施工合同的签订需要双方的充分协商和交流，以达成合作共识，并为工程的顺利进行奠定良好基础。以下是一些经过精心挑选的施工合同范例，供大家参考之用。
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇一
电话：_________。
根据节电改造工程试装测试和验收的情况，*、乙双方对此项节电改造感到满意，现正式签订《节电改造工程合同书》对位于_________的全部用电设备进行全面的节电改造。
一、用电设备的种类、数量及相应的节电设备种类和数量。
用电设备。
所需节电。
设备型号。
扶手电梯。
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇二
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
1、工程内容：
2、工程安装费万元。
具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
5、工程价款的支付方式：
预付款：甲乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%。
工程竣工，经甲乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
费用支付以转账支票或电汇方式进行。
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇三
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
一、工程内容及承包方式。
1、工程内容：
2、工程安装费万元(具体明细见附表)：
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式。
5、工程价款的支付方式：
预付款：甲乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%。
工程竣工，经甲乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理。
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇四
甲方:乙方：
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围。
1、工程名称：行政中心幼儿园10kv配电工程电力线管非开挖110pe线管顶管工程。
2、工程地点：行政三路。
3、承包范围：本次110pe电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容。
4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条工期。
1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日。
第三条甲方应承担的工作与责任。
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条乙方应承担的工作与责任。
1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条工程价款及支付。
1、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条工程质量验收。
1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条违约责任。
如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条争议的解决方式。
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
授权代表人：授权代表人：
电话：电话：
签章日期：年月日签章日期：年月日
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇五
甲方：
乙方：
为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《xxx合同法》、《xxx电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。
一、工程概况：
工程名称：工程内容：
工程地点：工程期限：工程总造价：工程总造价(大写：)。
二、工程质量标准：
安装35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。
三、甲方的权利和义务：
按期开工。
四、乙方的权利和义务：
不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。
五、违约责任：
六、争议的解决方式：甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
七、本合同效力及未尽事宜。条例》等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。面协议签订前，本合同继续有效。
甲方(签字)：乙方(签字)：
年月日年月日。
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇六
(一)。
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条工程概况。
工程名称：
工程地点：
工程内容：承包形式：
第二条工程总价。
合同总价为(b)：元整含税(大写壹佰万元整)。
第三条付款方式。
2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000元整(大写伍拾万元整)。
3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写拾整)。
4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围。
1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)。
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条甲方职责。
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;。
3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;。
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;。
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇七
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。
甲方在________________________的通信预埋及监控预埋安装(具体面积按实际施工面积为准)承包给乙方施工。
1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。
2、承包施工工作内容：通信预埋及监控预埋所包含的图纸的内容。
必须保证所有管道通畅无堵塞现象，必须按国家现行验收标准验收，必须达到合格以上的质量标准；施工现场必须达到成都市市建设局的标准化施工的验收准标。
乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。甲方应提供蓝图及原有预埋管线。
本工程总价为____________大写_____________元。工程将在_______年____月____日主要部分完工；工程竣工验收合格后在____月____日支付______%工程款；余款待一星期内全额付清。
1、因现场地势原因最终于联通工程人员及广播工程人员商定将原梅花管换成75碳素波纹管做预埋。因承载原因路面高分子井盖改为500x500x50。
2、预算备注尺寸应以现场施工条件尺寸为准。
3、本预算不包含建渣外运。
1、因乙方原因不能按约定工期完成承包工程内容或影响甲方关健工序工期计划的，每延误一日，应向甲方支付__________元的违约金。以此内推。
2、因甲方原因及不抵抗因素的.不能施工应工程工期顺延。如情节严重的应做一定的经济补偿给乙方。
3、乙方的施工达不到合同约定的质量要求，乙方必须返工至合格，返工的工料损失由乙方承担，并应向甲方支付相当于返工损失金额两倍以上的违约金，工期延误责任由乙方承担。
4、一旦发现有乙方进场人员偷盗甲方材料，将对乙方处以偷盗物价值三倍以上的罚款，情节严重者报xxx门处理。
5、为确保工程质量，乙方不得将工程转包，如乙方有转包情况，乙方必须向甲方支付不低于工程价款50%违约金。
6、甲方应配合乙方组织施工，如甲方原因及第三方(联通公司，广播公司)原因不能及时协调如图纸线路不清楚改动，工期顺延。
1、双方确认，均已充分了解本合同全部条款的真实含义，十分清楚合同约定相关各自的权力和义务，签订本合同时系双方真实意思表示，不存在任何被隐满或被欺诈的可能和情形。本合同内容除非双方确认，涂改(或单方面修改)无效。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇八
甲方：乙方：
根据国家相关法规规定，经甲、乙双方友好协商，甲方将兴隆xx临xx三间平房改建工程包工给乙方施工，并达成以下协议：
一、工程概况。
1、两层为砖混结构，一层向前补建及地基处理，二层新建，屋顶为钢筋混凝土现浇面。
2、建筑面积约为140多平方米。
3、一层补建混凝土地座和混凝土地面及内外墙体粉刷水光。
4、室内钢筋混凝土现浇楼梯一座。
5、临xx墙面全部贴瓷，原一层前窗门及有关墙体需拆除活路。
6、格式及地平界限和南邻家相同。
7、一层所有地面及院内地面全部升高压光处理。
一、二层卫生间内贴磁处理，并配合上下水路安装施工活路。
其它活路以简图说明为准。
二、承包方式。
1、包工不包料。
2、一切施工设备、机具由乙方承担。
三、付款形式。
1、全部工程总包价为35000元（叁万伍仟元整），室内现浇楼梯另计。
2、合同签订后，施工人员设备进入工地，开始施工，甲方付给乙方3000元工程预付款，主体完工付给乙方10000元工程款，剩余部分待竣工验收合格后全部结清。
3、室内楼梯待完工验收合格后即时结清。
四、双方责任。
甲方责任：
1、向乙方提供施工草图；
2、提供水电到现场，确保顺利施工；
3、向乙方提供所需施工材料到场；
4、确保乙方施工人员、材料、机械顺利出入；
5、有权对乙方不符合安全质量标准等情况进行监督、整改。
乙方责任：
1、严格施工进度，杜绝材料浪费，确保施工用料。
2、严格按建筑标准规范施工，确保施工质量。
3、严格按照安全操作规程进行施工，施工期间一旦发生任何机械、人身等事故，一切由乙方自行承担和处置。
4、施工人员施工时，随时清理各处落地沙灰及物品材料堆放。
5、严格教育施工人员遵纪守法，否则后果自负。
6、竣工后如出现任何质量问题，造成一切后果，损失自行承担处理。
五、工期。
1、开竣工日期________年____月____日至________年____月____日。
2、总日历工期：1个月，共计____日历天。（特殊情况除外）。
六、其它事宜。
1、未尽事宜由双方友好协商解决；
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；
3、施工期间，如需补充，合同同样具有法律效力；
4、本合同经甲乙双方签字之日即生效。
甲方：
乙方：
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇九
一、工程项目：_________________旧房改造，将原有旧房拆除，按照甲方所提供图纸进行施工。
二、施工地点：_________________。
三、工程内容及施工范围，经过双方协商以达成一致，签订以下合同。
3.1、乙方在拆除完毕后，旧料属于甲方所有，旧房拆除后的建筑垃圾由乙方清理。
3.2、甲方只负责材料的采购，乙方负责施工工具，施工中所需要的模板，脚手架。
3.3、门窗采用________________塑钢材料，洞口超过________________米必须做过梁。
3.4、甲方负责提供水暖电材料，乙方负责安装。二层所有的房间地面贴瓷砖，卫生间、厨房墙面贴瓷砖，一楼和三楼的卫生间、厨房贴至________________米处。
3.5、在施工过程中，乙方负责所有外墙面抹平，粉刷内墙面负责抹平，一楼和三楼地面用水泥抹平。东山墙和西边路面、院内用水泥抹平。
3.6、原地基有空虚的地方，乙方必须在打地梁时挖到实处，以保证房屋的.承载力。
3.7、房屋的所有防水都由乙方负责材料和施工。
3.8、三层屋顶用小瓦或片瓦，甲方负责任何一层预制板，其余各层都由乙方负责。
3.9、经双方协商每平米造价________________元，阳台按一半计价，地面的所有垃圾由乙方负责清理，拆除后所有建筑材料归乙方。
3.10、建筑施工中安全第一，一切任何事故由乙方承担，甲方不承担任何责任，乙方必须按甲方图纸施工。甲方负责水电。
四、付款方式：_________________一层上板后，付乙方________________万元;二层上板后，付乙方________________万元;三层屋顶用小瓦或片瓦施工结束后，付乙方________________万元;室内墙面抹灰、水暖电安装完毕后，付乙方________________万元;室内瓷砖、门窗安装完毕后，付乙方________________万元;施工全部结束后除扣除总价的________________%保质金外，其余的工程款全部付清。
五、从签订合同之日起，乙方必须在三个月内完工，否则扣除________________%的违约金。
六、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇十
发包方：(以下简称甲方)施工方：(以下简称乙方)法定代表人：(以下简称丙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国消防法》及法律、法规，加强工程项目管理，落实工程质量、安全、进度生产责任制，明确双方的权利和义务，经甲、乙、丙三方共同协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条：工程项目。
1、工程名称：百胜有限公司消防改造工程。
2、工程地点：**县工业园区。
3、工程施工范围：泵房外围管网安装，车间远程控制消防水炮安装，车间增补消防报警系统安装，车间防火门及防火涂料。
第二条：施工方式。
1、包工包料包验收。
2、结算方式：按现场完成施工工程量据实结算，套用湖南省20xx年《湖南省建筑/安装工程消耗量定额及统一基价表》计算，按总价下浮10%结算;乙方每完成一项分部工程，必须报甲方申请工程量核对，否则将视为无效工程量。
3、本工程不允许转包。乙方若将工程转包给其他队伍，则甲方有权终止与乙方所签订合同。
第三条：承包工程造价。
本合同价款为暂定价150万元(含税)，如果工程总造价超过150万元，则按150万元支付价款，如果实际工程量低于150万元据实调整。
第四条：工程期限。
注：以上工期均为自合同签订之日起计算，如乙方延期，按每天违约金人民币伍仟元计算，累计计算。
第五条：施工及变更。
1、乙方在施工过程中必须严格按有关技术标准和验收规范施工。在确保验收通过的前提下，不得擅自作主增加不必要的项目，否则由此产生的一切责任均由乙方承担，并赔偿给甲方造成的全部损失(包括直接损失和间接损失)。
2、对于施工中出现的问题，乙方应及时与甲方解决，不得私自处理。如发现乙方私自处理，必须全部返工，按消防规范进行施工，应达到合格等级，造成的一切后果由乙方承担。
第六条：工程质量、安全要求。
1、工程质量标准：合格。
2、乙方现场管理人员和特殊工种人员必须持证上岗，并对其在施工现场的工作人员进行安全教育;乙方不得违反安全生产的相关规定进行施工。
3、乙方必须安全生产，坚决杜绝伤亡事故，安全系数必须保证100%，乙方聘用的人员在生活、施工中发生的安全事故应采取紧急措施，负责处理并承担所有的费用，由此引起的一切法律后果和经济责任全部由乙方承担，甲方概不负责，并追究乙方由此给甲方造成的一切损失。
4、质量验收凡是有甲方认可的样品以封存的样品为准，所用的材料设备以甲方书面签认的材料规格、颜色、厂家、品牌质量为准。
5、乙方在工程竣工验收后十五天内完成工程资料归档备案手续取得黄冈市消防支队及西塘镇消防大队验收报告证明，并移交完整的二套工程档案资料给甲方，逾期应向甲方支付每天伍仟元的违约金。
第七条：工程款支付期限和方式。
1、支付期限：工程施工到总量的一半时，凭丙方的书面通知书支付实际工程量的50%。
2、全部工程完毕，并通过市消防支队及西塘镇消防大队验收合格，取得消防验收证明许可证后，凭丙方书面通知书支付至工程合同总价的95%。
3、剩余的5%作为工程质量保证金，按国家相关法律条例执行。
4、乙方在每次申请工程进度款的支付时，必须先提供项目所在地税务部门正规发票给甲方，甲方在每次接到乙方申请工程进度款表和税务发票后七个工作日内支付给乙方，否则甲方有权拒付工程款。
第八条：三方责任。
1、甲方责任：
(1)、提供施工场地及水电接口。
(2)、负责按合同组织工程的审查、拨款工作及办理竣工结算。
(3)、履约合同约定的义务。
2、乙方责任：
(1)、自行负责临建设施必须按当地政府城管要求必须配套的相关设置，之前必须自行解决办公场地、员工食宿场地及设备保管场地。
(2)、乙方在签订本协议之前已充分了解并接受该项目的场地现状，愿意接受现场现状安排施工。厂内动用明火前必须经甲方书面同意。
(3)、办理除甲方办理的手续外其它一切手续及费用。
(4)、负责缴交政府要求的农民工相关保险及办理施工许可证中乙方所需提供的一切手续及由此而产生的一切费用。
(5)、乙方必须做好厂内道路、设备以及所有水电管网、绿化等市政府管线和周边建筑物及构造物的保护;如有损坏设备及人员安全乙方将负一切经济、安全责任和法律责任，甲方概不负责。
(6)、向甲方提供二套竣工图(按西塘住建局档案馆的城建档案要求)。
3、丙方责任：
(1)、负责监督该工程的进度。
(2)、组织甲、乙方和消防部门共同参与消防工程验收。
(3)、在取得消防部门验收合格相关手续后，通知甲方按合同规定付款。
第九条：工程验收和交付。
1、工程竣工后乙方按照规定给甲方发出竣工验收通知书，由丙方牵头组织消防部门参与对工程进行验收，如正式验收通过，则工程验收以场地清理完毕甲方签收之日为准。
2、场地清理验收，乙方必须无条件将施工现场的设备及施工人员及时退出，临时设施拆除并将建筑垃圾清运出场且将现场清理干净，将通过竣工验收的工程移交给甲方。
第十条：违约责任。
上述合同中已规定的违约罚则双方均应遵守。
1、双方签订本合同后，若乙方单方终止本合同时，应向甲方支付人民币叁拾万元的违约金，且甲方有权要求乙方无条件退场，已完成的工程量不予计算付款。
2、乙方在综合验收通过后一个月内将本工程的结算资料交甲方审核，否则视为违约。
第十一条：附则：
1、本合同对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定另行议定，另行签订的条款也为本合同的有效组成部分。上述附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
2、凡甲方人员所签字确认的文件资料必须经甲方盖章确认，否则无效。
3、本合同经双方法定代表人签字或盖章后生效。
4、争议：在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好的态度协商解决。若协商不成的，双方均可以向合同工程所在地法院提起诉讼。
5、本合同一式六份。三方各执二份，每份均具有同等法律效力。
甲方：乙方：丙方(盖章)：
地址：地址：法定代表人：
法定代表人：法定代表人：电话：
电话：电话：
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇十一
发包方：xxxx房地产开发有限公司（以下简称甲方）。
承包方：xxxxxxxx工程有限公司（以下简称乙方）。
根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。
1、工程地点：xxxxxxxxxx。
2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程。
3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。
4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。
1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。
2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。
3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。
4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。
1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。
2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。
3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。
4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。
5、办理乙方工程结算。
6、甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。
1、乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。
2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。
3、负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。
6、负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。
7、乙方委派xxxxx为本工程负责人。
质保期贰年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。
本工程开工日期以甲方书面通知为准。
本工程总工期为30天。
由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。
1、任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。
2、任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的违约金。
3、因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。
4、如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。
6、因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。
7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。
因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。
1、泛光照明布置图。
2、报价单。
3、效果图。
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
签约地点：
签约日期：年月日
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇十二
甲方： （以下简称甲方）
乙方：
身份证号码： （以下简称乙方）
一、甲方将秀水山庄别墅的拆除及改造建筑施工任务委托给乙方施工，在其不能独立完成或者是遇到较难的施工任务也可提出由甲方自行完成，例如（钢筋的制作与加工等）。
二、施工技术方面甲方派专门的施工技术负责人把关与乙方共同协调处理。
三、工程计价方式：工程价款按03定额结算（因为定额人工与现实人工费差别太大，所以人工费按工程项目定额人工含量乘以现市场人工费结算）。
四、付款方式：按每完成一个分项工程后的实际工程量结算在2周内结算。
五、安全方面：各方的施工人员各自承担安全责任，危险的施工作业，乙方负责人一定要亲自在场，发现问题及时解决。房屋拆除施工项目，要求乙方给拆除的施工人员购一份保险，用以降低风险带来的损失。乙方要在施工人员进场时对施工人员进行安全交底，防偷盗的交底。施工场地要保持整洁、材料堆放有序，严格按文明施工的要求去施工。
六、工作联系：由于甲方离施工现场较远，对本区块的环境条件、当地的习惯等沟通较为不便，所以由于因工程的原因需要与周围的各部门协商和调解由乙方承担，甲方将付给乙方每月3000元的报酬。
本协议一式两份，双方各执一份，自双方代表签字后生效，未尽事宜双方另行协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
日期：
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇十三
一、工程项目：_________________旧房改造，将原有旧房拆除，按照甲方所提供图纸进行施工。
二、施工地点：_________________。
三、工程内容及施工范围，经过双方协商以达成一致，签订以下合同。
3.1、乙方在拆除完毕后，旧料属于甲方所有，旧房拆除后的建筑垃圾由乙方清理。
3.2、甲方只负责材料的采购，乙方负责施工工具，施工中所需要的模板，脚手架。
3.3、门窗采用________________塑钢材料，洞口超过________________米必须做过梁。
3.4、甲方负责提供水暖电材料，乙方负责安装。二层所有的房间地面贴瓷砖，卫生间、厨房墙面贴瓷砖，一楼和三楼的卫生间、厨房贴至________________米处。
3.5、在施工过程中，乙方负责所有外墙面抹平，粉刷内墙面负责抹平，一楼和三楼地面用水泥抹平。东山墙和西边路面、院内用水泥抹平。
3.6、原地基有空虚的地方，乙方必须在打地梁时挖到实处，以保证房屋的承载力。
3.7、房屋的所有防水都由乙方负责材料和施工。
3.8、三层屋顶用小瓦或片瓦，甲方负责任何一层预制板，其余各层都由乙方负责。
3.9、经双方协商每平米造价________________元，阳台按一半计价，地面的所有垃圾由乙方负责清理，拆除后所有建筑材料归乙方。
3.10、建筑施工中安全第一，一切任何事故由乙方承担，甲方不承担任何责任，乙方必须按甲方图纸施工。甲方负责水电。
四、付款方式：_________________一层上板后，付乙方________________万元;二层上板后，付乙方________________万元;三层屋顶用小瓦或片瓦施工结束后，付乙方________________万元;室内墙面抹灰、水暖电安装完毕后，付乙方________________万元;室内瓷砖、门窗安装完毕后，付乙方________________万元;施工全部结束后除扣除总价的________________%保质金外，其余的工程款全部付清。
五、从签订合同之日起，乙方必须在三个月内完工，否则扣除________________%的违约金。
六、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
甲方：
乙方：
日期：
最热电网改造施工合同大全（14篇）篇十四
甲方：
乙方：
一、甲方将秀水山庄别墅的拆除及改造建筑施工任务委托给乙方施工，在其不能独立完成或者是遇到较难的施工任务也可提出由甲方自行完成，例如（钢筋的制作与加工等）。
二、施工技术方面甲方派专门的施工技术负责人把关与乙方共同协调处理。
三、工程计价方式：工程价款按03定额结算（因为定额人工与现实人工费差别太大，所以人工费按工程项目定额人工含量乘以现市场人工费结算）。
四、付款方式：按每完成一个分项工程后的实际工程量结算在2周内结算。
五、安全方面：各方的施工人员各自承担安全责任，危险的施工作业，乙方负责人一定要亲自在场，发现问题及时解决。房屋拆除施工项目，要求乙方给拆除的施工人员购一份保险，用以降低风险带来的损失。乙方要在施工人员进场时对施工人员进行安全交底，防偷盗的交底。施工场地要保持整洁、材料堆放有序，严格按文明施工的要求去施工。
六、工作联系：由于甲方离施工现场较远，对本区块的环境条件、当地的习惯等沟通较为不便，所以由于因工程的原因需要与周围的各部门协商和调解由乙方承担，甲方将付给乙方每月3000元的报酬。
本协议一式两份，双方各执一份，自双方代表签字后生效，未尽事宜双方另行协商解决。
甲方：
乙方：
日期：