买卖需要考虑市场供需关系，把握好市场动态，及时调整经营策略。在下面的买卖范例中，你可以看到各种不同类型的买卖交易，从传统的实物商品到数字货币等新兴物品。
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇一
一、产品名称、商标、型号、数量、金额。
二、质量标准。
必须符合国家相关产品质量标准，满足合同附件技术指标要求。
三、交(提)货地点、方式：出卖人送货到买受人施工现场。
四、运输方式及到达站(港)和费用负担：运费由出卖人承担。
五、合理损耗及计算方法：出卖人承担。
六、包装标准、包装物的供应与回收：标准包装，包装物由出卖人回收。
七、验收标准、方法：
1、按第二条进行外观、数量验收，不合格产品当场退货，出卖人负责及时调换或换货。
八、交货、工期及质保期：合同签订后10天内全部到货。
质保期为壹年：自安装检测验收合格之日起计算。质保期内出现家具变形、开裂、油漆脱落、零配件损坏等质量问题(非人为因素)，出卖人应在接到买受人正式通知后24小时内到现场维修或更换，维修费用由出卖人承担。
九、结算方式及期限：
1、付款方式：电汇、支票。
2、付款办法：合同签订后预付__元(大写：__元整)，付款后5日内开具全额普通发票;货到现场安装完毕，验收合格后10天内付清余款__元(大写：__元整)。
十、解决合同纠纷的方式：协商解决，协商不成，由合同签订地仲裁委员会仲裁。
十一、违约责任：
1、出卖人所供家具必须有生产厂家的出厂证明、检验合格证等有效证件，如发现有假冒伪劣、以次充好现象，出卖人按不合格家具价值的10倍赔偿买受人。
2、出卖人未能如期供货、安装交付买受人使用，每逾期一天，出卖人按合同额的1%支付违约金。
3、未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
十二、其他事项：
1、此合同双方签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份。
3、未尽事宜，双方协商解决。
出卖人：签订地点：买受人：
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇二
第二条质量标准：
第三条家具保修期为xx月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在xx天内修理好或更换，修理不好或不能更换的'，予以退货。
第四条定做家具图纸提供办法及要求：
第五条交货时间：
第六条交(提)货方式、地点：
第七条运输方式及费用负担：
第八条检验标准、方法及提出异议的期限：
第九条付款方式及期限：
第十条违约责任：
第十一条合同争议的解决方式：凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条其他约定事项：
出卖人(签字盖章)：
买受人(签字盖章)：
日期：
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇三
甲方向乙方订购家具，经双方友好协商后确定本采购合同。
一、采购货品
货品清单见附件。
二、交易价格
货品单价详见附件的货品清单。
货品总价：113万，送货费用：6万，合同总价：119万。
三、付款方式
1、预付款：合同签署后支付40%。
2、尾款：乙方分批交货，经甲方验收后三个工作日内结清已验收货品全款。
四、交货时间
五、交货地点：甲方指定（广东省广州市）。
六、双方权益
1、甲方权益
（1）甲方有权确定交货地点（限广州市）。
（2）甲方有权要求货品质量。
（3）甲方有义务确定签收货品的人员并提前通知乙方。
（4）甲方有义务支付预付款，并在货品交付后三个工作日内结清已交货品之尾款。
2、乙方权益
（1）乙方有义务保证货品质量。
（2）乙方有义务送货至甲方指定地点（限广州市）。
（3）乙方有权利要求甲方支付预付款和交货后的尾款。
七、乙方账号：
1、公司名称：广州宏达家俱城
2、开户行：_________
3、账号：_________
八、特别说明
1、乙方交付给甲方的货品与提交给甲方的方案可能会有一些细微误差，包括但不仅限于尺寸、曲线等。甲方认可这种误差，但误差不能超过5%。超过5%则视同产品不合格。
2、实木家具在北方干燥空气下，经长时间使用后难免出现轻微的开裂或变形。乙方承诺为甲方家具提供一年的保修期。
九、违约条款
1、产品质量有缺陷，经甲方提醒后仍无法弥补视同乙方违约。
2、乙方未能按照合同规定的交货时间交货，视同乙方违约，每延期一天，甲方有权扣除尾款的1‰作为违约金。
3、由于甲方未能按照合同规定的时间提供布料导致交货延期，不属于乙方违约。
4、由于甲方未能根据合同安排签收人员和交货地点导致交货延期，不属于乙方违约。
5、甲方在货品交付三个工作日后仍未支付尾款视同甲方违约，每延期一天，乙方有权要求甲方支付违约金，即尾款的1‰。
十、不可抗力条款
不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。
十一、合同生效与终止
本合同双方授权代表签字后预付款到账日期，即为本合同的生效日期。乙方货品交付完毕且甲方支付全部尾款后，合同终止。
十二、争议处理
本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交本地仲裁委员会，并按该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁决定对双方都有约束力。争议进行仲裁期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。
十三、合同确认
本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，自合同各方授权代表签字之日起生效。
甲方：_________
乙方：_________
_________年_________月_________日
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇四
合同编号：
出卖人：________________。
买受人：______________。
签订时间：____________。
第一条家具名称、数量、价款。
第二条质量标准：国家规定的标准。
第三第家具保修期为3个月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在天内修理好或更换，修理不好或不能更换的'，予以退货。
第四条交货时间：
第五条交（提）货地点：____________。
第六条运输方式及费用负担：买方承担。
第七条付款方式：款到发货。
第八条合同争议的解决方式：凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第九条其他约定事项：
账号：________________________。
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇五
法定代表人：付某,经理。
委托代理人：张尽安,河南贞实律师事务所律师。
被告：山东某某技术有限公司。住所地：山东省茌平县温陈工业园。
法定代表人：马某民,董事长。
原告河南xxxx工程设备有限公司(以下简称xxxx公司)诉被告山东某某技术有限公司(以下简称技术公司)买卖合同纠纷一案,原告于2014年9月11日诉来本院。本院受理后,依法组成合议庭,于2014年10月23日公开开庭进行了审理。原告xxxx公司之委托代理人张尽安到庭参加诉讼,被告技术公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告xxxx公司诉称：2012年6月5日,原、被告签订了一份阀门管件购销合同。合同约定,原告向被告出售阀门、管件,被告需要向原告支付价款2029000元。合同签订后,原告依照合同约定履行了合同义务,被告拒不履行付款义务。2014年5月27日,双方达成一份付款协议。协议约定到期后,原告多次催讨,被告拒绝支付所欠货款751101元。原告于2014年9月11日诉来本院,要求被告支付货款751101元并承担本案的诉讼费用。
被告技术公司未作应诉答辩。
原告xxxx公司为证实其主张,向本院提交了以下证据：
1、阀门、管件购销合同一份及附件清单五份,拟证明双方签订购销合同的事实。
2、付款协议一份,拟证明原、被告双方就合同款的支付达成一致意见。
3、被告公司登记及变更情况一份,拟证明被告公司的变更情况。
被告技术公司未到庭参加诉讼,应当视为其放弃质证权利,对于上述证据,本院予以采信。
综上,依据有效证据、开庭笔录及原告的当庭陈述,本院认定案件事实如下：
被告山东某某技术有限公司系由原茌平某某技术有限公司变更而来。2012年6月5日,原告xxxx公司与被告技术公司签订阀门管件购销合同一份,被告向原告购买阀门管件一批,合同总价款为2029000元。2014年5月27日,原、被告双方就上述购销合同的付款事宜协商一致并签订付款协议一份。协议约定：欠款总额为2029000元,被告已经支付货款650000元,剩余货款被告分三次还清。此后,被告并没有依照付款协议偿还货款,截至原告起诉之日,被告尚欠货款751101元未还。原告多次催要未果于2014年9月11日诉来本院,要求被告支付剩余货款751101元,并承担本案的诉讼费用。
本院认为,本案的争议焦点为：原告xxxx公司要求被告技术公司支付剩余货款751101元是否有事实及法律上的依据。被告技术公司未到庭参加诉讼,应当视为对其相关诉讼权利的放弃。原告xxxx公司与被告技术公司签订的阀门管件购销合同及付款协议均系当事人的真实意思表示,且不违反法律、行政法规的强制性规定,应当认定为有效合同。合同履行过程中,双方应遵循诚实信用原则,积极行使合同权利、履行合同义务。购销合同签订后,原告xxxx公司依照合同约定向被告发送了货物。后双方经协商对货款的支付方式及期限达成一致并签署了付款协议。被告技术公司理应依照协议约定及时支付货款。经原告催要后,被告技术公司拒绝支付剩余货款751101元的行为显然构成违约。依照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条之规定,原告要求被告支付剩余货款751101元的诉求于法有据,本院予以支持。
综上,依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百五十九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条、一百四十四条之规定,判决如下：
山东某某技术有限公司于判决生效后十日内向原告河南xxxx工程设备有限公司支付货款751101元。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费11301元,保全费4270元,共计15571元,由山东某某技术有限公司负担。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于山东省聊城市中级人民法院。
审判长:甄伟。
人民陪审员:刘夏民。
人民陪审员:潘志财。
二0一四年十月廿三日。
书记员:王涛。
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇六
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，签订本合同，以及共同遵守。
一、产品名称、品牌、规格型号、材质、颜色、生产厂家、数量、质量标准、价款：
乙方负责向甲方提供上述内容所包含的全部办公家具，产品总价款人民币：贰万柒仟玖佰捌拾元整（27980.00元）付定金。上述产品总价包括本合同规定的全部产品的价款、运输费、税费、安装等费用。
二、交货时间：
本合同生效之日起15日内，并由乙方负责安装完。
三、交付方式、起点：
由乙方负责将全部办公家具送到甲方办公室所在地并由乙方负责安装完毕。
四、付款方式及期限：
本合同产品全部安装完经甲方验收合格后，一次性全部付清给乙方。
五、乙方提供的家具在不是人为损坏下可以保修一年。
六、如因执行本协议而发生争议时，双方当事人可通过协商的方式解决。协商不成时，可向人民法院提出诉讼。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇七
需方因公司食堂之需，特向供方定制快餐桌椅一批，根据《中华人民共和国经济合同法》，经供需双方协商，本着互惠互利的原则签定合同，条款如下:
八人餐桌主要参数：主架采用马钢国标1.2mm厚50乘以50mm直径方管，经焊接，打磨、抛光、酸洗、磷化、喷塑处理。主架外表光滑、无结疤。毛刺、假焊、虚焊。结实耐用。
餐桌面板：规格220乘以60，采用上海优质富美家25mm厚防火板。经过加工后具有防火、防水等功能。比原来老产品要耐用两倍以上。颜色灰白。
坐凳：采用广东优质玻璃钢看台座椅。结实耐用。美观大方
1、在需方履行合同的前提下，供方定于________年________月________日交货(本合同生产周期为7天)。
2、交货地点:江苏科力普汽车部件有限公司。
3、需方所订快餐桌椅由供方负责运送、安装，运费由供方承担，送到需方指定地点(江苏科力普汽车部件有限公司)。
1、本合同签定后需方立即支付定金人民币1056元整给供方，本合同以预付定金到帐后的次日生效。如预付定金延期到帐，本合同所订交货日期顺延。
2、供方所供快餐桌椅发货到需方指定地点验收合格后，并支付剩余货款人民币壹万元整给供方；货到后，剩余货款一次付清。
根据国家有关规定，供方对所供产品执行″一年保修″的原则，即在一年保修期内，属家具质量因素而导致的故障(除人为因素)负责免费维修；保修期满后，供方继续提供维修服务，但要收取相应的维修成本费用。
供方如因不可抗拒的原因而导致交货延期，必须告知需方，并在事故发生后七天内，将灾害发生地有关部门出具的证明文件邮寄给需方审阅确认；需方如要求延期交货，必须在原订交货日期前七天通知供方。
1、未尽事宜双方协商解决。
2、本合同项下的争议，双方协商解决，协商不成的，可向供方所在地的有管辖权的法院提起诉讼。
1、运输搬运过程中如有损坏，供方需调换。
2、所购产品到达需方所在地后，需方负责搬运安装。
需方(盖章)：________________
供方(盖章)：________________
经办人:________________
经办人:________________
联系电话:________________
联系电话:________________
________年________月________日
________年________月________日
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇八
双方根据《民法典》、《消费者权益保护法》等法律法规，协商一致，签订本合同。
第一条乙方于________年____月____日在________家具市场________区________号购买甲方以下商品：
第二条三包有效期一年，详见鲁质技监质发[]27号文。
第三条定货时，收取货款总额%的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还。)，余款提货或送货时付清。
第四条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第五条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，并由甲方开具发票，同时向乙方提交产品说明书、质量保证书、保修卡等单证。
第六条送货时间：________年____月____日。
地址：________________________________。
第七条若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的%向乙方支付违约金。
第八条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与产品说明书、质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第九条其他约定事项：
第十条甲乙双方发生争议，应协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第()项处理。
1.提交仲裁委员会仲裁;()。
2.依法向人民法院提起诉讼。()。
第十一条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方：________________(盖章)乙方：________________(签字)。
________年____月____日________年____月____日。
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇九
商标或品牌。
规格型号。
材质。
颜色。
生产厂家。
数量。
单价。
金额。
合计人民币金额(大写)：
(注：空格如不够用，可以另接)。
第三条家具保修期为____月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在______天内修理e86.c好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。
第四条定做家具图纸提供办法及要求：___________________。
第六条交(提)货方式、地点：_________________________。
第七条运输方式及费用负担：___________________________。
第八条检验标准、方法及提出异议的期限：_______________。
第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交______________________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向______________________人民法院起诉。
出卖人名称(章)：
住所：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
编码：
买受人姓名(章)：
住所：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
编码：
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇十
出卖人：______签订地点：_________。
买受人：______签订时间：__年__月__日。
第一条家具名称、数量、价款。
第三条家具保修期为____月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在____天内修理好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。
第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：
(一)提交______仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
出卖人名称(章)：买受人姓名(章)：
住所：住所：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
监制部门：印制单位：
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇十一
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
需方因公司食堂之需,特向供方定制快餐桌椅一批,根据《中华人民共和国经济合同法》,经供需双方协商,本着互惠互利的原则签定合同,条 款如下:
主架采用马钢国标1.2mm厚50_50mm直径方管，经焊接，打磨、抛光、酸洗、磷化、喷塑处理。主架外表光滑、无结疤。毛刺、假焊、虚焊。结实耐用。
餐桌面板：规格220_60，采用上海优质富美家25mm厚防火板。经过加工后具有防火、防水等功能。比原来老产品要耐用两倍以上。颜色灰白。
坐凳：采用广东优质玻璃钢看台座椅。结实耐用。美观大方
1、在需方履行合同的前提下,供方定于_20_年9月_23日交货(本合同生产周期为7天)。
2、交货地点:江苏科力普汽车部件有限公司。
3、需方所订快餐桌椅由供方负责运送、安装，运费由供方承担，送到需方指定地点(江苏科力普汽车部件有限公司)。
1、本合同签定后需方立即支付定金人民币1056元整给供方,本合同以预付定金到帐后的次日生效。如预付定金延期到帐,本合同所订交货日期顺延。
2、供方所供快餐桌椅发货到需方指定地点验收合格后，并支付剩余货款人民币壹万元整给供方;货到后，剩余货款一次付清。
根据国家有关规定,供方对所供产品执行″一年保修″的原则,即在一年保修期内,属家具质量因素而导致的故障(除人为因素)负责免费维修;保修期满后,供方继续提供维修服务,但要收取相应的维修成本费用。
1、未尽事宜双方协商解决。
2、本合同项下的争议,双方协商解决,协商不成的,可向供方所在地的有管辖权的法院提起诉讼。
1、运输搬运过程中如有损坏,供方需调换。
2、所购产品到达需方所在地后,需方负责搬运安装。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇十二
必须符合国家相关产品质量标准，满足合同附件技术指标要求。
出卖人送货到买受人施工现场。
运费由出卖人承担。
出卖人承担。
标准包装，包装物由出卖人回收。
1、按第二条进行外观、数量验收，不合格产品当场退货，出卖人负责及时调换或换货。
合同签订后10天内全部到货。
质保期为壹年：自安装检测验收合格之日起计算。质保期内出现家具变形、开裂、油漆脱落、零配件损坏等质量问题(非人为因素)，出卖人应在接到买受人正式通知后24小时内到现场维修或更换，维修费用由出卖人承担。
1、付款方式：电汇、支票。
2、付款办法：合同签订后预付__元(大写：__元整)，付款后5日内开具全额普通发票;货到现场安装完毕，验收合格后10天内付清余款__元(大写：__元整)。
协商解决，协商不成，由合同签订地仲裁委员会仲裁。
1、出卖人所供家具必须有生产厂家的出厂证明、检验合格证等有效证件，如发现有假冒伪劣、以次充好现象，出卖人按不合格家具价值的10倍赔偿买受人。
2、出卖人未能如期供货、安装交付买受人使用，每逾期一天，出卖人按合同额的1%支付违约金。
3、未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
1、此合同双方签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份，双方各执贰份。
3、未尽事宜，双方协商解决。
出卖人：
签订地点：
买受人：
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇十三
甲方：
乙方：
为维护消费者、经营者的合法权益，根据《中华人民共和国消费者保护权益法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国质量法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、商品内容、金额及其他计费
二、付款方式及违约责任
1、预付款___________余款____________
2、违约责任：
a、采用预付款方式，单方违约按家具合同总金额的0.01%扣除违约金;
c、迟延送货或提货的，违约方每日向对方支付延迟部分家具款的1%作为违约金;超过15天，甲方有权终止合同，乙方除全额返还甲方定金，并需每日按合同货款的1%承担违约金。
三、交货及验收
1、甲方提货__________乙方送货__________送货费用由________承担。交货时间__________地点________________________________________。
2、对于家具的数量、结构、颜色等表面瑕疵，甲方应在验货时当场提出异议，否则乙方不承担责任。
四、非质量问题的换货甲方对已购商品不满意，7日内在包装和商品没有损坏、不影响二次销售的情况下，可以办理换货(定做商品、处理品除外)，因换货产生的运输费及劳务费由甲方承担。
五、质量“三包”规定家具“三包”有效期为一年。即90日内出现严重质量问题，甲方可以选择退货、换货或修理;180日内出现严重质量问题，甲方可以选择免费修理或换货;三包有效期余下的时间内出现质量问题，乙方负责免费修理;“三包期限”计算方法按《北京市家具产品修理、更换、退货责任规定》执行。
六、争议解决方式甲方和乙方出现质量或服务纠纷，双方应友好协商解决。甲方可到爱家投诉，或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项
八、对经爱家盖章确认的合同，爱家将严格按照上述条款的规定执行;否则，在商品交易和售后服务过程中出现的质量或服务问题，爱家不承担任何责任。
合同签订日期：______年______月______日
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇十四
供方：合肥市金庆钢木家俱厂
需方因公司食堂之需，特向供方定制快餐桌椅一批，根据《中华人民共和国经济合同法》，经供需双方协商，本着互惠互利的原则签定合同，条款如下：
八人餐桌主要参数：主架采用马钢国标1。2mm厚50*50mm直径方管，经焊接，打磨、抛光、酸洗、磷化、喷塑处理。主架外表光滑、无结疤。毛刺、假焊、虚焊。结实耐用。
餐桌面板：规格220*60，采用上海优质富美家25mm厚防火板。经过加工后具有防火、防水等功能。比原来老产品要耐用两倍以上。颜色灰白。
坐凳：采用广东优质玻璃钢看台座椅。结实耐用。美观大方
1、在需方履行合同的前提下，供方定于_20xx年9月_23日交货（本合同生产周期为7天）。
2、交货地点：江苏科力普汽车部件有限公司。
3、需方所订快餐桌椅由供方负责运送、安装，运费由供方承担，送到需方指定地点（江苏科力普汽车部件有限公司）。
1、本合同签定后需方立即支付定金人民币1056元整给供方，本合同以预付定金到帐后的次日生效。如预付定金延期到帐，本合同所订交货日期顺延。
2、供方所供快餐桌椅发货到需方指定地点验收合格后，并支付剩余货款人民币壹万元整给供方；货到后，剩余货款一次付清。
根据国家有关规定，供方对所供产品执行″一年保修″的原则，即在一年保修期内，属家具质量因素而导致的故障（除人为因素）负责免费维修；保修期满后，供方继续提供维修服务，但要收取相应的维修成本费用。
1、未尽事宜双方协商解决。
2、本合同项下的争议，双方协商解决，协商不成的，可向供方所在地的有管辖权的法院提起诉讼。
1、运输搬运过程中如有损坏，供方需调换。
2、所购产品到达需方所在地后，需方负责搬运安装。
需方（盖章）：供方（盖章）：
经办人：经办人：
联系电话：联系电话：13966795100
20xx年9月日20xx年9月日
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇十五
买受人：________签订时间：__年__月_日。
第一条家具名称、数量、价款。
家具名称商标或规格型号材质颜色生产厂家数量单价金额。
品牌。
合计人民币金额(大写)：
(注：空格如不够用，可以另接)。
第三条家具保修期为__月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在___天内修理好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。
第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：
(一)提交___________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
出卖人名称(章)：买受人姓名(章)：
住所：住所：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
监制部门：印制单位：
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇十六
根据双方协商签订如下业务合同：
甲乙双方本着互惠互利的原则，根据国家法律的相关规定，经过认真协商达成如下协议：
1.甲方于20xx年月日委托乙方购买甲方所需办公家具及饰品。
2.甲方每次采购前向乙方发采购订单，采购订单样本见附件。乙方在收到甲方订单后对订单内容进行书面确认。
3.乙方在收到甲方采购订单后负责现场量取尺寸。办公家具材料，规格，款式及尺寸需由经乙方提供甲方确认后方可进行家具生产。
4.交货时间：为甲方向乙方所发订单上注明的日期。
5.交货地点：甲方在订单上注明的办公地点，运费由乙方负责;乙方负责将家具运送到甲方指定办公地点并安装调试。
6.质量要求：乙方必须严格按照甲方要求的办公家具材料，规格，款式及尺寸进行采购，乙方不得无故中途变更家具制作，例如但不限于材料，规格，款式及尺寸等。乙方提供的家具必须附合国家有关环保标准。
7.货物验收：甲方在乙方交货并安装调试后，对家具外观，颜色，商标，数量等进行当场验收。如果在交货后，甲方发现家具有质量问题，乙方负责进行相应更换或维修。如果甲方发现家具有害物质超标，有权要求无条件换货或退货。
8.付款方式：合同签订当日付款30%，家具安装完毕十个工作日内，支付尾款70%。甲方尾款支付完毕后，三个工作日内乙方向甲方开具增值税发票。
9.违约责任：
如果乙方未按合同规定日期交货，晚到一日每日按照未到货款的千分之一计算向甲方偿付违约金。如果乙方在规定交货日期后累计十五个工作日仍然不能交货，甲方有权无条件终止合同，甲方不承担由此产生的一切经济损失和责任。乙方延迟交货十五个工作日后，甲方有权决定继续接受违约金作为赔偿还是无条件终止合同。
乙方不得无故中途变更家具制作，如材料，规格，款式及尺寸等，否则甲方有权要求乙方赔偿损失或拒收货物，并不承担由此发生的一切损失及责任。
10.质量保证：所有货品终身维护免费维修（人为损坏和不正确使用造成除外）。若货品在验收后发现有质量问题，乙方负责维修或调换，产生相应的一切费用由乙方承担。
11.本合同如有未尽事宜，甲乙双方可以协商解决。如协商不成则通过法院诉讼程序解决。
12.甲乙双方必须严格认真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，经双方协商或有关机关证明，可免予承担经济责任。
13.本合同一式六份，甲方持三份，乙方三份。
14.本合同双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：负责人：（盖章）负责人：（盖章）。
日期：年月日日期：年月日
优秀家具买卖合同判决书（通用17篇）篇十七
合同编号：____________。
签订地点：_________________。
乙方（买方）：_____________。
签订时间：____________。
双方根据《合同法》、《消费者权益保护法》等法律法规，协商一致，签订本合同。
合计金额：____万____仟____佰____拾____元?（yen：____________）。
三包有效期一年，详见鲁质技监质发[20xx]27号文。
定货时，收取货款总额______%的定金（乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还。），余款提货或送货时付清。
自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，并由甲方开具发票，同时向乙方提交产品说明书、质量保证书、保修卡等单证。
若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的______%向乙方支付违约金。
购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在____天内修理或更换，修理不好或不能更换的`，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与产品说明书、质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
甲乙双方发生争议，应协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第(?)项处理。
1.提交______仲裁委员会仲裁；
2.依法向人民法院提起诉讼。
本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方：（盖章）_______。
乙方：（签字）_______。
经办人：_____________。
身份证号：___________。
联系电话：___________。
联系电话：___________。
______年_____月____日。