梦想是一面旗帜，它激励着我们向前，寻找属于自己的光明和未来。梦想的实现需要时间和耐心，不要急于求成，脚踏实地往前走。以下是一些精选的梦想实现范文，供大家参考和学习。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇一
答辩和反诉人：张吉君，男，1961年10月14日出生，汉族，住浙江省台州市路桥区路桥街道妙智街123号。电话：13968616956为原告陈正胜诉被告张吉君，车宗华等人建设工程分包合同纠纷案件，被告张吉君依法答辩并提出反诉请求。
一、原告诉称答辩人和本案其他被告欠原告工程款人民币194261.54元不属实;事实上答辩人于3月26日与原告结算，原告工程款实际应付76229.60元，后答辩人支付原告2万元，还应支56229.6元。但原告在12月7日向答辩人借人民币265000元。于12月已还105000元，原告还欠答辩人160000元，这样答辩人扣除支付原告的工程款56229.6元，原告还欠答辩人民币103770.4元。所以原告的诉讼请求不成立，答辩人请求人民法院驳回原告诉讼请求。
二、原告诉称原告与答辩人签订的承包施工合同无效。答辩人认为该合同双方意思表示真实，意思表示的内容及目的均合法。双方意思表示均达成一致意见，且双方已履行，应为有效。如果按原告所说答辩人等不具备工程施工资质而致使合同无效的话，那么原告自己也不具备工程施工资质。双方签订的合同即然无效。那么原告已依照该合同向答辩人所收取的工程款3881199.4元应全部返还答辩人，双方重新计算原告的误工费或损失。
三、原告应返还在答辩人处的借款160000元，并按照约定承担利息，按每万元每月150元计算，并承担由此而引起的诉讼费用。
综上所述，原告向人民法院诉请的事实不成立。答辩人根本未欠原告工程款。而是原告欠答辩人人民币103770.4元，所以原告诉请的事实不成立。加之原告诉称原告和答辩人均无工程施工资质致使合同无效，既然双方所依倨的合同无效，那么双方依照合同所结算的帐目、内容、方式均应无效，原告就应返还答辩人已支付3881199.4元工程款。同时应先返还答辩人借款16万元并支付资金利息后，双方再重新计算该工程原告应得的误工损失而不因按双方所签订的合同计算。因此原告所依据的事实不成立，其诉讼请求也不成立。答辩人请求人民法院依法驳回原告诉讼请求为谢!同时判令原告返还答辩人借款16万元，并并按照约定承担利息，按每万元每月150元计算，并承担由此而引起的`诉讼费用。
此致
路桥区人民法院。
答辩人：张吉君。
20xx年6月21日。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇二
原告：张**，女，身份证号码：5102261944121*****，地址：**市**镇大田村6组80号，现住***老林场，电话：158259*****。
被告：中国联合网络通信有限公司重庆市合川区分公司，住所地：重庆市合川区南津半南城商业步行街66号3-3，组织机构代码：795873277.
负责人：彭**，该公司总经理。
诉讼请求：
一、判令被告与原告张**雇佣劳务关系存在事实。
二、判令被告负责对原告予以伤残鉴定。
三、判令被告对原告辐射职业病鉴定，赔偿另外计算。
四、判令被告赔偿我的多次在工作中的身体损害，一次性赔偿医疗费1万。
元，后续疗费1万元、住院伙食补助费5万元、营养费5万元、住院期间护理费1万元、护理费1万元、误工费：1万元、交通费1万元、伤残赔偿金10万元，后续整容费15元、精神损害抚慰金20万元，合计61万元。（不含辐射职业病鉴定赔偿）。
五、判令被告补发原告1月1日至雇佣关系解除为止之日的工资，以每月最低工资1050元计算，并按《重庆市最低工资保障规定》市政府令第106号规定，欠付时间6个月以上的，向劳动者支付所欠最低工资差额100%的赔偿金。
六、判令被告支付法院要求证人出庭作证的误工费，生活费，车费200元每人。
六、被告承担案件诉讼费。
案由：提供劳务者损害赔偿及劳务报酬纠纷。
事实与理由；8月，联通合川分公司在华蓥山三汇林场夸寨子山顶修建通信网络基站机房，当时联通合川分公司请我为修建基站工程搬运材料，煮饭等事务，该公司觉得我忠厚老实，于2月，该公司基站房竣工后需要一个能长年累月，坚守不离的人值守人员。当时，该公司基站负责人周涛，周菊，彭京等人都一致认为聘请我最适合，因为我年纪大，一个人在深山山顶静得下心看守，没有哪个年轻人愿意干这样的工作，于是决定我为基站机房作值守员，但该公司负责人提出用工协议以我的儿子王小华的名义签订，由我实际工作，况且当时的这个用工协议也由他人代签，王小华根本还不知道，从那时至今日，我已坚守基站岗位多，为了做这份工作，我和我丈夫专门在山脚下搭建了临时的工棚居住，常年无照明电，都是点煤油灯作照明，十多年来吃尽苦头，生活十分艰难。
5月6日，机房天线因雷电击引起的高温灼伤，用去大量的医药费，8月12日，为排除机房高温存在的安全隐患而开空调降温，当即空调高温冲击倒地，全身被烫伤，面部毁容，现场目击证人有黄文敏、杨世菊、杨延明、徐育成。该公司恶意拖延抵赖，两次都未予医疗报销，烫伤直到现在都未痊愈，遭遇亲友的嫌弃与疏远，内心难以承受，使我的精神受到无比的伤害。
1月2日下午5：28时，一伙盗贼手持钢钳，钢据锯，手锤等作案钢据，企图盗走机房里的空调，被我即时发现后迅速逃跑，我立即向公安局110报警，三汇镇派出所报了案，在我将空调从室外般进屋内的过程中导致胸部，背部严重挫伤，用去大量的医药费，至今未痊愈，该公司依然恶意拖延抵赖，分文未支付医疗费。
202月7日、年8月13日、2013年10月22日，原告先后到北碚第三军医大学第一附属医院就诊诊断为白癜风，烫伤，白癜风，最后一次复查医生告诉我是多次外伤及工作环境辐射有关所致的'白癜风，这才知道我的权利被侵害，这是我以前从来不知道的医学常识。
另外，该公司从来没给防辐射衣服穿戴上班，长期接受强度辐射，且经常吃住在基站里面，现在身体有出现眩晕、持续头疼、视力下降、心脏不适、失眠、乏力等现象，越来越严重，疑是辐射职业病。
为了索赔我身体的伤害赔偿，我连续不断的向被告及市、区信访办提出赔偿请求，主张我的权利，却遭到该公司五次报警，把我带回南津街派出所欲以拘留，派出所得知真情，虽然没有拘留我，却给我一张公安局行政处罚单，只有南津街派出所的公章，却没有负责人签字，更没有被处罚人签收。这五次分别是：
年3月4日，6月28日，7月22日，10月25日，2013年5月18日。
更为恶劣的是2012年3月4日，我在该公司办公室请求伤害赔偿时遭到负责人赵长春对我人身攻击，将我年近70岁的老人推搡倒地，险些丧命，让我的身体与精神遭到严重的人格侮辱。
以上事实足以说明被告与原告雇佣劳务关系存在事实，要求被告一次性给付原告人身损害赔偿费共计61万（职业病鉴定，赔偿另外计算。）。
综上，请人民法院支持原告诉讼请求，维护原告的合法权益。
此致。
合川区人民法院。
起诉人：
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇三
答辩人(本诉原告、反诉被告)：冼某升，男，汉族，xxx年10月2日出生，现住在xx市xx区xx镇xx村xx街xx巷xx号，电xxxxxxxxxx。
被答辩人(本诉被告、反诉原告)：xx市某某装饰工程有限公司xx分公司。
地址：xx市河南岸xx路xxx新村xx大厦首层xx号。
负责人：黎某某电话xxxxxxxxx。
答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起诉至贵院的(xxx)惠城法民一初字第xx号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。
一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款67254元及违约金122402.28元没有事实和法律依据。
1、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。
在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第一项第3条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答辩人将双方约定的工程总造价7.1万元增加到13.9006万元(折后价12.5982万元)，没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅无权要求答辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。
2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。
被答辩人以答辩人在施工图纸中“配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”，就武断认为被答辩人所从事的一切工程施工都得到答辩人认可，显然是荒唐的。一方面双方在《装饰工程合同书》第七项第1条规定施工图须答辩人签字认可后被答辩人方可施工，另一方面第七款第3条规定答辩人变更设计或增减项目须书面通知被答辩人并列明原因、部位、时间、材料等，这就说明任何未经答辩人签字确认的施工一律属于被答辩人违约，任何未经答辩人书面详细通知被答辩人的变更行为一律视为未变更。被答辩人拿出答辩人在配电系统图中的签字确认，就认为答辩人认可一切施工变更，明显违背了合同约定。即使答辩人同意了施工变更，也只是同意配电系统图的变更，答辩人并没有在其他图纸上签字确认。
二、被答辩人拒绝支付第三期所谓工程款符合法律规定。
在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第四项地1条规定工程总价款为7.1万元，第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的50%和35%，即答辩人已经支付了总价款的85%，履行了主要合同义务。可是，被答辩人经答辩人确认完成的工程量却尚未达到总量一半，答辩人不是认真按照合同约定完成装修项目，而是一再单方面增加装修项目以牟取合同约定之外的非法利益，因此答辩人有权行使同时履行抗辩权，要求被答辩人提供的合法工程量与答辩人所支付的工程款相适应。
答辩人已经支付了合同约定总价款85%的工程款，在被答辩人未能完成合同约定85%的工程量之前，答辩人拒绝支付第三期所谓工程款，符合相关法律规定。被答辩人只有完成了相应的工程量，才有权要求答辩人支付余下的工程款。
三、被答辩人单方面停工，需承担违约责任。
根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第七项第1条的规定，施工图须在答辩人签字确认后被答辩人方可以施工，xxx年11月4日答辩人在被答辩人提供的施工图上签字，因此被答辩人最早开工时间应该是xxx年11月4日。到xxx年11月30日，被答辩人开工不超过26天，答辩人已经支付合同约定85%的工程款。按照《装饰工程合同书》规定两个月的工期进度，被答辩人尚未完成总工程量半数，就要求答辩人支付95%的总价款，并在xxx年12月22日单方面停工，明显侵害了答辩人合法权益。
此外，该《装饰工程合同书》没有约定合法停工的事由，因此被答辩人即使自身权益受到损害，也只享有法律所规定对完成的工作成果行使留置权或通过合法途径要求答辩人付清工程款，而无权采取停工这种激化矛盾的粗暴方式损害答辩人利益。因此，被答辩人单方面停工既没有法定依据也没有约定依据，属于严重违约行为，需承担违约责任。
综上所述，被答辩人单方面增加装修工程量，在收取绝大部分合同约定工程款后未完成相应工程量的情况下，又单方面停工，严重损害了答辩人合法权益。因此，被答辩人要求答辩人支付未经答辩人签字认可的新增工程款，显然没有事实和法律依据。被答辩人单方面停工造成答辩人严重损失，被答辩人需承担违约责任并按照合同约定完整履行合同义务。
此致
xx市xx区人民法院。
答辩人：冼某升。
xxx年xx月xx日。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇四
答辩人(本诉原告、反诉被告)：冼xx，男，汉族，xxx年10月2日出生，现住在佛山市xx区xx镇xx村xx街xx巷xx号，电话xxxxxxxxx。
被答辩人(本诉被告、反诉原告)：广州市某某装饰工程有限公司xx分公司。
地址：xx市河南岸xx路xxx新村xx大厦首层xx号。
负责人：黎某某电话0xxxxxxxxxxxx。
答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起诉至贵院的(xxx)惠城法民一初字第xx号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。
一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款67254元及违约金122402.28元没有事实和法律依据。
1、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。
在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第一项第3条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答辩人将双方约定的工程总造价7.1万元增加到13.9006万元(折后价12.5982万元)，没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅无权要求答辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。
2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。
被答辩人以答辩人在施工图纸中“配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”，就武断认为被答辩人所从事的一切工程施工都得到答辩人认可，显然是荒唐的。一方面双方在《装饰工程合同书》第七项第1条规定施工图须答辩人签字认可后被答辩人方可施工，另一方面第七款第3条规定答辩人变更设计或增减项目须书面通知被答辩人并列明原因、部位、时间、材料等，这就说明任何未经答辩人签字确认的施工一律属于被答辩人违约，任何未经答辩人书面详细通知被答辩人的变更行为一律视为未变更。被答辩人拿出答辩人在配电系统图中的签字确认，就认为答辩人认可一切施工变更，明显违背了合同约定。即使答辩人同意了施工变更，也只是同意配电系统图的变更，答辩人并没有在其他图纸上签字确认。
二、被答辩人拒绝支付第三期所谓工程款符合法律规定。
在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第四项地1条规定工程总价款为7.1万元，第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的50%和35%，即答辩人已经支付了总价款的85%，履行了主要合同义务。可是，被答辩人经答辩人确认完成的工程量却尚未达到总量一半，答辩人不是认真按照合同约定完成装修项目，而是一再单方面增加装修项目以牟取合同约定之外的非法利益，因此答辩人有权行使同时履行抗辩权，要求被答辩人提供的合法工程量与答辩人所支付的工程款相适应。
答辩人已经支付了合同约定总价款85%的工程款，在被答辩人未能完成合同约定85%的工程量之前，答辩人拒绝支付第三期所谓工程款，符合相关法律规定。被答辩人只有完成了相应的工程量，才有权要求答辩人支付余下的工程款。
三、被答辩人单方面停工，需承担违约责任。
根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第七项第1条的规定，施工图须在答辩人签字确认后被答辩人方可以施工，xxx年11月4日答辩人在被答辩人提供的施工图上签字，因此被答辩人最早开工时间应该是xxx年11月4日。到xxx年11月30日，被答辩人开工不超过26天，答辩人已经支付合同约定85%的工程款。按照《装饰工程合同书》规定两个月的工期进度，被答辩人尚未完成总工程量半数，就要求答辩人支付95%的总价款，并在xxx年12月22日单方面停工，明显侵害了答辩人合法权益。
此外，该《装饰工程合同书》没有约定合法停工的事由，因此被答辩人即使自身权益受到损害，也只享有法律所规定对完成的工作成果行使留置权或通过合法途径要求答辩人付清工程款，而无权采取停工这种激化矛盾的粗暴方式损害答辩人利益。因此，被答辩人单方面停工既没有法定依据也没有约定依据，属于严重违约行为，需承担违约责任。
综上所述，被答辩人单方面增加装修工程量，在收取绝大部分合同约定工程款后未完成相应工程量的情况下，又单方面停工，严重损害了答辩人合法权益。因此，被答辩人要求答辩人支付未经答辩人签字认可的新增工程款，显然没有事实和法律依据。被答辩人单方面停工造成答辩人严重损失，被答辩人需承担违约责任并按照合同约定完整履行合同义务。
此致
xx市xx区人民法院。
答辩人：冼xx。
xxx年xx月xx日。
基本知识。
反诉特征。
(1)当事人特定性及双重性。
由于反诉是本诉的被告向本诉的原告提出的独立的反请求，因此反诉的原告即是本诉的被告，反诉的被告即是本诉的原告，即反诉的当事人是特定的，而且反诉的当事人在诉讼中的地位具有双重性。
(2)请求具有独立性。
反诉具备诉成立的要件，是一种独立的诉。反诉虽然是在本诉的诉讼程序中被告向原告提出的反请求，但是它并不因此必然地依赖本诉而存在。被告提出的反诉本身具备着起诉的要件，因此即使本诉撤回，反诉也能够独立存在，也能够作为独立的案件由法院审理裁判。
(3)目的具有对抗性。
反诉的起诉能使本诉失去意义，吞并或抵消原告的诉讼请求。
(4)反诉的时间具有限定性。
提起反诉有严格的时间限制。根据最高人民法院关于民事诉讼证据问题的若干规定第三十四条第三款之规定，应当在举证期限届满前提出。
大多关于反诉特征的归纳，没能把反诉的'特征与反诉的条件区别开来，把提起反诉的条件看成了反诉的特征，这给界定反诉的特征带来了很大的局限性。如前所述，反诉是一种独立的特殊之诉，因此应当将“反诉”和“本诉”加以参照，找出“反诉”不同于“本诉”之处，作为反诉的特征--即反诉与本诉在发动条件上完全不同。除此之外，反诉的最大特点应该在“反”上，这里的“反”揭示了反诉与本诉发生时空的不可逆性，也就是说，只有先存在本诉，反诉才有发生的可能，反诉对本诉在这点上具有依赖性。
(5)反诉和本诉之间要有联系性。
反诉之所以在本诉程序中提起，其目的就在于抵消或吞并本诉原告的诉讼请求，以达到维护其自身利益的目的。反诉的请求与本诉的请求相对立，反诉借助本诉的诉讼程序进行，法院一并审理裁判。
反诉与本诉有牵连。反诉之所以产生和形成，是因为它与本诉有牵连，如果没有牵连则不称其为反诉，而是另外的诉。反诉与本诉的牵连主要表现在:反诉的原、被告与本诉的原、被告为同一对当事人;反诉请求与本诉请求基于同一法律事实。
区别。
反诉与反驳的详细区别:。
反诉不同于反驳。反驳，是被告对原告起诉请求所依据的事实、理由、证据的辩驳。包括提供相反的证据;部分或全部推翻原告提出的事实和证据;提出新的法律根据，反驳原告起诉援引法律的错误，以此论证原告的诉讼请求部分或全部不能成立。反驳是被告依法享有的诉讼权利，也是被告在诉讼中经常采用的防御手段。反驳的目的虽然也在于使原告的诉讼目的无法实现，但它并非向原告提出独立的诉讼请求。反驳是被告的单纯防御行为，而反诉则是被告通过发动进攻来进行防御。区分反诉还是反驳，关键在于被告是否向原告提出了独立的诉讼请求。
一是性质不同。
二是前提不同。
三是目的不同。
被告反诉的目的除抵消、吞并、排斥原告提出诉讼请求，使本诉的原告败诉外，还对本诉的原告提出了独立的反请求，主张独立的权利。而反驳的目的只是否定原告提出的诉讼请求，没有独立的诉讼请求。
在审判实践中，有的被告答辩时没有明确提出反诉，而是在反诉过程中提出了反诉，有的内容实际具备了反驳的条件，并提出了反诉请求，人民法院应当作为反诉受理、审理。如果材料不够充分，可令其补充。同时应当依照最高人民法院制定的《人民法院诉讼收费办法》第12条第一款“被告提出反诉的，根据反诉金额与价款计算案件受理费，由被告预交”的规定，应由被告预交反诉案件受理费。使被告弄懂反诉与反驳的不同。并应要求原告就该反诉进行当庭答辩，由于实践中这种情况往往是反诉请求与反驳意见同时并存。因此，审判人员就需要对二者进行区分，以便更准确地掌握被告融合在答辩中的诉讼请求，从而完善在程序上的各个环节，提高办案质量和效率。
答辩，是指民事(包括刑事附带的民事)、经济、行政案件的被告或被上诉人，针对原告或上诉人向人民法院递交的起诉状或上诉状中提出的问题，依据事实和法律所进行的辩驳。被告和被上诉人提出答辩，这是民事、经济和行政诉讼中的必经程序，也是一项重要诉讼权利。人民法院应当保证他们能正确地行使这一权利，使当事人在诉讼中权利平等。至于当事人拒绝答辩，不影响人民法院对案件的依法审理。
反诉条件。
必须符合民诉起诉的条件。
注:。
第一百一十九条起诉必须符合下列条件:。
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;。
(二)有明确的被告;。
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;。
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
其他条件。
(1)反诉只能是本诉被告向本诉原告提起，而不能对原告以外其他人。
(2)反诉只能向受理本诉的法院提起。
(3)反诉与本诉必须是适用同种诉讼程序。
(4)反诉不能是其他法院专属管辖。
(5)反诉与本诉的诉讼请求必须在事实或法律上有牵连。
(6)提起的期限。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(法释()33号)第三十四条第三款“当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出。”
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇五
答辩人：____，女，汉族，1974年05月08日生，云南省大理市人，住云南省大理州大理市下关镇人民南路____号7栋3单元1楼4室。身份证号5329____________________，联系电话139872________。
被答辩人：____，男，汉族，1971年06月1日生，云南省大理市人，大理市____医院医生，联系电话139873________。
答辩人因____起诉离婚一案，根据相关事实及法律答辩如下：
一、答辩人同意解除与____的婚姻关系。
我与____感情确已破裂，无和好可能。正如原告所述，由于双方婚前相处时间较短，缺乏深入了解，感情基础薄弱，婚后双方经常因家庭琐事争吵，且原告在争吵之后多次打电话到被告单位无理取闹，严重影响了被告的生活及工作。
基于双方均同意离婚，原、被告双方已经多次尝试协议离婚，在协商过程中，双方自20**年6月起一直分居至今，因此，被告同意解除与____的婚姻关系。
二、请求人民法院对双方共同财产依法进行分割，共同财产情况：
2、共同债务：因购买上述房产向银行按揭贷款25万，目前尚欠银行款项211766.03元。
三、针对原告的诉讼请求上的第二条进行的答辩：
2、原告声称其母亲给双方买房钱30000.00元，与事实不符。该30000.00元实际是原告母亲在结婚前10天左右拿给女方(被告)的彩礼，根据婚姻法及婚姻法司法解释，应该属于被告方所有，并非原告所述的共同债务。
综上所述，答辩人认为：原告的起诉状杜撰事实，混淆视听，其诉讼主张与事实不符，与法律无据，特提出上述答辩意见，请法院核实并予以采纳。
此致
大理市人民法院。
答辩人：____。
日期：______
答辩人：____集团公司。
住所地：____市____区____路____号。
法定代表人：____职务：总经理。
答辩人因与______承揽合同纠纷一案，现依据事实和法律，提出以下答辩意见，请求人民法院依法驳回原告诉讼请求。
一、____集团陕西分公司为原告诉称承揽合同的一方当事人，具有独立诉讼主体地位，应当参加诉讼，原告无权直接起诉总公司。
《民事诉讼法》第四十九条规定，公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人。法人由其法定代表人进行诉讼。其他组织由其主要负责人进行诉讼。
《民诉意见》第40条规定，民事诉讼法第四十九条规定的其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，第五款包括法人依法设立并领取营业执照的分支机构。
____集团陕西分公司为依法成立、经依法登记、有营业执照的分公司，具有相对独立性。与原告发生承揽合同纠纷的当事人为分公司，依据上述法律的规定，分公司虽不具有法人资格，但具有当事人资格，应当作为诉讼主体独立参加诉讼。
该承揽合同纠纷为原告与分公司签订，总公司并不知情，对于该承揽合同的真实性及其履行情况均无从得知。原告诉称与分公司存在承揽合同纠纷，分公司有独立诉讼资格，原告应该以分公司为被告，无权直接起诉总公司。
二、原告诉称，20___年12月9日，分公司原负责人zz在其承揽合同中签字，对所拖欠货款进行了确认。而原告在起诉书中称原负责人为“杨惠生”，若原负责人zz真的对所拖欠货款进行了签字确认，原告不可能不知原负责人z经理的`真实姓名;且原告并没有提供所称的承揽合同，也没有提供其他相关证据，答辩人有理由怀疑该承揽合同的真实性，不排除伪造的可能性。
三、____集团陕西分公司原负责人________已涉嫌经济犯罪被西安市新城分局立案侦查，下落不明，并将本案涉及的相关合同及其他材料带走，致使总公司无法掌握其他的证明材料，对本承揽合同是否真实存在及是否属于zz的个人行为等重要事实无法明确，更无法考证，需要等zz归案及公安机关的调查结果才能查明。因此，本案所涉承揽合同纠纷事实不清，证据不足，有待核实。
综上，本案事实不清，证据不足，原告无权起诉总公司，根据《民事诉讼法》第四十九条、第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2条、第65条等相关法律规定，特请求人民法院依法驳回原告诉讼请求，以维护答辩人合法权益。
此致
____区人民法院。
答辩人：________。
____年____月____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇六
尊敬的审判长：
根据反诉人的反诉被反诉人提出如下答辩意见：
1反诉状中事实与理由部分的“一”中所言与事实严重不符，反诉人称：其在××胡同30号院有西房两间并称其与被反诉人在30号院共同居住。
但朝阳法院和二中院两级人民法院均判决××胡同30号院西房两间归被反诉人所有且两级人民法院均查明30号院的宅基地使用权人为被反诉人。见一审判决书第三页第二段第七行和二审判决书第四页第二段第七行。这一点不但具有既判力而且是既成事实。
2被反诉人提供的“宅基地调查表”是通过正常手续在村委会开具的，不存在任何造假之处。
3根据法律规定反诉的诉讼请求必须与本诉在事实或法律上有牵连性。
本诉的案由是相邻关系纠纷，并不涉及胡同30号院北房东××数第二间、第三间的权属和30号院宅基地使用权问题，且北房东数第二间和第三间是反诉人和被反诉人父亲的房产，鉴于原房屋所有人已死亡，该房产的'产权除本案当事人外还涉及其他法定继承人。
反诉人如对房屋及宅基地使用权有争议应另行提起法定继承纠纷和宅基地使用权纠纷，而不能在本案的反诉中提出。
4关于反诉人提出的第五项撤销“乡村民××宅基地调查表”的诉讼请求应以此表的开具组织村民委员会为被告另行提起变更之诉而不应提起反诉。
5反诉人提出的证据3明确写明“卖房人：××买房人××：总计6000元。”双方买卖关系一目了然。但反诉人在原房屋所有权纠纷一、二审诉讼中确拒不提出该证据且坚称双方是租赁关系，6000元是的租金。
以致究竟双方是租赁关系还是买卖关系成了该案争执的焦点，为了查明此处浪费了当事人大量时间、精力和法院的司法资源。现在反诉人又不知为何提出该证据。由此可见反诉人在法庭调查期间一贯说谎。
综上所述，反诉人提出的反诉请求既无事实依据又无法律依据，恳请人民法院驳回其全部反诉请求。
被反诉人：
日期;
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇七
反诉原告：陈xx李xx，反诉与被告李xx高xx，签订的山林权流转协议纠纷一案，作答辩如下：
一、
二、请求人民法院依法撤销原被告之间签订的《山林权流转协议》。反诉的诉讼费由反诉原告自行承担。
具体事实理由如下：
原被告双方在20xx年xx1月xx日，签订了一份《山林权流转协议》，该协议对山林的范围不清，面积不实，只有流转的价格约定，签订协议时反诉被告没有和亲属统一意见，更没有征得村集体同意。
所以该协议只是为无效协议，还没有产生法律效力，协议才签订过后，反诉被告就多次找反诉原告协商，要求撤销协议，返还定金，但反诉原告不同意，必须强买强卖，被迫我诉请法律解决，反诉原告的定金xxxxx元，被告愿意按银行利息返还。
综上所述，原被告签订的《山林权流转协议》，是无效协议，不具有法律效力，理应解除协议，因此，请求人民依法裁判，支持反诉被告人的意见为谢。
此致
xxxx人民法院。
答辩人：李xx高xx2xx年xx月xx日。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇八
反诉人某某(原审被告)诉被反诉人xx某某房地产中介有限公司(原审原告)居间合同纠纷一案业经贵院依法受理，为澄清事实，分清责任，现被反诉人就与反诉人居间合同纠纷一案特提出以下答辩意见仅供法庭参考：
一、合同已经成立并生效，意向金转为定金。
xxx年10月15日，因反诉人有买房需求，被反诉人业务员发现合适房源，通知反诉人来看房，当天下午共看了两次房，第一次是她姐姐，第二次是其本人，看房过程中业务员向其介绍了该物业(即本案诉争物业)的基本情况、基础设施、价格等等，反诉人当场表示愿意购买，并于当晚签订了编号为xxxxxxxxxxx的《房地产买卖中介合同》(以下简称三方合同)，支付了购房意向金15000元，之后业务员按照合同约定找到业主签字并且将意向金交付给业主，意向金转变为业主定金了。
被反诉人业务员按照中介业务的要求履行相关义务，积极促成反诉人与业主签订三方合同，合同系当事人三方的真实意思表示，并未违反法律强制规定，是合法有效地合同，按照合同补充协议第二项第2条约定，甲方签订三方合同则乙方同意将意向金作为定金，由丙方转付给甲方。该项事实有三方合同、业主收定金的收据予以证明。
二、反诉人违约在先，应当承担违约责任。
三方合同签订后，被反诉人的业务员一直督促反诉人继续履行合同义务，办理进件贷款预审等手续，可是反诉人因自身办不了贷款资金不足等原因，迟迟不予配合履行，经再三沟通，明确表示放弃购买该套物业。这违反了三方合同第九条的规定，应当承担相应的违约责任，赔偿相应的损失。该项事实有录音以及派出所的询问笔录予以证明。
综上所述，答辩人对反诉人的反诉请求不予认可，没有相关的事实和法律依据，请求贵院依法驳回反诉人的诉讼请求。
此致
xx市秦淮区人民法院。
答辩人：xx某某房地产中介有限公司。
xxx年八月四日。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇九
答辩及反诉人：胡______，女______岁，汉族，临时工，______省______县人，住______县林业局竹木加工厂宿舍。
委托代理人：______县法律顾问处律师______。
原告______县土产公司诉债务一案，现提出答辩及反诉如下：
(一)答辩部分：我(答辩及反诉人)自_____年_____月_____日起，由原告雇为临时工，专业货车装却毛竹、竹片等土产品。
____年_____月_____日上午，我与其他5名临时工在原告院内装毛竹，因该卡车无固定的铁架或木架，仅临时选用几根毛竹做插杆，装车设备不牢，加上超载2.6吨(250支毛竹)，以致毛竹塌落，我从车上摔下，被毛竹打伤，不省人事。
经医院检查诊断，我为’“外伤性脾破裂，脑震荡”，头部裂伤缝合12针，脾脏切除，共输血1810毫升，住院治疗56天，花去医疗费890.27元。
出院后，医嘱休息半年(医院诊断书已呈交你院)。
这起工伤事故的发生，完全是原告方的装车设备不牢，劳动保护制度不健全所引起的。
原告作为国营企业，对此不仅不检查改进自己的工作，反而推脱责任，这是很不应该的。
劳动部公布的《劳动保险条例实施细则修正草案》第三十六条第一项规定：“实行劳动保险的企业的临时工、季节工及试用人员，因公负伤医疗期间待遇与一般工人相同。
根据这一规定精神，我因公负伤医疗期间的待遇，应按照《劳动保险条例》第十二条甲项的规定办理，即：其全部诊疗费、医药费、住院费、住院时的膳费与就医路费，均由企业或厂方负担。
在医疗期间，工资照发。
由此可见，原告预支给我的医疗费用______元作为我的欠款而现在要我返还，纯属不知法、不懂法的表现。
(二)反诉部分：我因公负伤医疗期间，依法应由原告负担的费用如下：
1.以现金交纳的医药费、输血费救护车费计667.54元(全部单据已呈交你院);。
2.住院期间的膳费84元(每天1.50元，56天);。
3.护理工资112元(每天1人，护理56天，日工资2元);。
4.医疗期及出院后休养期共8个月的工资480元(每月60)。
以上四项，共计1343:54元。
另加我负伤前结存未领而由原告非法扣压的工资47.92元，总计1391.46元。
原告除已预借给我的医药费800元外.还应偿付我591.46元。
请你院查明事实，合并审理我的反诉请求，依法裁判。
此致
_________县人民法院。
_____年______月_____日。
买卖合同纠纷答辩状[3]。
反诉人张某某、胡某诉答辩人赣榆县某某汽车销售部合同纠纷一案，答辩人现提出如下答辩意见：反诉人提出的诉讼请求既没有事实依据，也没有法律依据，请求法院依法驳回反诉人的诉讼请求，其理由陈述如下：
一、答辩人已经完全履行了合同义务，不需要双倍返还定金6万元。
5月18日，答辩人赣榆县某某汽车销售部与反诉人张某某签订了《购车协议》，约定由反诉人向答辩人购买stq4250号汽车头，价款为23.9万元，预交定金3万元，反诉人在提车时将剩余的`车款一次性付清。
双方合同签订后，在207月6日，反诉人到答辩人处提车，同时，反诉人胡某向答辩人写了一张欠车款贰拾万零玖仟元的欠条。
至此，答辩人已经履行了向反诉人交付车辆的合同义务;而与之相反的是，反诉人至今还没有向答辩人支付清剩余车款20.9万元，虽然答辩人长期以来三番五次地向反诉人催要剩余的车款20.9万元，但是，反诉人却以各种理由拒绝、抵赖，反诉人已经很严重地违反了双方签订的购车协议的相关约定，根据合同法一百一十五条的规定，反诉人无权要求返还定金，反诉人更加无权要求答辩人双倍返还定金，而应该是反诉人继续履行合同义务，即一次性支付清剩余车款20.9万元。
因此，答辩人已经完全履行了合同义务，不需要双倍返还定金6万元。
二、连云港某某汽车销售有限公司不具有该车的经销权和所有权。
答辩人与该诉争车辆的生产厂家湖北某某专用汽车有限公司江苏经理部签订了代理协议，答辩人由此取得了该车辆在连云港区域的经销权。
该车辆是由生产厂家湖北某某专用汽车有限公司从该公司发货到江苏南通，然后，根据江苏市场的销售情况再调配到赣榆县即答辩人的销售部，因此，答辩人拥有该车辆的所有权，反诉人胡某向答辩人写了一张欠车款贰拾万零玖仟元的欠条，这一系列证据材料形成了一个完整的证据链，完全可以证明答辩人具有该车的经销权和所有权，而连云港某某汽车销售有限公司不具有该车的经销权和所有权，因此，反诉人在反诉状中称从连云港某某汽车销售有限公司购买，根本没有事实依据，简直是无稽之谈!
三、该车不存在质量问题，答辩人不需要赔偿反诉人所谓的经济损失。
该车是经过生产厂家质量检测合格后才准予出厂的，符合生产厂家的企业质量标准，同时，也符合相关的行业标准和国家标准。
在答辩人与反诉人签订的购车协议中的第五、六条明确约定：反诉人在提车的时候对该车质量没有提出异议的话，即表示认同该车质量是合格的，答辩人对此不再承担任何责任。
而反诉人在反诉状中称到答辩人处对该车进行整改，其真正的原因是反诉人购买的该车是牵引车，反诉人还另外购买了一辆后挂车，牵引车与后挂车组成一个整体才能够用于运输经营活动，而反诉人另外购买的后挂车与反诉人在答辩人处购买的该车由于不是同一个汽车厂家生产的，后挂车与该牵引车在高度上是不匹配的，而需要对该牵引车的高度进行适当的整改才能够与后挂车配合使用，才能够使前后车作为一个整体运输工具用于正常的运输经营活动。
因此，反诉人所称的到答辩人处对该车进行整改的原因不是因为该车存在质量问题而是出于以上的特殊原因，所以，答辩人不需要赔偿反诉人所谓的经济损失。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇十
被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。
答辩状答辩人(系被告)：_________________张__________，男，31岁，__________公司工人，现住__________市__________区七里。答辩人就被答辩人所诉借款一案，具体答辩如下：_________________答辩人认为被答辩人所诉借款之理由纯属捏造的不实之词。答辩人不能同意被答辩人还款的要求。
理由有三：_________________。
一、_________________。
二、_________________。
三、_________________。
此致!
__________市__________区人民法院。
答辩人：_________________张________。
_____年_____月_____日。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇十一
被答辩人(本诉被告、反诉原告)：某某，女，汉族，xxx年12月26日出生，身份证号码：，现住xx市。
答辩人因培训费用纠纷将被答辩人起诉至贵院的惠城法民一初字第多少号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。
一、被答辩人要求支付违约金6000元人民币没有事实和法律依据。
答辩人与被答辩人在xxx年7月31日签订了《承包协议书》，协议书签订后，答辩人依《承包协议书》完全正确履行了协议书的第二项约定，详见答辩人提交的证据1、学员名单，2、约考回执，3、学员的证人证言，4、收据，5，教学日志。被答辩人在签订《承包协议书》时，已是完全民事行为能力人，应当知道自己的行为有法律效力，更知道善用自己的民事行为能力。
二、被答辩人要求答辩人支付车辆使用费、折扣费等共10000元，无事实与法律依据。
《承包协议书》第二条约定的非常明确，答辩人自负盈亏(只是包括油费、修理费、交通事故产生的维修费用及赔偿);况且依据合同约定，答辩人即是自负盈亏，同时也是被答辩人的教练，负责培训被答辩人的学员，顺利拿到这人驾驶证。
三、被答辩人要求支付所欠4名学员学费，无事实与法律依据。
因为该四名学生，未到韶关考试，因此并不存在交学费事实。
综上所述，被答辩人单方面违约，且想不支付答辩人的培训费及保证金是事实，被答辩人提出的`反诉请求无事实与法律依据，因此法院应当依法驳回被答辩人的反诉请求，依法保护答辩人的本诉，以维护答辩人的合法权益不受侵犯。
此致
xx市惠城区人民法院。
答辩人：
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇十二
反诉人(本诉被告)：名字、性别、出生年月、民族、户籍、职业、现住地址(确定到门牌号)。
被反诉人(本诉原告)：名字、性别、出生年月、民族、户籍、职业、现住地址(确定到门牌号)。
第三人(与本案有关但不能独立提起诉讼的人)：名字、性别、出生年月、民族、户籍、职业、现住地址(确定到门牌号)。
反诉请求。
一、
二、
三、
—5条，第17条、第20—24条，最高人民法院关于确定民事侵权精神损害若干问题的解释第1、6、8、10条)。
证据和证据来源，证人姓名和住址。
一、二、三……。
此致
云南省曲靖市富源县人民法院。
附：本反诉状副本x份。
反诉人：xx年xx月xx日。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇十三
答辩人：陈仕林，男，汉族，****年**月**日生，住**********，联系电话*************。
诉讼代理人：
答辩人因原告周薪业起诉离婚纠纷一案，现针对原告的《民事起诉状》作出答辩如下：
答辩人不承认原告的诉讼请求，坚决不同意离婚。原告诉称的离婚理由纯属捏造的不实之词，完全不成立。主要理由：
一、双方确实没有夫妻感情，但因为孩子还小，如果离婚，不利于孩子的成长。
答辩人和原告共同生活这么多年知道原告的本质不坏、人品不错。即便原告提出离婚，答辩人也坚决不同意离婚，答辩人有决心、信心、能力去挽救和感化原告。
二、自己根本没有实施家庭暴力，是女方自己像精神病一样，只要是吵架，就会大喊救命。
答辩人与原告夫妻关系的矛盾系因双方家庭的原因所致，答辩人愿意给予更多地宽容和理解，通过交流沟通消除彼此之间的'误会。更不愿意看到因为离婚而伤害到年幼的小孩，让小孩从小在一个残缺的家庭生活成长。
三、答辩人恳请法院综合考虑本案事实，结合法律规定，化解我们双方之间的矛盾。
综上所述，原告的诉讼请求没有事实和法律根据，请求法院保护答辩人的合法权益，保护合法的婚姻关系，驳回原告的诉讼请求。
此致
__________苏家屯区__人民法院。
答辩人：__________(签名或盖章)。
附：本答辩状副本_______份;。
证明材料___________份。
民事答辩书【2】。
答辩人：
名称：______地址：____________电话：___。
法定代表人：____________________职务：___。
委托代理人：姓名：_____性别：_______年龄：___。
民族：____职务：____工作单位：_____。
住所：_________________电话：___。
因____________诉我单位_________一案，答辩如下：
此致
_____人民法院。
答辩人：_______(盖章)。
法定代表人：_____(签章)。
____年__月__日。
附：答辩书副本____份。
其它证明文件___份。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇十四
答辩人：杨xx，女，汉族，1975年10月05日生，云南省巍山县人，教师，住云南省巍山县xx镇xx街xxx号，身份证号码532923xxxxxxx，联系电话139872xxxxx。
被答辩人：高xx，男，汉族，1972年4月21日生，云南省巍山县人，教师，住云南省巍山县xx镇xx街xxx号，身份证号532324xxxxxxxx，联系电话138872xxxxx。
答辩人就被答辩人高xx提起离婚诉讼一案答辩如下：
请求事项：
1、请求驳回原告的全部诉讼请求;。
2、本案诉讼费用由原告承担。
事实和理由：
一、答辩人与被答辩人感情尚未彻底破裂，不符合离婚的法定条件，被答辩人诉称的离婚理由纯属捏造杜撰的不实之词，完全不成立。
二、答辩人坚决不同意离婚，故对子女抚养问题及共同财产、共同债务问题不作任何答辩。
综上所述，答辩人认为：答辩人与被答辩人感情并未完全破裂，仍有挽回的余地，答辩人不同意离婚，恳请法庭能给双方一个缓冲的过程，给原本幸福的婚姻一个挽救的机会。被答辩人杜撰离婚借口，编造歪曲事实后诉至法院，其诉讼请求违反了我国民法的诚实信用原则，也违反了我国《婚姻法》的规定，没有任何法律依据，请求人民法院依法予以驳回。
此呈。
巍山县人民法院。
答辩人：
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇十五
答辩人：xxx，女，xxx年xxx月xxx日出生，住武汉市xxx区xxx大道xxx号。
诉讼代理人：xxx，湖北xxx律师事务所律师。
被答辩人：xxx，男，xxx年xxx月xxx日出生，住武汉市xxx区xxx路xxx号。
被答辩人诉答辩人离婚纠纷一案，现提出如下答辩意见。
一、双方夫妻感情尚未破裂，并有幼子需要双方抚养教育，答辩人不同意离婚。
答辩人与被答辩人双方xxx年相识恋爱，经过xxx年的相互了解和慎重考虑，两人于xxx年结婚，婚后感情很好，两人相互鼓励，共同进步，在各自的事业上都取得了较大的发展。
婚后，两人不仅在事业上获得了大丰收，xxx年xxx月还生下了一名健康、可爱的儿子。
然而被答辩人全然不念夫妻之情和答辩人的牺牲，违背夫妻间相互忠实的法定义务，先后与名叫xxx的女青年保持不正当的男女关系，使答辩人长期忍受了令人难以想象的痛苦和屈辱。
考虑到这里面也有第三者不道德使然，不完全是被答辩人的过错，更加考虑到儿子现在年纪还小，这么早就双亲离异，得不到健全家庭的温暖，绝对不利于孩子的健康成长，必然会造成儿子童年的人间悲剧，答辩人多次找被答辩人谈心，动之以情、晓之以理，在这种情况下被答辩人也认识到自己的错误，多次对答辩人保证不再做出对不起被告的事情，还对答辩人作出书面的保证，承认了对妻子不忠的事实，并下决心改正，答辩人也因此原谅了被答辩人的错误。
故答辩人认为双方婚前基础牢固、婚后感情和睦、两人的感情还没有完全破裂、还有和好的可能，答辩人不同意与被答辩人离婚，为了维护家庭的稳定和保护妇女、儿童的合法权益请法庭驳回被答辩人的离婚诉请。
二、(夫妻共同财产的情况)。
三、(夫妻共同债务的情况)。
四、(子女抚养权归谁所有的问题)。
答辩人：xxx。
xxx年xxx月xxx日。
答辩人：杨xx，女，汉族，1975年10月05日生，云南省巍山县人，教师，住云南省巍山县xx镇xx街xxx号，身份证号码532923xxxxxxx，联系电话139872xxxxx。
被答辩人：高xx，男，汉族，1972年4月21日生，云南省巍山县人，教师，住云南省巍山县xx镇xx街xxx号，身份证号532324xxxxxxxx，联系电话138872xxxxx。
答辩人就被答辩人高xx提起离婚诉讼一案答辩如下：
请求事项：
1、请求驳回原告的全部诉讼请求;。
2、本案诉讼费用由原告承担。
事实和理由：
一、答辩人与被答辩人感情尚未彻底破裂，不符合离婚的法定条件，被答辩人诉称的离婚理由纯属捏造杜撰的不实之词，完全不成立。
(一)答辩人与被答辩人感情尚未彻底破裂，不符合离婚的法定条件。
答辩人与被答辩人于相识，后经四年的自由交往确立恋爱关系，20xx年10月23日双方登记结婚，随后办理了婚宴，被答辩人入赘至答辩人家，婚后答辩人与被答辩人相敬如宾，双方夫妻感情一直较为融洽，并于08月16日生育儿子高xx。
结婚后，我们一起加入到我父亲经营的“xxxx经营部”，齐心协力地进行经营活动，生意做得红红火火，日子也过得红红火火，一家五口人其乐融融。
20xx年，用一家人积攒的钱，我们还购买了250多平方米的房产，处于信任，在我父亲的主张下，该房产所有人登记为答辩人杨xx，被答辩人作为共有人。
(二)被答辩人诉称的离婚理由纯属捏造杜撰的不实之词，完全不成立。
主要列举以下几点：
1、被答辩人在起诉状中编造双方认识的形式和认识时间，说明双方缺乏感情基础，是昧着良心杜撰的谎言。
被答辩人在起诉状中所述双方20xx年经媒人介绍认识，当年10月结婚，与事实不符。
事实情况是：答辩人与被答辩人于19认识并逐渐熟悉，被答辩人从此开始主动追求答辩人，双方经过四年多的恋爱，逐渐建立起深厚、真挚的感情，于20xx年10月23日登记结婚。
经过婚前四年的充分认识、了解后才结婚，感情基础牢固，婚后夫妻感情较好，婚后夫妻感情较好，答辩人的父母、弟弟把答辩人当作自己亲人一样看待，相处和睦。
所以，根本不存被答辩人所说的“婚前缺乏感情基础，婚后没有建立起感情”的情况，被答辩人所述与事实严重不符。
2、被答辩人在起诉状中编造双方自20xx年5月以来分居达二年的情节，是彻头彻尾的谎言，无任何事实依据。
事实情况是：答辩人、被答辩人、小孩以及两位老人一家五口人一直其乐融融地生活在一起，我们夫妻也从来没有出现分居的情况。
仅仅是207月，我生孩子前面一段时间，被答辩人无缘无故离家出走了20多天，至今我也不知道他去了哪里。
3、被答辩人在起诉状中编造“20xx年3月被告(答辩人)提出离婚”，与事实严重不符。
实际情况是：20xx年3月，被答辩人突然向我提出离婚，我开始以为他开玩笑。
后来，他用短信再次向我提出协议离婚，我父母得知情况后，当晚来做我们的工作。
第二天，被答辩人说，为了孩子不离婚了，以后好好过日子。
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇十六
关于李四诉我离婚纠纷一案，我做如下答辩：
一、因为对方坚持起诉离婚，但我是坚持不同意离婚。
但是对于李四在起诉书所述的离婚理由，我不能接受。
我和李四于2月份相识、相恋，可以说经过比较深入的了解，才共同决定于1月4日办理结婚登记，对方在起诉中所述“双方性格不合，感情基础薄弱”不是事实。
另外，李四说我性格暴躁，经常因为一点儿小矛盾就对她进行侮辱性谩骂，甚至殴打，这绝对不是真实情况。
我性格比较急躁，李四性格比较慢热，但这在恋爱期间都知道，但婚后我从没有对她进行谩骂、殴打，周围的亲戚、谱都知道我爱她、心疼他，可以说结婚后我第一件事就是把我的工资卡交给了女方，每天下班第一件事就是进厨房做饭，因为李四下班晚，我希望她一回到家就有热乎的饭菜吃，这么多年我也一直这样做。
尤其是孩子出生后，我欣喜若狂，对孩子悉心照顾，虽然我工作也很辛苦，但一有时间就与李四和孩子在一起享受生活的乐趣。
我相信女方再也找不到比我对她、对孩子更好的人了。
关于这次闹离婚，女方是不够体谅我，再加上她父母不正确的教唆所致。
起因是老家父母盖房在李四不同意的情况下我出钱了，我觉得父母这辈子就盖这一次房了，做儿子的尽尽孝心也是应该的，李四不同意，我就悄悄给了一些，没多少，就一年的年终奖五万快而已，结果李四知道后就闹起来了，岳父母也不进行安慰，反而过分指责男方隐匿、转移财产，过日子的心思不正。
我觉得这件事与我们的'感情没有太大的关系，我对李四绝无二心，既然出资了，能做的以后就是尽心尽力把收入还交给李四管理，所以，希望李四也为我着想，还是那句话，离开我，恐怕谁也找不到更适合自己的人了。
所以，希望法院给我们消除家庭纠纷的机会，驳回对方的离婚起诉。
二、关于孩子抚养权，我希望孩子最好生活在一个完整的家庭里面，不要因为不必要的纠纷，让孩子在成长的过程中缺少父爱和母爱。
现在孩子已满两周岁了，出生后一直是我父母在帮着带，孩子一直生活得很好，我父母身体也很健康，在照顾孩子方面绝对没有让我们不放心的地方。
这都是我比女方占优势的地方，因为孩子外公、外婆年事已高，并且身患重病，根本不能过来帮我们带孩子。
所以，我们尽量不离婚。
退一步讲，万一李四坚持离婚，孩子也不能判由李四抚养，因为她工作太忙了，而且身边没有放心、可靠的人帮着带。
三、关于财产分割。
女方在起诉中所述，财产分割有位于北京市朝阳区**的房屋。
该房屋是我们婚后取得的，但该房的出资是双方父母出资购买，没有贷款。
房屋虽然登记在男方和女方名下，但鉴于双方父母在购房出资上差距悬殊，既然离婚，我觉得离婚分割该房屋时应当按着出资比例分割。
2、其次就是我们的家庭继续，就是李四名下的存款，都是我们工资攒下的。
没多少，如果不离婚，李四继续管理，如果坚持要离婚，法院可以依法判。
综上所述，我认为我和李四的感情没有破裂，我们的感情有和好的可能，希望法院能给我们和好的机会。
答辩人：
2023年欠债被起诉答辩状大全（17篇）篇十七
答辩人(被告)：吴敏，女，汉族，x年x月x日出生。
被答辩人(原告)：周桥，男，汉族，x年x月x日出生，住x县x乡x村4号。
因被答辩人提起离婚诉讼一案，现答辩人答辩如下：
答辩人认为，双方夫妻感情基础牢固，感情并没有破裂，答辩人不同意离婚，理由如下：
一、答辩人夫妻双方系自由恋爱，有感情基础;婚后，通过这些年的共同生活，已建立了更加牢靠的感情基础。答辩人与被答辩人的家人相处地也非常和睦，感情很深。答辩人现在从北京回来参加此次诉讼，仍是住在公婆家。
二、答辩人双方性格相近，爱好相同，这些年两人一直是和睦相处。答辩人对被答辩人在生活上非常照顾，在20xx年的5月份还陪同被答辩人去医院看病。
答辩人始终相信，被答辩人起诉离婚只是一时冲动，只是因为生活的琐碎、日积月累的一些生活怨气，答辩人有决心、有信心挽救和感化被答辩人，双方的婚姻仍有挽回的余地;同时，更加考虑到女儿现在年纪还小，这么早就双亲离异，得不到健全家庭的温暖，绝对不利于孩子的健康成长，必然会造成女儿童年的人间悲剧。
答辩人真诚希望，双方今后能够互相谅解，求同存异，互相扶持，共创美好人生。
三、俗话说：“三起三落过到老”。夫妻在某段时间内、某些事情上出现分歧是难免的，有生活矛盾也是再自然不过的事情，但为了孩子和夫妻双方及双方父母家庭的长远与根本利益，夫妻双方应该互相谅解。
执子之手，与子偕老，是答辩人对自己婚姻生活的期望，也是答辩人一直在努力奋斗的'生活目标。《中华人民共和国婚姻法》规定，只有夫妻感情确已破裂的，才准予离婚。
答辩人认为与被答辩人之间的感情并没确已破裂，答辩人坚决不同意离婚，恳请法庭能给双方一个缓冲的过程，一个冷静、理性处理夫妻矛盾的过程，给原本幸福的婚姻一个挽救的机会。
综上，答辩人坚决不同意离婚。
此致
xx县人民法院。
答辩人：吴敏。
20xx年1月16日。