通过撰写报告范文，我们不仅可以加深对所研究对象的了解，还可以提高自己的表达和分析能力。以下是小编为大家搜集整理的一些优秀报告范文，希望能对大家的写作有所启示和帮助。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇一
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。
(一)工程名称：**水塔拆除工程。
(二)工程地点：
(三)工程范围：
1、拆除地面以上整座水塔;。
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;。
3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
(四)施工方式：人工作业拆除。
(五)工程施工期间：20xx年月日20xx年月日，共天。
(一)工程总价：人民币元。
(二)付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
(一)甲方权利及义务。
1、清理工程施工范围内的财物;。
2、指派负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行;。
3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电;。
4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。
(二)乙方的权利和义务。
2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;。
3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;。
5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。
7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。
完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由*人民法院管辖。
2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;。
3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》以及有关安全环保的国家法律、法规及标准，就《油库清罐拆除工程施工合同》(以下简称“主合同”)中的健康、安全和环境保护等有关事宜，甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则，订立本合同。
1.定义及解释。
1.1违约、违规、违章：指安全合同当事人违反安全法律法规，违反安全规定、标准，违反安全规章的行为。
1.2事故：指在安全合同规定的范围内，由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。
1.3不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。
1.4健康安全环境例卷：指乙方对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的健康安全环境危险和危害，及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。
2.工程项目概况。
2.1工程名称:。
2.2清洗内容:。
其中保留部分：
2.3.1保护性拆除内容：
2.4工程主要危险点源及危害：车辆伤害、物体打击、机械伤害、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、尘毒、噪声、施工现场的流动污染源(固体废弃物、生产污水、车辆尾气、工业噪声等)。
3.双方的权利义务。
3.1甲方的权利：
3.1.1有权要求乙方建立安全组织机构，严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
3.1.2有权要求乙方必须履行安全生产职责，并对乙方履行安全生产职责情况进行监督。
3.1.3有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。
3.1.4有权对租赁使用的乙方设备、设施进行安全管理。
3.1.5有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查处理。
3.1.6发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。
3.1.7有权对乙方做出的与现场安全管理有关的承诺予以监督、检查。
3.1.8有权对乙方安全管理过程中的任何偏差，实施整改的跟踪验证。
3.2甲方的义务：
3.2.1贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准，建立健全安全生产规章制度。
3.2.2向乙方明确施工作业区的范围、作业时间要求、危险点源及安全管理要求，为乙方提供工程合同中规定的安全条件支持。
3.2.3发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按照中油股份公司有关规定进行报告。
3.2.4应乙方要求，向乙方提供相关的安全资料。
3.2.5其他根据项目要求应尽的义务。
3.3乙方的权利：
3.3.1有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。
3.3.2在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行;对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。
3.3.3有权按照合同约定要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。
3.3.4发生严重危及乙方生命安全的不可抗拒紧急情况时，乙方有权采取必要的措施避险。
3.3.5有权要求甲方提供相关的安全资料。
3.3.6当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产工艺(包括管道、设施、设备、产品)等，乙方有权要求甲方对其生产工艺的过程(包括附属的构筑物或设备等)进行确认，以保证其处于完好状态，如因其生产工艺的缺陷而造成乙方的工程或财产损失，乙方有权要求甲方进行整改。
3.4乙方的义务：
3.4.1必须健全安全组织机构，建立安全生产责任制，针对施工作业项目制定健康安全环境例卷，配备必要的劳动保护用品，执行甲方有关的规章制度。
3.4.2按规定组织好安全检查，发现作业过程中不安全隐患、重大险情，应采取有效措施积极处理并报告甲方。
3.4.3施工前，乙方应对甲方所提供的必要的安全生产条件与环境进行认可，认可后(合同生效即代表乙方已认可)，倘若出现人身伤亡等安全事故，所有责任均与甲方无关，由乙方承担。
3.4.4发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按甲方要求报告事故。
3.4.5应维护相关的安全生产设施、设备和器材。
3.4.6应对作业人员进行安全教育培训，具备相应的安全意识和安全技能;特种作业人员应具有相应的资格证书。
3.4.7不得购买、使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等。
3.4.8乙方招用的分包商，应经甲方认可，并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格，从事特种作业的工程人员必须经过专业培训并取得特种作业资格证书，乙方招用的分包商的安全责任由乙方承担，甲方不直接对乙方招用的分包商办理业务。
3.4.9乙方有义务对甲方所提出的任何质疑进行确认，并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。
3.4.10乙方有义务向甲方宣传本公司的企业宗旨，并对工程建设中的安全管理作出必要的承诺。
3.4.11对于乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产，乙方有义务予以爱护，若其财产出现损坏、丢失等情况，乙方应及时报告甲方。
4.事故调查。
在主合同的履行过程当中发生的安全事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家和中国石油天然气股份有限公司的有关规定进行。
5.违约责任及处理。
5.1甲乙双方违反本合同约定，但未造成安全事故的，违约方应承担违约责任。(违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。)。
5.2发生事故时，甲、乙双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
5.3发生的事故，应经事故调查确认责任;事故报告和调查应按照国家和中国石油天然气股份有限公司有关规定进行。
5.4甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任、上报。
5.5乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告甲方;由于乙方工程质量或者违规操作导致的事故以及其它原因造成的爆炸等安全事故，由乙方承担责任，并相应的赔偿给甲方所造成的所有经济损失。
5.6甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。
5.7对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方市场资格。
5.8由于乙方原因违约或者造成安全事故的，甲方有权按照责任大小扣减或者扣除乙方交纳的施工安全风险抵押金。
6.不可抗力。
由于不可抗力造成主合同项目施工作业事故及产生的损失，当事人双方依据主合同中双方的约定，各自承担相应的损失。
7.合同的履行期限。
本合同的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同与之变更至相同期限。
8.合同的变更、解除或终止。
本合同与主合同具有同等的法律效力，本合同随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
9.保险。
乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由其自行承担。
10.争议的解决。
本合同在履行过程中发生争议，按照主合同第19条约定的争议解决方式处理。
11.附则。
11.1本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
11.2本合同一式_七_份，甲方执_五_份，乙方执_两_份。
11.3本合同与主合同同时生效，并作为主合同的组成部分。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表(委托代理)人：
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇三
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
一、承包方式、内容及范围。
(一)承包方式：以人民币300000元(大写：叁拾万元整)拆除包干。
(二)内容：拆除产生的建筑垃圾，废旧物资在规定时间内全部清运出场，垃圾处置由乙方自行解决，房屋拆至室内地坪。
5.6万平方米，涉及私人房370多户。
其中：吴井文化百货市场建筑面积约3万平方，昆明市纺织品公司建筑面积约4500平方，住宅约72户;地质矿产局物质供应处建筑面积约4000平方，住宅约62户;水电十四局建筑面积约9000平方，住宅约108户;云南省公路局宿舍建筑面积约9800平方，住宅约134户。拆除量：乙方受托拆除范围内居民约户，单位家，租地建房及集体土地家，需拆除房屋及附属物面积约平方米，拆除预算约万元。(确切户数及拆除面积待拆除工程完成后按有关规定经双方审核后确定)。
二、拆除时间：工期。
(一)施工时间：年月日。
(二)工期：天。
三、权利和义务：
(一)甲方的义务。
1、腾空需拆除的旧房，向乙方进行现场交底。
2、负责配合好周边单位的协调。
(二)乙方的义务。
1、在甲方规定的期限内完成旧房的拆除工程，及时清除拆除建筑垃圾。
2、严格执行施工规程，规范施工。
3、施工现场的一切设备，材料等自行保管。
4、因噪音、灰尘、震动等施工带来的问题自行协调处理。
5、清运垃圾所需办理的《处置证》、《准运证》及清运过程中所产生的一切费用自行解决。
四、安全施工要求。
(一)乙方必须采取严格的操作规程，承担由于操作不当造成事故的责任和因此发生的费用。
(二)雇佣有经验的工人进行拆除，确保施工安全，并做好有效的安全防范措施。
(三)在施工现场拉上警戒线，严禁无关人员进入施工现场，进入施工现场的工人必须配戴安全帽，做到安全第一、文明施工。
(四)操作人员必须身体健康、持证上岗，确保施工安全。
(五)在拆除过程中，操作人员以及行人的安全由乙方负责。
五、工程质量及验收。
(一)所有建筑垃圾必须全部清运，验收以室内地坪为准，场地不清、不见地坪，不予验收。
六、本合同一式肆份，各执两份，双方盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇四
依照《中华人民共和国合同法》.《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律.行政法规.遵循平等.自愿.公平和诚实信用的原则，双方于新鹰卫浴厂内就本厂房拆除事项协商一致，订立本协议合同。
今有新鹰卫浴有限公司厂内部分（钢结构）需拆除.，现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对厂房钢结构进行解体落地，并负责建筑垃圾材料的清运，现场清理干净到地面。乙方必须完成该项目的所有的工作内容，并符合国家规范要求。
经双方协商乙方付给甲方按______元每平米.按实际厂房量计算，结算为合同签订。
之日，开始拆除之前一次付清。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值.拆除耗费人工费.运费.材料费.设备费及所有与清运垃圾相关的城管.环卫.垃圾填埋.弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不再收取与拆除有关的费用。
双方对现场数量核对后，乙方一次性付给甲方该厂房的全部金额后，开始拆除。
按甲方和厂方的要求严格遵守国家有关安全生产施工条件下进行施工日期设定。乙方必须有足够的专业人员和相关安全设备进场施工，并在______日前完成所有的拆除内容。
乙方必须具备建筑物（钢结构）拆除资质，并提供相关的复印件，并加盖单位紅章。进场人员必须持上岗证.操作证.安全带.劳保鞋等安全防护用品，并持证上岗。设备和车辆严格遵守国家主管部门的有关规定。
乙方负责拆除现场安全管理。如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担，甲方概不负责。对施工中发现的违反安全生产条例的违法.违章操作，应立即停工整改，安全教育后方可施工。
乙方在拆除过程中出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正.并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。
本合同一式四份，双方各执两份，自签订之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜协商解决。
甲方代表：______乙方代表：______。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇五
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。
(一) 拆除任务：
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二) 拆除范围：
配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。
(三) 拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即： 年 月 日至 年 月 日，历时天 。
(四) 付款方式：
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 万元。施工保证金 万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五) 乙方权利及义务：
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
(六) 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七) 如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八) 本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇六
甲方：
乙方：
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，为明确合同双方的权利、义务和责任，维护合同双方的合法权益，保证拆除工程顺利进行，双方本着平等自愿、协商一致、公平诚实的原则，达成如下协议：
一、工作内容、范围、拆除期限。
1
1)被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，完成场地平整。
2)拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。
2、拆除期限：自甲方送达书面通知起天内完成全部拆除工作。
二、甲方责任。
1、甲方提供相关文件，协助乙方办理有关拆除手续。
2、组织拆除后的交接验收。
3、正式进场前审查进场相关人员劳动合同原件、“五险一金”证明原件。
4、监督乙方的安全文明施工。
三、乙方责任。
1、对拆除范围内所有房屋及附属物进行拆除，被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪。
2、乙方须自行办理所有相关拆除手续，并交纳政府规定的有关费用。
3、经甲方授权，由乙方负责被拆除范围内所有房屋及附属物的断水、断电、断气、断通讯等工作，并全权负责在拆除过程中的安全管理和手续办理，承担全部安全责任。乙方处理断水、断电、断气、断通讯等工作的时间包含在拆迁期限内，乙方不得以此主张延长拆迁期限。处理断水、断电、断气、断通讯等工作产生的相关费用由甲方承担。
4、乙方应严格遵守公安、消防、市容、环保、劳动保护、电力、节水、市政、城管、卫生、绿化等有关规定，妥善处理本拆除工程与地域管辖相关部门的关系。乙方确保在开工前办理完毕各项手续，并报当地城管部门监管。
5、乙方应负责扰民及民扰问题的协调处理，乙方应妥善处理邻里关系，不损坏其任何财产，如临界围墙、他方设备。乙方人员不得违反治安管理条例及相关法律规定，乙方人员和机械设备不越界、不干扰他方的正常生产生活，否则发生的一切费用由乙方承担，因乙方的过错造成甲方罚款，由乙方承担。
6、乙方在拆除过程中不能断路、不能阻碍交通，必要时在工地车辆进入口处设置交通疏导员。
7、乙方制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方应按规定办理渣土消纳证，乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案及相关规定执行。施工垃圾处理、渣土清运需符合相关规定，相关费用由乙方承担。
8、乙方在拆除工程开工前，负责做好防护系统的搭建，封闭施工现场。拆除工地外围应当设置封闭硬质围档及必要的安全警示设施，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗撒的渣土。
9、乙方需设置安全负责人和专职安全员，安全负责人应负责一切拆除工程的安全，安全员负责现场的安全。认真做好拆除现场的安全管理工作。乙方应将上述人员名单和劳动组织各类人员名单于进入拆除现场前交给甲方。特殊施工人员，如机械操作驾驶人员，应持资格证作业，其中高空、电气焊、起重及危险作业岗位人员，应在作业前按规定办理手续。
10、乙方应遵守工程拆除安全生产有关规定，严格按安全标准组织拆除，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不落实造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
11、如发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按规定立即进行处理，脱离险区并在1小时内向甲方及有关管理部门汇报，因乙方原因造成的上述事故所产生的费用由乙方承担。
12、乙方自行解决施工中所需的全部设备、工具、材料、劳保用品以及乙方人员的住宿、交通、办公。乙方自行负责解决施工用水电，负责支付工程用水电费。
13、乙方在拆除过程中严格执行有关操作规定，文明施工、安全施工。乙方自行处理扰民及民扰情况并承担由此可能发生的责任和费用。因乙方违反有关规定造成政府有关部门罚款，其费用由乙方负责全额交纳。
14、如现场发生消防、人身安全等事故均由乙方承担全部责任，因此而发生的罚款、赔偿等相关费用由乙方承担。
15、负责在甲方整个地块完全拆除进行整体土地验收前,对已拆除地块的看护工作，杜绝无关人员返回或重新搭建房屋。
16、乙方拆除过程中不得擅自更换拆除工作人员。甲方如发现乙方选派的项目工作人员不能有效地与甲方配合或不能胜任工作，甲方有权要求乙方及时无条件地更换人员。
17、乙方制定的安全生产措施及拆除方案需报甲方审核。
18、乙方在进行拆除工作中，无条件接受当地执法部门、甲方工程人员、甲方聘请的监理公司的管理和监督，并按规定整改，如不服从管理，甲方有权终止此协议，另行选择施工企业施工。
19、乙方在合同工期内完成本次拆除工程，并做到安全文明施工，甲方一次性奖励乙方安全奖励费，奖励费额度最高不超过合同额的10%。
四、费用及结算方式：
1、合同签订后10个工作日内，乙方应向甲方提交履约担保(银行保函)，金额为贰拾万元人民币，同时甲方将向乙方提供等额的支付担保(银行保函)。
2、拆除费及安全奖励费：
第标段，拆除费单价为/平方米，拆除面积为平方米，拆除费计元。
(1)签订协议后15个工作日，甲方支付乙方拆除费的30%，计元。
(2)工程完工后，经甲方及工程监理验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付拆除费的50%，计元。
(3)乙方按甲方要求完成拆除工作，由监理组织验收合格，并按指定范围进行工程围挡(另行签署协议)，场地接收后15个工作日内，按合同约定，对安全奖励费及违约金核算后，支付全部结算款。
五、违约责任。
1、甲、乙双方均应如约履行合同，因任何一方的违约行为致使另一方受到损失的，违约方应赔偿守约方因其违约行为所受到的损失。
2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲乙双方应协商解决。
3、乙方未按工程进度计划的工期完工并经验收合格，甲方有权在扣除乙方工期延误的违约金，违约金额每天按合同总价的5‰计算，并有权解除本合同。
4、乙方未经甲方允许擅自更换该项目工作人员、工作人员无岗位证书的或人员不到位的，乙方按照违约金额每天按合同总价的5‰计算。
5、拆除过程中，发生集体上访事件，甲方有权按违约金额每天按合同总价的5‰计算。
6、乙方如无故不按照甲方要求参加甲方召集的会议，每缺席一次向甲方支付违约金按合同总价的5‰计算。
7、如乙方未能按甲方要求妥善保存相关的档案资料给甲方结案或其它工作造成损失或乙方未能积极配合甲方办理结案及其它后续工作，则视为乙方违约。甲方有权扣除剩余合同款及履约担保(基于乙方银行保函产生的20万元款项)作为违约金。
8、甲方如发现乙方将合同承包范围的工程进行转包，视为乙方违约，甲方有权终止此协议。
六、合同解除与终止。
1、下列情况，甲方有权没收乙方的履约担保(基于乙方银行保函产生的20万元款项)，并有权对已完成的拆除工作不予支付拆除费，同时甲方有权解除本合同：
(1)乙方未按照合同约定期限完成阶段性或全部工作;。
(2)乙方不积极履行本合同中约定工作范围内工作，经甲方3次警告后拒不改正的;。
(3)向甲方提供虚假材料、数据、信息;。
(4)将本合同中拆除工作转托、转包他人完成的;。
(5)委派无资格证书人员从事相关工作;。
(7)违反有关法律、法规从事拆除工作的。
2、有下列情况之一的，本合同终止：
(1)乙方被政府吊销营业执照;。
(3)乙方在从事委托事项过程中违反法律、法规的规定，遭到政府有关部门处罚，致使拆除工作不能进行的。
七、争议解决。
甲乙双方如对合同条款规定的理解有歧义，或者对合同有关的事项发生争议，双方应。
本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决时向拆除工程所在地人民法院提起诉讼。
八、合同生效。
本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
九、本合同未尽事宜，双方另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式份，双方各持份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇七
甲方： （以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
经甲乙双方友好协商，就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下：
（一） 拆除任务：
拆除旧干燥塔及车间内外附属设备，其中（将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆），不属于乙方所有，由甲方自己留存。（注：本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢）
（二） 拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。
即：年月日至月 天 。
（三）付款方式：
本拆除设备款，按：含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、
电机65/千瓦、铁皮800元/吨，据磅秤实际数量结算。合同签订后，乙方需向甲方缴纳施工保证金贰万元。设备拆除完工后，如按甲方要求无任何违规行为，甲方一次性返还乙方全部保证金。
（四） 拆除设备注意事项
1、拆除设备时，若需拆卸门窗时，由乙方自行解决，拆装完毕后需乙方负责修好；
2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决；
3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理；
5、所涉及的吊运、装车等一切问题，由乙方负责自行解决；
6、拆除切割不锈钢时，切割口距离碳钢不得大于1cm。
7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾，清理现场。
（五）安全责任
拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全，施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
（六）如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向
法院起诉。
（七） 本合同经双方签字盖章即生效，一式两份有同等效力，甲乙
双方各持一份。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
法人代表（签字）: 法人代表（签字）:
年 月 日
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇八
发包方：（以下称甲方）。
承包方：（以下称乙方）。
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《建筑拆除工程安全技术规jgj147—20》及《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以示共同遵守：
第一条拆除项目、地点。
1、拆除工程项目：
第二条乙方资格。
1、乙方必须具备相关的拆除资格证明；
2、乙方必须具备拆除大型建筑的资历；
3、乙方须具备拆除大型建筑的必须设备：
4、乙方须具备拆除大型建筑相关有经验的专业人员。
第三条施工范围及拆除垃圾。
1、拆除范围见新的平面图纸，与新的平面图纸有异之处即为拆除之处；
3、乙方在施工前必须和甲方相关人员确定拆除项目的具体事宜，拆除工程范围、工程量之解释权归甲方。
第四条施工条件。
1、乙方须按照施工工期制订详细的施工进度表，并经甲方书面同意；
2、乙方必须有专职的项目经理和甲方指定人员（其他人员无效）定期磋商；
3、进度表的修正改动必须经甲方项目负责人的书面同意；
4、进度表为本合同附件，乙方需要严格按照执行；
5、乙方的施工人员必须经过严格的施工培训；
7、施工过程严禁野蛮施工，禁止用原始简陋工具施工。
3、乙方的相关施工必须保证不损害本建筑物的主体结构，不能给本建筑物的主体结构留下隐性伤害，否则由此而产生的后果乙方应承担全部责任。
1、自合同签订之日起乙方须在3天内进驻；
2、自合同签订之日起乙方须在3天内制作工程拆除进度表，并经甲方书面同意；
3、乙方同意在3天内开始施工；
4、双方约定自施工之日（x年6月1日）起在20天（x年6月20日）完成约定的项目拆除。
第七条乙方责任。
1、安全责任。
（1）乙方施工必须有完备的安全防护设备和设施；
（5）违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。
（6）出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。
2、环保责任。
（1）制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案及政府相关部门规定执行。
（2）施工过程中应经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘，严禁随意凌空抛撒。
（3）渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。
3、文明施工。
（1）乙方应作好文明施工及消防准备工作；
（2）乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通；
（3）乙方应保证在用的市政、公用设施完好、畅通。
4、治安消防责任。
（1）乙方有确保乙方的施工人员遵守治安管理法规；
（2）乙方要确保施工过程中的消防安全，施工期间的消防安全事故由乙方负责；
（3）甲方有权制止乙方在消防安全方面违规行为，否则甲方有权按乙方违约处理，因此而造成的损失由乙方负责。
第八条工程价款及支付方式和时间。
1、双方约定，拆除费为人民币壹拾捌万元整（小写：180000元），废旧窗户、室内门、拆除建筑垃圾物内的钢筋、防盗门归乙方所有。
2、全部工程完工后，3天内付壹拾万元整（小写：100000元）；15天内付捌万元整（小写：80000元）。
3、合同签订后三日内乙方向甲方支付合同保证金叁万元整；在工程验收后如无异常，60天内无息退给乙方。
第九条工程验收。
在工程完工后3天内，由专业的权威部门和甲方、乙方共同进行验收签字后视同工全部完工，由于验收不合格而导致延期的由乙方负责。
第十条违约责任。
1、乙方将合同项目转交第三方承包；
2、乙方原因使工期延长；
3、乙方不遵守相关的消防安全规定及政府相关部门规定，而不听从甲方制止的；
4、违反合同上述条款的；
第十一条争议的处理。
双方相互协商处理，如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条其他。
本合同一式2份，当事人各执1份。本合同自x年6月1日双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商订立补充协议并与本合同具有同等的效力。
甲方：（盖章）。
乙方：（盖章）。
签订日期：xx年6月1日
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇九
甲方：
乙方：
甲方决定拆除双沙镇白沙小学1号教学楼和教师2号宿舍楼，乙方自愿承包此项工程的施工。现双方协议如下：
一、拆除1号教学楼和2号教师宿舍楼共计面积2390平方米。
二、甲方在20xx年x月x日前将应拆除房屋内的物品全部清空。
三、乙方在20xx年x月x日前将应拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力，时间顺延)，并打围封闭全部废渣，待新校区公路开通后再运出废渣。
四、乙方全权负责废渣上车、运输到甲方指定的地点，甲方负责协调废渣堆放地。
五、打围、拆除、运输按工程预算总价63158.00元(大写：六万三千一百五十八元整)。
六、付款方式：乙方拆除完1号教学楼和2号教室宿舍楼后甲方付给乙方20xx0.00元(大写：贰万元整)，乙方运输完全部废渣后乙方向甲方付清余款43158.00元(大写四万三千一百五十八元整)。
七、甲方要做好师生安全教育管理工作，施工期间师生不能进入施工场地。
八、乙方要做好安全施工、文明施工工作，如不慎造成安全事故，由乙方自行负责。此合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇十
甲方：乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙。
1、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。
2、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。
3、协助乙方对装拆过程中的安全进行监护。
4、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。
5、负责在装拆过程中所需的电源设施，夜间作业提供充足的照明。
6、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。
第四条：乙方职责。
1、向甲方提供企业营业执照复印件，二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。（复印件全部要装拆单位加盖法人章）。
2、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案（方案必须在装拆前三天报甲方审批），制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。安装完毕后，乙方应进行自检，出具自检合格证明，并向甲方进行安全使用说明，负责组织验收，报市检测中心检测，待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。
3、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底，指派专人在装拆现场负责安全工作。
4、乙方在装拆过程中，严禁违章指挥和违章作业。
5、对装拆过程中的安全、质量负责，并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。
第五条：安装、运输、拆除标的。
第六条：设备装拆的付款方式：第七条：违约责任：
1、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行，违约方按合。
同法有关规定处理。
2、乙方按装拆施工方案要求进行装拆，确保装拆安全，按期完成装拆任务，每逾期一天乙方承担1000元的违约金。第八条：其它：
第九条：装拆时间年月日至年月日。
第十条：依据《中华人民共和国安全生产法》规定，双方另订安全协议。
第十一条：本合同一式份，双方各执份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：电话：电话：
签约日期：年月日
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇十一
承租单位: (以下称甲方)
出租单位: (以下称乙方)
根据 工程需要,经甲、乙双方共同协商，自 年 月 日起，甲方租用乙方的 型塔吊，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本安全协议书，双方共同遵守。
一、甲、乙双方应共同执行国家和 市有关起重机吊装机械的安全管理规定。
二、乙方必须保障塔吊的完好和安全，按照塔吊生产厂家的技术文件支立、使用、维修、拆除。
三、甲方依据乙方提供的设计方案，负责塔基塔吊基础的制作，经双方验收合格签后可进行塔吊安装，塔吊安装完毕后，经公司验收合格方准投入使用。使用过程中，甲方应负责塔吊基础的检查、维护。如因基础造成塔吊倾翻出轨等事故由甲方负责；如因乙方提供的资料不准确造成事故，由乙方负责。
四、处于塔臂回转范围的高压线或其它架空线（缆），人员和车辆通道、建筑物等需要保护时，甲方负责搭设防护棚、隔离栅栏。并设立红旗及红灯示警。
五、塔吊需要顶升、拆除作业时，甲方负责现场协调，保证现场作业范围内没有人员停留、通行。
六、塔吊与结构锚固时，甲方按要求提供锚固定位置，搭设锚固操作平台和通道，保证锚固作业人员的安全通行和操作。锚固拆除前，甲方保证操作平台和通道经常处于安全状态。甲方不得随意改动锚固点。
七、同一施工现场或相邻施工现场两台以上塔吊作业时，甲方根据需要负责协调各塔吊之间的工作时间、回转范围、吊装地点、停机方向、高差等事宜，确保塔吊不发生相碰。
八、塔吊司机必须持证上岗，遵守“十不吊”规定。
九、甲方为乙方提供的配电箱由甲方负责管理，甲方不得在为乙方提供的配电箱内接其它设备，并不得在塔吊作业中切断电源。
十、塔吊的安全管理由乙方负责：吊具、索具、信号工、摘挂钩人员的安全由甲方负责。
十一、乙方司机应参加甲方的安全教育并认真听讲和执行。
十二、在安装、拆装或运转过程中，凡因塔吊本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失灵、司机违章操作等造成的事故及损失由乙方负责。 十三、凡因司机不遵守规章制度、劳动纪律，不坚守岗位，擅离职守，擅自将塔吊交给无证人员操作所造成的事故和损失均由乙方承担全部责任。
十四、甲、乙双方单位的领导均无权指派无操作证人员上岗，如因领导强行指派无证人员操作所造成的事故和损失，谁指派谁承担全部责任。
十五、塔吊司机有权拒绝违章指挥。
十六、上级在检查中发现对司机违章操作或因塔吊本身的缺陷等进行处理时，所罚款项或责任匀由乙方承担。
十七、乙方应保证塔吊在使用中不影响甲方的安全达标活动。
十八、吊装作业中发生事故时，甲、乙双方均应试保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告，配合上级部门调查处理。
十九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。
二十、本协议有效期：自签定之日起至塔吊退场后终止。
二十一、本协议未尽事宜，凡属国家、 市有关规定的均按有关规定执行；凡属国家、地方等相关政府管理部门规定的，甲、乙双方可协商补充。
二十二、需补充的条款，由双方协商后另外补充说明。
甲方代表签： 乙方代表签：
（盖章） （盖章）
年 月 日 年 月 日
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇十二
甲方：
乙方：
依照《中华人发共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保护双方合法权益，结合本合同施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的广告牌拆除工程这有关事宜，达成如下合同：
一、工程概况。
工程名称工地广告牌拆除工程。
工程地点：
二、工程拆除范围、承包方式及验收标准。
2、承包方式：
(1)乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除工具设备、包施工安全、包质量、包工期;。
(2)乙方自行承担全部拆除费用;。
3、拆除施工任务完成后验收合格的标准：
(1)拆除范围内的所有设施、设备等全部拆除并全部清理外运，现场清理干净;。
(2)乙方完成本合同约定的其他义务。
三、乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容(包括但不限于以下内容)。
(3)拆掉的甲方保留物品完好无损的放置于甲方指定位置;。
(4)拆除施工时对邻近设施、建筑物、树林等的防护;。
(5)降噪环保所采取的必要措施。
四、拆除施工的工期要求。
自双方订立本合同之日起______个日历内，按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。
五、履约保证金、物资回收费用及支付方式。
(1)本合同订立时，乙方向甲方支付履约保证金(元整)，履约保证金不计利息，乙方按照约定完成拆除并安全生产，经验收合格办理完相关手续后，甲方按约定予以退还。
(2)本合同订立时，乙方向甲方支付物资会收费元(万元整)，税费由乙方自理。
六、乙方必须严格按照国家及省市有关安全法律法规拆除施工，针对本项目的特点制定安全保证措施，建立应急救援预案，确保拆除施工在安全的状态下进。
七、甲方义务。
(1)给乙方提供办理拆除手续时必要的资料;。
(2)协助乙方做好现场维护时所涉及到的邻里关系等的协调;。
(3)给乙方提供拆除施工时的临时用水用电。
八、乙方义务。
拆除作业时乙方须遵守《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规、行业规范及政府相关规定;拆除施工过程中乙方必须接受甲方对安全生产、拆除进度等的全面监督检查;乙方承诺自行承担发生的所有事故责任。
九、违约责任。
(2)乙方延迟完成拆除任务时间超过叁个日历天(3日历天)时，甲方有权单方面解除本合同，乙方向甲方交纳的履约保证金全部作为乙方违约向甲方支付的违约金，甲方无需向乙方返还。
(3)乙方没有按本合同约定及法律规定办理相关行政许可审批手续时，乙方应承担违法施工作业而产生的全部法律后果(包括行政机关向甲方和乙方作出的行政处罚);如果因此造成工期拖延双方按本合同第九条第(1)款的约定处理。
十、拆除任务完成经甲方检查验收后，双方形成书面的确认单并办理完其他约定的手续后，拆除施工同自动解除。
十一、本合同一式二份，甲方、乙方各执一份。具有同等的法律效力。
十二、本合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇十三
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量及安全，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
拆除工程地点：佛山市南海区五圣河（桂澜路以东，宝翠北路以西）具体范围详见《佛力估字[20]第145号》资产评估报告书。
第二条质量标准。
1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础（拆至闸室底珠基标高—1.3米处，详见附图），附属的围墙、花圃、挡土墙等，岸边场地平整至最近市政道路路面标高处（包含用拆除物残渣回填），并清除所有垃圾，不得将垃圾就地填埋及将原地块沙土运走。
2、按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到合格或以上。
第三条工期。
1、施工总工期：15日历天（从合同签订之日算起）。
2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内，乙方必须进场施工，否则甲方有权取消其中标资格。
第四条拆除项目成交价大写：
第五条支付方式。
该工程是通过佛山市南海公有资产流转服务有限公司（以下简称组织交易机构）公开组织拍卖成交的，签订合同前已于成交当日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。
第六条履约保证金。
1、人民币10万元（包括文明施工，工人工资保证金，工程施工等），乙方必须在签订合同前交予组织交易机构。
2、工程验收合格后，在没有违约的情况下，甲方会出具《已交接证明》，乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金（不计算利息）。
第七条甲方的责任及义务。
1、协助乙方施工前对周边房屋进行观测记录。
2、甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出处罚或停工处理。
第八条乙方责任及义务。
1、安全责任。
（1）乙方指定为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。
（2）负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批、备案手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。
（3）负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。
（4）建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。
（5）接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。
（6）违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。
（7）出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。
（8）严格按照合同和国家以及有关法律、法规、操作规程施工。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由乙方负责。
（9）中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担全部安全责任，每单项拆除工程报甲方开工备案前需提供所有施工人员拆除施工人员意外伤害保险保单，购买不小于10人的意外险。
2、环保责任。
（1）制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方在施工中做好现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按照施工方案规定执行。
（2）拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。
（3）拆迁工地外围应当设置封闭硬质围挡，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。
（4）拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。
（5）渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。
（6）渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。
（7）在拆除和清运过程中，若违反环保规定而遇到处罚的责任由乙方负责。
（8）乙方必须按时发放工人工资，接受业主及其上级主管部门的监督。
3、文明施工。
（1）乙方应作好文明施工及消防准备工作。
（2）乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。
（3）乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。
（4）乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。
（5）乙方协助甲方办理拆除备案手续。
（6）在拆迁工地周边应当设置2米以上硬质密闭围挡。
（7）本工程不允许采用爆破拆除，只能采用人工或机械（离民居30米以内的非住宅物业必须采用人工拆除），做好民居房屋安全防护措施及因拆除时产生的震动，可能对周边房屋有影响，开工前必须对周边房屋进行观测记录，保存原始资料。若乙方违反操作规程，导致损坏民居房屋的赔偿责任由乙方承担。
（8）中标单位不能在夜间施工。施工期间必须保证不影响周边居民的正常生活。
第九条违约责任。
1、本工程由甲方及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定，必须达到合格的质量标准，若未能达到该标准，则工程不予以验收，乙方须对存在的质量缺陷问题及时进行修整并承担相关的费用，若由此导致工期延误还须按工期延误赔偿标准向发包人支付赔偿费。
2、施工期内发包人将对乙方的日常管理维护工作进行定期和不定期的抽验，如发现乙方服务未到位，发包人向乙方发出限期维护通知书，乙方须在限期内整改完成，若乙方未在限期内进行维护或者未完成维护工作的，发包人有权另行委托管养或者维修单位施工，所支出的费用发包人有权在乙方的履约担保金中扣减。
3、工期误期赔偿费。
（1）本招标工程要求乙方按中标工期完成。
（2）若因乙方原因造成工期延误的，则工期每延误一天，甲方将对其收取违约金。违约金额为：工期每延迟一天1000元，违约金在履约担保金里扣减。若乙方在施工中途未经甲方同意停工超过10天的，则视为单方面解除合同，履约担保金不予退还，甲方有权追索乙方因停工而造成的损失。若因甲方原因造成工期延误的，工期相应后延。因不可抗力的原因造成的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起15天内经甲方签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。
（3）若乙方安全管理不到位，存在安全隐患的，甲方或建设行政主管部门发出限期整改通知书。对拒不整改或整改后没有告之甲方或建设行政主管部门的每次罚款1000元，累计后在履约担保金里扣减。
（4）施工人员在高空作业必须系安全带和戴安全帽，如发现没有按要求佩戴好安全带和安全帽的每人每次罚款1000元（以照相为准），累计后在履约担保金里扣减。
第十条争议的解决。
凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，则提交南海区人民法院提起诉讼。
第十一条不可抗力。
1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆除费不会因此而改变。
3、不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条合同生效。
1、本合同自双方签章之日起生效。
2、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
3、本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
4、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
第十三条其他约定条款。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇十四
甲方：____________(以下简称甲方)。
乙方：____________(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商，达成如下协议：
一、甲方将规划拆迁区域所需拆除房屋及地面附属物建筑面积约______平方米，发包给乙方拆除，每平方米承包金______元，预交______万元，拆除面积按实际丈量协议测算面积计算结账。
二、乙方中标后，必须严格按照本协议有关规定执行，否则，甲方有权发包给他人。
三、乙方必须在拆迁户交清钥匙后内将所承包区域建筑物、构筑物及地面堆积物拆除至地平面，并清除完毕全部材料。
四、甲方负责水、电、电话、有线电视线路的切断和城区搬运工具的通行。
五、乙方必须在约定时间内交付甲方验收，如延误工期，甲方有权单方面解除协议，将剩余建筑物、构筑物、地面附属物另行发包给他人，乙方对已交的'承包金不得要求返还，因另包他人而加大的费用由乙方承担。雨天不能拆除，时间顺延。
六、乙方必须安全施工，严格按操作规程拆除，如发生火、盗、运输、伤亡等不安全事故的法律责任由乙方全部承担。
七、本协议未尽事宜，可以补充修改，补充修改后的协议条款与本协议具有同等法律效力。
八、本协议经双方签字盖章后生效。
九、本协议一式三份，甲、乙方各执一份，另一份存档。
甲方：____________乙方：____________。
代表：____________代表：____________。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇十五
甲方：
乙方：
甲方经资质审查，拟定由乙方实施所定地块内房屋拆除工程，为明确双方责任、义务，特签订拆房合同如下：
院内南侧平房30间
拆除工期为10天。具体拆除日期以电话和书面通知为准。拆除工期若超出规定的时间，每推迟一天，按罚款1000元计算。
被拆建筑物清除至基础、房屋内地面(水泥地面)全部清空，拆除垃圾全部清走。最后将施工现场平整好，垃圾清空，恢复至原貌。
1、服从甲方管理、积极配合甲方工作，不得以任何形式转让、转包工程。
2、指定主要负责人及现场负责人，不得随意变动，如确需变动应征得甲方同意。
3、严格遵守上级有关部门制定的房屋拆除工程安全管理规定，安全责任到位、文明施工，施工中的一切安全责任一律由乙方负责，与甲方无关。
4、做好拆房安全防护措施，标明安全警示标志，确保所拆房周围的建筑物及人员进出安全。如出现事故由乙方承担一切责任。
5、施工过程中，施工人员不准带走拆除范围外的东西，如有带走行为，将追究乙方责任。
6、乙方必须对工场内所拆位置一次性拆除到位，不许留有后患。
房屋拆旧物(门窗、檀条、钢梁等)归乙方所有，乙方拆除工程费由拆旧物折算。根据拆旧物评估价值，除全都抵消拆除费外，乙方仍需向甲方付款元。本合同签定日一次付清。
为保证施工质量，签定合同时乙方需向甲方交纳保证金20__元，待竣工验收合格后返还乙方。
本合同如在履行中出现未尽等事宜，双方另外协商解决。
本合同如有违约行为，违约方应向守约方支付违约金5000元。
本合同双方盖章签字后生效。甲、乙方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇十六
甲方：
乙方：
双方本着平等互利、诚实守信原则，通过友好协商，就甲方托乙方完成墨管道横穿路段拆除工程达成一致意见，就相关事宜达成以下协议：
1、工程内容：北内环路给水延伸段工程dn600球墨管道横穿路段拆除；将所拆除管道、配件装运至美林自来水厂厂区内。
2、工程地点：南安市凤凰路（北内环）。
工期共计7天。
该工程总价为：人民币壹万陆千肆佰贰拾元整（小写：120元）该价格包括为完成本项工程所发生的.工人、材料、机械及安全协调、税收等一切明示费用。
乙方拆除工程完工并将拆除材料运至美林水厂厂区内，经甲方验收后七天内凭税票支付全额款项。
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民诉讼。
1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的'变更或订立补充协议，必须经双方当事人签字（盖章）后方能生效。
2、本合同从甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇十七
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，结合本合同施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的 拆除工程之有关事宜，达成如下合同：
一、工程概况
工程名称：工程所在地点：
二、合同工期：
开工日期：
竣工日期：
合同日期总日历天数 天。
三、工程拆除的范围、承包方式及验收标准
l、拆除施工的范围为：
2、承包方式为：
乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除使用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工工期完工;乙方自行承担本项目拆除过程中发生的全部费用(除人工费以外机械费、管理费、水电费、税费及行政许可审批所需费用等，由乙方自行承担)。
3、拆除施工任务完成后验收合格的标准：
(1)拆除范围内的所有违章广告牌并全部清理外运;场地无广告垃圾无杂物等;
(2)乙方完成本合同约定的其他义务。
四、乙方完成拆除任务所涉及的主要工作内容拆除施工前乙方应当取得必要的政府行政许可、备案及其他相关行政手续的办理;拆除现场应设置安全生产所采取的必要措施及设施;拆除双方约定范闱内的所有与广告牌有关的设施设备;较大物料的二次破碎;拆除施工完成后的场地平整;拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护;降噪环保所采取的必要措施;拆除垃圾的清理外运及其市政运输道路的清扫与保洁等。
五、拆除施工的工期要求
自双方订立本合同之日起 天内，按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。
六、履约保证金、废旧物资回收费用及支付方式
1、本合同订立同时，乙方应向甲方支付履约保证金佰拾元，履约保证金不计利息，乙方按照约定完成拆除任务并安全生产经验收合格办理完相关手续后，甲方按约定予以退还。
2、本工程拟拆除的上述路段全部的违章广告牌，甲方给乙方支付人民币 万元整 ;甲方应于 年 月 日向乙方付清前述所拆除费款额。
七、乙方必须派有经验的专职安全员进场做好安全生产的监督、管理工作，严格按照国家、山东省、青岛市的有关安全法律法规开展拆除施工，完善安全管理体系，针对本项口的特点制定安全保证措施，建立应急救援预案，确保拆除施工在安全的状态下进行。
八、甲方义务
(1)给乙方提供办理拆除手续时必要的资料;
(2)协助乙方做好现场维护时所涉及到的邻里关系等的协调;
(3)给乙方提供拆除施工时的临时用水用电;
(4)按照拆除验收标准组织验收并办理有关手续。
九、乙方义务
(3)保质按期完成所有拆除施工任务;
(5)乙方在拆除施工过程中应严格执行《户外广告牌拆除施工安全生产承诺书》上承诺的所有内容并自行承担可能发生的事故责任。
十、违约责任
l、乙方不得以任何理由拖延拆除施工进度，由于乙方原因迟延工期时，乙方按每日人民币壹仟元(1 000元/日历天)向甲方支付违约金。
2、乙方延迟完成拆除任务时间超过叁个日历天(3日历天)时，甲方有权单方面解除本合同，乙方向甲方交纳的履约保证金全部作为乙方违约向甲方支付的违约金，甲方无需向乙方返还。
3、乙方没有按本合同约定及法律规定办理相关行政许可审批手续时，乙方应承担违法施工作业而产生的全部法律后果(包括行政机关向甲方和乙方作出的行政处罚);如果因此造成工期拖延双方按本合同第九条第1款的约定处理。
4、乙方所缴纳的拆除施工履约保证金于乙方按期完成拆除施工任务、全面合格履行完乙方义务且无任何安全事故发生后由甲方退还。如因甲方原因，甲方不能按期退还该保证金时，甲方按每个日历天壹仟元(1000元/日历天)向乙方支付违约金。
十一、拆除任务完成经甲方检查验收后，双方形成书面的确认单并办理完其他约定的手续后，拆除施工合同自动解除。
十二、争议解决
因本合同发生的全部争议，双方应本着平等互利的原则友好协商;如协商不成，从以下两种方式中选择一种：
(1)提交仲裁委员会仲裁。 ( )
(2)依法向人民法院起诉。 ( )
十三、合同份数
本合同一式 份，甲乙双方各执 份，具有同等的法律效力。
十四、合同生效与终止
本合同自签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。
十五、补充约定：
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇十八
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，结合本合同施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的拆除工程之有关事宜，达成如下合同：
一、工程概况。
工程名称：工程所在地点：
二、合同工期：
开工日期：______年______月_______日
竣工日期：______年______月_______日
合同日期总日历天数________天。
三、工程拆除的范围、承包方式及验收标准。
1、拆除施工的范围为：
2、承包方式为：
乙方对本拆除工程实行乙方自备拆除使用工具设备、包施工安全、包拆除质量、严格按照拆除施工工期完工；乙方自行承担本项目拆除过程中发生的全部费用（除人工费以外机械费、管理费、水电费、税费及行政许可审批所需费用等，由乙方自行承担）。
3、拆除施工任务完成后验收合格的标准：
（1）拆除范围内的所有违章广告牌并全部清理外运；场地无广告垃圾无杂物等；
（2）乙方完成本合同约定的其他义务。
四、乙方完成拆除任务所涉及的'主要工作内容拆除施工前乙方应当取得必要的政府行政许可、备案及其他相关行政手续的办理；拆除现场应设置安全生产所采取的必要措施及设施；拆除双方约定范闱内的所有与广告牌有关的设施设备；较大物料的二次破碎；拆除施工完成后的场地平整；拆除施工时对邻近设施、建筑物、树木等的防护；降噪环保所采取的必要措施；拆除垃圾的清理外运及其市政运输道路的清扫与保洁等。
五、拆除施工的工期要求。
自双方订立本合同之日起天内，按约定完成拆除范围内的所有拆除任务。
六、履约保证金、废旧物资回收费用及支付方式。
1、本合同订立同时，乙方应向甲方支付履约保证金佰拾元，履约保证金不计利息，乙方按照约定完成拆除任务并安全生产经验收合格办理完相关手续后，甲方按约定予以退还。
2、本工程拟拆除的上述路段全部的违章广告牌，甲方给乙方支付人民币______万元整；甲方应于______年______月______日向乙方付清前述所拆除费款额。
七、乙方必须派有经验的专职安全员进场做好安全生产的监督、管理工作，严格按照国家、山东省、青岛市的有关安全法律法规开展拆除施工，完善安全管理体系，针对本项口的特点制定安全保证措施，建立应急救援预案，确保拆除施工在安全的状态下进行。
八、甲方义务。
（1）给乙方提供办理拆除手续时必要的资料；
（2）协助乙方做好现场维护时所涉及到的邻里关系等的协调；
（3）给乙方提供拆除施工时的临时用水用电；
（4）按照拆除验收标准组织验收并办理有关手续。
九、乙方义务。
（3）保质按期完成所有拆除施工任务；
（5）乙方在拆除施工过程中应严格执行《户外广告牌拆除施工安全生产承诺书》上承诺的所有内容并自行承担可能发生的事故责任。
十、违约责任。
1、乙方不得以任何理由拖延拆除施工进度，由于乙方原因迟延工期时，乙方按每日人民币壹仟元（1000元/日历天）向甲方支付违约金。
2、乙方延迟完成拆除任务时间超过叁个日历天（3日历天）时，甲方有权单方面解除本合同，乙方向甲方交纳的履约保证金全部作为乙方违约向甲方支付的违约金，甲方无需向乙方返还。
3、乙方没有按本合同约定及法律规定办理相关行政许可审批手续时，乙方应承担违法施工作业而产生的全部法律后果（包括行政机关向甲方和乙方作出的行政处罚）；如果因此造成工期拖延双方按本合同第九条第1款的约定处理。
4、乙方所缴纳的拆除施工履约保证金于乙方按期完成拆除施工任务、全面合格履行完乙方义务且无任何安全事故发生后由甲方退还。如因甲方原因，甲方不能按期退还该保证金时，甲方按每个日历天壹仟元（1000元/日历天）向乙方支付违约金。
十一、拆除任务完成经甲方检查验收后，双方形成书面的确认单并办理完其他约定的手续后，拆除施工合同自动解除。
十二、争议解决。
因本合同发生的全部争议，双方应本着平等互利的原则友好协商；如协商不成，从以下两种方式中选择一种：
（1）提交仲裁委员会仲裁。
（2）依法向人民法院起诉。
十三、合同份数。
本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等的法律效力。
十四、合同生效与终止。
本合同自签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。
十五、补充约定：
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇十九
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方于就本厂房拆除事项协商一致，订立本协议。
甲方在瑞城花园南侧的原家具店钢结构棚约600平方米需要拆除，现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对该钢结构棚进行解体落地，并负责及时把拆下的所有结构、构件、垃圾清运出场，避免影响甲方使用场地。
该棚外围留出高不拆除，作为瑞城花园工地围墙使用，要求对该预留做围墙的部分进行加固处理，达到美观、稳固要求。
经双方协商乙方付给甲方人民币______元废旧材料款，结算时间为合同签订之日。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值、拆除耗费人工费、运费、材料费、设备费及所有与清运垃圾相关的城管、环卫、垃圾填埋、弃土场等相关费用，同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程，不另收取拆除费用。
乙方必须有足够的`人手和相关设备进场施工，并在__________年________月________日前完成所有拆除内容。
乙方必须具备建筑物（钢结构）拆除资质，进场人员须具有相应上岗证。
乙方责任：
1、乙方必须向甲方提供经专家论证合格的拆除工程专项方案。
2、对进场人员进行安全三级教育和安全技术交底后方可进行拆除。
3、拆除前必须做好工作区域警戒线，安排专职安全员监督巡逻职守。避免伤及他人安全和财物损失。
4、做好高空作业专项方案，拆除过程中属高空作业的必须搭设工作平台进行操作，不得站在钢结构上进行割焊作业，避免高空坠落、触电、物体打击事故发生。
5、氧气瓶和乙炔瓶使用必须符合相关安全技术规范要求，避免爆炸和火灾事故发生。
6、乙方必须做好相应的安全救援预案提交甲方备案。
7、特殊工种必须按国家安全相关管理条例持证上岗。
8、乙方负责拆迁现场安全管理，在乙方没有按以上要求做好相关事项前，不得动工，否则发生一切安全事故由乙方自行承担，甲方概不负责。
乙方在拆除过程中如出现违反本合同条款内容，经三次告知不能改正，并对甲方造成严重损失的，视为实质性违约，合同自动终止，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的，应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕，则合同自动终止，所有责任由乙方负责，乙方失去拆除资格，不得向甲方索赔。
本合同一式四份，双方各执两份，自签定之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜协商解决。
法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇二十
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，本着平等自愿，诚实守信的原则，经甲乙双方协商，就甲方委装修合同模板电子版托乙方拆除厂房工程承包事宜，达成协议如下：
霸州市三利实业有限公司550热轧车间厂房拆除工程。
1.将车间厂房拆至地平面，料场砼牛装修合同怎么写腿柱拆至地下结合处。
2.拆除车间内及料场内的道轨、砼行车梁、划线等。
3.拆除的钢结构材料、彩板、门窗等运到甲方院内指定地点，建筑垃圾、砼牛腿柱、砼行车梁拆除后运至甲方院外。
乙方负责该工程所用的人工费、装修合同电子版机械费、运输费、工具费、材料费等相关全部费用。
1.拆除厂房按每平米18元，按实际建筑面积结算。
2.砼牛腿柱、砼行车装修合同书梁拆下后归乙方所有，甲方不再支付拆除该部分的费用装修合同模板电子版。
按工程进度拨款装修合同模板，工程竣工经装修合同范本简单甲方验收合格后，付清全部工程款。
于20_年11月21日开工，在20_年12月10日前竣工，工程期限不超过20天。
施工前乙方应对其施工人员进行安全教育，施工过程中甲方有权对乙方物的不安全状态、人的不安全行为进行检查、监督，提出整改指令。乙方出现安全事故的、或因该工程给甲方及第三方造成损害的，装修合同模板电子版由乙方承装修合同简单版担全部责任。
工程竣工验收由乙方装修合同简单版提出申请，甲装修合同怎么写方应及时验收。不申请验收或不及时验收的，由装修合同书相关责任方承担责任。
2.工程没有在工程期装修合同书限内竣装修合同电子版工的，每延期一天，乙方应支付工程总价10%的违约金。
1.因甲方原因或自然灾害造成工程延期完成的，工程期限可以顺延。
2.未尽事宜装修合同模板及工程变更的需经双方商定确认后履行。
3.本合同经双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_______年____月____日_________年____月____日。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇二十一
发包方：
承包方：
经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包内容及单价(含垃圾外运)：
顶面石膏板拆除：5元/平方。
四、承包形式：承包方包工包运输包外运。
五、工程中标总造价人民币(大写)人民币(元)。
第二条施工准备。
一、发包方：
1、区域以外的"三通一平"，负责施工区域以外进场道路的畅通。
2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。
二、承包方：
1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。
2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;。
3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;。
4、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。
第三条工程期限。
一、该项工程工期为天(日历天)，自年月日开工至年月日竣工验收。
二、开工前2天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
不可抗力的因素而延误工期。
第四条工程质量：合格。
一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款：
1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒;。
第五条建筑材料、设备的供应。
该项拆除工程所需的材料、设备均由承包方采购;。
第六条工程价款的结算与支付。
一、本合同造价结算方式：
承包价：综合单价承包(工程量以现场签证为准)，
第七条工程验收。
工程竣工验收，以国家颁发的'《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及发包方要求为依据。
第八条违约责任。
承包方的责任：
二、承包人有下列情况之一者，承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金：
1、在接到发包方的开工令后3日内未进场施工;。
2、无视发包方的书面警告，不履行合同规定其义务;。
3、不经发包方同意，私自分包。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
第十一条纠纷解决办法。
执行本合同发生争议后，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。
第十二条附则。
一、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。
三、本合同签订后，如发生变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包方：(签字)：承包方：(签字)。
委托代理人：委托代理人：
单位地址：单位地址：
电话：电话：
年月日年月日。
优质拆除合同报告（汇总22篇）篇二十二
甲乙双方在平等、自愿原则上友好合作，甲方同意将拆除工作委托给乙方，现将有关拆除工作事宜经甲乙双方协商认可达成如下条款，以资共同遵守：
乙方在拆除过程中，应严格按照《安全生产条例》的有关规定进行文明施工，如发生一切安全事故，均由乙方承担一切责任。
由乙方拆除至原地平为止拆除下来的材料均归乙方所有，拆除建筑物所造成的.渣土归乙方清运，拆除工作完工后由甲方付乙方拆除工时费平方米。
拆除时间为_____天自____年____月____日甲方在乙方进场前做好腾空房屋工作，确保乙方顺利拆除，如遇人力不可抗拒的自然灾害和邻里之间的困难，由甲方出面协商、拆除时间顺延、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，未尽事宜，双方共同协商另定。
甲方（公章）：______________。
法定代表人（签字）：_______。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_______________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。