合同协议应当符合法律法规，合法合规的约定才具有有效性。接下来，我们一起来查看一份范例合同协议，了解如何合理地起草和签署。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇一
南安市发展和改革局：
(格式)…现上报贵局，并就具体事项请示如下：
1、项目基本情况，包括项目背景、建设地址、建设内容、建设规模、投资金额、招投标情况、施工单位、单项合同价、进展情况等。3、变更对工期等相关工作的影响。
4、工程变更费用估算表及计算资料（工程预算书）。5、勘察、设计、造价咨询、监理、施工单位意见等。6、必要的附图（变更前后的设计图纸）。
7、其他必备材料，如：政府会议纪要、专家论证意见等。
项目业主单位（盖章）。
招标编号：日期：年月日
注：本表一式五份，建设单位、承建单位、监理单位、设备中心、财政部门各存一份。
施工时发现周营供水厂厂址地形与原设计不符，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合测量，厂区现状地面高程（平均值）比该村正常地面高程（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为准，假定该点高程40.00米）低2.6米左右。
经联合商议，确定以下调整方案：
1、清水池顶面高程确定为40.00米（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为40.00米计），与黄孟营小学门前水泥路高程持平，水厂内地面（即房屋室外地坪）确定为39.00米。水厂内各种建筑物、构筑物、管道等的相对高差保持与原设计图纸一致。2、外购土方将场内地面填筑至39.00米高程。
3、从水厂大门口至小学门前水泥路（长约55米），按设计要求需修建一条4米宽的进场道路（水泥路），该道路东西两端高差1.0米，修筑时平顺连接（即进场道路西侧高程与学校门前水泥路持平40.00米，东侧与水厂内水泥地面持平39.00米）。
4、管理房、门卫室、化验室、发电机房等房屋的基础样式、尺寸、基底高程经设计单位现场勘察、钻探后进行设计调整。
二〇一〇年十二月三日cb23。
（承包［周口水建］变更04号）。
机构、发包人、设代机构各1份。
由于周营供水厂新建围墙基础位置下部为土方回填（填土深度最低在1.35米以上），为防止回填土不均匀沉降导致围墙断裂和应发包人要求，特提出以下变更建议：
2、根据发包人要求，为美观和安全计，围墙墙体加高0.32米。
二〇一一年一月五日cb23。
（承包［周口水建］变更02号）。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇二
（承包［周口水建］变更01号）。
机构、发包人、设代机构各1份。
施工时发现周营供水厂厂址地形与原设计不符，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合测量，厂区现状地面高程（平均值）比该村正常地面高程（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为准，假定该点高程40.00米）低2.6米左右。
经联合商议，确定以下调整方案：
1、清水池顶面高程确定为40.00米（以黄孟营村小学门前水泥路中心高程为40.00米计），与黄孟营小学门前水泥路高程持平，水厂内地面（即房屋室外地坪）确定为39.00米。水厂内各种建筑物、构筑物、管道等的相对高差保持与原设计图纸一致。2、外购土方将场内地面填筑至39.00米高程。
4、管理房、门卫室、化验室、发电机房等房屋的基础样式、尺寸、基底高程经设计单位现场勘察、钻探后进行设计调整。
二〇一〇年十二月三日cb23变更申请报告。
（承包［周口水建］变更04号）。
机构、发包人、设代机构各1份。
由于周营供水厂新建围墙基础位置下部为土方回填（填土深度最低在1.35米以上），为防止回填土不均匀沉降导致围墙断裂和应发包人要求，特提出以下变更建议：
2、根据发包人要求，为美观和安全计，围墙墙体加高0.32米。
二〇一一年一月五日cb23变更申请报告。
（承包［周口水建］变更02号）。
机构、发包人、设代机构各1份。
说明：会商意见一式四份，一份由区城市建设指挥部办公室统一编号（按年度流水编号）、整理、归集、存档、备查；一份由建设单位在审批后归档；一份由建设单位报送区政府投资评审中心备案，存入结算档案；一份由建设单位报送区财政局备案。
说明：《工程变更签证单》为《工程变更联审会办意见表》附表，一式四份，一份由建设单位在审批后归档；一份由区城市建设指挥部办公室存档、备查；一份由建设单位报送区政府投资评审中心备案，存入结算档案；一份由建设单位报送区财政局备案。变更编号按本项目签证编制流水号。
工程名称：合同号：
本表一式四份，由变更方填写，业主、施工、监理、设计各留一份。
隐蔽工程验收记录d-6。
整改复查审核表az/jl-7.5-10。
工程名称：合同号：
本表一式三份，由施工方填写，业主、施工、监理各留一份。
总监工地巡视报告az/jl-8.3-0.4。
本表一式二份：管理中心、总监各一份。装饰材料验审单az/jl-7.5-13。
建设单位：合同号：
本表由监理人员填写一式二份，审核后业主、监理各留一份。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇三
申请人：(基本情况)。
委托代理人：(简要情况)。
申请人与纠纷案件已于年月在贵院立案。依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条第三款的规定，即当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的'，应当在举证期限届满前提出，特向贵院提出增加诉讼请求申请。
人民法院。
申请人：xx。
xx年xx月xx日。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇四
被申请人：_________________。
第三人：_________________。
仲裁请求：_________________。
1、
2、
事实和理由：_________________。
附件：_________________1、《仲裁申请书》副本份;。
2、证据清单及有关证据材料份。
申请人：_________________。
____年_____月_____日。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇五
申请人：_________________，性别：_________民族：_________，_________年_________月_________日出生，住址：______________。电话：_______________________。
法定代表人：______________，职务：______________。电话：______________。
仲裁请求：_________________。
1.请求裁决解除被申请人与申请人之间的劳动合同关系;。
3.请求裁决被申请人为申诉人补缴_________年_________月至_________年_________月社会保险费.
事实与理由：_________________。
_____________年__________月，申请人经录用进入广州白云_______服装有限公司(以下简称_______公司)上班，工作内容主要为操作平车、特种车等。_____________年_____月，_______公司提出劳动合同由其关联公司广州_______用品有限公司(即被申请人)继续履行，除用人单位名称变更外，其余劳动合同内容包括劳动岗位、劳动报酬、劳动地点等一切照旧不变。劳动合同履行期间，被申请人曾数次侵犯申请人劳动权益，其中_____________年_____月，因被申请人扣克申请人底薪工资数千元，申请人等人提出强烈反对，被申请人因此补发申请人人民币______________元草草解决此事。_____________年_______________月__________日，被申请人与申请人签订期限为1年劳动合同。入厂至今，申请人勤勤恳恳、加班加点，奉献青春，被申请人却从未理会申请人今后的社会保障，逃避法律法规不为申请人缴纳社会保险金，严重损害申请人劳动权益。_____________年_____月份以来，被申诉人单方面擅自变更工作地点，将主要生产设备从广州市搬到往河源市，至今已基本搬迁完毕并要求申诉人跟随前往，申诉人则多次要求被申诉人补交社会保险金但遭拒绝。为维持自身权益，特提出解除劳动合同，同时，要求被申请人支付相应经济的补偿金及补缴社会保险金，以上请求，请仲裁委支持。
此致
_______________市劳动仲裁委员会。
申请人：_________________。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇六
联系电话：
请求将本案诉讼请求变更为：
2、请求法院依法判决第三人在交强险责任限额范围内直接将以上费用赔偿给原告;。
3、本案诉讼费由被告承担。
事实及理由：
申请人诉张xx、蔡xx和第三人安邦财产保险股份有限公司贵州分公司道路交通事故人身损害赔偿一案，xx市中级人民法院裁定将案件发回贵院重审。现申请人特根据法律的相关规定向贵院提出如上变更诉讼请求的申请，恳请贵院批准!
此致
xx市xx区人民法院。
申请人：叶xx。
申请时间：xx。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇七
因 特申请将合同编号为 的 物业（物业地址及编号）变更合同主体，将合同签约人由本人/本公司变更为本人/本公司的（注：仅限直系亲属、公司股东、法定代表人或授权代理人）。 本人同意向贵方缴纳人民币1000元的变更费用。
本人/本公司同意将本人所缴纳的收据编号号租赁保证金、水电押金 元转为新签约人 的名下，如有任何法律后果由本人承担。
本人/本公司保证变更后的签约人会严格履行与贵司签订的新租赁合同及补充协议中的各项约定，并严格遵守贵司的各项管理规定。否则，本人/本公司代其履行新租赁合同及补充协议中的各项约定，对其违反合同及贵司管理规定的行为承担一切责任。同时，本人/本公司保证所提交的申请书和有关证明真实、合法、有效。
原签约人签章：
年 月 日
本人为变更申请人的。本人将完全按变更申请人与贵司签订的原合同内容与贵司签订新租赁合同，不会改变商铺的经营业态和商号。
本人保证本次变更仅涉及合同签约主体，不存在任何商铺转租的行为，否则愿按照与贵司签订的租赁合同和相关管理规定承担一切责任。
新签约人签章:
年 月 日
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇八
备注：买方姓名、物业地址、成交价格变更除提交此文本外，买卖双方须重新签署居间服务合同（或中保过户合同）及买卖合同，所有合同须提交交易中心存档。
卖方（签字）：______
买方（签字）：______
日期：______
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇九
申请人：秦x，男，1975年出生，汉族，住山东省。
被申请人：王xx，男，1961年出生，汉族，住济南。
被申请人:有限公司住所:济阳县镇。
法定代表人：王xx。
申请人诉被申请人技术转让及销售合同纠纷一案，贵院已经受理，现变更诉讼请求如下：
二、判令两被申请人共同返还货款人民币45000元并赔偿相应损失。
年12月11日申请人与济南恒隆新能源有限公司签订《废橡胶、废塑料油化设备生产线技术转让及销售合同》。签订合同当日，申请人依约给付被申请人王xx定金20万元。年2月27日申请人给付被申请人王xx合同款125万元。在履行合同过程中，申请人发现，被申请人要提供给申请人的设备达不到国家规定的生产燃料油的'标准，根本实现不了合同的目的。特此申请!
此致
济南市天桥区人民法院。
申请人：xx。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇十
xxx市商务局：
__________________(公司名称)申请变更法人，原法人_________(姓名)身份证号码：________________，现法人_________(姓名)身份证号码：_____________________。
xxxxx有限公司。
20xx年xx月x日。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇十一
公司：
201 年 月 日
致：
因***同志身体（家庭）原因，现申请总监理工程师变更为***同志。由***昌同志负责商丘建业联盟新城二期项目的监理工作。
*********工程管理有限公司
日期：****年**月**日
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇十二
上海百联集团股份有限公司 招商采购总部：
感谢长期以来对**品牌的'支持。为适应市场和公司未来战略发展需要，……。恳请贵司将原属**公司“**”品牌在贵司旗下**门店的合同主体变更为**公司。此合同项下的债权和债务、权利和义务，自合同变更之日起由**公司承担。对由此给贵司带来的不便，深致歉意。 顺祝商祺！
注：需加盖2家公司的公章、财务章、法人章
公章： 公章：
财务章： 财务章：
法人章： 法人章：
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇十三
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
工程内容：(与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等)工程造价(元)：_________(大写)即_________(小写)已签订的《建设工程施工合同》备案编号：_________。
(一)经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：原因：(根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写)。
(二)《建设工程施工合同》工期变更为开工_________年_________月_________日，竣工_________天。
(三)本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
(四)本补充协议一式三份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇十四
发包方：(甲方)。
承包方：(乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据麻瑶路至神锦大街连接线的实际情况，遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商并依据麻瑶路至神锦大街连接线项目中标合同的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准(对本协议另外签订的补充协议除外)。
一、工程建设地址：神木县麻家塔办事处红砂石梁村。
工程名称：麻瑶路至神锦大街连接线。
三、工程承建范围：
施工内容：施工图纸及设计变更所含全部工作。
四、工程承包方式：包工包料。
本工程开工日期为20xx年6月15日。竣工验收，交付使用的日期为20xx年9月1日。工期为75天。除不可抗拒的自然灾害及不可预见因素外，竣工日期为有效日期。工期顺延需甲方、监理方文字确认后方可生效。
六、工程质量标准：
1.必须达到合格标准。
2.竣工验收，若出现工程质量不合格，乙方必须无条件返工(返工造成的经济损失由乙方全部负担)直至达到工程合格。
七、安全文明施工目标：
安全目标杜绝伤亡事故，严格按照颁布的《建筑工程安全施工规范》组织施工，杜绝死亡事故，如发生安全事故由乙方承担全部责任。甲方不承担任何责任。
八、本协议未尽事项可由双方协商解决。
九、本协议一式两分，协议生效后甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇十五
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
鉴于：
甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为gf-20xx-0325的《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议：
1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七)，投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。
2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。
3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇十六
一、被抚养人，男，现年*周岁，原由女方抚养。
现双方协商同意孩子自______年____月____日起随男方生活，男方负责其日常生活、健康和教育等方面的监护，其抚养权归男方。
二、乙方不负担孩子的任何抚养费用。
三、关于探视权的规定。
1、女方对孩子享有探望权。
2、探望时间及次数：_________________女方每个星期至少可以探望孩子一次。
四、女方日后协助男方办理孩子户口迁移手续。
五、如遇其它未尽事宜或应时事宜，按照一切有利于孩子健康成长的原则，互谅互让，协商解决。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、本协议自双方签字后生效。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
___年___月___日。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇十七
1.三方同意，自______年______月______日起，蚌埠五和医院(主楼5-20层，裙楼5-6层)室内装饰工程中五河和天医疗投资管理有限公司的权利义务全部转由蚌埠五和医院有限公司享有和承担，丙方不再享有和承担合同的权利义务。
2.本补充协议作为蚌埠五和医院(主楼5-20层，裙楼5-6层)室内装饰工程的补充协议，自签订之日起生效，本合同一式三份，甲乙丙三方各持一份。
甲方(盖章)：________________
授权代表(签字)
乙方(盖章)：________________
授权代表(签字)
丙方(盖章)：________________
授权代表(签字)
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇十八
以下是一则涉外_____申请书范本，欢迎阅读!
申请人：______________。
地址：_______________。
被申请人：_____________。
地址：_______________。
案由：_______________。
_____请求：_____________。
事实与理由：_________________________。
__________________________。
此致__________?_____委员会
申诉人：(签名)。
_________年_________月_________日。
附：
本申请书副本____份;?物证____件;?书证____件;。
证人姓名：________________。
工作单位：________________。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇十九
乙方：________________。
经甲乙双方协商,甲方将_____小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。
一、承包方式：_________________包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。
三、工程内容及造价：________________。
四、工程质量等级：合格。
五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。
六、承包范围、土建、电气、水暖。
七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。
八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。
九、未尽事宜,双方协商解决。此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方___________。
乙方___________。
____年_____月_____日。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇二十
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
鉴于：
甲方和乙方于_________年_________月_________日签署的编号为gf-20xx-0325的《xxxxx汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议：
1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七)，投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。
2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。
3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
热门工程合同变更申请书（案例21篇）篇二十一
建设工程合同中一般都会约定有变更条款,对于工程合同变更。
协议书。
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
工程名称：(与已签订的合同一致)。
工程内容：(与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等)工程造价(元)：(大写)(小写)已签订的《建设工程。
施工合同。
》备案编号：
(一)经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：原因：(根据实际情况，发、承包人能够解释清楚的原因填写)。
(二)《建设工程施工合同》工期变更为开工年日，竣工天。
(三)本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，原合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
(四)本补充协议一式三份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
鉴于：
甲方和乙方于20xx年3月29日签署的编号为gf-20xx-0325的《xxxxx汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条内容达成如下补充协议：
1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项(签约合同价与合同价格形式)第1条的工程原签约合同价下调7%(百分之七)，投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。
2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。
3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包方：(甲方)。
承包方：(乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，甲乙双方根据麻瑶路至神锦大街连接线的实际情况，遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，经双方协商并依据麻瑶路至神锦大街连接线项目中标合同的约定订立本变更补充协议。除本协议书外其余合同、协议与本协议不一致的均以本协议书为准(对本协议另外签订的补充协议除外)。
一、工程建设地址：神木县麻家塔办事处红砂石梁村。
二、工程概况：
工程名称：麻瑶路至神锦大街连接线。
三、工程承建范围：
施工内容：施工图纸及设计变更所含全部工作。
四、工程承包方式：包工包料。
五、工程工期：
本工程开工日期为20xx年6月15日。竣工验收，交付使用的日期为20xx年9月1日。工期为75天。除不可抗拒的自然灾害及不可预见因素外，竣工日期为有效日期。工期顺延需甲方、监理方文字确认后方可生效。
六、工程质量标准：
1.必须达到合格标准。
2.竣工验收，若出现工程质量不合格，乙方必须无条件返工(返工造成的经济损失由乙方全部负担)直至达到工程合格。
七、安全文明施工目标：
安全目标杜绝伤亡事故，严格按照颁布的《建筑工程安全施工规范》组织施工，杜绝死亡事故，如发生安全事故由乙方承担全部责任。甲方不承担任何责任。
八、本协议未尽事项可由双方协商解决。
九、本协议一式两分，协议生效后甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。