最新装修合同解除协议(模板17篇)

时间:2025-02-03 作者:雨中梧

通过签订装修合同,可以确保施工方和甲方之间的权益得到保障。通过阅读这些装修合同范文,可以了解合同中各个条款的具体要求和涵义。

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇一

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该________________家装施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:

1、工程地点:

2、工程内容:

3、工程造价:

1、甲乙双方均同意解除年月《________________家装施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

2、甲方支付首期款________元,水电轻工辅料款________元,两项合计________元。

3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费________元。

4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式贰份,由甲乙双方各收执壹份。

甲方:乙方:

_____年__月__日_____年__月__日。

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇二

发包人:

承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

第一条工程概况。

工程名称:

工程地点:

工程内容:

装修面积:

第二条合同工期:

1、工期概况。

开工日期:_____

竣工日期:_____

合同工期总日历天数(按发包人现场工程进度计划)。

2、延期开工:承包人应按协议条款约定的开工日期开始施工。承包人不能按期开工的,应在协议条款约定的开工日期7日前以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人在7日内答复承包人。发包人7日内未做出答复的,视为同意承包人要求,工期相应顺延。如发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,竣工工期不予顺延。如因发包人原因需延期开工的,应征得承包人同意,由此造成的损失由发包人承担,并相应顺延工期。

3、暂停施工(停工):发包人在确有必要时可要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内向承包人提出处理意见。承包人应按发包人要求停止施工,并妥善保护已完工工程。承包人实施发包人的处理意见后,可提出复工要求,发包人应在48小时内给予答复。如发包人未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复的,承包人可自行复工。停工责任在承包人的,由承包人承担发生的费用。

4、工期延误。

由于以下原因造成工期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

(1)发包人未能按合同约定提供开工条件的。

(2)工程量变化和设计变更。

(3)7日内由于非承包人原因停水停电累计8小时以上不能施工的。

(4)发包人未按时支付工程款影响正常施工的。

(5)不可抗力和其他非承包人原因造成停工的。

出现以上情况时,承包人应在以上情况发生后7天内,就延误的内容以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后15天内予以确认、答复。

非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包人按协议条款约定承担违约责任。

5、工期提前。

提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施,任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。对于承包人提前竣工,发包人不再另行支付费用。

第三条质量标准。

6、工程质量标准:合格。

6.1本工程质量标准需符合国家颁发的有关建筑装修工程施工的规定;。

6.2本工程应符合双方认可的设计图纸、施工文件及验收质量要求。

第四条合同价款。

7、本合同价款为:小写rmb,大写:人民币圆整。

除本合同另有约定外,对于承包人完成本合同项下的所有工作,发包人不予支付其他任何费用。

第五条双方一般权利和义务。

8、发包人派驻的代表。

姓名:职务:职权:对本合同的履行情况,对工程进度及质量管理、造价进行控制。

发包人代表在授权范围内向承包人项目经理发出的任何书面形式的条件和指令,项目经理应予执行。

9、承包人派驻的项目经理。

姓名:职务:项目经理。

承包人如需要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意。后任项目经理继续行使合同文件约定的前任项目经理职权,履行前任项目经理的义务。发包人可以与承包人协商,建议更换其认为不称职的项目经理。

双方派驻本工程施工场地的代表,按照本合同约定行使各自派出方的权利,履行派出方的义务。

10、发包人权利义务。

10.1发包人权利。

10.1.1有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表,但应提前7日书面通知承包人。撤换后代表的权责不变。

10.1.2有权监督承包人履行各项合同义务。

10.1.3有权审批承包人编制的施工进度计划。

10.1.4有权对工程质量、施工进度进行监督,参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

10.2发包人义务。

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:

(2)组织有关单位进行图纸会审,向承包人进行设计交底。图纸会审和设计交底时间:

(3)协调承包方同第三方的关系。

(4)按约定向承包人支付工程款。

11、承包人权利和义务。

11.1承包人权利。

11.1.1有权根据合同约定要求发包人支付合同价款。

11.1.2承包人项目经理认为发包人代表的指令不合理时,有权在收到发包人代表指令后24小时内向发包人代表提出修改指令的书面报告。如发包人代表坚持执行原指令的决定,承包人应予执行,但由于指令错误而发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担。

11.2承包人义务。

11.2.1制定并组织落实施工进度计划。

11.2.2遵守政府和有关主管部门对施工现场的一切规定和要求,如场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定,并承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

11.2.3安全施工。

11.2.3.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施(此项费用已计入合同价),消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

11.2.3.2承包人应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非承包人责任造成的损失,由相应责任人承担。

11.2.3.3发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知发包人,并按政府有关部门的要求处理。发包人应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

11.2.3.4按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与发包人协商安全防护措施,经发包人同意后实施,防护费用由发包人承担。

11.2.3.5在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报发包人同意,并由发包人承担相应费用。

11.2.4对已进场的材料设备负照管责任。对已竣工工程在未正式交付发包人之前,应负责工程成品保护工作,直至工程验收后移交。

11.2.5负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。

11.2.6自备管道、线缆,自行配备、安装配电箱、水表电表等,向水电源管理单位缴纳水电等相关费用,费用已计入合同价。

11.2.7工程竣工资料整理组卷,相关费用已计入合同价。

11.2.8服从发包人现场管理。

11.2.9工程所需政府部门的相关手续的办理。

12、施工组织设计。

承包人应在合同签订后日内,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交发包人。发包人应在日内予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计和进度计划已经批准。承包人必须按批准的进度计划组织施工,接受发包人对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时,承包人应按发包人的要求提出措施,发包人代表批准后执行。

第六条质量与检验。

13、工程质量。

13.1工程质量应当达到本协议约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任;造成发包人方人身财产损失的,承包方应承担赔偿责任。

13.2双方对工程质量有争议,由双方同意确定的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别按比例承担。

14、检查和返工。

14.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人代表依据合同发出的指令施工,随时接受代表的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按发包人及其委派人员的要求返工、修改,承担因自身原因导致返工、修改的费用。

14.2工程质量达不到约定标准的部分,发包人代表的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

第七条合同价款与支付。

15、合同价款调整及支付。

15.1本合同价款除合同另有约定以外的不再调整。

15.2工程预付款。

发包人向承包人预付工程款的时间:合同签订个工作日内。

预付款占合同价款总额的比例:%,计小写:rmb大写:人民币圆整。

15.3、进度款支付:

分公司需在此填写进度款支付方式,剩余10%款项发包人扣除作为该工程保修款,待保修期满后发包人一次性支付承包人。

15.4承包人申请支付工程款时须向发包人出具相应金额的合法发票,否则发包人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。

第八条材料设备供应。

16、发包人供应材料设备的约定。

16.1发包人供应的材料和设备运至施工现场时,承包人负责清点,履行交接手续后,保管责任由承包人负责,由于保管不力或施工浪费给发包人造成的损失由承包人承担。发包人始终有权对合同内的材料及设备自行采购。

16.2发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用。

17、承包人采购材料设备的约定。

17.1承包人负责采购材料设备的,应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,生产厂家资质及必要的检测报告等相关文件,对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知发包人代表清点验收。

17.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时,承包人应按发包人代表要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

17.3承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按发包人代表及相关规范的要求进行检验或试验。测试结果不合格的材料,凡未采购的应停止采购,凡已采购运至现场的,应立即运出现场,因此造成的全部材料采购费用,由承包人承担。检验或试验费用由承包人承担。

17.4发包人代表发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,由承包人承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。

17.5承包人需要使用代用材料时,应经发包人代表书面认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

第九条工程变更。

18、工程设计变更。

18.1施工中发包人需对原工程设计变更,应提前3天书面向承包人发出变更通知。承包人按照发包人代表发出的变更通知及有关要求,进行相应的变更,并及时办理变更手续。

18.2施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。

18.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸及作法说明、施工组织设计的变更及对材料、设备的换用,须经发包人代表书面同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。

18.4所有设计变更,双方均应办理书面并加盖公章的变更确认书。

19、其他变更。

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商确定。

第十条竣工验收与结算。

20、隐蔽工程的验收。

具备隐蔽条件的工程部位,承包人应在自检合格后48小时内以书面形式通知发包人验收,验收合格并经发包人代表在检验纪录上签字后,承包人才可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在限定时间内修改后重新验收.

21、竣工验收。

21.1工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定或行业惯例,向发包人提供完整竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。

21.2发包人收到竣工验收报告后14天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。

21.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后14天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。

21.4工程竣工验收通过,承包人应将竣工工程移交发包人,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。竣工日期也视为保修起始日期。

21.5发包人收到承包人竣工验收报告后14天内不组织验收,从第21天起承担工程保管及一切意外责任。

21.6承包人应在竣工验收后14日内提供完整的竣工资料及竣工图3套,此费用已计入合同价格。

22、竣工结算。

22.1工程竣工验收报告经发包人认可后14天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照合同约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。

22.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后30天内向承包人支付工程竣工结算价款。

22.3工程竣工验收报告经发包人认可后14天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。

23、质量保修。

23.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

23.2工程结算款的10%作为工程保修金。发包人在保修期满后14天内将工程保修金退还给承包人。

23.3工程保修期内,如工程使用出现质量问题,承包人必须24小时内进场维修,不能及时到场的,发包人有权委托其他单位或人员维修,费用从保修款中扣除,不足部分由承包人承担。

23.4保修期从竣工验收合格之日起算。保修期为年。

第十一条违约和争议。

24、违约。

24.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

发包人未按合同支付预付款及工程进度款时,每迟延一日应按未支付金额的万分之五支付违约金。

24.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

(1)承包人不能按合同约定期限开工或竣工的,每延迟一天按合同价款的千分之三作为违约金交付发包人,最高不超过合同价的10%,并赔偿由此给发包人带来的直接和间接损失。

(2)承包人不能按合同约定质量标准竣工的,按合同价款的3%作为违约金交付发包人,并赔偿由此给发包人带来的直接和间接损失。

(3)合同履行过程承包人在出现其它违约情况时,赔偿由此给发包人带来的直接和间接损失。

24.3违约方承担违约责任后,除符合以下情况而中止合同外,双方均应继续履行合同,以保持工程的连续性和已施工程的完好:

(1)合同已无法履行。

(2)甲、乙方协议停止施工。

(3)调解要求停止施工。

(4)仲裁要求停止施工。

(5)法院要求停止施工。

25、争议。

双方约定,在履行合同过程中产生争议时协商解决不成的,向发包人所在地人民法院提起诉讼。除正在诉讼的争议事项外,双方应继续行使其本合同项下的其余权利,并履行其本合同项下的其它义务。

第十二条合同解除与终止。

26、合同的解除。

26.1发包人承包人协商一致,可以解除合同。

26.2发包人延期支付工程款(进度款)超过56天,承包人有权解除合同。

26.3承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同。

26.4有下列情况之一的,发包人或承包人可以解除合同:

(1)因不可抗力致使合同无法履行;。

(2)因另一方违约致使合同无法履行。

26.5一方依据26.2、26.3、26.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向违约方发出解除合同的通知,违约方必须在收到通知之日起7天内作出答复,超过7天不予答复视为同意解除合同,由违约方承担违约责任。对解除合同有争议的,按本合同条款第25条的约定处理。

26.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由解除合同的责任方承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

26.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

27、合同的终止。

27.1除本合同另有约定外,双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止。

27.2合同权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

第十三条其他。

28、本合同自双方签字盖章之日起生效。

29、本合同一式肆份,发包人、承包人各执贰份,每份具有同等法律效力。

第十四条补充条款:

30、承包人要保质,保量按时完成该项工程,交发包人使用。

附件:

(1)合同装修预算。

(2)施工项目方案。

(3)相关费用表。

发包人:

承包人:

签订日期:

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇三

分包单位:______。

签订日期:______

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签订本协议。

一、安全生产方面甲方的责任与义务。

1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

2、协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度,协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。

3、甲方对乙方进场的人员组织进行三级安全教育和经常性安全教育,并检查乙方班组级安全教育情况。

4、甲方负责编制安全技术措施和各种专项施工方案,并监督检查其落实情况。

5、甲方根据相关规定对分包单位进行安全技术交底,并定期检查安全技术交底执行情况。

6、由甲方提供的机械设备、脚手架材料、临时用电等设施,在搭设、安装完毕交付使用前,甲方应组织有关人员按规定进行验收,验收合格后方可由乙方使用,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。

7、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场。

8、对不符合安全规定的,甲方安全管理人员有权要求停工,整改合格后方可继续施工。

9、违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为,甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

二、安全生产方面乙方的责任与义务。

1、乙方必须贯彻执行国家、北京市、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定;遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求,并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非分包方责任的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

3.乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育,以增强安全意识及自我保护能力,自觉遵守安全生产制度。

4、乙方必须认真贯彻执行甲方的施工安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求,并检查施工人员落实情况。乙方应进行了经常性的督促、指导,确保施工安全。

5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。

6、乙方应按规定,认真开展班级安全活动。参加安全教育活动,以及安全、防火、生活卫生等检查,并及时对事故隐患进行整改。

7、乙方人员入场一律接受三级安全教育,考试合格后方准进入现场施工。如果乙方的人员需要变动,必须提出计划报告甲方,按规定进行教育、考核合格后方可上岗。

8、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,特种作业人员必须持特种操作证方可上岗。

9、乙方在施工期间必须接受甲方的检查、督促和指导。

10、乙方必须依据相关法规配备专职安全生产管理人员。必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查,对检查发现的安全隐患,应及时上报甲方安全管理人员,整改合格后方可作业。

11、乙方的负责人和专职安全管理人员应在本队人员作业过程中巡视检查,随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查,确认机电拉闸断电箱门上锁,用火熄灭,活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

12、乙方必须严格执行检查整改消项制度。

13、乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度;。

14、分包方自带的各类施工机械设备,必须是合格产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

15、乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方验收,合格后方可使用。

16、乙方自带或租赁的大型防护设施、材料和大型机械设备,在自检的基础上向甲方申报验收,验收合格后方可使用。

17、乙方负责提供的劳动防护用品必须是合格产品。对个人劳动防护用品如:安全帽、安全带、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等定期定量供应,并建立劳动防护用品采购、发放记录。

19、发生生产安全事故乙方必须及时向甲方报告。同时参加抢救工作,采取相应的措施保护好现场。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担。

20、如果发生因工伤亡事故,乙方应积极配合甲方做好事故的善后处理工作。乙方应直接负责伤亡者家属的接待善后工作,因此发生的费用由乙方先行支付,待事故调查清楚后由责任方支付。

21、乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

三、消防工作甲乙双方的责任与义务:

1、甲、乙双方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例。

2、甲方应建立并监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况,对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书,责令乙方进行整改,未按要求进行整改的,甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

3、乙方应严格按甲方消防保卫制度的要求建立义务消防队,负责现场初期火灾的扑救工作。

四、现场文明施工及其人员管理方面甲乙双的责任与义务:

1、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。

2、乙方应对其人员加强教育,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面。并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。

3、乙方必须遵守甲方有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

4、乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,禁止喝酒作业、寻衅闹事。

5、乙方应严格按照生活区管理制度、工地食堂管理制度的要求采取预防措施,确保不发生食物中毒及传染病。

五、安全管理协议书的份数。

本协议书一式三份,由双方各持一份,报公司工程部备案一份。

六、有效期。

本协议书自签字(盖章)之日起生效,待工程竣工自行解除。

甲方(总包方盖章):乙方(分包方盖章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字):

委托代理人(签字):委托代理人(签字):

签订日期:

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇四

经甲乙双方友好协商,双方达成如下协议,共同遵守。

甲乙双方于___年___月___日签定的《装修施工合同》即日终止。

甲方支付的设计定金人民币_____元,首付工程款_____,两项合计人民币_____元。

乙方前期工程费用如下:

1、水电安装工程:_____;。

现已完成工程按总价_____元。

2、设计费:123平方米*_____元/方=_____元;。

3、拆墙及清运费:_____元;。

4、材料搬运费:_____元;。

5、兔宝宝材料约_____元;。

合计人民币共:_____元;。

前期工程的水电、板材的材料款及人工费由乙方负责,与甲方无关,水泥、沙石及砖块材料由甲方房子承担支付,甲乙双方互不要求工程的款项收取和退回。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方签字:乙方签字:

日期:日期:

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇五

甲方:

乙方:

丙方:

乙方于_________年___月________日与________有限公司(甲方更名前公司)___签订了_____有限公司___项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙三方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善_______年_____月____日前施工工程部分的资料,丙负责完善_______年_____月____日后施工工程部分的'资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容(_____________等)工程造价:

1、_______年___月___日前完成部分:按____工程咨询有限公司《_____公司________造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

2、_____年___月_____日至_____年__月___日期间完成部分:按_____造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

五、工程款支付:

1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于_____年___月__日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位______工程有限公司的借款人民币_____万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。

2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:

2.1该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计____万元(小写:______元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。

2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。

3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:

3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。

3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用___万元(小写:____元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。

4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。

六、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并无息返还。

七、乙方前期代付临时场地租赁费人民币_____元(小写:____元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币_____元(小写:____元)按甲、乙双方于_____年____月_____日签订的补充协议中约定的承担比例(即双方各承担一半)同工程结算款一并支付。

八、_____年___月______日后,施工的______等工程所涉及的债权债务由_____工程有限公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

九、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(签章):法定代表人(签章):

委托代理人(签章):委托代理人(签章):

签订时间:签订时间:

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇六

甲方:________________有限公司(如甲方不是本公司,要调整)。

乙方:_________________(若是法人,需与营业执照名称一致,若是自然人,则同于身份证)身份证号码:_________________(若是自然人,即留存此项)。

5、本协议一式2份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方:_________________乙方:_________________。

代表:_________________代表:_________________。

日期:_________________日期:_________________

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇七

依照《民法典》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就__________________________施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:

(一)工程概况:

1、工程地点:__________________________。

2、工程内容:__________________________。

(二)协议内容:

1、甲乙双方均同意解除_________年____月____日签定的__________________________及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水电轻工辅料款_____________,两项合计_____________元。

3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费_____________元。

4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的`违约等责任。

本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式贰份,由甲乙双方各收执壹份。

甲方:_______________________。

乙方:__________________________。

________年___月___日。

________年___月____日。

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇八

依照《中华人民共和国民法典》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就__________________________施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:

(一)工程概况:

1、工程地点:__________________________。

2、工程内容:__________________________。

(二)协议内容:

1、甲乙双方均同意解除_________年____月____日签定的__________________________及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水电轻工辅料款_____________,两项合计_____________元。

3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费_____________元。

4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式贰份,由甲乙双方各收执壹份。

________年___月___日________年___月____日。

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇九

原告曹某诉称,原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程,承包方式为全包,总价款5万元,工期自20xx年9月24日开工,至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元,但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料,隐蔽工程也未通知原告验收,原告曾提出异议,被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场,导致原告无法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。

经审理查明,原被告于20xx年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定,由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程,承包方式为全包,总价款5万元,工期自20xx年9月24日开工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后,被告进场进行施工,原告则向被告支付工程款4万元。施工过程中,双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾,原告曾对被告使用的材料提出异议,被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场,致成讼。

审理中,经原告申请,本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价,该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。

审理中,原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后,原告为减少损失,于20xx年4月7日对该房屋进行了装修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限,从而支持原告有关租金损失计算至20xx年5月7日的诉请。

本院认为依法成立的合同受法律保护,当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示,并未违反法律规定,依法应认定为有效。被告在施工过程中,未严格按照合同约定履行合同义务,且在工程未完工的情况下擅自退场,造成逾期竣工及系争房屋长期空置,原告据此要求解除合同,并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当,应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元,原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理,应予支持。至于原告主张的在外租房损失一节,本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住,原告已提出证据证明其在外租房居住,该损失被告理应赔偿,至于赔偿的标准本院将根据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定,判决如下:

如果付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费650元,审价费1500元,由被告某某室内装潢公司负担。

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇十

因原租赁合同解除而产生的纠纷,如果出租人未将次承租人作为被告的,考虑到判决生效后的执行问题以及保护次承租人利益的需要,原则上可以追加次承租人作为无独立请求权的第三人参与诉讼。如果次承租人人数过多,且各方的利益也不同,则不宜追加次承租人为第三人,可根据情况需要,由当事人另行诉讼。

次承租人要求承租人解除合同并赔偿装修等添附损失的,属于合同当事人之间的纠纷,一般无须追加出租人为案件的第三人。

租赁房屋与其添附物,属于动产与不动产的附合。附合是指不同所有人的物密切结合在一起而形成新的物,对原物虽然尚能分明,但无法分离或者分离后会大大降低新物的价值。民法理论认为,不动产所有人可以取得添附于不动产的动产所有权。

动产与不动产附合,一般以不动产为主物,由不动产所有人取得附合其上的从物的所有权。对于不动产所有人取得添附物后,动产所有人能享有何种权利的问题,我国台湾地区民法第816条规定,动产因附合而为不动产之重要成分者,不动产所有人,取得动产所有权。但原动产所有人可依不当得利的规定请求其动产的价值相当的补偿。

德国民法典第946条规定:"动产与土地附合成为土地之同一体的构成部分者,土地所有权扩充到该动产。"但应补偿动产所有人的损失。最高人民法院《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见(试行)》第86条规定:"非产权人在他人的财产上增添附属物,财产所有人同意增添,并就财产返还时附属物如何处理有约定的,按约定办理;没有约定又协商不成,能够拆除的,可以责令拆除;不能拆除的,也可以折价归财产所有人;造成财产所有人损失的,应当负赔偿责任。"。

我国《合同法》第二百二十三条规定:"承租人经出租人同意,可以就租赁物进行改善或者增设他物。承租人未经出租人同意,对租赁物进行改善或者增设他物的,出租人可以要求承租人恢复原状或者赔偿损失。"。

从以上规定看出,各国法律对添附物的处理都较为笼统,我国《合同法》将其区分为经出租人同意的添附和未经出租人同意的添附两种情况,但该规定还是比较原则、简单,不能适应司法实践的具体情况。而且仅仅规定了是否可以进行添附或者装修,而没有规定对于添附物如何处理。

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇十一

乙方:______________。

依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该世纪名园1—2—702家装施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:

一、工程概况:

1、工程地点:时光街与裕华路交叉口世纪名园小区1—2—702。

2、工程内容:室内设计和装修施工。

3、工程造价:约______________。

二、协议内容:

1、甲乙双方均同意解除年月《世纪名园家装施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

2、甲方支付首期款5000元,水电轻工辅料款4140.5元,两项合计9140.5元。

3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费5258.4元。

4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式贰份,由甲乙双方各收执壹份。

甲方:______________乙方:______________。

_____年__月___日_____年__月___日。

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇十二

依照《民法典》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就__________________________施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:

(一)工程概况:

1、工程地点:__________________________。

2、工程内容:__________________________。

(二)协议内容:

1、甲乙双方均同意解除_________年____月____日签定的__________________________及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的.权利、义务关系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水电轻工辅料款_____________,两项合计_____________元。

3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费_____________元。

4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式贰份,由甲乙双方各收执壹份。

甲方:_______________________。

_______年___月___日。

乙方:__________________________。

________年___月____日。

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇十三

依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就__________________________施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:

(一)工程概况:

1、工程地点:__________________________。

2、工程内容:__________________________。

(二)协议内容:

1、甲乙双方均同意解除_________年____月____日签定的__________________________及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

2、甲方支付首期款_____________,水电轻工辅料款_____________,两项合计_____________元。

3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费_____________元。

4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式贰份,由甲乙双方各收执壹份。

________年___月___日________年___月____日。

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇十四

新蒲建设集团有限公司,新蒲建设集团有限公司许昌分公司:经公开招标,你公司中标我公司开发的溪雅苑二期13-15楼工程三标的'总承包施工。我公司与你公司分别在20xx年4月19日和20xx年4月20日签署建设工程施工合同和补充协议。因你公司于停工后恶意停工至今,期间监理公司多次书面通知,我公司也书面送达合同履约风险告知书,催促你公司尽快复工,而你公司至今不能复工,至此你公司已停工天,造成工期延误天,延误竣工至今日已天,你公司此番违反合同的恶意违约行为,已造成我公司巨额经济损失,我公司无法再容忍贵公司恶意拖延工期,决定与你公司解除于20xx年4月19日签署的建设工程施工合同和于20xx年4月20日签署补充协议。有关你公司恶意违约造成的我公司的巨额经济损失,我公司将通过司法途径维护自身合法权益。

20xx年10月24日。

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇十五

丙方:-------工程有限公司。

监理公司:-------监理中心有限公司。

乙方于200--年--月--日与-----有限公司(甲方更名前公司)签订了-----有限公司---项目《建设工程施工合同》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),现甲、乙、丙、监理公司四方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致,达成以下协议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等,包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容,由乙方负责自行解决,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善xx年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善xx年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容(-------------等)工程造价:

1、200--年---月---日前完成部分:按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%,作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分:按-----造价咨询有限公司的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

五、工程款支付:

1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款(含针对本工程所支付的各项费用,包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元)按其财务要求予以确认,并按要求开具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。

2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:

该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计----万元(小写:------元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。

本协议第条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。

3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:

按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。

乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元(小写:----元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。

4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。

六、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并无息返还。

七、乙方前期代付临时场地租赁费人民币-----元(小写:----元)由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付;乙方前期代付司法鉴定费用人民币-----元(小写:----元)按甲、乙双方于20---年----月21日签订的补充协议中约定的承担比例(即双方各承担一半)同工程结算款一并支付。

八、20---年---月21日后,施工的------等工程所涉及的债权债务由-----工程有限公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

九、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(签章):法定代表人(签章):

委托代理人(签章):委托代理人(签章):

-----工程建设监理中心乙方(盖章):

有限公司(盖章)法定代表人(签章):

法定代表人:委托代理人(签章):

委托代理人:签订时间:

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇十六

乙方:

丙方:

议。

一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

所有责任及甲方因此所受损失。

三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料:乙方负责完善20xx年1月21日前施工工程部分的资料,丙负责完善20xx年1月21日后施工工程部分的资料,乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受,并负责承担因此引起的一切责任和后果,监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督,并承担因此引起的一切责任和后果。

四、乙方“原合同”完成工作内容(-------------等)工程造价:

结算。

的审计结果,作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

五、工程款支付:

具正规税务发票,否则,甲方有权不支付有关工程款项。

2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付:

2.1该部分工程现存的质量问题,由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计----万元(小写:------元),由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。

2.2本协议第2.1条质量整改工作完成,并通过有关质量检测部门验收后,支付至最终结算款95%(本款项分两个月支付,每月支付一半);剩余5%为质量保证金,保修期按国家规定执行,在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算,余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后,甲方可予先行支付。

3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付:

3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。

写:----元),并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。

4、工程款支付时,乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的确认并提供发票,且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。

八、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容。

后,与工程结算款一并无息返还。

例(即双方各承担一半)同工程结算款一并支付。

公司负责承担,并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

十一、本协议书一式十二份,甲方五份,乙方三份,丙方三份,监理一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(签章):法定代表人(签章):

委托代理人(签章):委托代理人(签章):

-----工程建设监理中心乙方(盖章):

有限公司(盖章)法定代表人(签章):

法定代表人:委托代理人(签章):

委托代理人:签订时间:

最新装修合同解除协议(模板17篇)篇十七

乙方:上海xx室内外设计装潢有限公司。

依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该xx路xx弄xx号xxx室装修施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:

一、工程概况:

1、工程地点:______________。

2、工程内容:室内设计和装修施工。

3、工程造价:______________元(大写)。

二、协议内容:

1、甲乙双方均同意解除年日签定的《号xxx室装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

2、甲方支付首期款20xx元。

3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计:

4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后3日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在2月18日前处理完毕,否则甲方自请他人处理,并拒付垃圾清运费。

本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式贰份,由甲乙双方各收执壹份。传真及扫描件具体等同的法律效力。

甲方:______________乙方:______________。

_____年__月___日_____年__月___日。

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
更多申请书的撰写需要我们对目标资源或机会的要求进行深入了解,以便我们能够充分展示自己的优势和适应性。以下是小编为大家收集的更多申请书范文,供大家参考和借鉴。
每个月结束,我们都应该写一份月工作总结来反思自己的表现。接下来是一些月工作总结的技巧和方法,希望可以帮助大家更好地完成总结任务。20xx年过去了回首这一年里的工
调研报告的目的是为了揭示问题的本质,为解决问题提供可行的建议和方案。调研报告范文六通过对某社区的居民需求进行调查和分析,提出了社区建设和公共服务改善的建议和措施
写下培训心得体会可以加深对自己学习过程的理解,提高学习效果和学习策略的灵活运用。下面是一些精选的培训心得体会范文,供大家参考和学习,希望能够激发大家对写作的灵感
总结自身的工作心得体会,可以提高我们的工作效率和质量,助力我们更好地完成工作任务。以下是小编为大家收集的工作心得体会范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
个人总结是对我自己在一段时间内的学习、工作、生活等方面进行总结和概括的重要文献。这里有一份个人总结范文,希望能给你启迪和帮助,让你更好地写好自己的个人总结。
培训心得体会能够帮助我们发现自己在学习过程中的不足之处,并提供改进和进步的方向。以下是小编为大家精心整理的培训心得范文,希望对大家有所启发。近年来,随着社会经济
通过致辞可以展现自己的才华、魅力和智慧,给人留下深刻印象。以下是一些优秀的致辞范文,大家可以从中学习到一些写作技巧和表达方式。尊敬的领导、亲爱的老师、同学们:大
在进行新项目或活动之前,编写一份计划书可以帮助我们梳理思路、明确目标、合理安排时间。以下是小编为大家精心收集的计划书范文,供大家参考。这些范文涵盖了不同领域和目
心得体会是我们在学习和工作中汲取经验教训的重要方式。如果你正在苦恼如何写一篇优秀的心得体会,那么不妨先来看看下面这些范文,或许能给你一些启示。作为一个现代人,我
请示可以确保我们的决策更加全面和准确,我觉得请示是提高决策质量的一种手段。在写请示的过程中,我们可以参考一些成功的请示例子,以便更好地了解写请示的技巧和要点。
通过阅读这本书,我对某个领域的知识有了更加深入的了解,也拓宽了我的视野。下面是一些经典读后感的摘录,与大家分享对作品的感受和思考。寒假我读了《红军长征故事》,其
精选范文是经过筛选和鉴定,具有一定价值和意义的文学作品。以下是小编为大家推荐的精选范文,希望能够对大家的写作提供一些思路和启发。经双方协商一致,针对就业协议书(
只有通过对过去的经验和感悟进行总结,才能更好地实践和应用,不断提高自己。我们为大家准备了一些优秀的心得体会样本,希望能够成为大家写作的参考。第一段:引言(200
在面对这个困境时,我们需要思考并给出一些实质性的意见和建议。以下是小编为大家精选的意见建议范文,希望能给大家提供一些思路。1、×××同志自进入入党培养考察以来各
福建的历史文化底蕴深厚,有着丰富多彩的传统节日和民俗活动。以下是小编为大家整理的福建旅游攻略,带你玩转福建之旅。旅游,是一种可以畅游于世界各地的方式,也是人们休
写心得体会是一个提炼和梳理思维的过程,通过文字记录可以更好地整理和表达自己的思考和观点。小编为大家整理了一些学生写的真实心得体会,其中有很多有趣和感人的故事。
心得体会是思考和总结的结果,可以使我们更好地回顾过去,展望未来。6.以下是一些独特的心得体会范文,希望能够引发大家对写作风格和技巧的思考。近年来,我国军队深入推
心得体会是我们学习和工作过程中不可或缺的一环,它可以帮助我们更全面地认识自己和提升自己。小编整理了一些优秀心得体会范文,供广大读者参考学习,一起来看看吧。
范文范本对于提高写作水平和技巧有着重要的作用,是我们学习的必备工具。接下来,我们就一起来看看这些范文范本,了解一下写作的规范和技巧。一、教学目标:进一步了解保护
在签署合同协议之前,双方需要充分沟通和协商,确保各自的需求得到满足。如果您对某个特定领域的合同协议范文感兴趣,请继续阅读下文了解更多详情。委托方:(以下简称“甲
心得体会是一种将个人经历和感悟转化为文字表达的方式,可以帮助我们更好地理解自己和他人。以下是一些精心挑选的心得体会范文,让我们一起借鉴和学习。赵州桥是中国古代建
心得体会可以帮助我们总结过去的经验和教训,总结是一种对自己的反思和思考,它可以帮助我们更好地提升自己。心得体会是一种对自身成长过程的总结和评估,它可以帮助我们发
心得体会是我们在实践中汲取的智慧结晶,不可忽视的重要部分。通过写心得体会,我们可以归纳总结出规律和经验,进一步提高自己的能力水平。写心得体会要注重语言表达和文字
优秀范文一般具有逻辑清晰、观点明确、语言简练等特点。以下是小编为大家精心挑选的优秀范文,希望能够给大家带来思考和启示。广州市花地湾运输有限公司起止年月:xx-1
这次失败经历让我学会接受挫折,并从中找到了成长的机会。最后,以下是一些优秀心得体会的范文,希望能够激发大家的写作激情和表达欲望。各县(市、区)人力资源和社会保障
范文对于培养我们的写作兴趣和自信心也非常重要,通过学习优秀的范文,我们可以激发自己的写作潜能。精选的这些范文范本,涵盖了各个领域和不同类型的作品。4月23日,学
检讨书不仅是向他人道歉的方式,更是对自己过去行为的一种反思和教训。小编为大家整理了一些经典的检讨书段落,希望能够对大家的写作有所启发。大学逃课检讨书尊敬的
通过总结心得,我们可以更好地认识自己、反思自己,并不断提高个人能力。以下是小编为大家整理的心得体会范文,供大家参考和借鉴。为了加强卫生应急专业人员的`应急处置能
心得体会是我们在学习和工作生活中所得到的经验总结,它能够帮助我们更好地认识自己和优化自己的行动。在这里我为大家整理了一些心得体会的范文,供大家参考,希望能对你们
心得体会是对自己在学习、工作以及生活中的一些感悟和领悟的总结和归纳。下面是小编为大家准备的一些心得体会范文,希望能为大家的写作提供一些参考和启示。第一段:引言(
范本是我们写作中的好朋友,它能够引导我们合理运用各种写作技巧和手法。以下是我为大家准备的一些优秀总结范文,供大家参考和学习。回顾这一年来,我一向认真履行工作职责
幼儿园工作总结是对自己在工作中的角色扮演和职责履行进行总结的过程。下面是一些幼儿园工作总结的案例,如果你正在写一份幼儿园工作总结,不妨看看这些范文。
思想汇报能够帮助我们梳理思绪,提高反思能力,对今后的学习和工作有指导作用。以下是一些优秀思想汇报的示范文章,希望对大家在写作过程中有所启发和借鉴。本文目录员工思
总结心得体会不仅是对自己的一个反思,同时也是对他人的一种分享和帮助。小编为大家搜集了一些优秀的心得体会范文,希望能够给大家在写作时提供一些参考和借鉴。
心得体会是对自己在学习、工作或生活中的经验和感悟的总结和反思,它可以帮助我们更好地认识自己。下面这些心得体会范文是经过精心挑选的,希望能为大家写作提供一些思路和
积极参与各类培训和学习活动,将学到的知识落实到实践中,并进行心得体会的总结。为了帮助大家更好地写作,小编整理了一些精选的心得体会范文,供大家参考学习。
写心得体会是一种实现自我反省和成长的方式,有助于我们在以后的学习和工作中做得更好。以下是一些经典的心得体会,希望能给你带来一些启发和思考。第一段:引言(100字
心得体会是对自身经验的提炼,可以为我们今后的发展规划提供指导与借鉴。以下的心得体会范文中,作者对自己的成长和发展进行了深入的总结和概括。作为一名村干部,我们常常
应急预案是在突发事件发生时,为了保障人员安全和物资保障而提前制定的一种行动计划。掌握应急预案的关键要点,是提高组织应对突发事件能力的重要途径。为了保障我园广大教
心得体会是对自己在某一特定经历或事件中的感受和领悟的总结。在这里,小杨总结了一篇关于自己工作中的心得体会,希望可以对大家有所帮助。4月份以来,公司组织广大干部职
策划方案的编制过程需要全面考虑各种因素,制定相应的措施和步骤,以确保最终的执行效果。掌握了正确的策划方案方法,可以提高工作效率和项目的成功率。用啤酒节充实市区的
通过总结心得体会,我们可以更好地发现自己的优势和不足,进而改进自身。以下是几篇优秀的心得体会范文,希望能给大家提供一些思路和灵感。百年誓言是一个让人感到敬畏的词
写心得体会可以帮助我们梳理思路、提高表达能力,同时也能给他人提供一些有益启示。下面小编为大家整理了一些优秀的心得体会范文,希望能给大家的写作提供一些启发和参考。
劳动合同是雇佣关系的基础,明确了雇主和劳动者之间的权利和义务。范文中的内容仅供参考,具体的劳动合同应根据实际情况进行具体约定。甲方:乙方:甲、乙双方通过见面、双
写心得体会并不是一件容易的事情,需要我们花费一定的时间和精力去思考和总结。我们一起来看看下面这些心得体会的范文,或许能够给我们带来一些新的思考和启迪。
范文范本是指在某一类文体、题材或者特定要求下的典型样本,它是对该类文体或题材的充分掌握和理解的体现,有助于我们提高写作水平和表达能力。看了这么多范文范本,我想我
检讨书是自我反省的重要方式,它可以让我们深入思考自己的行为动机。请大家参考以下的检讨书范文,以便更好地理解和掌握撰写检讨书的技巧。尊敬的领导:您好!按时上
自我总结是对自己在一段时间内的表现和成长进行梳理和总结的一种重要方法。自我总结是对个人在一段时间内的学习、成长和进步进行梳理和回顾的重要方式,它可以促使我们思考
报告范文是一种重要的书面材料,它可以准确、全面地呈现出学习和工作中的成果和经验。以下是小编为大家收集的报告范文,仅供参考,希望对大家的写作有所启发。
优秀作文是一篇内容丰富、观点独特、结构合理、语言得体的写作作品。接下来是小编为大家整理的一些写作经验和技巧,希望能够帮助大家提高写作水平。微风习习,这是思念的季
合作能够激发个体的创造力和思维密度,让各方的智慧得到充分发挥。下面是一些合作中常见的挑战和应对策略,希望能为你的合作带来一些参考。乙方:____________
通过写心得体会,我们可以与他人分享自己的学习或工作心得,共同进步和成长。小编为大家准备了一些难忘的心得体会范文,希望可以给大家带来不同的思考和启示。
卫生工作计划的制定需要专业知识和科学方法,以确保卫生工作的有效性和可持续性。如果你对卫生工作计划有疑问或需要更多的指导,可以参考以下范文,了解更多的实施细节。
思想是指导我们行为和决策的内在驱动力,是我们与世界互动的基础。以下是小编为大家整理的思想总结范文,希望大家可以从中汲取到一定的经验和智慧。萧王庙中心小学数学中心
精选范文可以帮助读者提升论述和观点阐述的能力,培养批判性思维和逻辑思维能力。这些总结范文的思路独到,表达简洁明了,让我们有更多启发和思考的空间。)进入职场已经一
在教师演讲稿中,我们可以融入一些生动活泼的案例和故事,以增加学生的兴趣。我相信,教师演讲稿的价值不仅在于内容的分享,更在于通过演讲过程中的互动和交流,激发更多的
心得体会是一种对自身成长和进步进行总结和归纳的方式。接下来是小编为大家准备的心得体会范文,希望能够给大家带来一些触动和思考。门诊导诊作为医院科室间的重要纽带,在
工作计划书是我们与团队成员和上级沟通的重要工具,可以帮助大家更好地了解工作计划和目标,协同合作。如果你正在为写一份完美的工作计划书而犯愁,不妨先参考一下小编为大
通过总结自己的心得体会,我们可以更好地认识自己的成长和不足。下面是一些可以让人产生共鸣的心得体会范文,希望能够引起大家的共鸣和思考。随着人工智能技术的飞速发展,
读后感可以是情感上的共鸣、思想上的启迪、知识上的延伸,它是书与读者的桥梁。小编为大家整理了一些精彩的读后感范文,希望能够激发你对于读书的热爱和思考。
心得体会是我们在学习和工作过程中的得失和感悟,它能够帮助我们不断成长和进步。心得体会是我们对某一事物或某一经历的真心表达和思考,以下是一些精选的范文,供大家参考
心得体会是在我们学习、工作或生活中的一种宝贵经验总结。接下来是一些精选的心得体会示范,希望能够激发大家的写作热情,提升自己的写作能力。第一段:引言(100字)健
范文是一种学习的工具,它可以帮助我们提高写作的技巧和水平。范文范本是我们写作的榜样和标杆,通过学习和模仿范文中的写作技巧和表达方式,我们可以逐渐形成自己独特的风
通过写心得体会,我们可以把零散的思绪整理出来,形成有序的观点和见解。这些心得体会范文可以让你了解别人的思考和感悟,帮助你更好地展开自己的写作。回望过去,我们已经
通过总结自己的心得体会,我们可以更好地吸取教训,避免犯同样的错误。下面是一些值得借鉴和参考的心得体会范文,对于我们写作时的思路和表达方式都有一定的参考价值。
军训心得体会是我们记录下军事训练中的感受和收获,能够帮助我们提升自己。以下是小编为大家准备的一些军训心得体会,希望对正在进行军训的同学们有所帮助。第一段:军训初
合同协议是商业交易的法律保障,能够增强交易的合法性和可靠性。以下是小编为大家收集的合同协议范文,供大家参考与借鉴。中证人:__________山西省xx市xx村
心得体会是对自身经验的提炼,可以为我们今后的发展规划提供指导与借鉴。在这里,小编为大家整理了一些经典的心得体会例文,希望能给大家带来一些启示和鼓舞。
转专业申请书需要详细描述申请人的专业兴趣、成绩和学业发展等情况。以下是一些转专业申请成功的学生整理的申请书范文,希望对正在进行转专业申请的同学有所帮助。
企业文化是企业的传承和发展基础,对于企业的可持续发展具有重要影响。以下是一些企业文化价值观传达的方式,值得我们深入思考和研究。在现代企业中,企业文化扮演着重要的
心得体会是我们在学习和工作中得到的宝贵财富,通过写心得体会,我们可以记录下来,方便日后回顾和分享。以下是一些历届优秀毕业生写的心得体会,希望能给正在写心得的同学
心得体会是对一段时间内个人经历、感悟和思考的总结与概括。通过写心得体会,可以加深对所学知识的理解,发现自己的不足之处,以及总结学习或工作中的经验和教训。以下是一
在工作或学习中,我们常常需要向上级或老师提交报告范文,以展示我们的研究成果和分析能力。小编整理了一些实用的报告范文,希望能够对大家的写作有所帮助。20xx年8月
写心得体会是一种对自己思考能力和表达能力的锻炼,能够提高我们的文字功底和语言表达能力。接下来,我们一起来看看一些优秀的心得体会范文,希望能给大家写作提供一些启示
无论是在学校还是在工作场所,我们常常需要写报告来总结并展示我们的成果和发现。通过阅读这些报告范文,可以学习到一些写作方法和技巧。尊重的县教科局:针对近期国内连续
通过校园活动,学生可以展示自己的才艺和特长,增强个人认同感。下面是一些精选的校园活动总结范文,希望对你有所启发。为全面提高我校教师队伍整体素质和教育技能,促进校
每个人都应该有自己的心得体会,这样才能更好地反思和改进自己的行为和态度。接下来是一些优秀心得体会的案例,希望可以给大家提供一些写作思路。1、体育锻炼有利于人体骨
心得体会是对自己所经历的事情进行回顾和总结,反映出自己的感悟和成长。最后,以下是一些优秀心得体会的范文,希望能够激发大家的写作激情和表达欲望。第一段:引入天空课
心得体会是对自己在学习、工作或生活中的感受、领悟和得失进行总结的一种方式,它有助于我们更好地反思和成长。心得体会范文9:我通过这次演讲经历,意识到演讲能力对于个
通过写心得体会,可以帮助我们发现自己的优点和不足,进而促使个人成长。接下来是一些优秀的心得体会范文,希望能够给大家在写作时提供一些灵感和借鉴。人类创造了许多美丽
心得体会是在一段时间内对自己的学习、工作、生活等方面的感悟和总结。以下是小李在社会实践中所得到的心得体会,希望可以对大家有所启发。提升素养是每个人都应该追求的目
职业规划有助于个人更好地了解自己,提高自我意识和自主性。职业规划的成功案例证明了一个好的规划对个人事业的重要性。向阳生涯首席职业规划师洪向阳表示,职业规划的`关
培训心得的撰写不仅要注重内容的真实性和准确性,还要注意语言的优美和流畅。培训心得是培训结束后对所学内容进行总结和归纳的一种表达方式,它可以促使我们思考,我想我们
培训心得体会是对培训活动进行总结和反思的一种方式,可以帮助我们更好地吸收和应用所学知识。下面是一些写得不错的培训心得体会,供大家阅读和参考。近年来,党员培训成为
总结范文是对过去经历的回顾和总结,它可以帮助我们更好地规划未来的工作和学习方向。总结范文是对某一主题或事件进行总结和评述的一种文体,它能够帮助我们更好地理解和把
演讲稿是一种通过口语形式向听众传递信息、表达观点的书面材料,它具有直接、生动、有说服力等特点。以下是一些脍炙人口的演讲稿范文,希望能给大家在写作时提供一些灵感和
写心得体会有助于我们发现自身的长处和优点,并进一步发挥和提升。小编整理了一些经典的心得体会范文,希望能够给大家提供一些写作方面的参考。人生而为人,就注定了我们将
心得体会是我们在成长过程中的重要积累,它记录了我们的成长轨迹和收获。以下是一些精心挑选的心得体会范文,供大家参考和学习。x月x日,我参加了xx联校在xx小学举行
合同协议可以为双方提供法律保障,确保交易的安全和可靠性。如果你正在寻找合同协议的范例,那么以下的合同协议模板可能会满足你的需求。供应方(乙方):________
代理行为在市场经济中具有广泛的应用,通过代理可以实现资源的有效配置。以上是小编为大家整理的代理行业相关资料,希望能够给大家带来一些帮助和启发。兹有甲方委托乙方提
通过写自我鉴定可以总结自己的经验和教训,为今后的发展制定更加明确的目标。以下是小编为大家收集的自我鉴定范文,供大家参考。希望能够帮助到你,在自我鉴定的道路上迈出
优秀作文能够用简单的话语表达深刻的思想,给人以启示和思考。以下是小编为大家搜集的一些优秀作文典范,相信它们会给大家带来些许启示。一次次我经过她,一次次我停下来,
在经验材料中,我们可以分享自己的亲身经历和体验,从而给他人提供参考和借鉴。接下来是一些经验材料的分享,这些都是大家在实践中获得的宝贵经验,希望能够对大家有所帮助
优秀学生善于总结经验,不断反思和改进自己的学习方法。想要成为优秀学生吗?不妨看看以下的优秀学生事例,或许能给你一些启示。亲爱的2013级新同学:隆重的开学典礼后
作为一种传播媒介,新闻报道具有及时、准确、客观的特点。这些范文的成功之处在于它们有深度、有广度,内容丰富、观点鲜明。这是一场活力荡漾的盛会,这是一杯沁人心脾的美
合同协议中的条款和条件可以根据实际情况进行个性化的调整和制定。为了帮助大家更好地撰写合同协议,下面是一份详细的合同协议范文,供您参考。甲方:________(单
心得体会是把理论知识转化为实践经验的过程中形成的体会和认识。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考,希望能对大家的写作提供帮助。“走读谈话”是学生常见的
生活中的心得体会是我们对生活中各种经历和事件的感悟和思考,它能够帮助我们更好地面对困难和挫折。推荐以下心得体会范文给大家,希望对大家的学习和写作有所帮助。
真实、客观和有价值的心得体会可以为他人提供借鉴和启示。如果你正在写心得体会,但是无从下笔,不妨看看下面这些范文,或许能够给你一些写作的灵感。追求知识、实践技能、