通过合同协议，双方明确了合同标的、履行方式、违约责任等关键内容。接下来是一些典型的合同协议案例，希望对大家理解合同协议的撰写和应用有所帮助。
专业安装电缆合同（通用15篇）篇一
甲方(建设单位)：乙方(安装施工单位)：
根据《xxx经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条建筑消防设施概况：
(三)开工日期：年月
竣工日期：年月日
第二条图纸、预算交付。
(一)甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸贰套。
(二)乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算。
(一)合同价款(含自动消防系统检测费)：
(二)合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款。
(三)设备到达甲方，甲方付给乙方设备款。
(四)消防设施验收前，甲方付给乙方进度款;验收合格后，甲方付给乙方进度款。保修期满，甲方付给余款详见附加条款。
第四条设备和材料供应：详见附加条款。
第五条双方责任。
(二)乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
第六条图纸变更。
设计图纸、施工图纸原则不变。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量。
(一)乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收;。
(二)消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条保修。
(一)保修内容：见安装施工范围;。
(二)保修期限：自验收合格之日起保修贰年;。
(三)保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条违约责任。
(一)甲方责任：
3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任;。
4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程的﹪向乙方偿付逾期的违约金。
(二)乙方责任。
1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的﹪向甲方偿付逾期的违约金。
2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条本合同实行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取()的方式解决：a向仲裁委员会申请仲裁。
b向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十一条如需担保，另立合同。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条本合同正本两份，双方各执一份，副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十四条其它详见附加条款。
合同订立时间年月日。
甲方(章)。
地址：
乙方(章)。
地址：
专业安装电缆合同（通用15篇）篇二
一、承包工程项目。
1、工程项目名称:。
2、工程地址:。
3、承包范围:。
4、承包形式：包工包料。
5、工程项目期限:年月日至:年月日。
6、工程合同总工期：日历天。
二、协议内容。
1、安全文明施工目标。
1)不发生轻伤及以上人身事故。
2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
专业安装电缆合同（通用15篇）篇三
包人(全称)：
分包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，承、分包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就该0.38kv室外电缆安装工程(以下称为“分包工程”)施工事项经协商达成一致，特签订本合同。
一、工程概况。
工程名称：室外电缆安装工程。
工程地点：分院施工现场。
工程承包范围：0.38kv室外电缆安装(包工及主材、辅材、包机械、包安全文明施工、包质量、包验收通过)。
二、合同价款。
本分包工程总价元(大写：)明细见附件一。(此价款为暂定价，最终以发包人审定价格和承包人实际验收工程数量为准，本价款含税金并包含15%总包管理费，承包人在每次付款时相应扣除。)。
三、工期。
年
四、工程质量标准。
本分包工程质量应达到设计图纸、技术规范和国家及湖北省与武汉市施工验收规范标。
五、合同价款的支付。
本合同签订后，待分包人安装完毕且承包人在从发包人处得到相应的工程进度款10日内支付暂定价的60%;工程完工且承包人通电后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后付至暂定价的75%;在该项工程经发包人审计并确定最终决算价款后，在承包人从发包人处得到相应的工程进度款后10日内付至最终决算价款的95%;余款作为质量保修金，在工程验收合格一年后十五天内一次性支付。另外，每次付款时分包人必须提供合法发票，并配合承包人财务部门办理相关手续。
六、承包人责任。
1、承包人指派现场代表，对工程质量、进度等进行监督检查;。
2、提供必要的施工现场条件，做好与各个施工单位的协调工作;。
3.开工前由承包人组织有关人员进行设计交底及图纸会审纪要。
七、分包人责任。
1、分包人委派现场管理代表，负责施工期间的现场管理、施工质量、安全等问题。原则上分包人代表不得易人，如确实需要更换的，分包人应提前七天书面通知承包人并应征得承包人同意。后任代表继续承担前任代表应负的责任。分包人驻现场管理代表必须参加承包人、监理等单位主持的工程会议，不得迟到、缺席。分包人驻工地主要管理人员，工程开工到竣工须专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务，现场负责人必须保持通讯方式24小时开通，否则承包人有权对分包人进行罚款。
2、分包人必须严格按照承包人提供的工程施工图，设计文件和设计说明以及施工技术规范和操作规范进行施工，按规定做好试件和材料的实验，确保工程质量、按期完成。在工程质量上必须以合格标准贯彻每个工序，接受业主、承包人和监理方的监督。
3.分包人在施工过程中，发现施工图设计有误或不合理之处，重要或关键部位所需材料不符合要求，应立即书面通知承包人、监理，经各方会同协商进行处理并办理技术签证，签字认可后实施。
4.分包人组织供应的材料必须必须符合设计和发包人要求、符合国家验收标准及政府有关规定的合格产品，严禁采购使用不合格的“三无”产品。
5.在施工过程中安全必须达到优良，文明施工必须严格执行《武汉市建筑工地文明施工管理手册》并达到市级以上文明施工现场。分包人应严格遵照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包人在施工中发生的一切安全事故，由分包人承担承担责任。
6.分包人需遵守有关部门对施工现场环境卫生和场外污染等的管理规定。
7.在保修期内，接到承包人维修通知八小时内到达现场进行维修，超过规定时间未派专人维修，视为违约，每次罚款壹万元，由分包人承担由此发生的一切损失。
八、工程竣工验收。
1.工程竣工后分包人应及时填制记录表报承包人和监理，承包人及监理接到通知后二十四小时内到场验收，经检验合格由三方签字认可后方可进行竣工移交，并提供3份竣工图纸。
2.工程竣工验收以正式通电后发包人书面认可为准。以设计文件、国家颁发的施工及验收规范和质量标准为依据进行验收。
九、本合同一式肆份，承包人叁份，分包人壹份，均具有同等法律效力。
十、其他。
附件一、详见电缆安装预算书。
承包人：分包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：委托代理人：电话：传真：
开户银行：
帐号：开户银行：帐号：
专业安装电缆合同（通用15篇）篇四
建设单位：(甲方)。
施工单位：(乙方)。
签定地点：
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
一、承包范围：
二、承包内容：
1、搭设脚手架(满堂红)。
2、上部制作安装。
3、加强焊接。
4、下料，组对，焊接。
5、骨架下料，组对，焊接。
6、除锈、喷漆。
7、内部聚乙烯衬板安装。
一、本工程所用全部主材由甲方负责，乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等)，甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。
二、乙方施工所用的机械设备自备，费用自理。
三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。
四、本工程按项目一一制作安装总造价：依据造价公司最终评审造价为准。
五、付款方式：施工单位进入现场开始施工时付___万元。
六、工程质保期为两年，质保金为%合同总价款，质保期内出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。质保期到期后无质量问题一次付清保修金，利息由乙方自行承但。
一、发包方：
1、施工中发生的设计变更，由甲方负责提供变更手续，并备齐施工所用的全部主材。
2、组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作，并保证按期开工。
3、配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。
4、防腐底漆、油漆由甲方购买。
二、承包方：
1、负责编制施工组织设计，按甲方要求制定工期及相关措施。
2、组织人员、设备、机械等进入施工现场。
3、乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决，费用乙方自行承担，乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。
4、乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。
一、开工时间20______年____月____日。
二、竣工时间20______年____月____日。
三、本合同工期总日历天数0天。
四、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
1、不属包干系数范围内的重工程量变更，使施工工程量增加。
2、不可预见或人力不可抗拒的因素而延误工期甲、乙双方协商解决、负责。
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑安装工程规程规范和标准进行施工。并接受发包方代表的临督及指导，严格执行《电力建设施工及验收规范》。
二、施工中要确保工程质量，达到优质工程施工标准。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定：
1、乙方在施工过程中必须保持现场卫生清洁及材料工具等整齐堆放。
2、乙方在施工过程中发现对质量有影响的各方面问题，及时向甲方反映，共同解决。
3、乙方进现场前，应组织所有施工人员学习电厂有关安全规定，施工中严格遵守有关防火、安全及厂内各项规章制度，按甲方批复的施工安全技术组织措施方案严格组织施工，不得野蛮施工，施工中发生一切设备损坏和人身伤亡，其责任由乙方自负。因甲方原因此造成的设备损坏和人身伤亡责任由甲方承担。
一、制作及安装使用的材料都必须有产品合格证或质量证明书。特殊材质的材料除有产品合格证或质量证明书外，材料进厂由甲乙双方共同进行验收清点，必要时应梆材质复检，复检合格后方可使用。
二、乙方安装所用的材料需提前一周向甲方提出材料计划，并标明所用材料的使用部位、材质、规格、数量(以便施工)。
一、施工中合同规定的施工范围如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同有关单位研究确定修改意见或变更文件，乙方按修改或变更的文件施工。
工程验收以国家颁发《电力建设施工及验收技术规范》《电力工业锅炉临察规程》为依据。
乙方责任：
一、若乙方工程质量验收不合格，按结算款的____%处以罚款，并负责返修达到合同约定的质量标准。
二、若乙方原因工程不能按期完工，乙方承担违约责任，工期每延误一天按结算款的___%处以罚款。
甲方责任：
一、未按合同的规定履行自己应负的责任，工期得以顺延并承担由此造成的损失。
二、如因甲方支付乙方的工程进度款不及时，导致工程不能正常进行而延误工期，其责任由甲方负责。
合同发生纠纷，应进行协商解决。协商解决不成到合同履行地人民法院起诉。
一、本合同一式四份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。
二、本合同自双方代表签定，加盖公章或合同专用章即生效，合同保修期满，结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
专业安装电缆合同（通用15篇）篇五
发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
1、工程名称：江语城小区配电工程。
2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田。
3、承包方式：包工包料。
4、工程内容：安装630kva箱变一台、400kva箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10kv高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料。
6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：()包干。
1、本工程总工期为：以建筑工程同步。
2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、400kva箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
1、甲方责任：
(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：
(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。
(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。
合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400kva箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。
1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。
2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。
1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。
2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
3、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(章)：法定代表人：委托代理人：
____年____月____日。
专业安装电缆合同（通用15篇）篇六
发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：
“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：江语城小区配电工程。
2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田。
3、承包方式：包工包料。
4、工程内容：安装630kva箱变一台、400kva箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10kv高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料。
6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：()包干。
二、工期：
1、本工程总工期为：以建筑工程同步。
2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、400kva箱变一台，必需在年月日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在年月日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：
1、甲方责任：
(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：
(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。
(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。
四、工程价款支付：
合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400kva箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。
五、争议和违约：
1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。
2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。
六、其它事项：
1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。
2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。
3、本合同一式肆份，双方各执贰份。
甲方(章)：法定代表人：委托代理人：
乙方(章)：法定代表人：委托代理人：
专业安装电缆合同（通用15篇）篇七
买方：
地址：
委托代理人：联系电话：
卖方：
地址：电话：
税号：
开户行及账号：
委托代理人：联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方友好协商，就买方购卖方生产的“冠通”牌电线、电缆产品，达成如下合同条款：
第一条买方购买见附表：电缆正差1米，按实际米数结算。电缆采购合同范文节选!
第二条产品的交(提)货时间、地点：
1、产品的交(提)货时间为：
2、产品的交(提)货地点为：
第三条产品的交接方式：
1、产品的运输方式为卖方送货(本市)，运费由卖方承担。
2、产品的收(提)货人为该收(提)货人在卖方送货单上盖章或签字，视为买方收(提)货。
3、合同订立后，买方如果要求变更交(提)货地点或收(提)货人时，应在合同规定的交货期限二天前以书面形式通知卖方，否则视为未变更。
第四条提前或逾期交(提)货的处理。
1、实际交(提)货日期早于或迟于合同规定的日期不超过二日的，视为双方守约，合同继续履行，双方互不追究责任。
2、双方逾期交货时间超过二天时，视为卖方逾期交货，卖方逾期交货部分货款的千分之五，向买方支付违约金，合同继续执行。
3、买方逾期收(提)货时间超过二天时，视为买方逾期收(提)货，买方逾期收(提)货部分货款的千分之五，向卖方支付违约金，合同继续履行：
4、买方逾期收(提)货时间超过三个月时，视为买方拒绝收(提)货，卖方有权解除合同，自行处理货物，所收货款不予退还。
第五条产品货款的结算方式：
1、本合同订立三日内，买方向卖方预付30%作为定金卖方组织生产，货到现场付清全款。
2、收(提)货时，买方对产品进行验收，验收合格后卖方组织卸货。
3、预付款在最后一批交(提)货的货款中冲抵货款。
4、货款支付方式为，买方使用其他单位或个人的支票、银行卡等支付方式代为支付货款的，应提供该单位或个人的书面授权，并承担因此而产生的法律责任。
6、预付款收到后合同生效，合同内产品价格为固定价，合同签订后不随市场变动，否则，承担违约责任。
第六条逾期付款的处理。
1、买方收(提)到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交(提)货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的`所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆;否则，卖方除有权按本合同第四条第4款拒绝收(提)货情形处理外，并追究买方的法律责任。
第七条产品的质量标准及质量异议的提出。
1、产品的质量除双方另有约定外，执行国家相关标准。
2、买方对产品的规格、型号、数量、质量不和规定，应妥善保管，并在7日内向卖方提出书面异议;否则，视为卖方所交产品的质量符合合同的规定。
3、买方提出的书面异议中，应说明不符合规定的合同号、型号、规格、收货日期、检验方法、检验情况和检验证明，保留相关证据，并提出不符合规定的产品处理意见。
4、卖方在接到买方有效书面异议后，应在收到书面异议的当日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
5、对买方提出的质量异议，经卖方确认确属卖方质量责任时，双方同意采用无偿退货、修理或更换方法处理;应买方储存、保管、使用、保养不善等原因，造成的产品质量责任，由买方自行承担。
第八条产品的包装及回收。
电缆轮具，归卖方所有，如有丢失，按厂价赔偿。
第九条凡因本合同签订及履行而发生的一切争执，均由工程所在地人民法院管辖审理。
第十条本合同一式二份，均为正本，双方各执一份;双方盖章、卖方依本合同收到预付款后生效。电缆采购合同范文节选!
卖方：买方：
代表：代表：
地址：地址：
电话：电话：
账号：账号：
本合同签订时间：年月日。
专业安装电缆合同（通用15篇）篇八
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
经双方共同协商，本着平等互利的原则，甲方将电缆沟的工程交由乙方施工。遵照国家的有关规定要求签订本协议，以明确双方的权利和义务，并相互配合、共同遵守。
一、工程名称：电缆沟工程(以下简称电缆沟工程)。
二、工程地点：
三、承包方式：包工包料，全长约800米。
五、工程质量：按照国家现行的有关技术规范进行施工，工程质量为合格。乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸或施工说明等标准进行施工。乙方必须接受甲方现场工程师监督，接受整改意见。
六、工程价款：结合本工程，经双方共同协商：场地平整、沟槽开挖、清理运至指定地点，沟底整平夯实、电缆沟及工作井、电缆沟墙体砌筑、局部砂浆抹灰、沟盖板及沟内设施安装(不包括电缆)，等工程所有相关费用。包死价为每延米元(含税);工程竣工验收后据实结算。过引岗渠部分、电缆井及电缆井盖板根据现场实际情况再进行决算。由于现场地势情况复杂，为达到施工要求需要清理、平整场地，此费用按现场实际发生台班计量。
七、工程款的支付：
1、工程完成一半时，拨付工程款的40%，全面完成经甲方及相关部门验收合格后，在10个工作日内付至总工程款95%;暂扣5%作为工程质保金，质保期为1年。质保金在质保期满后1月内付清。
2、质保期自竣工验收手续签字的日期起算。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修期限为一年。
3、工程款采用支票方式支付。
八、甲、乙双方的责任：
(一)甲方责任。
1、负责场地的三通一平，以利于乙方施工。
2、负责施工过程中的外部协调。
3、负责施工过程中的技术要求。
4、负责按时支付乙方工程款。
1、负责按照设计图纸及甲方的要求施工，保证电缆沟工程质量。工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
2、乙方若未能按期完工，每拖延工期一天罚1000元。
3、乙方施工过程中必须服从甲方工程技术人员的统一指挥调度，科学合理有序地组织施工，严格遵守施工操作规格，并制订切实有效的安全施工措施，做到安全生产、文明施工。若因乙方引起的质量问题及发生人身安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由乙方负责。
九、其它未尽事宜：甲、乙双方另行协商解决。本合同一式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份。本合同自签字之日起生效，工程完全结算完毕后自行废除。
甲方：乙方：
委托代理人委托代理人。
专业安装电缆合同（通用15篇）篇九
有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就机械租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格。
设备租赁期限为即自_______年______月________日至________年_________月___________日。
第三条租金及进出场费。
设备租赁价格：______________进出场费________元，由承租方支付，租期超出3个月，承租方与出租方各承担一半。
第四条工程项目、工作内容和施工地点。
1.工程项目：__________________。
2.工作内容：__________________。
3.施工地点：__________________。
第五条租赁方式及所有权。
1.租赁方式：本设备的租赁由甲方配备操作人员，人员工资包含在租金内。操作人员负责设备的操作和维护保养工作。2.租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于甲方，乙方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。
3.未经甲方同意，乙方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由乙方承担。
第六条技术安全要求：甲方要配备具有真实有效操作证的人员进行设备操作，到场的设备必须保证有检验合格证并真实有效，保证设备的安全。
第七条双方义务和责任。
1.甲方的义务和责任：密切配合乙方的施工生产，满足乙方施工要求。服从乙方施工人员的施工安排，但有权拒绝乙方的违章指挥。保证所出租的设备能够满足使用要求，如因设备自身故障或能力以及操作人员错误操作所造成的一切损失由甲方承担。
2.乙方的义务和责任：严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。
3.如遇不可抗力因素造成的损失由双方协商解决。
第八条争议的处理：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的依法向当地法院起诉。
第九条其他约定事项：本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。
第十条合同效力：本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字或加盖公章之日起生效。有效期至设备使用结束出场后。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
法定代表人：___________法定代表人：___________。
专业安装电缆合同（通用15篇）篇十
甲方：
乙方：
经双方协商甲方所使用的电缆由乙方供应，为明确甲乙双方的权利、义务，共同确定以下条款：
一、产品名称、规格、数量及金额。
说明：
1、此合同结算价为含税落地价，包含乙方生产、运输、装卸过程中的所有费用。
2、供货数量为预计量，乙方须满足甲方工程实际需求量;最终结算以甲方开具的入库单为准。
3、针对本项目甲方需追加数量时乙方须及时供给，产品价格不能高于合同价。
二、质量要求、技术标准。
1、乙方保证所供电缆必须是生产。
2、产品的质量要求：符合现行国家和北京市相关标准及规范，符合设计图纸及相关技术参数要求，达到消防验收合格标准。甲方要求乙方所供产品质量等级为合格级品，乙方发货时应随产品附证明其质量等级的产品出厂合格证。
3、产品的质保期按照电缆行业标准执行，实行“三包”。因产品质量问题给甲方造成的全部损失由乙方承担。
4、验收标准：产品技术、性能指标应符合国家标准，乙方发货时必须附该产品按此标准进行检验的质量证明书或材质检验单等技术资料，甲方以此标准及国家现行的相关规范、标准对产品进行验收，凡乙方提供的资料及甲方验收或经国家主管部门认可的检验部门复验证明不符合此标准的产品，均为不合格产品，甲方应在验收后10天内向乙方提出书面异议，乙方对其不合格产品负责。
5、本合同产品取样及检测等费用由乙方承担，如检测不合格甲方全部退货，乙方承担全部相关损失。
三、供货时间、地点。
1、供货时间：乙方根据甲方要求于年月日前全部供货至现场。
2、供货地点：乙方送货至甲方指定工地。乙方按甲方提供的存放场地自行卸货、存放，经业主、监理、甲方和乙方四方共同对规格型号、数量及外观初步验收后方能交货。
四、产品包装标准及费用：原厂包装保证产品不受损害，电缆轴由乙方回收，包装、运输及装卸费用由乙方承担。
五、付款方式及要求。
1、付款方式：合同签订后甲方向乙方预付合同总价的%;全部货到工地验收合格后付至合同总价的%，余%质保金工程满负荷试验合格后15日内付清全款。
2、付款要求：
(1)由于乙方原因造成的产品出现质量问题、供货不及时、相关资料不全、发票不合格等问题时，甲方有权停止付款，直到问题解决。
(2)甲方采用转账支票形式向乙方支付合同价款，支票需封头为乙方公司全称。
(3)如遇甲方或工程一致资金困难时，乙方应给予理解支持，不因此影响产品按时供应，乙方承诺不提出索赔，并不起诉甲方。
六、其它约定事项：
1、甲方要求乙方按甲方提供的每种型号实际米数供货，公差正负零。货到工地验收时如有负公差，供方负责更换，并承担给甲方所造成的全部损失;如出现正公差，需方结算时按合同上的米数结算，多出的米数，由乙方承担。
2、乙方生产、运输前应及时通知甲方，由甲方决定是否对产品进行监造、监装、监运，乙方须无条件配合。
3、乙方随产品提供使用说明书、合格证、检测报告、技术参数等相关文件，一式三份。
4、交货产品规格型号、生产厂家、商标牌号必须与合同规定一致。如签订合同时对产品进行了封样，乙方所供产品必须与封样一致。
4、图纸、技术要求、其它视为合同组成部分的有效文件或协议等作为合同附件与本合同具有同等法律效力。
七、违约责任：
1、甲方逾期付款的，应按逾期付款部分日千分之三的标准向乙方支付逾期付款期间的违约金，但违约金最多不超过逾期付款部分的5%。
2、甲方无故拒绝接收、延迟接收符合合同规定的乙方产品的，应承担延期收货期间的保管费用。
3、乙方提前交付、多交付产品的，甲方因保管产品而实际支付的保管、保养等费用以及甲方因此发生的损失由乙方承担。
4、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商是否继续履行合同。甲方同意继续履行的，乙方依甲方指定时间交货，并应向甲方支付逾期交货期间的违约金【按逾期交货部分日千分之三计算】，并赔偿甲方因此所遭受的损失。甲方不同意继续履行合同的，本合同自行终止，乙方按本合同总价款的5%支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。
5、乙方提供的设备型号、质量等不符合同规定的，应根据甲方具体要求，由乙方负责包换或退货，并承担因此支付的费用。甲方要求赔偿损失的，乙方应予赔偿。
6、乙方违反本合同约定且甲方不予谅解的，甲方有权解除合同。解除合同的通知书自到达对方时发生法律效力。
7、如合同附件对违约责任也有规定的，本条规定的违约责任与合同附件规定的违约责任同时执行。
八、合同争议的解决方式：由北京市海淀区人民法院诉讼解决。
九、本合同一式四份，甲方执三份乙方执一份，具有同等的法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(公章)乙方(公章)。
法定代表人(名章)法定代表人(名章)。
委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：
电话：单位地址：
开户银行：
传真：帐号：
工厂电话：
委托人电话：
签订日期：年月日
专业安装电缆合同（通用15篇）篇十一
招标人：____________（以下简称甲方）。
中标人：____________（以下简称乙方）。
1、合同签订之日起，乙方按甲方要求在25天内将电缆送达甲方指定地点。
2、指定地点：呼和浩特市成吉思汗大街元泰汗府住宅小区工程工地。
3、乙方必须按甲方要求，及时将提供产品送至甲方指定地点，每延迟一天乙方自愿承担违约金20xx元/天。
必须按国家标准保护进行包装，确保设备完好。否则造成的一切后果由乙方负责。包装物不回收。
2、电缆材料总价应包括投标文件和数量清单所确定的投标范围内的全部内容的全部费用，即所含相应设备的供应及供应设备的运输、维护、保养而发生的各项费用，其应包括产品、运输费、上下力费、技术资料费、保险费、维保费、利润、税金、供电及质量监督部门对产品的验收检测费及合同包含的所有风险、责任等可能发生的一切费用。
必须满足现行国家、地方及行业相关规范、规程要求。
要求产品到达指定地点时需向甲方提供该产品合格证及相关说明。
1、产品质量确保达到国标等标准及呼和浩特供电局、内蒙古质量监督等有关部门验收要求并通过验收，如达不到要求除全部免费更换为符合要求的产品，甲方同时对乙方进行人民币壹拾万元整的经济处罚。
2、如因乙方供应电缆质量原因造成爆炸、火灾、伤人等的全部后果、损失及给甲方带来的损失均由乙方全部承担，严重的追究法律责任。
3、中标人所供电缆长度必须符合国家有关标准要求，若经发现有不及标准要求现象，中标人赔偿相应短少数量损失，并支付招标人100000元/次以上的违约金。
1、乙方必须保证：电缆材料在质保期内发生任何质量问题、故障，乙方应随叫随到及时免费更换。
2、协助招标人、监理及施工单位做好现场材料的抽样送检，如因质量原因，造成检测不合格的所有损失均由中标人承担。
2。付款条款如下：
（1）签订合同后，预付合同总价的30%，货到验收合格后付至合同总价的70%。
（2）工程竣工验收合格后十日内付至合同总价款的95%；
（3）余5%作为质保金，验收合格一年后无质量问题付清。
2、结算方式：除非在合同条款中另有规定，乙方所报的电缆的单价在合同实施期间不予调整。
1、若因乙方不能及时供货原因影响甲方工程施工进度的，甲方有权给予处罚，从货款中扣除违约金20xx元/天。
2、乙方提供的产品与招标文件中要求不符，乙方必须无偿更换。
3、乙方应做好产品检验工作，并提供出具真实、准确的试验检测报告，如有弄虚作假行为每发现一次，甲方将扣除乙方5000元/次的违约金。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向工程所在地人民法院起诉。
1、甲方须按本合同约定的乙方开户行帐号支付货款，乙方出具收据，甲方付至合同总价95%，乙方出具发票。
2、本合同在甲、乙双方加盖公章后生效。
3、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。
专业安装电缆合同（通用15篇）篇十二
供方：
需方：
依照《_____》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就___________的电缆购销事项协商一致，订立本合同。
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
所供电线电缆必须必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提_____品的出厂合格证、检测报告、3c认证、厂家的生产许可证（复印件）、供方的营业执照副本（复印件）、税务登记证（复印件），并加盖供方单位公章。
供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后____个月。
包装必须确保货物运抵现场时完好无损。电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。
按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后____天（如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准）。
运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。
1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。
2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。
1、合同签订后，____天内需方支付合同金额的____%（即人民币：___________元）作为定金；货物运至工地现场，经验收合格后____天内付清所有货物价款。
2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的____﹪，供方在收到货款后____天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的____%支付违约金。
3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后____天内付清所有货物价款。
1、买方收（提）到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交（提）货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输_____；否则，卖方除有权按本合同拒绝收（提）货情形处理外，并追究买方的法律责任。
供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所_____品金额的万分之____赔偿给需方；超过____天不能交货的，供方应按合同总价的____%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之____给供方。
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
本合同壹式____份，供方____份，需方____份，本合同自双方签订之日起生效。
1、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。
2、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。多芯电缆要求分色，其分色符合国家标准。
3、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
供方单位名称：（章）。
代表签名：
签订地点：
签订时间：________年____月____日。
需方单位名称：（章）。
代表签名：
签订地点：
签订时间：________年____月____日。
专业安装电缆合同（通用15篇）篇十三
购货方：(以下简称甲方)
供货方：(以下简称乙方)
为了甲乙双方在平等、自愿、互赢互利的基础上达成一致协议，特订立本合同，以共同遵守。
第一条总价：_____元(人民币大写：_____整)
第三条电缆的供货期限与货款的结算方式
1.电缆的供货期限：供货期限总共为5个月，按照甲方的要求分5次供货，每月一次，每个月的供货量以甲方实际要求为准。
2.货款的结算方式：货款、运杂费和其它费用，以现金或银行承兑汇票结算，货款每月结算一次，6个月内将全部货款付清。
第四条对电缆提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现电缆的品种、规格、质量不符合规定，应一面妥为保管，一面在10天内向乙方提出书面异议;超过10天内未通知乙方的，视为合乎规定。
2.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第五条乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的10%的违约金。
2.乙方所交产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能销售的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担调换或退货而支付的实际费用。
第六条甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款4%的违约金。
2.甲方逾期付款的.，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
第七条不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第八条本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，也可以直接向人民法院起诉。
第九条，本合同一经签订，立即生效。
购货单位(甲方)：(公章)供货单位(乙方)：(公章)
法定代表人：_____法定代表人：_____
专业安装电缆合同（通用15篇）篇十四
甲方：
乙方：身份证__________________。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为加快发展农村经济，保护合同交易双方当事人的合法权益，确保农业种植增产增收，本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则，经双方协商，订立本大豆种植与回收合同。
一、原则。
(1)双方签订正式合同后，甲方向乙方提供指定的种子品种。
(2)乙方应当年在克山县区域内种植大豆。
(3)种植户所选择购买的种子质量由种子生产企业负责。
(4)大豆种子品种______号、单价______，数量______，规格_____，使用种子合计___________________元。
二、乙方应按照甲方的收购要求，向甲方承诺大豆的种植面积为亩，并按照甲方提出的技术要求和质量标准进行生产管理，按期、足额地向甲方提供符合质量标准和等级的'大豆公斤。乙方应保证在未完成合同约定的数量前，不向他人出售。乙方生产的大豆，只要符合约定的质量标准和规格，甲方负责包销。
大豆交货时，高于市场价格5分钱回收。如果乙方不给甲方交售大豆，乙方承担相应的责任，如果甲方拒收乙方种植的大豆，甲方承担相应的责任。
三、甲方为乙方提供相关技术服务，确保大豆稳产稳收。由自然灾害或田间管理不当造成减产或绝收，甲方不负责任。
四、收购事项：
(1)收购时间：甲方在收购时限内合理安排收购时间、数量，采用公告通知等形式，分时段预约收购，确保货场不积压，不拥挤。
(2)交售期限：____年__月__日至____年__月__日。
(3)收购方式：乙方自行运输至收购地点。
五、收购地点：___________________________。
六、质量要求：交货时，乙方的产品要符合甲方规定的国家三级大豆质量标准。
七、结算方式：甲方凭双方收购订单合同实现现金结算或转账。
八、乙方应交售甲方指定的大豆品种，甲方无故拒收，承担相应的责任。
九、因不可抗拒的自然灾害影响导致合同无法实施时，可解除或变更合同，本合同未尽事宜或合同所发生的争议由双方当事人共同协调解决，也可申请当地工商管理部门调解，协商和调解不成的，可提交当地仲裁委员会仲裁。
十、合同期限：本合同一年一签，自签订之日起执行。
十一、注意事项：甲方向乙方提供的种子只限于本社会员流通。
十二、本合同附乙方身份证复印件一份。
甲方(签章)乙方签名：
甲方代表签字：
联系电话：联系电话：
____年______月______日。
专业安装电缆合同（通用15篇）篇十五
根据《民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方在租赁设备事宜中的权利和义务，经甲乙双方共同协商，达成一致协议，共同签订本合同。
第一条租赁设备名称、规格、数量等。
名称：______________。
规格：______________。
型号：______________。
功率：______________。
数量：______________。
操作人数：______________。
发证单位：______________有效期：______________。
使用地点：______________。
第二条出租人设备操作人员配备：乙方为租赁设备配备操作人员名，设备操作人员工资由乙方负责承担，方负责安排操作人员的食宿，其食宿费用由方负责承担。
第三条租赁用途及期限。
1.租赁用途：______________。
2.租赁期限：约自_____年_____月________日至_____年_____月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五________日内，重新续签合同。
第四条租金的计算和支付。
1.计算方式：以下任选一种。
2.租赁费的结算时间为。
3.支付方式：
4.设备主燃油由负责，液压油及附属油由负责;租赁设备的进场费用________元由承担，退场费用________元由承担，进退场运输保险费由乙方承担;租赁期满后，办理退场手续。
5.租赁期间乙方不得私自给第三方使用租赁设备，发生一次，甲方在乙方租赁费中扣除违约金________元，并由乙方承担给甲方造成的经济损失;乙方不得倒卖甲方油料，发生一次，甲方在乙方租赁费中扣除违约金________元，乙方承担给甲方造成的经济损失。发生以上情形的甲方有权解除合同。
6.租赁期间乙方必须保证设备完好，达到设备单机定额产量，否则，甲方有权退租。因乙方原因(设备故障等)造成甲方损失(停机、窝工、质量等)由乙方承担。
7.租赁费包含了租赁所涉及的所有税费,乙方在结算时应向甲方提供正式(增值税)发票。
第五条租赁设备的所有权。
1.在租赁期间，租赁设备的所有权属于乙方。甲方对租赁设备只有使用权，没有所有权。
2.因第三人主张权利，致使甲方不能对租赁设备正常使用，甲方可以不支付租金，有权解除合同，并向乙方追偿损失。
3.因不可归责于甲方的事由，致使租赁设备部分或者全部毁损、灭失的，甲方可以要求减少租金或者不支付租金;因租赁设备部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，甲方可以解除合同。
4.在租赁期间，乙方如对租赁设备进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。
5.在租赁期间，乙方不能将租赁设备另租给第三人，未经甲方同意或协商一致，乙方不得将设备抵押、出售。
第六条租赁设备到达地点和验收。
1.租赁设备在约定地点，由甲方组织验收。如按约定时间24小时之内出租方设备不能到达约定地点，造成的经济损失由乙方承担;因不可抗力因素造成租赁设备延迟到达时，乙方须提前通知甲方，经协商后，确定顺延时间。
2.如果甲方在验收时发现租赁设备的型号、规格、能力、数量和技术性能等不符合合同规定时，乙方必须按甲方要求及时更换或处理。否则甲方有权解除合同，乙方承担甲方由此造成的损失。
第七条租赁设备的使用、维修、保养费用。
租赁设备在租赁期内由乙方负责日常维修保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。
第八条设备运转记录和_日结算单签认。
1.租赁设备使用期间，为做好租赁费用核算工作，由甲方编制《机械设备运转记录》和设备租用________日结算单，乙方操作人员当________日签字确认。
2.《机械设备运转记录》和设备租用日结算单每日由甲方书面指定的设备使用单位现场负责人两人或两人以上确认并签字，作为结算租金的依据。
第九条租赁设备的安全管理。
1.乙方操作人员在现场应遵守甲方的规章制度、服从指挥、按设备操作规程规范操作，若有违规、违章行为甲方有权要求乙方撤换人员或退场。
2.甲方使用乙方设备和人员的安全由乙方负责，由此而产生的人员伤亡和设备损失，由乙方承担;因乙方设备原因导致他人伤亡和损失的，由乙方负责。
3.乙方出租设备及操作人员的各类保险(包括商业保险)，由乙方按规定负责投保。并向甲方出具已办理保险的相关证据。
4.甲方为乙方提供设备停放场地，但设备的看守、防护等安全事项由乙方负责。
第十条争议解决方式。
本合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，采用以下第种方式解决：
(1)提交(根据实际情况选择郑州仲裁委员会、或西安仲裁委员会、或武汉仲裁委员会)进行仲裁。
(2)依法向甲方法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
(或由法律事务部门根据合同实际情况确定，首选我方公司住所地法院)。
第十一条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让，另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。
第十二条其他约定：
第十三条合同的份数与生效。本合同一式份，双方各执份，自双方签字盖章后生效。
住所：______________住所：______________。
编码：______________编码：______________。
电话：______________电话：______________。
传真：______________传真：______________。
开户银行：______________开户银行：______________。
帐号：______________帐号：______________。
签订地点：______________。
签订时间：______________。
机械设备运转记录。
使用单位：______________。
机械名称：______________。
机械编号：______________。
规格：______________。