合同协议可以适用于个人与个人之间的交易，也可以适用于企业与企业之间的合作。如果您需要制定合同协议，可以参考以下范文，并根据实际情况进行修改和完善。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇一
一、工程内容：包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期：
1、开工日期：本项目工程工期从________年____月____日起至________年____月____日止，共个日历天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款：经协商本合同总承包价款为人民币：x元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方负责提供所承建工程的饰面样板，必须经双方确认方可进料施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法。
第二天安排人员进场施工。
2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币：叁拾贰万肆仟元整。
3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币：贰拾壹万陆仟元整。
4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求：
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算：乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任：乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
一、双方在施工中的几项规定：
1、施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前二天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇二
一、承包工程项目。
1、工程项目名称:。
2、工程地址:。
3、承包范围:。
4、承包形式：包工包料。
5、工程项目期限:年月日至:年月日。
6、工程合同总工期：日历天。
二、协议内容。
1、安全文明施工目标。
1)不发生轻伤及以上人身事故。
2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇三
建设单位：(甲方)。
施工单位：(乙方)。
签定地点：
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
一、承包范围：
二、承包内容：
1、搭设脚手架(满堂红)。
2、上部制作安装。
3、加强焊接。
4、下料，组对，焊接。
5、骨架下料，组对，焊接。
6、除锈、喷漆。
7、内部聚乙烯衬板安装。
一、本工程所用全部主材由甲方负责，乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等)，甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。
二、乙方施工所用的机械设备自备，费用自理。
三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。
四、本工程按项目一一制作安装总造价：依据造价公司最终评审造价为准。
五、付款方式：施工单位进入现场开始施工时付___万元。
六、工程质保期为两年，质保金为%合同总价款，质保期内出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金，利息由乙方自行承但。
一、发包方：
1、施工中发生的设计变更，由甲方负责提供变更手续，并备齐施工所用的全部主材。
2、组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作，并保证按期开工。
3、配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。
4、防腐底漆、油漆由甲方购买。
二、承包方：
1、负责编制施工组织设计，按甲方要求制定工期及相关措施。
2、组织人员、设备、机械等进入施工现场。
3、乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决，费用乙方自行承担，乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。
4、乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。
一、开工时间20______年____月____日。
二、竣工时间20______年____月____日。
三、本合同工期总日历天数0天。
四、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
1、不属包干系数范围内的重工程量变更，使施工工程量增加。
2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导，严格执行《电力建设施工及验收规范》。
二、施工中要确保工程质量，达到优质工程施工标准。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定：
1、乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。
2、乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题，及时向甲方反映，共同解决。
3、乙方进现场前，应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定，施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度，按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工，不得野蛮施工，施工中发生一切设备损坏和人身伤亡，其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。
一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外，材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点，必要时应梆材质复检，复检合格后方可使用。
二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划，并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。
一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件，乙方按修改或变更的文件施工。
工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。
乙方责任：
一、若乙方工程质量验收不合格，按结算款的____%处以罚款，并负责返修达到合同约定的质量标准。
二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承担违约责任，工期每延误一天按结算款的___%处以罚款。
甲方责任：
一、未按合同的规定履行自己应负的责任，工期得以顺延并承担由此造成的损失。
二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时，导致工程不能正常进行而延误工期，其责任由甲方负责。
合同发生纠纷，应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。
一、本合同一式四份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。
二、本合同自双方代表签定，加盖公章或合同专用章即生效，合同保修期满，结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇四
在个人简历上一定要能够表现出自己在求职上，能够完全胜任，这也是决定个人简历顺利通过的关键要点。
个人信息。
性别：男。
民族：汉族年龄：28。
婚姻状况：保密专业名称：数控一体化。
主修专业：机械制造类政治面貌：团员。
毕业院校：龙岩技师学院毕业时间：6月。
最高学历：大专电脑水平：精通。
工作经验：五年以上身高：170cm体重：76公斤。
现所在地：新罗区户籍：长汀县。
求职意向。
期望工作地区：新罗区期望工作性质：全职。
最快到岗时间：随时到岗需提供住房：不需要。
教育/培训。
教育背景：
学校名称：龙岩市技师学院(9月-206月)。
专业名称：数控机械一体化学历：大专。
专业描述：主修cnc编程,还有机械加工.
培训经历：
培训机构：北京公交驾校(11月-月)。
课程名称：驾驶证培训证书：c1。
工作经验。
公司名称：龙岩市博航贸易有限公司(3月-4月)。
所属行业：批发·零售公司性质：私营.民营企业。
公司规模：10人以下工作地点：新罗区亚金富都。
职位名称：销售。
工作描述：负责公司新罗区的通路与餐饮的业务。
公司名称：厦门新五菱汽车销售有限公司(2012年2月-11月)。
公司规模：500～1000人工作地点：厦门市湖里区。
职位名称：三包索赔。
自我评价。
自我评价：本人性格格开朗，对待工作认真负责，善于沟通、有团队精神。在未来的工作中，我将以充沛的精力，刻苦钻研的精神来努力工作，稳定地进步提高自己的工作能力，与公司同步发展。
语言能力。
语种名称掌握程度。
英语良好。
普通话良好。
拓展阅读：个人简历上的基本内容及要点。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇五
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
1、工程名称：江语城小区配电工程。
2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田。
3、承包方式：包工包料。
4、工程内容：安装630kva箱变一台、400kva箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10kv高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料。
6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：()包干。
1、本工程总工期为：以建筑工程同步。
2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、400kva箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
1、甲方责任：
(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：
(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。
(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。
合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400kva箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。
1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。
2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。
1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。
2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
3、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(章)：法定代表人：委托代理人：
____年____月____日。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇六
乙方(购货方)：_________________。
二、质量保证期：_________________在一年内产品制造质量实行三包。
三、包装物的供应与回收：_________________甲方免收包装费，使用后的电缆包装盘由乙方保管好，并通知甲方收回。
四、交货方式、地点：_________________。
五、付款期限：_________________乙方收货日起天内付清货款。若逾期付款，甲方有权按每日千分之一向乙方收取滞纳金。
六、
合同。
解除的条件：_________________。
1，当乙方延期支付付款超过天时，
3，发现对方有欺诈行为时。
特别约定：_________________。
2，先付20%订金，货到收齐剩余货款。
七、订立本合同时，双方均应出示营业执照或身份证，
委托书。
并在合同上指定经手人。
八、本合同一式两份，自双方签字盖章后生效。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇七
供方：
需方：
依照《_____》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就___________的电缆购销事项协商一致，订立本合同。
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
所供电线电缆必须必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提_____品的出厂合格证、检测报告、3c认证、厂家的生产许可证（复印件）、供方的营业执照副本（复印件）、税务登记证（复印件），并加盖供方单位公章。
供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后____个月。
包装必须确保货物运抵现场时完好无损。电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。
按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后____天（如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准）。
运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。
1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。
2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。
1、合同签订后，____天内需方支付合同金额的____%（即人民币：___________元）作为定金；货物运至工地现场，经验收合格后____天内付清所有货物价款。
2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的____﹪，供方在收到货款后____天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的____%支付违约金。
3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后____天内付清所有货物价款。
1、买方收（提）到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交（提）货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输_____；否则，卖方除有权按本合同拒绝收（提）货情形处理外，并追究买方的法律责任。
供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所_____品金额的万分之____赔偿给需方；超过____天不能交货的，供方应按合同总价的____%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之____给供方。
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同壹式____份，供方____份，需方____份，本合同自双方签订之日起生效。
1、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。
2、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。多芯电缆要求分色，其分色符合国家标准。
3、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
供方单位名称：（章）。
代表签名：
签订地点：
签订时间：________年____月____日。
需方单位名称：（章）。
代表签名：
签订地点：
签订时间：________年____月____日。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇八
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工业有限责任公司卷烟厂电缆桥架购置项目事宜，经双方友好协商，达成共识，签订本合同。
1、项目名称：工业有限责任公司卷烟厂电缆桥架购置项目。
2、合同总价(大写)：人民币柒拾肆万玖仟伍佰零伍元叁角伍分整(小写：749505.35元)。
3、主要货物一览表：
合同签订后，货物送达甲方指定地点、安装、调试后支付合同总金额75%的货款;设备验收合格后支付合同总金额20%的货款;满质保期后支付合同总金额5%的余款。
1、交货期限：合同生效后30天内到货，30天完成桥架的安装。
2、交货地点：高新技术产业开发区金圣工业科技园。
3、乙方应尽量配合甲方的工期要求调整供货时间。
乙方所供产品必须符合国标及规范要求、国家建材行业相关标准，并完全满足甲方设计使用要求。如达不到质量要求，乙方应立即无条件退货更换，直至达到合同约定条件，由此产生的一切费用由乙方承担。
1、乙方对其按本合同向甲方提供的全部货物及服务保证如下：
(1)货物是全新的、未使用过的，并且是采用优质材料及先进的工艺制造的;。
(3)货物在正确安装、合理操作和维修保养的前提下，在使用寿命期内运行正常、良好;。
2、甲乙双方在甲方指定的交货地点对产品的数量、外观和相关资料进行清点检查，如发现因产品包装和运输造成的.质量问题及数量不符、资料不全的，由乙方负责尽快解决，并重新交付验收。
3、乙方应对所供的产品按规范进行包装;并制定运输方案，确保所供产品安全、完好运输至甲方制定地点。如果因包装和运输原因导致的产品丢失、损坏，则由乙方承担全部责任。
4、合同所供产品的质量保修期为一年(设备通过甲方的验收之日计起)，质保期内所有费用由我方承担(含差旅费、住宿费、服务费及更换零配件费用等)。如在质保期内因甲方人员人为因素造成损坏的，乙方负责维修，但要酌情收取材料费。
5、属于质保范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知时起24小时内派人维修，乙方不在约定期限内派人保修的，每延迟一天须向甲方支付质保金1%的违约金。
1、货到工地后，甲方对货物的外观、数量、型号、规格进行初步验收，验收结束后，甲方即时出具验收报告。如有异议七日内提出，乙方在收到甲方异议后七日内作出回复。对一次性开箱不合格的货物乙方予以换新，并承担一切与之有关的费用。
2、货到工地安装完毕后，进行调试，甲乙双方对货物的质量进行验收，并于调试完毕之日起七天内出具验收报告。
验收标准：第一阶段的验收标准为货物外观无损坏，数量、型号。
第二阶段的验收标准为相关设备技术符合文件要求。
3、货物内在质量由乙方负责，保证达到企业标准及国家标准，产品保质期为调试验收合格签字之日起12个月。
乙方在设备到货、仓储、安装、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，签订《安全环保协议书》。安装调试过程中，乙方应采取严格的安全措施，如出现安全事故，由乙方承担事故的全部责任以及发生的一切费用。
出厂原包装。
1、乙方如逾期交货，每逾期一天须向甲方支付合同造价款的0.1%的。
2、经甲方验收(第二阶段验收)，乙方的货物有质量问题，乙方须立即维修或调换，同时须向甲方支付合同造价款20%的违约金。
3、其余有关违约约定，均按照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。如有纠纷，甲乙双方通过友好协商方式解决。
4、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;争议无法协商解决时可交由甲方所在地的人民法院裁决。违约造成直接或间接损失，由违约方承担。
1、产品检测不合格或因质量问题给甲方造成损失的，乙方无条件退货并承担由此造成的一切责任。
2、乙方必须于发货前两天通知甲方送货时间并在货到工地后及时通知甲方联系人。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效，保质期满后失效;。
4、未尽事宜，双方另议补充协议;。
5、本合同一式陆份，双方各执叁份。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇九
随着人们法律意识的加强，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编精心整理的电缆采购合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
立合同人：__(需方)(以下简称甲方)。
_______(供方)(以下简称乙方)。
经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：
第二条产品包装规格及费用_______。
第三条验收方法______。
第四条货款及费用等付款及结算办法______。
第五条交货规定。
1.交货方式：______。
2.交货地点：______。
3.交货日期：______
4.运输费：_______。
第六条经济责任。
(一)乙方应负的经济责任。
1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的`，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任。
1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值x%的罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值x%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。
4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之三作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额x%的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式__份，由甲、乙双方各执正本一份、副本__份，并报双方主管部门各一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇十
需方：____________（以下简称甲方）。
供方：____________（以下简称乙方）。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方购买乙方经销电力电缆用于建设工程事宜充分协商一致，订立本合同。
材料总款暂定为：元整；其规格型号、单价详见附件（此价巳包含制作、包装、运到工地的运费、装卸费、检验检测等费用及税金和利润等，该单价不随市场铜等原材料价格变化而调整）。最终结算总价以实际数量乘相应确定单价为准，如最终结算总价超过暂估总价的10%，双方应签订补充协议。
质量标准执行gb5023。3—1997及gb50303—20xx《建筑电气工程施工质量验收规范》标准执行（如有最新标准的执行最新标准），符合国家和天津市相关部门有关质量要求，随货向甲方提供产品检测报告及相关资料。需作复试的由乙方负责和承担费用。
在保证设备完整和清洁的前提下由乙方自定，包装物不回收。
l、供货的数量、规格、应以甲方每次向乙方提供的材料单为准。甲方指定收货人为、，需两人同时签收有效，其它人员收货签字无效（如签收人员有变化，甲方及时书面通知乙方）。乙方依此作为送货凭证，但不作为结算凭证。结算乙方定期到甲方预算科办理结算，并出具结算材料（需加盖乙方公章），经甲方盖章或项目经理签字后作为结算凭证，否则不予付款。
2、交货时间按甲方的工程进度计划，方式由乙方将产品送至甲方建设工程工地，卸至甲方指定位置，所发生费用己含在单价内。
数量、外观、材质由双方在进入建设工程工地后会同监理公司予以验收确认。整体质量和性能测试在安装完毕由建设单位、监理及甲方根据gb5023。3—1997及gb50303—20xx《建筑电气工程施工质量验收规范》标准及国家、天津市相关部门对质量的有关标准和规定进行验收。甲方将对乙方所供电线、电缆长度进行抽查，如发现缺量时，本合同中列明的所有电缆数量按该批抽查出的缺量比例打折结算。
货款支付方式：每批次货物到现场，经初验合格后一周支付该批货款的%；通过竣工验收后一个月内支付到总价款的%，余款作为质保金，质保期满后扣除发生的维修费用一次性无息付清。乙方需出具乙方提供产品在甲方工程中使用范围确认书。由乙方出具正规税务发票，甲方以支票形式支付。
（一）甲方的权利义务。
l、甲方有权要求乙方按合同约定的质量标准和交货时间及方式供应甲方所需产品，乙方未按合同约定履行的，甲方有权要求退货并要求乙方退回己支付货款并赔偿由此引起的损失；或要求乙方保修、保退、保换。
2、甲方应做好设备进场前的准备工作。
3、甲方在乙方按合同要求履行完交货义务后，应按合同支付货款。
4、因图纸变更引起的与材料明细表不符的，甲方提前十个工作日向乙方书面说明。乙方应按变更后的材料明细供货，不得提出变更引起的损失。
（二）乙方的权利义务。
1、乙方应保证交付的货物符合合同中约定的数量、规格型号、质量的要求。不乙方有权要求甲方按合同约定的时间、金额支付货款。
2、如因乙方原因产生退货，乙方承担因此而发生的所有费用。
4、电线、电缆进场后应由乙方提供有关的合格出厂证明文件和国家权威检测机构出具的检测报告。
5、各种型号的电线必须符合满足图纸设计参数：并承诺一次通过验收。
6、在本工程竣工验收后24个月内，出现质量问题的应及时无偿的负责维修，质保期外的维修由乙方进行有偿维修。
7、如因标的物质量有问题的应及时予以调换并承担费用：甲方或甲方允许的有合法使用权的第二人在使用过程中，因乙方产品质量原因造成甲方和第三人安全事故或其他不利于甲方的事故，乙方均应承担全额赔偿责任，此赔偿责任应当在接到甲方包括下属分支机构的书面通知后五日内履行。
8、如因甲方或甲方允许的`有合法使用权的第三人使用不当而发生事故，乙方不承担责任及费用。
9、乙方须必须遵守甲方质量/环境/职业健康安全相关规定。
1、乙方不能按合同规定或甲方指定时间交货，或乙方提供的产品不合格的向甲方偿付逾期交货货款%的违约金；给甲方造成损失的，还应当承担甲方实际损失。
2、甲方无故退货的，应向乙方偿付退货货款%的违约余，并承担因此给乙方造成的损失。
3、双方确定的材料单价不随市场铜等原材料价格的上下浮动而变更单价，否则承担合同暂估总款20%违约金，其他违约责任由违约方承担。
本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。在双方履行完各自的权利和义务的前提下解除。
合同履行中如双方发生争议，应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
1、未经乙方书面同意甲方不得转让债务，未经甲方书面同意乙方不得转让债权。
2、本合同的变更必须经甲方盖章或项目经理盖章签字方可生效，其他视为合同未变更。甲方的其他工作人员不能代表甲方方处理本合同引起的债权债务，擅自处理行为包括但不限于出具欠款证明、对账单据等等，因此而产生的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。
3、乙方应当将以下资料提交给甲方存档备案：《企业法人营业执照》或《营业执照》副本复印件（加盖红章）一份，电线的产品质量标准及相关说明：国家或天津市有关行政管理部门规定的各种备案所要求的文件资料：提供合法的《授权委托书》及委托代理人的身份证明。
4、双方确认来往函件，按对方营业执照上的住址或合同中载明的联系方式邮寄，即视为己送达。地址如有变更应书面通知对方。
5、乙方必须保证标的物不侵犯他人商标、专利等知识产权，否则一切行政、民事等责任由乙方承担：造成甲方损失的，甲方有权抵扣货款并向乙方索赔。
6、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
7、本合同甲乙双方签字盖章后生效，款清后自行终止，乙方应在甲方最后一次付款前向甲方出具合同终止函，但质保条款有效期至质保期满。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇十一
购买单位：（以下简称甲方）。
供货单位：（以下简称乙方）。
经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
1、甲方确定乙方供给的产品名称、规格：
2、产品技术标准及质量要求：
1、产品数量：
2、计量单位：
1交货时间为货物送到本合同约定的交货地点。
2付款方式。
1、产品价格：产品单价按本合同附件一《电线电缆报价表》上的价格确定；合同总价按甲方实际用量和附表一产品单价计算或者后附价格单。
2、货款结算：
乙方根据甲方提供的计划进行供货；货到工地甲方向乙方付足。
货款。
1、乙方必须向甲方提供所有产品出厂合格证。
2、按合同约定的质量标准进行验收。
3、电线电缆的送检费用：。
1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款向甲方支付逾期交货违约金（违约金按逾期交货款金额的每日万分之五计算）。
2、乙方提前交货的'，甲方收货且经验收与合同规定一致后，仍按合同规定的交货日期付款。
1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货款的20%的违约金。
2甲方逾期付款的应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
1、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
2、本合同附件一属于本合同有效组成部分，与本合同均具有同等法律效力。
3、本合同如有未尽事宜，可另行签定补充协议，补充协议与本合同均具有同等法律效力。
4、本合同经甲乙双方签字盖章后生效；本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方：
乙方：
签订日期：
签订日期：
专业安装电缆合同（汇总12篇）篇十二
招标人：____________（以下简称甲方）。
中标人：____________（以下简称乙方）。
1、合同签订之日起，乙方按甲方要求在25天内将电缆送达甲方指定地点。
2、指定地点：呼和浩特市成吉思汗大街元泰汗府住宅小区工程工地。
3、乙方必须按甲方要求，及时将提供产品送至甲方指定地点，每延迟一天乙方自愿承担违约金20xx元/天。
必须按国家标准保护进行包装，确保设备完好。否则造成的一切后果由乙方负责。包装物不回收。
2、电缆材料总价应包括投标文件和数量清单所确定的投标范围内的全部内容的全部费用，即所含相应设备的供应及供应设备的运输、维护、保养而发生的各项费用，其应包括产品、运输费、上下力费、技术资料费、保险费、维保费、利润、税金、供电及质量监督部门对产品的验收检测费及合同包含的所有风险、责任等可能发生的一切费用。
必须满足现行国家、地方及行业相关规范、规程要求。
要求产品到达指定地点时需向甲方提供该产品合格证及相关说明。
1、产品质量确保达到国标等标准及呼和浩特供电局、内蒙古质量监督等有关部门验收要求并通过验收，如达不到要求除全部免费更换为符合要求的产品，甲方同时对乙方进行人民币壹拾万元整的经济处罚。
2、如因乙方供应电缆质量原因造成爆炸、火灾、伤人等的全部后果、损失及给甲方带来的损失均由乙方全部承担，严重的追究法律责任。
3、中标人所供电缆长度必须符合国家有关标准要求，若经发现有不及标准要求现象，中标人赔偿相应短少数量损失，并支付招标人100000元/次以上的违约金。
1、乙方必须保证：电缆材料在质保期内发生任何质量问题、故障，乙方应随叫随到及时免费更换。
2、协助招标人、监理及施工单位做好现场材料的抽样送检，如因质量原因，造成检测不合格的所有损失均由中标人承担。
2。付款条款如下：
（1）签订合同后，预付合同总价的30%，货到验收合格后付至合同总价的70%。
（2）工程竣工验收合格后十日内付至合同总价款的95%；
（3）余5%作为质保金，验收合格一年后无质量问题付清。
2、结算方式：除非在合同条款中另有规定，乙方所报的电缆的单价在合同实施期间不予调整。
1、若因乙方不能及时供货原因影响甲方工程施工进度的，甲方有权给予处罚，从货款中扣除违约金20xx元/天。
2、乙方提供的产品与招标文件中要求不符，乙方必须无偿更换。
3、乙方应做好产品检验工作，并提供出具真实、准确的试验检测报告，如有弄虚作假行为每发现一次，甲方将扣除乙方5000元/次的违约金。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
1、甲方须按本合同约定的乙方开户行帐号支付货款，乙方出具收据，甲方付至合同总价95%，乙方出具发票。
2、本合同在甲、乙双方加盖公章后生效。
3、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。