合同协议是商业活动中的基本工具，确保交易的安全和顺利进行。提供一些精选样本合同协议，希望能够给大家提供一些思路和启示。
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇一
建设方：
总包方：
分包方：
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程工程的总包服务费
二、工程。
三、建设方责任
1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
四、总包方的工作
1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5.涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
五、分包方的工作
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对施工已完工程的成品保护工作，按照国家的.相关规定对工程质量负责。
9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
六、工程质量
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
七、违约责任
1.分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2.造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
八、其他
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方（签章）：
法人代表（或授权委托人）签署：
年月日
总包方（签章）：
法人代表（或授权委托人）签署：
年月日
分包方（签章）：
法人代表（或授权委托人）签署：
年月日
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇二
丙方(简称丙方)：_________________。
1、丙方为乙方下属分公司，承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效，全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷，仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的建安发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号：
分公司帐号：_____________。
户行：________________。
协议订立时间：________年________月________日。
协议订立地点：_________________。
本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议，三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇三
联系电话：_________________。
被反诉人(本诉原告)：_________________公司。
住所：_________________。
联系电话：_________________。
反诉人就被反诉人_________________合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求。
2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由。
此致
________人民法院。
反诉人：_________________。
日期：_________________
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇四
建设单位：（以下简称甲方）
总包单位：（以下简称乙方）
分包单位：（以下简称丙方）
经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、工程内容：。
四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。
五、承包方式：包工、包料、单价一次包死（包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用）。
六、工期：20xx年x月x日至20xx年x月x日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家：材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式：（1）材料进场后付合同价款的40%；（2）底板施工完毕后付合同价款的40%；（3）挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%；（4）留5%作为工程保修金，一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。
十三：违约责任：
1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。
2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十六、本协议一式三份，三方各执壹份。
十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。
甲方：（盖章）法定代表人
（或委托代理人）
乙方：（盖章）法定代表人
（或委托代理人）
丙方：（盖章）法定代表人
（或委托代理人）
二〇xx年四月一日
建设方：
总包方：
分包方：
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：无锡交通世茂项目 b 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担所有责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的全部技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、办法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担所有责任。
八、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：http://听三零转载请保留
建设方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：
总包方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：
分包方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：
签署时间：年月日
工程项目合作协议书媒体合作协议书个人合作协议书项目合作协议书合作经营协议书范本建设方：
总包方：
分包方：
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：无锡交通世茂项目 b 地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的 5%，待保修期满后 14 个日历天内支付。
四、建设方责任
1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的`工作
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
八、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：http://三联转载请保留
建设方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：
总包方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：
分包方(签章) ： 法人代表(或授权委托人)：
签署时间：年月日
对于工程项目，三方的合作有共同承包，分包等的合作形式。根据每一种合作如何签署三方合作协议呢？以下是工程三方协议范本，仅供参考。
建设单位： （以下简称甲方）
总包单位： （以下简称乙方）
分包单位： （以下简称丙方）
经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称： .
二、工程地点： .
三、工程内容： .
四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。
五、承包方式：包工、包料、单价一次包死（包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用）。
六、工期： 年 月 日至 年 月 日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：符合国家现行规范标准要求。
八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。防水及附属材料必须用原生材料生产，否则除更换为原生材料生产外，施工方承担工程造价20%的违约金。
九、材料规格及厂家：材料为“奥斯泰”牌pvc防水卷材，1.5mm厚和“奥斯泰”牌ast合成高分子防水涂膜，1.5mm厚。山东聊城天龙建设发展有限公司生产。
十、工程款支付方式：（1）材料进场后付合同价款的40%；（2）底板施工完毕后付合同价款的40%；（3）挡土墙施工完毕经验收合格结算完毕后付至合同价款95%；（4）留5%作为工程保修金，一年内付清。
经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。
十一、双方的权利和义务
1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。
2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。
3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。
4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。
5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。
6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。
十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。
十三：违约责任：
1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。
2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。
十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。
十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。
建设方： (以下简称甲方)
总包方： (以下简称乙方)
分包方： (以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天(日历天)，自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款： 合同定价(大写)：暂定人民币 元整 (小写)： 元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据： (2003 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (2003 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏)，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：
1、本工程合同书; 2、施工图纸; 3、工程预算书; 4、规范、标准及其它技术文件; 5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项： 丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。 未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方(签章) ：
法人代表(或授权委托人)
签署： 年 月 日
总包方(签章) ：
法人代表(或授权委托人)
签署： 年 月 日
分包方(签章) ：
法人代表(或授权委托人)
签署： 年 月 日
签订地点：
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇五
建设单位：_________________(以下简称甲方)
总包单位：_________________(以下简称乙方)
分包单位：_________________(以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将__________防水工程分包给丙方施工，为明确三方的`责权利关系，经协商达成如下协议。
一、工程名称：_________________。
二、工程地点：_________________。
三、工程内容：_________________。
四、工程造价：_________________约__________万元，_____元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积(按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积)进行结算。
五、承包方式：_________________包工、包料、单价一次包死(包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用)。
六、工期：_________________20__________年_____月_____日至20__________年_____月_____日，开工日期以乙方通知为准。工程管理三方协议如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。
七、质量：_________________符合国家现行规范标准要求。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年____月____日
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇六
3、丙方拥有甲方__________万元债权，同时丙方对乙方负有__________万元债务。
3、丙方将应收甲方的__________万元债权抵销其负有乙方的__________万元债务。
三、本协议一式四份，甲、乙两方各执一份，丙方二份，具有同等法律效力。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇七
乙方：项目经理。
丙方：实际施工人。
就郑州项目（下称该项目）的工程款的支付事宜，甲、乙、丙三方自愿达成以下协议：
1、三方认可，该项目所有工程款甲方已于签订本协议之前全部支付给乙方，乙方因自身原因，未按期向丙方支付。
3、此后，就该项目，乙方、丙方等无权向甲方主张权利，也不能授权其他单位或个人向甲方主张，因上述款项支付产生纠纷由乙丙双方自行解决，与甲方无关。
4、本协议为不可撤销之协议，自三方签字盖章之日起生效。
甲方盖章：乙方签名：丙方签名：
年月日年月日年月日。
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇八
甲方(简称甲方)：
乙方(简称乙方)：
丙方(简称丙方)：
根据2015年03月05日甲方和乙方签定的xxxx工程分包施工协议书，现补充三方协议，协议内容如下：
1、丙方为乙方下属分公司，承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的xxxx工程分包施工协议内容全部有效，全部
内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷，仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由
丙方开具相应的建安发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号：xxxxx分公司
帐 号：xxxxxxxx
开户行：xxxxxx
协议订立时间 年 月 日
协议订立地点：
本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议，三方约定由xxx仲裁委员会仲裁。
本协议一式叁份，三方各持壹份。
甲方：
甲方代表： 乙方：
乙方代表：
丙方：
丙方代表：
建设方：
总包方：
分包方：
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
二、承包方式：
三、合同工期
合同总工期为 日历天，各分段工期分别如下：
四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币 元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，质量保修期 个月，待保修期满后 14个工作日内支付。
工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付：
五、三方责任、权力与义务
1、建设方责任
1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
1
2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
2、总包方的工作
1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。
2）、负责现场临时水电的统一管理。
3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
3、分包方的工作
1）、参加建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。
2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
2
6）、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7）、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8）、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真
实性、可靠性负责。
六、界面界定和工序交接验收约定
单位施工的部分）进行交接验收，三方验收合格并签字后，分包单位进行施工。
七、工程质量要求和技术标准
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
八、合同价款调整
本合同采用全费用单价合同，只有在建设方要求进行工艺或材料改变时单价允许调整，分包
方在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经建设单位确认后调整合同价款。
变更不涉及合同价款的变更。
九、风险约定
1、分包单位材料涨价及政策性文件调整，由分包方承担，单价不予调整；
火灾，以及超过12级以上台风时才予工期才予以顺延，费用由各方各自承担。
十、工程验收及结算
工程具备竣工验收条件，分包方按国家工程竣工验收有关规定，向建设方提供完整竣工资料
及竣工验收报告。双方约定由分包人提供竣工资料 套。总包方在接到分包方竣工验收申
请后，及时组织建设方和其他相关单位参加竣工验收。
工程竣工验收后，并承包单位与分包单位来往帐目结清后，按我公司规定表格，先由总包方
签署意见后，再报送建设方进行审批和结算。
十一、违约责任：
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
的实际损失如数进行赔偿。
3、分包单位提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保桩基工程的验收合格。
维修，其维修费用按实际发生额度的1.5倍金额，单方有权直接从质量保修金中扣除；
6、工期违约约定： 十二、其它约定
分包单位使用总包单位材料、机械、临时水电费及其它费用三方友好协商如下（包括支付方
式）：
十三、质量保修
承包人应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程
在质量保修期内承担质量保修责任。
在质量保修期内，发生质量问题，分包方在接到总包方或建设方（包括建设方委托的物业管
理单位）通知（包括电话通知）后 小时内，分包方派人进行及时维修。完成时间另行约
定。质量保修金支付：在保修期满后，经物业公司出具质量保修证明，由建设方进行支付。
十四、 文明施工与安全
1、文明施工
班组负责现场文明施工工作；
场清，并负责自身的施工垃圾的清运、消纳；且分包方使用的生活设施应保持整洁和卫生；
民；
间将要遵守现有法律规定的限制；
（5）分包方应安排专人负责现场安全文明管理，负责本单位施工现场的安全文明施工；
（6）如分包方未服从总包方的文明施工要求，由此引起的违约责任均由分包方承担。
不承担任何责任，由分包方承担所有的经济责任与法律责任；
托书。分包方必须是具备本分包工程的施工资质要求的分包单位，凡分包方故意隐瞒其施工
资质致使分包工程的施工单位的资质等级与总包方、建设方及市政府的要求不符，均视为分
包方违约，由此造成的违约责任均由分包方承担；
产的法律、法规及各项规定。积极参加各种能促进安全生产的活动；
（3）分包方必须配备现场专职安全员，负责本单位施工现场的安全生产工作；
有关条款加强自身管理，履行分包方责任；
还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；
安全防护装置齐全、灵敏、可靠；
（7）分包方必须按照国家规定为本单位的施工管理人员及作业人员办理意外伤害保险。
总包方安全部门办理统一的胸卡（自带照片），必须统一着装及戴全帽、挂全带。
（9）分包方必须配备本单位施工所需的足够数量的灭火器材，并保证完好有效。
3、消防保卫：
安、消防、交通安全管理规定。分包方应严格按总包方消防保卫制度及总包方施工现场消防
保卫的特殊要求组织施工，并接受总包方的安全检查；对总包方所签发的隐患整改通知，分
包方在总包方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，总包方有
权按规定对分包方进行经济处罚；
（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自
承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿，总包方可对其进行经济处罚。
十五、现场协调会议
本工程质量要求高，并且分包单位较多，为了协调好工作，每周 在总包方现场项目部
开一次现场协调会，各分包商本项目负责人及具体施工负责人必须按时到会。无故不来或迟
到者，将进行罚款处理，如因不参加会议而影响现场施工的，责任自负；建设方及设计单位
根据实际情况安排增加协调会，届时临时通知各分包单位。
无论建设方、总包方、设计方召集的与分包方承包范围有关的会议，分包方应按时参加并及
时解决施工中所发生的问题，否则，因分包方未能按时参加会议或未能及时解决施工中所发
生的问题导致的任何损失均由分包方自行承担。
十五、合同终止和解除
有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同： （1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）
定标准，或从迹象表明分包方已无力再完成本工程内容时，建设方有权单方终止协议，并保
留追诉权。结算按已完成合格工程量造价的 %进行结算。
十六、 合同争议解决
当任何两方在履行合同时发生合同争议时，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不
愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
向有管辖权的人民法院起诉。
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效
力，自三方签字盖章之日起生效。
署：
年月日
建设工程施工三方协议书，适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包的项目，为了减少项目管理中建设方直接分包与总包方纠纷，明确三方权力和义务，编制三方合同以供同仁参考。
2、总包方的工作
1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。
2）、负责现场临时水电的统一管理。
3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
3、分包方的工作
1）、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。
2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇九
公司甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜，经协商一致，达成本合同，共同遵守执行。
第一条设计内容乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：.甲方厂区总平面布置;.甲方_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;.甲方技术经济效益分析与预测。
第二条设计期限乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。
第三条设计报酬及支付方式甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：本合同签署后_________个工作日内支付_________元;.乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。
第四条各方义务.
及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料;及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。
第五条工程验收.乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。
1、甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见，甲方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。
2、甲方专家委员会对_________工程总体规划文件提出异议或意见的，乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日起_________个工作日内对_________工程总体规划文件进行修改后提交甲方专家委员会审核;经甲方专家委员会次审核，_________工程总体规划文件3、未获通过，甲方有权拒绝接受_________工程总体规划文件，不向乙方支付第二期报酬。
第六条其它本协议一式_________份，具有相同法律效力。
各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章)：_________公司。
乙方(盖章)：_________公司。
授权代表(签字)：_________。
授权代表(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇十
甲方：
负责人：
地址：
电话：
乙方：
负责人：
地址：
电话：
甲方同意将的渗漏维修工程全权委托乙方施工。根据《中华人民共和国劳动法》以及有关规定，双方经充分协商，特签订本劳务合同，以共同遵守。
一、合同内容。
甲方委托乙方进行工程维修，渗漏维修范围：_________________。
二、选用材料。
双方约定在乙方进行工程渗漏维修中应选用以下材料：
1、聚氨酯注浆堵漏剂。
2、环氧砂浆。
3、m1500渗透性水泥密实剂。
4、遇水膨胀橡胶止水条。
5、聚氨酯密封膏。
6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰浆。
7、其它未注明材料。
三、承包方式。
甲乙双方约定本维修工程由乙方包工、包料、包质量、包维修、包安全。
四、施工期限。
甲乙双方约定施工期限为________天，自________年________月________日至________年________月________日止。
五、工程价格及计算方法。
1、本合同采用总价包干方式，按________元/平方米的价计算，总计________平方米。
2、合同总金额为：________元。
六、付款结算方式。
1、本工程完工验收合格且结算后________日内，支付合同金额的________%。
2、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同金额的________%。如有漏水：
（2）乙方未尽保修义务，甲方将在合同金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。
3、从验收合格之日起计算________年后如无漏水，支付合同余下金额的________%。如有漏水：
（2）乙方未尽保修义务，甲方将在合同余下金额的________%中扣除维修费用后，剩余的部分支付给乙方。
七、质量及保修。
八、甲方责任。
1、提供可以施工的条件给乙方，检查、监督乙方施工质量和进度。
2、组织对工程交工验收及办理结算。
3、按时支付劳务报酬。
九、乙方责任。
1、严格按施工工艺进行施工，确保工程质量。
2、严格按国家的安全规范和安全规程进行施工，如属乙方施工出现质量返工，一切责任和经济损失由乙方承担。
3、工程竣工后负责清理现场，做到工完场清。
4、在工程竣工验收后________日内向甲方提_____品合格证、检验报告单等竣工资料。
5、遵守甲方物业公司的相关规定及要求。
十、现场负责人。
本工程甲方委派________为现场代表，全面对工程质量、进度、付款、签证等行使甲方应有的职责和权力；乙方委派________为工程总负责人，全面负责工程施工质量、进度、安全等乙方应该承担的有关事宜。
十一、违约责任。
2、乙方施工所选用材料和施工工艺如不符合合同约定，须向甲方支付违约金________元，乙方需马上改正，否则甲方有权解除本合同，无须向乙方支付任何款项，乙方自行承担相关损失。
3、甲方如迟延支付工程进度款和结算款，须按所欠金额每日千分之________的标准向乙方支付违约金。
十二、争方解决办法。
在合同履行过程中如双方发生争议，首先应协商解决。如协商不成，任何一方可向________所在地人民法院提起诉讼。
十三、其他。
1、如有未尽事宜，双方协商解决。如双方签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、本合同书双方签订之日起生效。本合同一式________份，甲方________份，乙方________份，自双方签字、盖章之日起生效。
甲方（印章）：
负责人（签字）：
______年______月______日。
乙方（印章）：
负责人（签字）：
______年______月______日。
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇十一
工程三方协议书范本怎么写?请看下面的工程三方协议书范本吧!
项目合作协议由：
项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方)
甲：，身份证号：
乙：，身份证号：
丙：，身份证号：
甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：
第一条：
甲乙丙三方自愿合作经营塑胶地板项目，总投资为15——万元，甲方以人民币方式出资——万元，乙方以人民币方式出资——万元，丙方以人民币方式出资——万元。
第二条：
在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。
合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。
第三条：
双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条：
塑胶地板项目固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配、丙方%的比例分配。
第五条：
每年塑胶地板总销售利润进行分配或再投资，由甲、乙、丙三方共同协商，决定权按出资比例多少来界定。
第六条：
本协议未尽事宜，三方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第七条：
本协议一式叁份，合伙人各一份。
本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。
第八条：
本协议有效期：
只要三方继续合作，本协议持续生效。
第九条：
争议处理
1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决;
第十条：
合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出，退出金额按退出时投资项目资产比例来返还，返还期限不超过天。
第十一条：
违约处理
如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。
第十二条：
协议解除
1、一方合伙人有违反本合协议的，另两方有权解除合作协议
2、三方同意终止协议的
第十三条：
本合同一式三份，三方各执一份，具有相同的法律效力
甲方：
(签章)
地址：
乙方：
(签章)
地址：
丙方：
(签章)
地址：
合同签订时间：
____年__月__日
建设方：
(以下简称甲方)总包方：
(以下简称乙方)分包方：
(以下简称丙方)
为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：
本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。
二、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程承包范围：
以工程实际测量记录、工程平面图为准。
三、合同工期：
根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为 天(日历天)，自年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
四、工程质量：
1、工程质量等级：
一次性验收合格为本合同的合约条件。
2、工程质量标准：
丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。
3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、合同价款：
合同定价(大写)：
暂定人民币 元整 (小写)：
元，工程款按最后实际工程量结算下浮 结算。
六、决算依据：
(xx 版)《xx 省建设工程施 本工程套用《xx 省市政工程预算定额》 、 (xx 版)工取费定额》 ;材料价格执行 年 月《xx 建设工程造价信息》(xx 栏)，取费标准综合取费按市区三类中间值计取。
七、合同价款调整：
设计变更：
工程量增减由业主单位签证后结算。
八、工程款支付：
待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。
九、建设方责任
1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的'相关事宜。
2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
十、总包方的工作
1、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度) 、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2、负责现场临时水电的统一管理。
3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
十一、分包方的工作
1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
十二、违约责任
1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2、造成总包单位现场设施：
临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
分包方确保市政工程的验收合格。
十三、组成合同的文件：
1、本工程合同书; 2、施工图纸; 3、工程预算书; 4、规范、标准及其它技术文件; 5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。
十四、其他事项：
丙方在施工及保养期限内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。
未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
建设方(签章) ：
法人代表(或授权委托人)签署：
年 月 日总包方(签章) ：
法人代表(或授权委托人)签署：
年 月 日分包方(签章) ：
法人代表(或授权委托人)签署：
年 月 日 签订地点：
签订日期：
年 月 日
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇十二
甲方：
乙方：
丙方：
鉴于丙方拥有甲方万元债权，同时甲方合法拥有乙方万元的债权，乙方合法拥有丙方万元债权的事实，甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商达成如下协议：
1、三方同意，甲方以对乙方的万元债权抵销对丙方的万元债务，丙方以其承接的甲方对乙方的万元债权抵销对乙方的万元债务。
2、抵销后，甲、乙、丙三方之间不再具有债权债务关系。抵消的过程中产生的一切费用及利息均由丙方承担支付，与甲、乙方无关。
3、三方中任何一方违反本协议相关约定，则违约方按《合同法》规定承担相关违约责任。
4、本协议一式肆份，甲、乙两方各执壹份，丙方贰份，具有同等法律效力。
5、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本页无正文。
甲方：
法定代表人（或授权代理人）：
乙方：
法定代表人（或授权代理人）：
丙方：
法定代表人（或授权代理人）：
签订日期:年月日
最优工程三方抵账协议（案例13篇）篇十三
为妥善解决甲、乙、丙的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债权转让协议，以资信守：
一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，甲方欠乙方11万元人民币，乙方欠丙方11万元人民币。
二、甲乙丙三方一致同意，乙方将针对甲方的债权共计11万元人民币全部转让给丙方行使，甲方按照本协议直接付款给丙方，由乙方于年月日前向丙方支付共计11万元人民币。付款后三方债权债务即履行完毕。
三、陈述、保证和承诺：
1、甲方承诺并保证：
（2）其转让的债权系合法、有效的债权。
2、乙方承诺并保证：
（1）其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任；
（2）其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。
四、如本协议无效或被撤销，则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。
五、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。
六、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。
七、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方：（公章）。
乙方：（公章）。
丙方：（公章）。