合同协议的有效性和合法性是双方交往的基础,对于双方来说都具有重要意义。以下是一些成功案例中使用的合同协议范文,可供参考借鉴。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇一
本合同书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
8、附件:
附件a——监理服务的形式、范围与内容
附件b——甲方提供的监理工作条件
附件c——监理服务的费用与支付
其它附件
三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_________份,双方各执_________份。
甲方:(盖章)____________ 监理单位:(盖章)_________
法定代表人:(签字)______ 法定代表人:(签字)_______
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇二
甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)。
乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)。
甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
第一条、合同期限、合同有效期:
自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、?乙方工作岗位及职责:
1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:
甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。
第五条、聘用合同的变更、终止和解除:
1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第六条、其它事项:
1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。
3、双方认为需要规定的其他事项。
甲方(盖章):
代表(签字):____________。
________年______月______日。
乙方(签字):_______________。
________年______月______日。
劳动合同签订须知:
劳动合同是约束劳动者和用人单位行为以及处理今后纠纷的重要法律依据,劳动合同的每个环节,都需要劳动者有一定的法律常识,所以劳动者在签订劳动合同之前最好先了解一下都有哪些法律可以保护劳动者的合法权益。据蔡介绍,我国有关保护劳动者合法权益的法律、法规很多,其中以《中华人民共和国劳动法》及《劳动部关于贯彻执行若干问题的意见》规定最为全面,是规定劳动关系的主要法律。此外,有关劳动合同的法规主要有《劳动部关于实行劳动合同制度若干问题的通知》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》、《违反有关劳动合同规定的赔偿办法》等。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇三
本协议书由(下称“业主”)为一方,与下称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为工程施工监理合同段提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的技术建议书和财务建议书,以明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益,兹就以下事项达成协议:
1本协议书中的词句和用语与本监理合同中通用条款所规定的定义相同。
2下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
(a)本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);。
(b)中标通知书;。
(d)合同专用条款(含招标文件补遗书中与此有关部分,如果有);。
(e)合同通用条款;。
(f)监理规范(含招标文件补遗书中与此有关部分,如果有);。
(g)技术建议书(不含与招标文件相抵触的部分)和财务建议书;。
(h)投标书副表;。
(i)图纸(含招标文件补遗书中与此有关部分,如果有);。
(j)构成本合同组成部分的其它文件。
3、上述文件将互相补充,若有不明白或不一致之处,以上列次序在优先者为准。
4、本监理合同的监理服务费用总额为人民币(大写)元整(元)。
5、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定支付的费用和提供监理工作条件。
6、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
7、本协议书在监理单位提供履约担保后,由双方法定代表人或授权的代理人签署与加盖公章后生效。监理任务全部完成,同时监理费用按照监理合同的规定全部结清后,本协议书自然失效。
8、本协议书正本二份,副本二份,合同双方各执正本一份,副本一份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇四
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
第一条监理项目范围
甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:__________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用
服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。
第三条条款定义
1、甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2、甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。
3、本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4、本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5、在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。
2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4、如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5、如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的'权力与责任。
1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。
3、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4、甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5、甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6、甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7、甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8、甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。
第六条乙方权力与责任。
1、乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。
2、乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3、在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。
4、乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。
5、乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。
6、监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。
7、乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8、乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9、乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第八条调解与仲裁。
在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁。双方同意由__仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。
第九条违约责任
由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。
违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
第十条甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十一条特殊条款
鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:
1、额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。
2、双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
3、监理服务期限:
4、在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。
5、合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。
6、甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。
7、甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。
8、乙方不承担施工中工伤事故的责任。
9、违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
10、奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。
第十二条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:____________________
代表人:____________________年____月____日
乙方:____________________
代表人:____________________年____月____日
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇五
本合同书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通xx条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函。
5、公路工程施工监理招、投标文件。
6、双方签认的补充或修正文件。
7、其它文件。
8、附件:
附件a――监理服务的形式、范围与内容。
附件b――甲方提供的监理工作条件。
附件c――监理服务的费用与支付。
其它附件。
三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_________份,双方各执_________份。
甲方:(盖章)____________?监理单位:(盖章)_________。
法定代表人:(签字)______?法定代表人:(签字)_______。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇六
委托人:(甲方)。
受托人:(乙方)。
1.甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的施工监理。
3.委托监理期限:
4.总费用为:万元。
5.乙方接受甲方委托,签订本合同书。本合同经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,双方各持合同正本一份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于。
地点:
甲方(公章)乙方(公章)。
法定代表人法定代表人。
地址:地址:
电话:电话:
邮政编码:邮政编码:
开户银行:开户银行:
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇七
电话:_________。
传真:_________。
帐号:_________。
电子信箱:_________。
为了确保工程建设质量,提高工程建设水平,充分发挥投资效益,促进工程建设监理事业健康发展,发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理规定,委托有监理资质监理机构依据国家批准工程项目建设文件、有关工程建设法律、法规,对_________工程建设实施监督管理。
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予涵义:
1、“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理工程建设项目。
2、“发包方”是指承担直接投资责任、委托监理业务法人以及其合法继承人。
3、“监理方”是指承担监理业务和监理责任法人以及其合法继承人。
4、“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5、“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常监理工作和额外监理工作。
6、“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同现场负责人。
7、“承包方”是指与发包方签订工程建设合同施工人。
8、“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前时间段。
9、“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天时段。
10、“本合同”指经双方签署并生效本监理合同。
11、“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效有关本工程项目建设合同。
12、“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准备实施监理业务行为。
13、“现场”是指建设项目实施场所。
14、“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定法规和规章。
15、“第三方”是指除发包方、监理单位以外与工程建设有关当事人。
第二条适用法律、法规、规章和监理依据。
1、适用于本合同法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门规章和工程所在地地方法规和规章。法律是由全国人大及常委会制定。行政法规是由国务院制定。
2、监理工作依据是国家法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准工程项目建设文件以及工程建设合同文件和本合同文件。这里技术标准是工程建设标准一种。工程技术标准是指在工程建设中各类工程勘查、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一事项所需要制定标准。工程建设标准可分为强制性标准和推荐性标准,前者时必须执行标准,后者是自愿采用标准,经过双方签订合同予以确认,经合同确认推荐性标准也必须严格执行。设计文件是施工依据,同时也是监理依据。施工单位应该按设计文件进行施工。监理单位应该按照设计文件对施工活动进行监督管理。
第三条监理合同书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
第四条工程。
(一)工程概况。
1、工程名称:_________工程。
2、工程地点:_________。
3、工程规模及特性:_________。
5、工程总工期:_________天,其中:
(3)凡是延期开工或顺延工期约定,都是以约定开工日期和竣工日期为计算基础
(二)工程监理。
1、监理范围:本合同监理属于下列第_________项:
(1)大、中型工程项目;
(2)市政、公用工程项目;
(3)政府投资兴建和开发建设办公楼、社会发展事业项目和住宅工程项目;
(4)外资、中外合资、国外贷款、赠款、捐款建设工程项目。
2、监理内容:控制工程建设投资、建设工期和工程质量;进行工程建设合同管理,协调有关单位间工作关系。
3、建设监理:本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。经双方商定监理收费以工程预算额_________计算,估算总收费_________元,金额大写_________待工程结束后进行结算。
(1)本合同生效时,发包方向监理方预付估算监理费总额20%作为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。
(2)工程进度过半时,发包方向监理方拨款付应付监理费总额50%(不含定金)。
(3)工程验收合格后,发包方向监理方按监理概算结清全部工程监理费。
(4)如果发包方在规定支付期限内未支付监理酬金,自规定支付之日起,应当向监理方补偿应支付酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
4、工程监理期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第五条建设监理合同组成文件及解释顺序。
1、监理委托函或中标函。
3、监理实施过程中双方共同签署补充文件。
5、监理招标书(或委托书)。
6、监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署所有协议、会谈记录以及有关相互承诺一切文件。
(一)监理方义务。
1、向发包方报送委派总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同中约定监理工程范围内监理业务。项目监理机构不得从事所监理工程施工和建筑材料、构配件以及建筑机械、设备经营活动。
2、监理方在履行本合同义务期间,应运用合理技能,为发包方提供与其监理机构水平相适应咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助发包方实现合同预定目标,公正地维护各方合法权益。
3、监理方使用发包方提供设施和物品属于发包方财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余物品库存清单提交给发包方,并按合同约定时间和方式移交此类设施和物品。
4、在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关保密资料。
5、监理方不得转让监理业务。
6、监理方不得承包工程,不得经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。
7、监理方在监理过程中因过错造成重大经济损失,应承担一定经济责任和法律责任。
8、监理方不得与所监理工程建设单位、建筑业企业或建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有其他利害关系。
9、监理方与承包方串通,为承包方谋取非法利益,给发包方造成损失,应当与承包方承担连带赔偿责任。
10、工程监理人员必须严格遵守监理工作职业规范,公正、及时地处理监理事务,不得利用职权谋取不正当利益。
1、发包方在委托工程范围内,授予监理方以下监理权利:
(1)选择工程总设计单位和施工总承包单位建议权。
(2)选择发包设计单位和施工分包单位确认权与否定权。
(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向发包方建议权。
(4)工程结构设计和其他专业设计中技术问题,按照安全和优化原则,自主向设计单位提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出建议会提高工程造价,或延长工期,应当事先取得发包方同意。
(5)工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本原则,自主向承建商提出建议,并向发包方提出书面报告;如果由于拟提出建议会提高工程造价、延长工期,应当事先取得发包方同意。
(6)工程建设有关协作单位组织协调主持权,重要协调事项应当事先向发包方报告。
(7)报经发包方同意后,发布开工令、停工令、复工令。
(8)工程上使用材料和施工质量检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准材料设备,有权通知承建商停止使用;不符合规范和质量标准工序、分项分部工程和不安全施工作业,有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理方复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向发包方报告,如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向发包方作出书面报告。
(9)工程施工进度检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定竣工期限签订权。
(10)在工程承包合同约定工程价格范围内,工程款支付审核和签认权,以及结算工程款复核确认权与否定权,未经监理方签字确认,发包方不支付工程款。
2、监理方在发包方授权下,可对任何第三方合同规定义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用,或质量、进度,则这种变更须经发包方事先批准。在紧急情况下未能事先报发包方批准时,监理方所作变更也应尽快通知发包方。在监理过程中如发现承建商工作不力,监理方可提出调换有关人员建议。
3、在委托工程范围内,发包方或第三方对对方任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理方提出,由监理方研究处置意见,再同双方协商确定。当发包方和第三方发生争议时,监理方应根据自己职能,以独立身份判断,公正地进行调解。当其双方争议由政府建议行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时,应当提供作证事实材料。
第七条发包方权利义务。
1、实施监理前,项目法人应当将委托监理单位、监理内容、总监理工程师姓名及所赋予权限,书面通知被监理单位。
2、发包方应该负责工程建设所有外部关系协调,为监理工作提供外部条件。
3、发包方应当在双方约定时间内免费向监方提供与工程有关为监理方所需要工程资料。
4、发包方应当在约定时间内就监理方书面提交并要求作出决定一切事宜作出书面决定。
5、发包方应当授权一名熟悉本工程情况能迅速作出决定常驻代表,负责与监理方联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。
6、发包方应当将授权监理单位监理权限,监理机构主要成员职能分工,及时书面通知已选定第三方,并在与第三方签订合同中予以明确。
7、发包方应当为监理方提供如下协助:
(1)获取本工程使用原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关写作单位、配合单位名录。
8、发包方有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同签订权。
9、发包方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能需求认定权,以及对工程设计变更审批权。
10、监理方调换总监理工程师必须经发包方同意。
11、发包方有权要求监理方提交监理工作月度报告及监理业务范围内专项报告。
12、发包方有权要求监理方更换不称职监理人员,直到终止合同。
第八条监理方责任。
1、在监理方责任期即监理合同有效期内,如果因工程建设进度推迟或延误而超过约定期限,双方应进一步约定相应延长合同期。
2、监理方在责任期内,应当履行监理合同中约定义务。如果因监理方过失而造成经济损失应当向发包方进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金数(除去税金)。
3、监理方对第三方违反合同规定质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任;因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行,监理方不承担责任。
4、监理方向发包方提出赔偿要求不能成立时,监理方应当补偿由于该索赔所导致发包方各种费用支出。
5、监理方在责任期内如果失职,应当承担责任,赔偿损失计算方法:赔偿金=直接经济损失×酬金比率(扣除税金)。
第九条发包方责任。
1、发包方应当履行监理合同约定义务,如果违反则应当承担违约责任,赔偿给监理方造成经济损失。
2、发包方如果向监理方提出赔偿要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起监理方各种费用支出。
第十条合同生效、变更与终止。
1、合同自签字之日起生效。
2、由于发包方或第三方原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或持续时间,则监理方应当将此情况与可能产生影响及时通知发包方。由此增加工作量视为附加工作,完成监理业务时间应当相应延长,并得到额外酬金。
3、在监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理方不能全部或部分执行监理业务时,监理方应当立即通知发包方。该监理业务完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加超过42天时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定数量支付监理酬金。
4、发包方如果要求监理方部分或全部暂停执行监理业务或终止监理合同,则应当在56天内通知监理方,监理方应立即安排停止执行监理业务。当发包方认为监理方无证当理由而未履行监理义务时,可向监理方发出致命其未履行义务通知。若发包方发出通知后21天内每收到满意答复,可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同通知,监理合同即行终止。
5、监理方在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到单据,而发包方又未对监理方提出任何书面意见时,或根据第3、4点已暂停执行监理方提出任何书面意见时,监理方可向发包方发出终止合同通知。如果终止监理合同通知发出后14天内未得到发包方答复,可进一步发出终止合同通知,如果第二次通知发出后42天内仍未得到发包方答复,可终止合同,或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
6、监理方由于非自己原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务工作,应当视为额外工作,有权得到额外时间和酬金。
7、合同协议终止并不影响各方应有权利和应当承担责任。
第十一条违约责任。
1、由发包方原因要求终止合同,发包方应至少提前2个月通知监理方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
2、由监理方原因要求终止合同,监理方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
3、发包方或监理方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。
4、违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。
第十二条合理化建议。
监理方在监理过程中提出合理化建议,使发包方得到了直接经济效益,发包方应按监理合同条件约定,给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。
第十三条奖惩。
1、监理方违反合同约定,有下列行为之一,由建设行政主管部门给予警告、通报批评、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书处罚,并可处以罚款。
(1)未经批准而擅自开业;
(2)超出批准业务范围从事工程建设监理活动;
(3)转让监理业务;
(4)故意损害项目法人、承建商利益;
(5)因工作失误造成重大事故。
2、监理工程师违反合同约定,有下列行为之一,由建设行政主管部门没收非法所得、收缴《监理工程师岗位证书》,并可处以罚款。
(1)假借监理工程师名义从事监理工作;
(2)出卖、出借、转让、涂改《监理工程师岗位证书》;
(3)在影响公正执行监理业务单位兼职。
3、发包方可视监理方工作成效进行奖罚。奖金在_________元范围内,罚金在_________元限度之内。
4、为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定,监理方使用时受发包方监督并且立账备查。
5、由于监理方合理话建议而使发包方获得实际经济利益,其奖励办法可参照国家颁布合理化建议奖励办法。
第十四条特殊条款。
双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:
1、额外服务:如果发包方委托监理方承担本合同范围以外任务,发包方应另行补签委托合同。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务工作量和持续时间,则监理方将此情况及可能发生影响通知发包方,发包方应增加额外服务费。
2、双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
3、在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,监理方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。
4、合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用变化,本合同监理费应作相应调整。
5、发包方向监理方无偿提供监理工作需要图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关试验报告等技术资料5份,发包方与承建施工单位签订合同副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还发包方。
6、发包方接受监理方提交需发包方决策报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知监理方。
7、监理方不承担施工中工伤事故责任。
8、违约金。
(1)由于发包方原因终止合同,发包方支付监理方违约金_________元;
(2)由于监理方原因终止合同,监理方支付发包方违约金_________元;
(3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量,应由发包方负经济责任。
第十五条声明及保证。
(一)发包方:
1、发包方为一家依法设立并合法存续企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、发包方签署和履行本合同所需一切手续_________均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本合同产生重大不利影响判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、发包方为签署本合同所需内部授权程序均已完成,本合同签署人是发包方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
(二)监理方:
1、监理方为一家依法设立并合法存续企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、监理方签署和履行本合同所需一切手续_________均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本合同产生重大不利影响判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、监理方为签署本合同所需内部授权程序均已完成,本合同签署人是监理方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十六条保密。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务,应承担相应违约责任并赔偿由此造成损失。
第十七条通知。
1、根据本合同需要发出全部通知以及双方文件往来及与本合同有关通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达,方可采取公告送达方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起相应责任。
第十八条争议处理。
1、本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第十九条不可抗力。
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下全部或部分义务,该义务履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响一方应尽可能在最短时间内通过书面形式将不可抗力事件发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后__________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间适当证据及合同不能履行或者需要延期履行书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同履行在客观上成为不可能或不实际一方,有责任尽一切合理努力消除或减轻此等不可抗力事件影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力,不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现,使该方对本合同全部或部分履行在客观上成为不可能或不实际任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十条合同解释。
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同原则、合同目、交易习惯及关联条款内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十一条补充与附件。
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同附件和补充合同均为本合同不可分割组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第二十二条合同效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
发包方(盖章):_________监理方(盖章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________。
签订地点:_________签订地点:_________。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇八
(以下称"甲"方)
被委托监理方为:_______工程咨询监理公司
(以下称"乙"方)
甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。
本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于:____年__月__日地点:_____
甲方(公章):________乙方(公章):____
法定代表人:_________法定代表人:_____
地址:____________地址:________
电话:____________电话:________
电挂:____________电挂:________
邮编:____________邮编:________
开户银行:__________开户银行:______
帐号_____________帐号_________
合同一般条款
第一条
甲乙双方的监理依据是_________。
第二条
甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。
第三条
甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇九
本协议书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“乙方”)为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
4、《公路工程施工监理规范》(jtj 077-95)
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本_________份,双方各执_________份。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇十
监理方:________________________。
付款方:_____________________。
委托方_______________与监理方_______________,经双方协商一致,签订本合同。
一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的`组成部分:
1.本合同标准条件(第二部分);
2.本合同专用条件(第三部分);
3.本合同附加合同条款(第四部分);
4.实施监理方案和内容(第五部分);
5.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理方向委托方承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。
五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理方支付报酬。
本合同自_______年_____月_____日开始实施,至_______年______月______日完成。
本合同一式_____份,具有同等法律效力,委托方______份,监理方_____份。
委托方。
单位名称(公章)。
监理方。
单位名称(公章)。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇十一
1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于()。
2、根据《标准施工合同》,下列事项属于发包人应承担的义务是()。
a.现场查勘。
b.提供夜间施工使用的照明设备。
c.提供施工现场的工程地质资料。
d.提供工程进度计划。
3、建设工程()管理能够有效地提高工程建设的管理水平。
a.质量。
b.进度。
c.合同。
d.安全。
4、适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的.招标项目的是()。
a.综合评估法。
b.最低评标价法。
c.理论换算法。
d.经验鉴别法。
5、标准履约担保格式中,担保人承诺“在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后,在()天内无条件支付”。
a.7。
b.14。
c.21。
d.30。
6、建设工程材料采购合同履行中,若当事人没有约定交货期限,首先应按照()履行。
a.债权人要求。
b.合同有关条款。
c.交易习惯。
d.补充协议。
多项选择题。
7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于()。
a.收入不同,劳务分包人获得的是劳务报酬。
b.保险责任不同,专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
c.对施工质量承担责任的期限不同,验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任。
d.施工组织不同,专业分包人不需要单独编制施工组织设计。
e.实施风险不同,劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术。
8、《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人在技术设计阶段的主要工作有()。
a.建筑设计。
b.结构设计。
c.协调专业设计。
d.提出技术设计计划。
e.编制技术设计文件。
9、在建设工程勘察合同履行期间,由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时,关于勘察费用结算的说法,正确的有()。
a.勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金。
b.完成的勘察工作量在50%以内时,应支付预算额30%的勘察费。
c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时,应支付预算额的50%的勘察费。
d.完成的勘察工作量在50%以上时,应支付预算额100%的勘察费。
e.应按完成工作量占预计工作量的比例,支付预算额相应比例的勘察费。
10、某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的有()。
a.属于非即时买卖合同。
b.试用期内可以拒绝购买。
c.试用的前提是支付价款或提供担保。
d.试用期只能由法律规定,当事人不能约定。
e.试用期届满,采购人对是否购买未作表示的,视为购买。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇十二
1、投标或是弃标,首先取决于投标单位的实力,实力表现在(abce)。
a·技术方面实力b·经济方面实力c·管理方面实力。
d·装备方面实力e·信誉方面实力。
2、如果以投标程序中的开标为界,可将投标的技巧研究分为两阶段,即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。开标前的投标技巧有(abd)。
a、不平衡报价。
b、零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价。
c、零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价。
d、多方案报价。
e、平衡报价。
3·从招标的原则来看,投标人在标书有效期内,是不能修改其报价的。但是,某些议标谈判可以例外,在议标谈判中的投标技巧主要有(ab)。
a、降低投标价格b、补充投标优惠条件c、降低投标利润。
d、降低经营管理费e、设定降价系数。
4、工程项目的投标决策中,影响投标决策的因素有(abc)。
a、业主方面的因素b、工程方面的因素。
c、承包商方面的因素d、资金因素e、技术因素。
5、投标文件(abce)。
a、是承包商参与投标竞争的重要凭证。
b、是评标、决标和订立合同的依据。
c、是投标人素质的综合反映。
d、不是能否取得经济效益的重要因素。
e、是能否取得经济效益的重要因素。
6、现场考察是投标单位必须经过的投标程序,应从以下几方面了解(abcd)。
a、工程性质以及和其他工程间关系。
b、投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商的关系。
c、工地地貌、地质、气候、交通、电力、
水源等情况,有无障碍物等。
d、工地附近的治安情况e、工地面积大小。
7、下列关于建筑工程合同的特征的说法中正确的是(abce)。
a、合同主体的严格性b、合同标准的特殊性c、合同履行期限的长期性。
d、计划和程序的随意性e、合同形式的特殊要求。
8、建设工程合同可以从不同的角度进行分类。下列关于其分类方法正确的是(abd)。
c、从付款方式进行划分,建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本合同。
d、从付款方式进行划分,建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
9、成本加酬金合同(bcde)。
a、承包单位有风险,其报酬往往较高。
b、业主对工程总造价不易控制,承包商也往往不注意降低项目成本。
c、适用于风险很大的项目。
d、适用于需要立即开展工作的项目。
e、适用于新型的工程项目,或对项目工程内容及技术经济指标未确定的项目。
10、建设工程堪察、设计合同的委托人一般是(ac)。
a、项目业主b、建设项目的承包单位。
c、建设项目的总承包单位d、项目的某分包单位e、堪察设计单位。
11、建设工程堪察、设计合同的主要内容包括(abcd)。
a、委托方提交的有关基础资料的期限。
b、堪察、设计单位提交堪察、设计文件的期限。
c、堪察或设计的质量要求,以及堪察、设计的费用。
d、违约责任。
e、堪察、设计合同的定金。
12、在建设工程堪察中,发包人向承包人提交的基础资料有(abde)。
a·可行性研究报告b·工程需要堪察的地点、内容。
c·工程施工详图d·堪察技术要求e·附图。
13、堪察、设计人提交的堪察、设计文件有(abe)。
a·堪察、设计图纸及说明b·材料设备清单c·可行性研究报告。
d·工程所需燃料方面的协议e·工程的概预算。
a、业主b、监理单位c、承包商d、监理法人e、发包商。
15、监理单位应承担以下义务(acde)。
b、应当负责工程建设的所有外部关系的协调。
c、监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋工作。帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益。
d、监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或终止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
16、在委托的工程范围内,监理单位(acde)。
a、享有选择工程总设计单位和施工总承包单位的'建议权。
b、不享有选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权。
e、享有工地上使用的材料和施工质量的检验权。
17、建设监理合同的当事人应当严格按照合同的约定履行各自的义务。建设监理合同的履行包括(abc)。
a、监理单位完成监理工作b、监理酬金的支付c、违约责任。
d、监理单位完成附加的工作e、监理单位完成额外的工作。
18、下列关于买卖合同的特点,说法正确的是(bde)。
a、买卖合同是双务、无偿合同b、买卖合同是诺成合同。
c、买卖合同是要式合同d、买卖合同是双务、有偿合同。
e、买卖合同是不要式合同。
19、有关租赁合同,下列描述错误的是(ac)。
a、租赁合同的履行导致财产所有权的转移b、租赁合同是非要式合同。
c、租赁合同没有租赁期限的限制。
租赁合同期在6个月以上的,要采用书面形式。
20、我国合同法规定,建设工程合同一章中没有规定的,适用承揽合同的有关规定。承揽工作包括(abce)。
a、定作b、修理c、测试d、建筑e、加工。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇十三
1、限制民事行为能力人自主订立的合同属于(a)。
a效力待定合同b无效合同。
c有效合同d附条件合同。
2、施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施工企业实施采购材料的行为属于(d)。
a职务代理b指定代理。
c法定代理d委托代理。
3、在如下代理的法律特征中,正确的表述是(d)。
a在代理人以被代理人名义订立的合同中应约定代理人的权利与义务。
b代理人不得在被代理人不在场的情况下以被代理人名义与另一方签订合同。
c在被代理人履行合同过程中遭受重大经济损失时,可适当追究代理人的责任。
d代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。
4、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是(d)。
a地震灾害导致施工暂停b恶劣气候影响施工安全。
c社会动乱影响施工进度d图纸设计错误导致的工程返工。
5、施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中,保证期限相对较短的是(a)。
a施工投标保证b施工履约保证。
c施工预付款保证d质量保证金保证。
6、监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同,该抵押合同的生效日期为(b)之日。
a当事人签字b抵押物登记。
c转移产权证d转移房屋占有。
7、根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是(d)。
a抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产。
b抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产。
c担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人。
d担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人。
8、下列关于留置担保的说法中,正确的是(b)。
a留置不以合法占有对方财产为前提b可以留置的财产仅限于动产。
c留置担保可适用于建设工程合同d留置以合法占有对方固定资产为前提。
9、投标保证的有效期限从(c)之日起计算。
a招标文件出售b投标文件递交。
c投标截止d中标通知书发出。
10、根据《招标投标法》的规定,招标过程中发生下列情况的,招标人可以据此没收投标保证金的是(d)。
a投标文件的密封不符合招标文件的要求。
b投标人购买招标文件后不递交投标文件。
c投标文件中附有招标人不能接受的条件。
d投标截止日期后要求撤回投标文件
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇十四
合同管理是铁路监理工作的重要组成部分注失路合同管理具有自身的特点:
(l)合同涉及金额较大。一般说来肤路建设工程是一项庞大的工程项目它涉及到铁路路基、桥涵、轨道、隧道建设等等各种问题,铁路标段招标额一般高于25亿元,如北京动车段工程总投资为74亿元。可见相对于其他合同而言肤路建设合同的标的金额较大。
(2)合同设计内容较多。相对于其他合同而言肤路建设合同比较复杂涉及到的内容比较多而且比较详细。以20xx年山西中南部铁路通道汤阴东至日照南段的铁路建设合同为例工程总承包单位(甲方)是海南中交龙建筑工程有限公司涝务分包单位(乙方)是华安建筑工程有限公司双方签订的合同叫做《建设工程施工劳务分包合同》合同中涉及到工程概况、合同文件适用标准和法律、施工图纸、施工前期工作、甲方驻工地代表、乙方驻工地代表、甲方责任、乙方责任、工程总金额、付款方式、工程期限、工程质量、质量检查与验收、安全施工、现场管理、违约、争议、附加条款等等注羊细的规定了工程建设中可能遇到的各种问题。
(3)合同履行时间较长。铁路的工程量决定了铁路工程合同的工期比较长很多铁路工程管理合同的工期都在三年以上,比如北京动车段工程合同工期就是三年,这里的工期一般是包含节假日及不可抗力的胆对于雨雪天气等不可抗力应当在合同中约定该不可抗力如果影响工期正常进行应当顺延工期。
2.1事前控制—做好合同签叮前的准备工作
合同签订前要做好一切准备工作根据铁路工程施工路段的具体j清况沛」定合理的施工方案选择最适合的发包方式以及结算和验收方式。如被誉为“天路”的青藏铁路是世界海拔最高、线路最长的高原铁路启东起青海西宁市南至西藏拉萨市,全长1956公里,青藏铁路的很多线路施工地点是高海拔地区和无人区,需要克服多年的冻土、缺氧、生态、天气等难题,仅靠一两个施工单位的力量是难以完成的,为此清藏铁路的参建单位有中铁一局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁三局集团有限公司等十几个单位他们共同商讨青藏铁路建设中遇到的各种难题。
2.2事中控制—签叮书面合同
做好合同管理与检查工作铁路监理的合同管理应从兑现合同承诺,自觉履行业主签订的《监理委托合同》监督施工承包人全面履行《施工承包合同》,工程项目在合同的约束下实现进度、投资、质量、安全目标的要求。为了确保铁路施工合同的正常履行施工企业在对外开展经营活动时要尽量采用书面合同。从施工企业管理的角度而言要采用书面形式的合同,以明确权利义务、防止纠纷。合同一经签订,就明确了双方的权利和义务合同双方都要认真履行各自的职责捉使合同管理正规化和规范化撇好合同风险工作分析尽可能的避免合同纠纷。为了保证合同的正常执行,一定要确保铁路施工单位人员的稳定尤其是技术性人才。关键岗位确保由专业性正是人员担任,监理单位定期报告人员流动情况,严格按照签订的合同执行,同时,还要成立专门的独立于合同双方的第三方监督小组负责监督合同的履行状况要看履行过程中是否存在合同数量、工期、设计等方面的变更情况,如有变更应履行变更签证手续,以合同形式明确变更情况等。
2.3事后控制—做好合同总结
处理好合同纠纷合同履行完毕,一定要及时总结和评估。对合同制定执行中的好的管理经验要总结推广对合同制定执行中的不好的管理问题要加以修正避免以后出现类似问题。合同管理的评估与总结工作是合同管理的最后阶段总结经验,吸取教训河以为下一工程项目的合同管理和造价控制提供实战经验。一旦发生合同纠纷要尽量采取和解的方式解决纠纷加果不能和解就要申请仲裁甚至提起诉讼。要申请仲裁解决纠纷必须在合同中有合法有效的仲裁条款或者纠纷发生后就仲裁解决纠纷达成了一致否则便不能进行仲裁。如果提起诉讼就要尽可能的搜集对自己有利的证据。
总之在现代企业管理中,铁路监理部门应十分重视合同管理工作,nt实提高铁路监理的合同管理水平提升我国铁路工程监理合同管理质量。
监理聘用合同
监理委托合同模板
工程监理聘用合同内容
监理人员的聘用合同范本
关于监理人员的聘用合同范本
监理的实习报告范文汇总五篇
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇十五
第1题(单项选择题)某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于()。
a.法定代理。
b.表见代理。
c.指定代理。
d.委托代理。
正确答案:d,。
第2题(单项选择题)当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的,应办理抵押登记,抵押合同自()起生效。
a.签订之日。
b.登记之日。
c.担保之日。
d.清偿之日。
正确答案:b,。
第3题(单项选择题)质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
a.转移占有。
b.约定保证期间。
c.债权人优先受偿。
d.转让办理登记。
正确答案:a,。
第4题(单项选择题)中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在()后退还。
a.业主提交履约担保。
b.投标有效期。
c.撤销投标书。
d.保证书退还。
正确答案:b,。
第5题(单项选择题)下列代理种类中,()主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
a.法定代理。
b.表见代理。
c.委托代理。
d.指定代理。
正确答案:a,。
第6题(单项选择题)合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是()。
a.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
b.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达。
c.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
d.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外。
正确答案:a,。
第7题(单项选择题)甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。
a.4月1日。
b.5月1日。
c.5月20日。
d.6月30日。
正确答案:a,。
第8题(单项选择题)某采购员受a企业授权去b公司采购设备,在采购过程中,该采购员用盖有a企业公章的空白合同文本,与b公司签订了购买包装材料的合同,则()。
a.合同无效,由采购员向b公司进行赔偿。
b.合同有效,但货款应由采购员承担c.合同无效,a企业可能退货。
d.合同有效,货款应由a企业支付。
正确答案:d,。
第9题(单项选择题)下列合同内容中,()是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
a.质量。
b.数量。
c.标的。
d.价款或者报酬。
正确答案:c,。
第10题(单项选择题)材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方有权拒付货款,这是采购方行使的()。
a.不安抗辩权。
b.同时履行抗辩权。
c.后履行抗辩权。
d.合同中止履行的抗辩权。
正确答案:c,。
第11题(单项选择题)某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这种行为属于()。
a.法定代理。
b.表见代理。
c.指定代理。
d.委托代理。
正确答案:d,。
第12题(单项选择题)当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的.,应办理抵押登记,抵押合同自()起生效。
a.签订之日。
b.登记之日。
c.担保之日。
d.清偿之日。
正确答案:b,。
第13题(单项选择题)质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
a.转移占有。
b.约定保证期间。
c.债权人优先受偿。
d.转让办理登记。
正确答案:a,。
第14题(单项选择题)中标的投标人在签订合同时,招标人对施工投标保函应在()后退还。
a.业主提交履约担保。
b.投标有效期。
c.撤销投标书。
d.保证书退还。
正确答案:b,。
第15题(单项选择题)下列代理种类中,()主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
a.法定代理。
b.表见代理。
c.委托代理。
d.指定代理。
正确答案:a,。
第16题(单项选择题)合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中,关于承诺期限的表述有误的是()。
a.信件未载明日期的,自接收到该信件的日期开始计算
b.要约以非对话方式作出的,承诺应当在合理期限内到达。
c.要约以信件或者电报作出的,承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
d.要约以对话方式作出的,应当即时作出承诺,但当事人另有约定的除外。
正确答案:a,。
第17题(单项选择题)甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。
&nb。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇十六
设计单位:_______________________,以下简称乙方。
根据建设工程勘察设计管理条例的规定,乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经协商,特签订本合同,以便共同遵守。
甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在________________________。
1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作资料。
3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在______年_____月_____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_______份,技术设计文件一式_______份,施工图设计文件一式_______份。
2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加基础、主体工程验收和单位工程竣工验收。
乙方将设计文件交甲方,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。
1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_______天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_______%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
3.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
本合同自_______年______月______日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。
本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇十七
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(a)。
a抵押人所有的房屋和其他地上定着物b土地所有权。
c宅基地土地使用权d依法被监管的财产。
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是(c)。
c保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿d保险合同有法律约束力。
3、合同履行后,定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的`,应(c)返还定金。
a、原价b、三倍c、两倍d、按违约金额。
4、留置的期限一般规定,债务人应在(a)的期限内履行债务。
a、不少于两个月b、一个月内c、10天内d、不少于一个月内。
5、保证方式没有约定或约定不明确的,按(b)承担担保责任。
a、保证b、连带保证c、违约d、合同。
6、甲需购进价值100万元的设备,甲应预付定金(a)万元。
a、20b、30c、40d、50。
7、保险合同中的保险人对于(c)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
a、一切b、偶然c、合同约定d、自然。
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点,以(a)为主线的基本法律规范。
a、建筑工程质量和安全b、建筑市场发展。
c、建筑经济发展d、建筑经济利益。
9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于(a)。
a、20xx.1.1b、20xx.2.1c、20xx.1.1d、20xx.2.1。
10、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是(a)。
a、项目开发招标b、项目总承包招标。
c、堪察设计招标d、工程施工招标。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇十八
委托人对合同履行的监督控制权,下列说法正确的是()。
a.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告。
b.监理人调换总监理工程师,须经委托人同意。
c.监理人转让义务,必须经委托人书面同意。
d.监理人转让利益,无需委托人书面同意。
e.监理人转让支付款,必须经委托人书面同意。
正确答案:abc。
第2题。
《合同法》规定的合同有效条件包括()。
a.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力。
b.当事人意思表示真实。
c.合同当事人签字或盖章。
d.合同应当采用书面形式。
e.不违反法律或社会公共利益。
正确答案:abe。
第3题。
下列关于fidic合同下的指定分包商和一般分包商的叙述,正确的是()。
a.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位。
b.指定分包商不损害承包商的利益。
c.一般分包商由承包商选定。
d.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中。
e.一般分包商的违约视为承包商的违约。
正确答案:abce。
第4题。
在监理招标中,体现监理单位能力的评标内容包括()。
c.投标人资质。
正确答案:bcde。
第5题。
合同不当履行中的保全措施包括()。
a.代位权。
b.抗辩权。
c.拒绝。
d.撤销权。
e.解除权。
正确答案:ad。
第6题。
依据《中华人民共和国合同法》的规定,当合同履行地点约定不明确,且又不能达成补充协议时,()履行。
a.交付不动产的,在不动产所在地。
b.给付货币的,在给付货币一方所在地。
c.交付动产的,在接受动产一方所在地。
d.设备采购,在采购方所在地。
e.材料采购,在供货方所在地。
正确答案:ae。
第7题。
承包人的索赔程序一般分为()。
a.事态调查。
b.索赔意向通知。
c.索赔报告递交。
d.索赔根据。
e.监理工程师审核索赔报告。
正确答案:bce。
第8题。
以下财产中,可以用作抵押的有()。
a.幼儿园。
b.房屋。
c.学校。
d.土地所有权。
e.电器。
正确答案:be。
第9题。
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,委托人对监理人履行合同的监督事项包括()。
a.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意。
b.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意。
c.批准监理人的监理工作实施细则。
d.审查监理人提交的监理报告。
e.要求更换不称职的监理人员。
正确答案:abde。
第10题。
在fidic的《施工合同条件》中,指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。
a.选择分包单位的权利不同。
b.分包合同的工作内容不同。
c.分包合同的当事人不同。
d.工程款的支付开支项目不同。
e.业主对分包商利益的保护不同。
正确答案:abde。
第11题。
承诺应具备的条件包括()。
a.承诺只能向受要约人作。
b.承诺必须由受要约人作出。
c.承诺的内容应当与要约的内容一致。
d.承诺必须在承诺期限内发出。
e.承诺必须受法律约束。
正确答案:bcd。
第12题。
以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述,其中正确的是()。
a.附生效条件的合同,自条件消灭时生效。
b.附解除条件的合同,自条件成就时生效。
c.当事人不正当促成条件成就的,视为条件不成就。
d.附生效期限的合同,自期限届至时生效。
e.附终止期限的`合同,自期限届满时失效。
正确答案:cde。
第13题。
法人应当具备的条件有()。
a.依法成立。
b.有必要的财产或者经费。
c.有3名以上高级管理人员。
d.能够独立承担民事责任。
e.有自己的名称、组织机构和场所。
正确答案:abde。
第14题。
以下对索赔的表述中,正确的是()。
a.索赔要求的提出不需经对方同意。
b.索赔依据应在合同中有明确根据。
c.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告(应该是提交索赔意向)。
d.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准。
e.承包人必须执行工程师的索赔处理决定。
正确答案:ad。
第15题。
甲、乙公司签订合同,甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成,依照《合同法》规定,其法律关系特点为()。
a.甲、乙公司作为合同主体不变。
b.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务。
c.丙公司可以对乙公司行使抗辩权。
d.丙公司不履行义务,应对乙公司承担违约责任。
e.乙公司不能强迫丙公司履行义务。
正确答案:abe。
第16题。
《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有()。
a.工程概况。
b.合同生效日期
c.项目总投资。
d.酬金支付方式。
e.可行性研究。
正确答案:abcd。
第17题。
在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括()。
a.被代理人的法人终止。
b.被代理人取得民事行为能力。
c.被代理人取消委托。
d.代理事项完成。
e.代理期限届满。
正确答案:acde。
第18题。
建设工程设计合同(一)[gf-20xx-0209]主要条款有()。
a.设计依据。
b.发包人应提供的有关资料和文件。
c.双方的责任。
d.项目投资要求。
e.委托设计任务的范围和内容。
正确答案:bce。
第19题。
《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有()。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议。
b.当事人订立有仲裁协议的,当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
c.当事人不愿和解、调解,可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。
d.当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请示人民法院执行。
e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁。
正确答案:acd。
第20题。
下列选项中,属于正常监理酬金中间接成本的是()。
a.业务培训费。
b.图书资料购置费、经营业务费。
c.固定资产及常用工器具、设备的使用费。
d.文具、纸张、账表、报刊、文印费用。
e.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用。
正确答案:abcd。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇十九
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(a)。
a抵押人所有的房屋和其他地上定着物b土地所有权。
c宅基地土地使用权d依法被监管的财产。
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是(c)。
c保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿d保险合同有法律约束力。
3、合同履行后,定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的,应(c)返还定金。
a、原价b、三倍c、两倍d、按违约金额。
4、留置的期限一般规定,债务人应在(a)的期限内履行债务。
a、不少于两个月b、一个月内c、10天内d、不少于一个月内。
5、保证方式没有约定或约定不明确的,按(b)承担担保责任。
a、保证b、连带保证c、违约d、合同。
6、甲需购进价值100万元的设备,甲应预付定金(a)万元。
a、20b、30c、40d、50。
7、保险合同中的'保险人对于(c)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
a、一切b、偶然c、合同约定d、自然。
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点,以(a)为主线的基本法律规范。
a、建筑工程质量和安全b、建筑市场发展。
c、建筑经济发展d、建筑经济利益。
9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于(a)。
a、20xx.1.1b、20xx.2.1c、20xx.1.1d、20xx.2.1。
10、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是(a)。
a、项目开发招标b、项目总承包招标。
c、堪察设计招标d、工程施工招标。
1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(abcd)。
a加强对建筑活动的监督管理b、维护建筑市场秩序。
c保证建筑工程的质量与安全d、促进建筑业健康发展e调整建设工程活动。
2建筑工程的从业人员包括(abde)。
a水暖设备安装人员b、建筑师c、营造师。
d、结构工程师e、监理工程师。
3、建筑安全生产管理包括以下(ab)。
a纵向管理b横向管理c施工现场管理。
d,纵向、横向混合管理e纵向、横向和施工现场混合管理。
4民事诉讼法特有的原则是(abc)。
a当事人诉讼权利平等原则b调解原则。
c辩论原则d强制原则。
e人民检察院对民事审判活动实行法律监督。
5下列情况属于担保方式具体体现的有(abc)。
a、保证人与债权人以书面形式订立保证合同。
b、债务人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。
e、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同。
6、采用抵押方式担保时,抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同,法律规定应当。
办理抵押物登记的,抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列(bcde)。
a被担保的主债权种类、数额b债务人履行债务的期限。
c抵押担保的范围d当事人认为需要约定的其他事项。
e担保人的情况。
7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同,保证合同应包括以下(abcde)。
a被保证的主债权种类、数量b保证人与债权人的情况说明。
c债务人履行债务的期限d保证的方式e保证担保的范围。
8仲裁协议应包括下列内容(abc)。
a.请求仲裁的意思表示b仲裁事项c选定的仲裁委员会。
d仲裁协议书的签订e仲裁委员会成员情况。
9根据我国《仲裁法》第四章的规定,仲裁程序主要有(abcd)。
a申请b受理c开庭d裁决e、申请撤销裁决。
10下列说法正确的是(bcd)。
a、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提。
b、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议。
c仲裁须有三方活动主体d裁决具有强制性e裁决不具有强制性。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇二十
b.从签订监理合同起,至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止。
c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和。
d.监理人完成正常工作、附加工作及额外工作时间之和。
2.下列选项属于竣工后试车的是()。
a.单机无负荷试车。
b.联动无负荷试车。
c.拟运行试车。
d.投料试车。
3.通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为()。
a.招标文件要求的天数。
b.投标书内承包人承诺的天数。
c.发包人和承包人协商的'天数。
d.承包人提交的施工组织设计中的天数。
4.招标人对任何一位投标人所提问题的回答,应()。
a.发送给提出问题的投标人。
b.发送给每一位投标人,并注明提出问题的投标人名称。
c.发送给每一位投标人,但不必说明问题的来源。
d.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容。
5.“由第三人向债权人履行债务”时,在合同履行期限内()。
a.债权人可要求第三人履行债务。
b.债权人可强迫第三人履行债务。
c.债权人应要求债务人履行债务。
d.债权人可强迫债务人履行债务。
6.某施工合同的履行中,监理工程师于20xx年3月1日指令承包商增加某工作的工作量,承包商于20xx年4月1日将此工作增加的工程量完成,并于20xx年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知,监理工程师应()。
a.拒绝接收索赔意向。
b.接收索赔意向。
c.提交发包人审核。
d.与承包产协商索赔事项。
7.邀请招标的邀请对象的数目以()家为宜。
a.3。
b.5。
c.7。
d.5~7。
8.《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人的基本责任是()。
a.保证设计质量。
b.完成施工图设计。
c.配合施工。
d.保护发包人的知识产权。
9.发包人供应的材料未通知承包人验收,入库后发生的损坏丢失由()。
a.承包人负责。
b.发包人负责。
c.谁承担视具体情况决定。
d.承包人和发包人共同负责。
10.在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当()。
a.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可。
b.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。
c.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可。
答案1、b2、a3、d4、b5、b6、b7、d8、a9、b10、d。
优质监理合同收费标准大全(21篇)篇二十一
本合同书由____________(以下简称“业主”)为一方,与____________(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成合同:
一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分,应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函。
5、公路工程施工监理招、投标文件。
6、双方签认的补充或修正文件。
7、其它文件。
8、附件:
附件a——监理服务的形式、范围与内容。
附件b——业主提供的监理工作条件。
附件c——监理服务的费用与支付。
其它附件。
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。合同书副本_________份,双方各执_________份。
业主:(盖章)____________监理单位:(盖章)_________。
法定代表人:(签字)______法定代表人:(签字)_______。