双方有权向甲方所在地法院起诉。

第八条本合同经甲、乙双方盖章签字后自年月日生效。本合同一式两份,双方各执一份。

甲方签字:____乙方签字:____(盖章)(盖章)

签定日期:___________

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇十一

经甲___________、乙____________ 双方协商,签订本合同,共同信守。

品(材料)名

规格、型号单位数量单价金额交货日期超欠幅度%

违约责任:

第一点:甲方承担

(2)中途退货的,偿储乙方以退货部分货款总值________的违约金。

(3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之______的违约金。

(4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。

(5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。

(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。

(7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。

第二点:乙方承担

(1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。

(2)未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值________的违约金。

(3)包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失的应予赔偿。

(4)未按合同规定时间交货的,每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。

(5)不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

(6)产品错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇十二

经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同信守。

品(材料)名:_______________。

规格型号:_______________。

单位:_______________。

数量:_______________。

单价:_______________。

金额:_______________。

交货日期:_____年_____月_____日

超欠幅度:__________%。

供应办法:_______________。

1、质量标准:_______________。

2、质量检验及验收办法:_______________。

3、包装要求及费用负担:_______________。

4、交货(运输)办法及地点:_______________。

5、货款共计人民币(大写):_______________。

6、结算办法及期限:_______________。

7、其他:_______________。

第一点:甲方的违约责任。

(1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应负责赔偿乙方损失。

(2)中途退货的,偿付乙方以退货部分货款总值__________%的违约金。

(3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之__________的违约金。

(4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。

(5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。

(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。

(7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。

(8)其他。

第二点:乙方承担的违约责任。

(1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。

(2)未按合同规定的'数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值__________%的违约金。

(3)包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失的应予赔偿。

(4)未按合同规定时间交货的,每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。

(5)不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

(6)产品错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

(7)未按甲方对技术资料及图纸的保密要求履行保密义务而给甲方造成损失的,应负责赔偿。

(8)其他:___________________________________。

本合同一式_____份。有效期自请填写有效起始时间__________到请填写有效终止时间__________止。

法定代表人:_______________。

电话:_______________。

地址:_______________。

开户银行:_______________。

账号:_______________。

_____年_____月_____日。

法定代表人:_______________。

电话:_______________。

地址:_______________。

开户银行:_______________。

账号:_______________。

_____年_____月_____日。

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇十三

邮码:____________。

电话:____________。

法定代表人:____________。

职务:____________。

邮码:____________。

电话:____________。

法定代表人:____________。

职务:____________。

定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

1、(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

2、(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

3、交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。

1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。

2、承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

1、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

2、交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。

一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。

六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。

九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。

十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。

一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%~30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%~60%的幅度)违约金。

三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。

五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。

加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按()项处理:

1、向仲裁机关申请仲裁;

2、向人民法院起诉。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

定作方:________________________。

代表人:________________________。

____年____月____日。

承揽方:________________________。

代表人:________________________。

____年____月____日。

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇十四

邮编:————邮编:————。

电话:————电话:————。

法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。

开户行:————开户行:————。

账户:————账户————。

甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守:

定作物品名或项目规格。

型号————计量————。

单位数量————价款————或酬金————交货数量————及交货期限————。

单价总金额————。

合计————。

邮编:————邮编:————。

电话:————电话:————。

法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。

开户行:————开户行:————。

账户:————账户————。

———年————月———日。

热门劳动承揽合同(通用15篇)篇十五

定作方(甲方):

本合同甲方委托乙方承揽项目,双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

1、1乙方带料。

执行。

验收合格后免费保修月。

4、1乙方在依照甲方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知甲方;甲方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。

4、2乙方对于承揽的工作,如果甲方要求保密,应当严格遵守,未经甲方许可不得留存技术资料和复制品。

4、3甲方应当按规定日期提供技术资料,图纸等。

5、1按照合同规定的质量要求,技术标准、图纸和样品作为验收标准。

5、2甲方应当按合同规定的期限验收乙方所完成的工作。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除甲方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由乙方负责修复或退换。

5、3当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

年月日至年月日。

验收合格后日内支付总价款的95%,余款保修期满后如无质量问题一次付清。

8、1乙方违约责任。

8、1、1未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方赔偿。

8、1、2交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,甲方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分甲方不再需要的,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

8、1、3未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由乙方赔偿损失。

8、1、4逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向甲方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的0、3%偿付违约金。未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。

8、1、5不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值30%的违约金。

8、1、6异地交付的定作物不符合合同规定,暂由甲方代保管时,应当偿付甲方实际支付的保管、保养费。

8、1、7实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

8、1、8由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付甲方因此造成的损失。

8、1、9未按合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知甲方调换、补齐的,由乙方对工作质量、数量承担责任。

8、1、10擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有权拒收,乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重作或重新修理,应当按甲方要求办理,并承担逾期交付的责任。

8、1、11乙方在甲方的工作场地,设备设施上进行工作时,应当遵守有关的操作规程,不允许毁坏甲方的设施设备,对工作中出现的安全事故由乙方自己负责,甲方不负任何责任。

8、2甲方违约责任。

8、2、1中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。

8、2、2中途废止合同,属乙方提供原村料的,偿付乙方的未履行部分价款总值10%的违约金;不属乙方提供原材料的,偿付乙方以未履行部分酬金总额的5%违约金。

8、2、3无故拒绝接收定作物,应当赔偿乙方因此造成的损失。

在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,乙方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的,甲方应当承担责任,并赔偿乙方由此造成的损失。

本合同履行过程中甲、乙双方发生争议时,双方应协商解决。若协商不成,按以下1种方式解决:

1、向东营市人民法院提起诉讼。

2、向仲裁委员会申请仲裁。

3、提交内部法律纠纷调解处理委员会调解处理。

双方严格按照廉洁从业的有关规定,认真履行廉洁从业义务。

12、1乙方亲自完成约定的工作。除另有约定外,乙方应当以自己的设备技术和劳动完成主要工作。乙方将工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作向甲方负责,未经甲方同意的,甲方可以解除合同。

12、2本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

12、3本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。具有同等法律效力。

甲方。

乙方。

单位名称(章):

单位名称(章):

住所:

住所:

法定代表人(负责人):

法定代表人(负责人):

委托代理人:

委托代理人:

联系人:

联系人:

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

邮政编码:

邮政编码:

签订时间:年月日。

签订地点:

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
实习心得的内容可以包括实习单位的情况介绍、工作内容与心得、工作中的困难与解决方法、与同事的相处及收获等等。每篇工作心得范文都有其独特之处,你可以从中找到与自己情
通过学习总结,我们可以发现并改正学习中的常见错误,提高效率和减少重复劳动。小编为大家整理了一些优秀的军训总结,希望对大家的军训总结写作有所帮助。作一名一直生活在
拥有奋斗精神的人能够克服各种困难,不断超越自我,实现自己的人生价值。学会合理分配时间和资源,是奋斗的关键。以下是小编为大家收集的奋斗总结范文,希望能给大家一些启
申请书应包含个人的学习成绩、课外活动、社会实践等方面的优势,以及自己对学生会工作的贡献和期待。以下是小编为大家推荐的工作转正申请书范文,希望能够给大家在写作过程
通过撰写实习心得,我们可以反思个人的成长和发展,进一步明确自己的职业目标和人生方向。下面是一些教学反思的范文供大家参考,希望能对大家的教学工作有所启发。
提纲的编写需要考虑文章的主题和重点,以及各个部分之间的逻辑关系。在制定提纲时,我们可以参考一些经典范例,学习他人的思路和组织结构,以提高自己的写作水平。通过阅读
辞职报告的撰写应当真实、诚恳、客观,同时避免使用过于负面的言辞或指责。请大家注意,这些开题报告范文仅供参考,具体的撰写还需要根据自己的实际情况进行调整和完善。
一分钟的时间可以非常宝贵,我们应该珍惜每一分钟。怎样利用一分钟的时间来关爱他人和传递温暖?以下是关于如何充分利用每一分钟的一些建议,供大家参考。协议人(男方):
发言稿的撰写过程需要充分准备和实践,在口头表达之前多次修改和完善,确保内容精准、简洁、有说服力。发言稿的主体部分要清晰、有逻辑地陈述观点和论据,且每一段都要有一
工作心得是对自己在工作中所积累的经验和体会的总结和概括,它能够帮助我们发现问题、总结经验,提高工作效率。我们精心整理了一些关于教学反思的范文,供大家参考和学习。
年度总结的目的不仅是对自己的一种总结,更是对即将到来的新一年的一种准备。以下是小编为大家整理的一些综合实践范文,供大家参考和借鉴。全面提升标准化工作管理水平,增
范文可以作为学习的参考,帮助我们了解优秀的写作技巧和表达方式。刻意练习是提升写作水平的关键,我们可以定期选择一篇范文范本进行仿写。以下是小编为大家收集整理的总结
军训心得是对身心挑战和团队合作经验的总结,它可以让我们更深入地了解自己的潜力和团结协作的重要性。阅读以下这些学习心得范文,你会发现学习心得并不是一件困难的事情。
入党申请书是表达个人对加入中国共产党的愿望和决心的书面材料,它记录了申请者的政治觉悟和思想品质。以下是小编为大家整理的一些申请书范文,供大家参考和学习。
通过写培训心得,可以提高我们的表达能力和文字表达水平。接下来是一些学生在军训过程中的心得和体会,让我们一起来看看吧。随着社会的快速发展,对历史教育的要求也越来越
军训心得是通过文字来记录和表达自己在军训中所遇到的困难、克服的难题和内心的变化。教学反思的第一步是认识自己的教学思维和行为,以下是一些教师对自己教学思维的反思和
教学反思是一种对教师在教学过程中所面对的问题进行分析和解决的方式,有效提升了教学质量。不妨花一些时间阅读以下的实习心得范文,或许能够对你提供一些帮助和指导。
通过阅读范文,我们可以了解到不同风格和风格特点的写作方式。写一篇优秀的范本需要注意哪些方面的技巧和方法呢?范本中的总结提供了多种思路和角度,有助于读者拓宽思维。
军训心得是对军营文化、荣誉感等方面的感受和总结。以下是小编为大家收集的军训心得范文,供大家借鉴和参考。第一段:介绍长沙的魅力与吸引力(200字)长沙,位于中国湖
写培训心得可以促使我们更深入地理解和消化所学的知识。以下是我为大家精选的一些优秀读书心得范文,供大家参考和借鉴。第一段:引入调研大赛的背景和意义(200字)近年
就职是指一个人正式开始从事某个职业或岗位的过程。如何在新的工作岗位上快速融入团队?下面是一些成功就职的案例,供大家参考和借鉴。动物的声音,如奇妙的交响乐。百鸟歌
民族团结是我们民族共同的信仰和价值观。加强民族交流与互动,丰富多元文化,是促进民族团结的重要途径。下面是一些民族团结的经典范文,它们反映了我国各民族共同团结的伟
培训心得是对参加培训课程后所获得的经验和感悟进行总结和概括的一种书面材料。下面是一些军训心得的范文,可以从中学习到一些写作技巧和写作思路。经过公司党课的学习,面
婚礼策划需要考虑时间管理,确保婚礼各个环节的顺利进行。以下是小编为大家整理的一些调研方案样本,希望对大家的调研工作有所帮助。进一步巩固防火安全的教育。引导幼儿学
面对困境,我们应该努力坚持下去,不被挫折击倒。如何写一篇励志总结,让自己更有动力和目标感呢?阅读以下励志范文和故事,相信可以激发您的内在动力和创造力。
发言稿的语言风格应该与场合相匹配,既要庄重大气,又要亲和力十足,以赢得听众的认可和共鸣。在写发言稿时可以借鉴一些经典的范文和名人演讲,学习他们的表达方式和思维逻
决议可以让我们有更明确的目标和计划,从而更好地利用时间和资源,提高工作和学习的效率。决议的制定需要我们倾听不同的声音和意见,充分调研和讨论,以便做出明智的决策。
精益求精,追求卓越品质!一个好的企业标语应该能够唤起人们的共鸣,让他们对企业产生好感,从而引发购买欲望。以下是一些经典企业标语的分享,希望能给大家带来一些启发和
在现代社会,条据书信被广泛应用于各行各业,起着事实记录和信息传递的重要作用。条据书信的语言应简练明了,避免使用含糊、模糊或歧义的词句,以免造成误解。以下是一些经
在撰写实习心得时,我们要注重描述具体的实际案例和体会,以便更好地展示个人成长与进步。以下是一些优秀的培训心得范文,供大家参考。毛主席著作里有一篇文章,叫《反对本
通过竞聘报告,求职者可以向雇主展示自己对这份工作的热情和承诺。针对不同职位的竞聘报告范文,我们可以从中学习不同领域的写作风格和表达方式。这次网络工程的方案设计让
工作心得的撰写过程是一个思考的过程,它能够提醒我们在工作中的不足,进而寻找改进的方法。《小王子》读书心得:纯真的眼光和思维方式,在现实世界中也有它独特的力量。
辩论能够培养思辨能力、逻辑思维和表达能力,是一项重要的综合性训练。辩论时要注重对对方观点的尊重和理解,避免人身攻击和争强好胜。以下是小编为大家收集的辩论范文,供
我们都渴望得到夸赞,夸赞可以令我们心情愉悦下面是本站小编为大家带来的100句赞美别人的话,欢迎阅读100句赞美别人的话1我不知道该怎样。赞美别人的句子精选
在教学反思中,我们要客观看待自己的教学表现,找出优点和不足,以便进一步提升自己的教育教学水平。教学反思范例六:通过教学反思,我发现学生对某一知识点的复习效果不佳
留学申请需要学生了解目标国家的教育系统和文化背景,以便更好地适应和融入。下面是一些优秀的转专业申请书范例,供大家参考提高自己的写作水平。尊敬的__镇中学领导:在
工作心得是对工作任务的完成情况和工作成果的明确评估,在这个过程中,我们可以更好地认识到自己的工作能力和专业水平。在此,为大家整理了一些实习心得的范文,供大家一起
通过对过往一年的总结,我们可以更清晰地定义并追求自己的目标。这些少先队活动总结范文体裁灵活多样,内容原创有深度,具有一定的参考价值。光阴似箭,岁月如梭,不知不觉
总结是总结自己学习轨迹的一种方式,对于提高学习效率非常重要。写总结时可以使用一些图表和数据来展示自己的成果和进步,增加文章的可读性和说服力。我们为大家准备了一些
实习心得是对实习过程中所学到的知识和技能进行归纳和总结的一种方式,可以提高我们的学习效果和应用能力。实习心得范文1:《我的实习感悟与收获》第一段:引言(150字
公司宣传语是成功的一种秘诀,能够让您的品牌瞬间引起共鸣!利用数据和分析工具评估宣传效果,为下一阶段的宣传提供参考和指导。以下是一些独特而有吸引力的公司宣传语,它
辞职报告是在离开公司之前的一次机会,通过书面形式对自己在公司的工作进行总结和概括,以便向领导和同事们交代自己的离职原因。想要写一篇出色的开题报告,就不要错过以下
教学反思不仅是对过去教学的总结,更是对未来教育改进的思考和探索。接下来是一些学习心得的精选范文,供大家参考借鉴。一、指导思想和基本目标指导思想:以科学发展观为指
公众演讲是拉近领导者与大众之间距离的重要手段之一。以下是一些爱岗敬业的故事,希望能激励大家。5月12日14时28分,一场里氏8.0级的大地震袭击了我国四川省汶川
总结是思考的过程,通过总结我们可以更好地认识到自己的优点和不足。写一篇较为完美的总结需要事先做好充分的准备和准备,包括整理思路和收集相关资料。下面是一些精选的总
在读书心得中,我们可以思考并提出自己对书中观点的看法和评价。实习心得范文1:《我的实习感悟与收获》近日,我有幸参加了外交学院院长的讲座,讲座主题为“当代外交与国
在工作中,我们经常需要进行整改,以解决存在的问题,提高工作质量。接下来是一些游戏策划的案例分析,希望可以给你们一些启示。1、能图文结合阅读绘本,理解故事内容并初
理想是人生航船的风帆,让我们破浪前行。要写好关于理想的总结,首先需要明确自己的理想是什么。为了帮助大家更好地实现理想,小编整理了一些实用的方法和经验,大家一起来
辩论是一种开放式的讨论方式,可以激发创新思维和解决问题的能力。辩论需要注重语言表达的技巧,适当地运用修辞手法和辩证思维,提高说服力和可信度。以下是一些著名辩论比
导游词还可以通过音频、视频等多媒体形式,让游客在听觉和视觉上得到更好的体验。导游词的起始部分要能够吸引游客的注意力,增强其参与感。在这片秀丽的土地上,有一处神奇
梦想是灵魂的羽翼,让我们能够翱翔在广阔的天空。梦想实现的关键在于行动,只有付诸实际行动,才能逐步接近梦想的目标。以下是一些成功人士实现梦想的经历和故事,希望能给
文明礼仪是一种文化传承和发展的重要途径,它承载着历史的积淀和传统的底蕴。如何在社交场合展示出文明礼仪是我们要思考的问题。阅读以下关于文明礼仪的文章,相信能够给大
团队标语的重要性制定明确的目标和策略。用一句标语激发团队的活力与创造力乙方:______________甲乙双方经平等协商,就肉鸡养殖回收的主要条款达成一致意见
考试总结是对自己学习计划和安排的检查,可以帮助我们更好地规划学习时间和内容。接下来是一些值得分享的军训总结经验,希望大家可以从中获取一些启示和收获。
在高二教案中,教师需要充分考虑学生的特点和需求,合理选择适合的教学策略。初二教案范文的分享可以激发教师的创造力和教学热情,提高教学效果和学生的学习成果。
请示是一种用于向上级或有关部门咨询、征求意见或征求批准的书面或口头请求。请示是一种交流的机会,不仅可以解决问题,还可以建立良好的人际关系和合作。请示不仅发生在工
学期总结是对过去学期的一次全面回顾,可以帮助我们总结经验,提高学习效果。在下面的范文中,你可以找到对于学期总结的不同观点和写作方法。经历了培训之后我才发现一个人
竞聘能够帮助人们明确自己的职业目标,并为之努力奋斗。竞聘求职信的正式格式和清晰结构是成功突出自己的关键。鉴于竞聘的特殊性,这些范文并不能完全套用,但可以借鉴其中
低保申请书是一份表达申请人对美好生活追求的渴望和希望。以下是一些成功的工作转正申请书实例,供大家参考和学习。尊敬的校领导:您好!我是xxxx学院xxx系xxx专
梦想是一种自我激励的源泉,它让我们有勇气面对困难和挫折。如何实现自己的梦想是一个值得思考的问题。下面是一些梦想实现的案例分析和思考,将给予我们更多的启示。
学习心得是对学习过程中的困难、收获和感悟的记录和归纳。经过精选和整理,下面是一些关于军训心得的范文,希望对大家有所帮助。作为一名党政接待员,我有幸参与并亲身体验
在重要的场合,欢迎词是必不可少的一环,它能够给人留下深刻的第一印象。在欢迎词中,可以适当借用一些名人名言或者典故,增加语言的魅力和感染力。请大家注意,这些欢迎词
学习心得是对自己在学习过程中所得到的经验和体会的总结,对于提高学习效果十分重要。请大家阅读以下学习心得的范文,相信会对大家的学习有所启示。近年来,在我国烟草行业
一分钟好似沙漏之瞬,它提醒我们时间的宝贵与有限。怎样才能在一分钟的时间内集中精力,做好一件事情,这是我们需要探索的课题。接下来,小编为大家分享了一些值得一读的一
毕业文案是让我们在告别同学们时留下一份深情厚意的礼物,是让离别的泪水变为美好回忆的镜头。以下是小编为大家整理的一些伤感文案,希望能带给你们一些思考和感悟。
企业标语是企业形象的重要组成部分,它不仅仅是一句口号,更是企业文化的体现。6.如何用简短的语言表达企业的核心价值观和经营理念?请看下面的例子,它们是一些知名品牌
安全第一,事故零容忍!安全标语的文字应避免使用模糊、抽象的词汇,以便更好地引起人们的注意。提醒大家关注安全,以下是一些安全标语供参考。尊敬的盛市长:您好!现向您
环保宣传语可以通过文字、图片、音频等多种形式进行传播,以达到最大的影响力。如何在大众中提高环保意识?这些环保宣传语让人们更好地认识到环境问题的严重性,激发了保护
每个家都有属于自己家的家风、家规、家训,要说起我家的家风、家规、家训,那可就要跟我小时候的几件事有关了。白浪费了很多水。妈妈知道了我这两个不好的习惯以后,对我说
诚信是社会和谐发展的重要保障,它能够促进人与人之间的和睦相处。诚信如何影响一个人的声誉和形象?这是一个需要思考的问题。以下是一些关于诚信的专家观点和研究成果,供
军训心得是我在这段时间里对自己在军事训练中的表现与感受进行总结的一次机会。接下来,小编为大家整理了一些值得参考的工作心得范文,希望能对大家的写作提供一些帮助和指
岗位职责的编制有助于明确工作职能,提高工作效率。如何合理分配和安排岗位职责是一个需要认真思考和解决的问题。我们特意为大家收集了一些优秀的岗位职责样本,希望能够对
公益事业是一项充满爱心和责任感的工作。公益活动中,我们应该关注哪些重要的原则和方法?下面是一些精选的公益活动总结,希望能对大家有所启发。尊敬的领导,亲爱的同事们
发言稿的结束要有一个简单而有力的总结,激发听众的思考和反思。发言稿的结尾要简洁明了,给听众留下深刻的印象。这里有一些来自各个领域的优秀发言稿,它们都具有一定的参
虽然我的实习期还有一段时间,但我已经开始着手准备一份工作转正申请书。接下来,让我们一起来看看一些成功的留学申请案例,以便更好地了解如何写一份优秀的申请。
实习心得是对实习岗位职责和工作技能的回顾和反思,是对自身发展的一次深入思考。下面是一些读者自己总结的优秀读书心得范文,希望能帮助到正在写作的您。哪里有炎热的太阳
军训心得是我对整个军训过程中的困难、挑战与成长的思考和总结。接下来是一些高效工作者的工作心得,希望能对大家提升工作效率有所帮助。在长期的发展历程中,湖南与湖北的
描述是通过文字描绘事物的外在特征和特点的一种方式,它可以使读者形象地感知事物。总结是一种思维的训练和提高,通过总结能够更好地发现问题,改进方法和提高效率。推荐给
对于学术性的研究项目,开题报告起到规范研究过程和提前预测结果的作用。接下来是一些值得借鉴的实践报告范文,供大家参考学习。南湖区新时代文明实践中心坐落于嘉兴国际创
运动会的脚步临近,宣传的号角已经吹响!简洁明了:用简短的语句表达核心信息,让人一目了然。运动会是校园的狂欢盛宴,以下是一些精彩瞬间的记录。做饭是一门艺术,也是一
通过写学习心得,可以巩固所学知识,总结学习方法,促进个人成长。小编整理了一些关于军训的感悟和体会,希望能够给大家带来一些启示和思考。随着社会的不断发展和进步,治
提纲是一个文章结构的框架,它能够帮助我们有条不紊地展开写作。首先,确定文章或项目的主题和目标,可以帮助你在写作过程中保持一致性。A.概述研究背景中共××局纪律
报告范文需要综合运用文字、图表、数据等形式进行展示,以增加读者的理解和接受度。如下是一些经典的竞聘报告范文,希望可以对大家写作提供一些参考和借鉴。1、学生在学习
在实习中,我通过写实习心得来深化对自身优势和不足的认识,并以此为基础不断提升自己的能力和素质。以下是小编为大家收集的读书心得范文,供大家参考。读书心得不仅是对书
通过写工作心得,我们可以发现不足之处,及时进行改进和提升。实习心得范文八:《成长的足迹——学校实习心得》儿童团对于孩子们而言,是一个充满欢乐和成长的地方。作为一
军训心得是对军训经验进行深入剖析,总结经验教训,推动自身素质和自律意识的提高。在撰写培训心得时,我会先进行思维导图或提纲的制作,将所学知识和经验进行整合和分类,
致辞致谢是一种传递感情的方式,它可以让我们与他人建立更紧密的联系,增进彼此的友谊。在写致辞致谢时,可以参考一些经典的范文和演讲,以提升自己的写作和表达水平。下面
读书心得是对自己阅读过程中收获和体验的总结,也是对书籍价值和意义的评判和归纳。以下是小编为大家收集的培训心得范文,供大家参考和借鉴。管理是一门大学的基础课程,为
在工作中不断总结经验,能够帮助我们更好地发现问题、解决问题,提高工作效率。接下来是一些优秀的教学反思范文,希望对大家有所帮助。近年来,中医药学备受关注,越来越多
营销策划可以提高企业的品牌形象和知名度。调研方案的质量和完备性直接关系到调研结果的可靠性。为深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,将党的领导贯穿基层治理全过程和各
通过提纲,我们可以更好地把握文章或演讲的整体思路,使得表达更加流畅和连贯。提纲的结构应该明确,包括标题和各个要点的层次关系。我们精心收集了一些关于提纲的范文,希
范文范本是学习和借鉴他人成功经验的重要途径之一。在写作范文范本时,我们要注重论证的完整性和观点的准确性。请大家对这些范文范本进行积极的评价和总结,以便更好地理解
通过教学反思,我们可以发现自己的优点和不足,及时调整教学策略,提高教学效果。希望以下这些教学反思范文能够给大家提供一些启示和思路。协同力是指团队成员通过相互合作
报告范文通常包括引言、实证方法、结果与讨论、结论等部分,组织结构清晰。接下来,我们将为大家展示一些经典的竞聘报告范文,希望能够给大家带来灵感。在学习了相关的专业
转让合同的解除可以通过协商一致或根据法律程序来实施。范文五:通过协商达成了财产均分和子女共同抚养的协议,为双方和孩子的未来发展奠定了基础。乙方:________
培训心得是培训过程中反映个人学习成果和体验感受的文字记录,可以帮助自己更好地巩固所学和提升自身发展。下面是一些军训心得的范文,希望能给大家一些启发。大家一起来看
乙方:________________________________甲乙双方经友好协商,就项目的媒体推广达成如下合作:报纸媒体:______________
致辞既可以庄重肃穆,也可以轻松幽默,具体形式要根据场合和受众的特点而定。写致辞致谢时,我们可以借鉴一些经典的致辞范文,将其中的优秀元素融入到自己的演讲中。不同的
辞职报告是一种向公司或组织申请离职并解释原因的正式文件,它有助于沟通双方的离职意愿和解决相关问题,我想我需要写一份辞职报告了吧。如果你不知道如何开始写竞聘报告,
典礼有时也具有象征性的意义,通过一系列的仪式和动作,传递和强化特定的意念和价值观。提前安排好典礼的整体节奏和流程,确保各个环节的衔接和协调顺畅。在下面的典礼范例