合同协议是商业活动中必不可少的法律工具,有利于维护交易双方的合法权益。希望以下合同协议范文能够为您起到一个参考作用,确保您的合同文字清晰明了。
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇一
乙方:xxxxxx。
此合同本着公平、公正的原则,双方协商而订立。因乙方承包xxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所招聘的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与xxxxx公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务,特订立如下条款:
1、工程名称:xxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
2、工程地点:xxxxx第号地块。
3、工程内容:xxxxxxx部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。
三、合同价额:xxx万元(以结算为准),其中人工劳务费和机械费xxxx万元。
四、甲方的基本权利与义务。
权利:
1、甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费的千分之四作为劳务管理费。支付方式:甲方以xxxxx公司每次拔款为依据拔付,扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不承担乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。
2、如果乙方需要甲方提供发票,税费由乙方负责缴纳。
3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害。
4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为,甲方有权单方面解除本协议,本工程管理费用不予退还。
义务:
1、甲方在本协议生效后,应向乙方提供相关资质及有关的手续证件。
2、如业主不能及时支付劳务工人工资的,甲方有义务协助乙方向业主追讨,乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。
3、对乙方提出在合理要求,尽可能提供好服务。
4、不得违反本合同规定,干涉乙方的经营自主权。
五、乙方的权利与义务。
权利:
1、有权决定乙方的机构设置,人事任免和人员在聘任。
2、有权依照有关规定奖惩,招用职工和辞退违纪人员。
4、实行内部独立核算、自负盈亏。
5、一切正常利润归乙方所有,不受甲方干涉。
义务:
1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
2、乙方农民工工资必须到甲方账户,并提供乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方。
3、乙方负责解决施工过程中发生的事件,自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身安全,如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故,一切赔偿责任由乙方承担,与甲方无关。
4、整个工程的所有施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决,与甲方无关。
5、认真负责进行施工项目的质量和安全,对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任,甲方不承担一切责任。
6、乙方必须负责办理本工程工地所有劳务人员的意外伤害保险并接受甲方监督;如果不为工人买保险,则工人不得上岗,如果本工程工地上发生的一切安全事故,一切责任与甲方无关。
7、本工程所产生的一切罚款,全部由乙方负责,与甲方无关。
8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费,若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务,乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。
9、甲方在乙方的权益受到侵害时,乙方需要甲方提供帮助时,乙方应支付有关的费用。
乙方责任。
1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员,自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的安全帽等进场施工,进场全部施工人员必须按照工程项目部有关规定进行登记造册,应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件,乙方为进场施工人员购买人身意外保险,进场人员必须接受甲方开办的三级安全教育并经考试合格后持证上岗,未经登记或安全教育擅自上岗者,每人每次处以500元的罚款,罚款归为甲方。
2、因工程延误工期,质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及承担的赔偿责任,全部由乙方承担。
3、甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务,应由乙方负责。待定由甲方承担的责任由乙方承担。如甲方与xxxxxxx因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的,法院判决甲方承担赔偿责任的,甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。
4、乙方不得与xxxxxxx串通迫使解除甲方与xxxxxxx签订的《建筑工程劳务分包合同》,或中途另找其他劳务公司。
5、乙方不得与工程建设方(发包方)和工程承包方串通隐瞒或改变工程结算的工人工资及机械费用的数额。
6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资,施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方承担。
7、工程竣工、验收、结算乙方应通知甲方安排人参与,工程价格结算资料应提供一份给甲方。
8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程无法继续履行,乙方应当按所做工程量。
结算出人工费和机械费数额的千分之四给乙方。
9、乙方必须按甲方支付给其的工人工资及时发给工人。如乙方挪用工人工资造成的后果由乙方承担,甲方不负任何责任。
六、本合同签字盖章生效,工程完工后失效,一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:xxxxxxx。
法定代表人:
乙方代表人:
签署日期:
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇二
乙方:
此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。
一、工程概况。
1.工程名称:
2.工程地点:
二、合同价额工程的合同价额为。
三、合同目的。
经双方协商,一致同意乙方在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其工程实施期内的注意事项。
四、甲方的基本权利和义务。
1、甲方按工程造价的%向乙方收取人民币元整,作为管理服务费。
2、乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的%作为费用。
3、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本工程管理服务费不予归还。
4、甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可,不参与乙方经营管理。
5、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
五、乙方的基本权利和义务。
1、乙方可以获取甲方对其两条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。
2、享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。
3、充分利用甲方的资质,完全自主的开展相关产品经营业务。
4、经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
5、一切正常利润归乙方所有,不受干涉。
6、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
7、负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。
8、认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和安全事故乙方负完全责任。
9、维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
10、按时足额向甲方缴纳管理服务费,若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务,乙方应负责甲方工作人员工资、差旅等费用和公司的管理费用。
11、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
六、乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。
七、乙方在经营活动中,若出现安全、质量责任事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。
八、乙方应当在合同签订时付清管理服务费。
本合同以签订日期为生效日,工程完工后失效,一式二份,甲、乙双方各一份。
代表:
日期:年月日
乙方:
负责人:
经办人:日期:年月日
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇三
甲、乙双方经友好协商,本着公平、公正原则,达成如下协议,以共同信守。
一、工程名称和劳务造价:长丰县人武部院区绿化及体检中心改造装修施工项目。
二、合同目的。
经甲乙双方协商,一致同意甲方上述工程的建筑劳务施工分包项目使用乙方营业及建筑劳务分包资质予以办理建筑施工备案手续。
三、乙方的权利义务。
1、乙方向甲方收取劳务服务费人民币方于本协议签署后三日内一次性付清。
2、乙方在本协议生效之后,只向甲方提供相关建筑劳务分包备案所需的备案资料和手续等,不具体参与甲方的建筑施工。双方确认因本工程需要,以乙方名义所签的各班组或工种分包合同无实际法律效果。
3、如甲方需要开具发票,则收取1%的管理费,税费甲方自理。该税管费应于开票前支付乙方。
4、乙方对甲方提出的合理要求,应尽可能的配合并提供良好的服务。
四、甲方的权利义务。
1、甲方可以获取乙方的相关企业资料、资质证书(均为加盖印章的复印件),予以办理建筑施工备案手续。
2、该工程所产生的劳务工资均由甲方自行负责支付解决。民工的上岗前培训和安全教育以及配合政府部门检查等事宜,均由甲方负责落实并承担,乙方完全不参与施工过程中的用工管理。
3、甲方实施的上述工程项目,其具体的合同、施工、保险、税务、财务、银行、统计等事项均由甲方自主办理,与乙方无关。
4、甲方在建筑施工过程中,若出现安全、质量责任事故等重大意外,均由甲方独立承担处理,乙方不承担一切责任,特此提出免责声明。如甲方因此给乙方带来相关诉讼或经济损失的,则所产生的一切损失(包括但不限于直接损失和间接损失)均由甲方承担,并向乙方补偿相当名誉损失费(每次不低于壹拾万元的损失费)。
五、其他。
1、甲乙双方一致确认,如因建设工程施工备案需要,甲乙双方另行签订的《建筑劳务分包施工合同》,仅作为政府相关部门备案使用,不作为双方权利义务的约束条款。
2、本协议未尽事宜,甲乙双方应友好协商,并通过达成补充协议解决;未能协商解决的,则任何一方均有权向乙方所在地人民通过诉讼解决。
3、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至上述工程完工后失效;一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:合肥永达装饰工程有限公司年月日。
乙方:安徽省金正建筑劳务有限公司年月日。
甲方:
乙方:韶关宏大爆破工程有限公司。
为了促进就业,满足甲方的用人需求,甲乙双方经协商一致,就劳务挂靠事宜签定以下协议:
一、劳务挂靠人员的招录与变更。
3、劳务挂靠人员在甲方工作期间,因病、工伤(职业病)在医疗期内的,以及女性职工的“三期”期间,甲方不得通知乙方与其终止、解除劳动关系,甲方应按照劳动法的有关规定继续履行用人单位的职责。
二、劳务挂靠人员的工资、各项社会保险费的支付。
1、劳务挂靠人员的工资标准和福利待遇按照甲方依法制定的标准执行,实行同工同酬;。
4、劳务挂靠人员的每月工资、各项社会保险费,甲方如不能按期支付,以及乙方未能按期转入工资卡账户,违约方应逾期之日起每日按示支付总额5%的比例向对方支付违约金。
三、工伤事故处理。
2、应发生工伤而引起的所有费用,除社会保险机构按政策规定支付外,其它费用均由甲方支付。
本协议期为年,自年月日起,至年月日止,如合同期满,甲、乙双方无异议,合同顺延;合同期满后,甲、乙双方一方提出异议,双方协商解决。
五、合同的变更、解除、终止和其他。
3、甲、乙双方任一方违约,违约方应向对方承担违约责任,并承担相应的经济赔偿。
六、争议解决。
合同履行过程中发生的争议,双方协商解决;如协商不成提交乙方所在地解决。
六、其他。
本合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,签字后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人/授权人签字:法定代表人/授权人签字:
日期:年月日日期:年月日
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇四
乙方:____________法定代表人:____________。
为发挥甲方的宏观调控职能,提高企业的经济效益,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲方经与乙方双方在平等、自愿、诚实守信的基础上,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:
第一条甲方是依法成立的有限责任公司,并具备相应的建筑物拆除、施。
工资质,甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行位于沙坪坝区新桥干休所危房改建工程的拆迁、还建、销售等所有事宜。乙方挂靠期间对工程拆迁、施工、质量、销售等问题由乙方自行承担。
第二条挂靠期间暂定为_______年,即____年____月____日起至_____年___月___日止。
第三条税费管理。
本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费,乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税费缴纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于补缴____________税费,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。
第四条管理费及履约担保。
1、本工程乙方向甲方缴纳该项目销售收入的1%的管理费(不含税金及工程所在地政府部门要求缴纳的各种基金和规费,该项目销售收入包括但拆迁还房的面积收入、车库、商业等所有销售面积的销售收入)。该管理费从乙方所修项目开始还房、销售时开始,乙方按每两季度的销售收入为基数提取管理费,双方在每两季度末前十五日内结算,将管理费支付给甲方。
2、为保证本合同顺利履行,乙方承诺将自己对甲方旗下项目“凯川·紫依云”的工程装修款享有的债权作为该合同的履约担保(债权金额以双方实际结算为准)。待乙方在履行完本协议全部条款和合同约定条款后甲乙双方据实结算。
第五条挂靠期间甲乙双方为该项目设立一个专项银行账户,该项目的销售款项必须转入该专项帐户,待扣除管理费和税费后其余款项甲方在五天内转给乙方。
第六条挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
第七条甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及业主方的关系。甲方为乙方提供“________________公司”印鉴,用于工程资料。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方承担,由此对甲方造成经济损失的,乙方还应支付甲方违约金,违约金约定为甲方所收取总管理费的30%。
第八条甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。甲方指派项目负责人对乙方施工进行监督,对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。
第九条乙方在施工过程中不能履行甲方与业主所签合同或者发生投诉、媒体曝光等有损甲方名誉的情形时,甲方有权解除本协议并将合作工程收回或委托其他施工队伍,乙方承担由此产生的所有费用并赔偿甲方损失。
第十条挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。
第十一条乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种保险、上岗手续,特殊工程要持证上岗。
第十二条为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。
第十三条乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关于对农民工工资结算及支付的规定,不得拖欠农民工工资。若发生类似劳资纠纷事宜,为平息事件,甲方有权直接从乙方承包项目的账户上划拨给事件中的劳务队伍,且不需任何结算依据,乙方须无条件承担全部费用。
第十四条挂靠期间涉及到垫资、施工保证金、拆迁安置补助等相关拆迁费用均由乙方自行承担。甲方不支付任何费用。
第十五条如乙方在承接整个项目后,销售收入出现亏损,亏损损失则全部由乙方承担,甲方不承担该项目任何亏损费用。
第十六条甲乙双方约定,在该项目交房后,乙方另行委托物业管理公司对该项目后期物业管理进行服务。甲方不再进行物业管理,一切物业管理事宜与甲方无关。
第十七条本协议双方签字盖章后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
第十八条工程竣工后,乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。第十九条本协议争议事宜双方协商解决,协商不成,提交甲方所在地法院管辖。
第二十条本协议壹式肆份,甲乙双方各执贰份。
法定代表人:____________法定代表人:____________。
委托代理人:____________委托代理人:____________。
开户银行:____________开户银行:____________。
_____年____月____日_____年____月____日。
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇五
乙方(挂靠方):___法定代表人:___。
为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:
一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行黄陵县梨园新区建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。
二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、
挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“黄陵县梨园新区工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。并为乙方设立单独的银行账户,本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。
五.甲方正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。
六、乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。
七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。
八、甲方提取的管理费用:按工程总造价的0.5%,支付方式为随着工程进度,按已完成的工程量及时支付。
本工程所产生的各项税收(除个人所得税)和行政收费均由乙方自行承担。
九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款转入甲方帐户,待扣除管理费后其余工程款三天内转给乙方。
十一、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
十二、工程竣工后,乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。
十三、本协议一式四份,双方各执两份。
十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
甲方(盖章):_________。
乙方(签字):__________________年____月____日。
_________年____月____日。
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇六
1、参照中国科协和中国机械工程学会的有关要求精神,为了便于分会工作的开展,为了有利于分会和北京机械工程学会(以下简称本会)为分会挂靠单位服务,本会与分会挂靠单位和分会共同协商后签订此挂靠协议书。
3、分会的常设工作机构为分会秘书处,设在挂靠单位,相当于挂靠单位中层行政机构由挂靠单位负责设置。
4、分会委员会与挂靠单位协商,推荐适合的人员作为分会秘书长的人选(也可是非挂靠单位的人员),由本会聘任,主持分会秘书处的日常工作。
5、分会秘书处专(兼)职工作人员(属于挂靠单位人员的)其待遇应与挂靠单位同类、同级人员同等对待。
6、分会秘书处的学会工作及成果纳入挂靠单位工作和成果考核。
7、分会秘书处在业务上接受本会和分会委员会的领导,按照本会的章程和分会委员会的决议独立开展工作。挂靠单位在行政上领导分会秘书处并进行工作指导和监督。
8、分会的挂靠应体现本会、分会挂靠单位和分会互相支持、互惠互利的原则。
挂靠单位为分会秘书处和分会开展工作和活动创造和提供必要的条件及适当的经费支持;可选派有关人员参加本会理事会(或担任名誉理事)及分会委员会;优先参加本会及分会的有关活动;优惠取得本会及分会的有关学术资料。本会及分会要为挂靠单位的业务发展优惠提供各种技术咨询和技术服务。
9、分会的挂靠单位应保持相对稳定,本协议为长期协议,在执行中如有一方提出异议,由三方协商后,予以改变或取消。
10、本协议未涉及的其它有关事项由三方协商研究解决。
11、本协议签字盖章后生效。正本一式三份,三方各持一份。
xx工程学会(盖章) 挂靠单位(盖章) 分会委员会 (盖章)
领导人签字: 领导人签字: 领导人签字:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇七
在日常生活和工作中,很多地方都会使用到协议,签订协议可以保障自身的权益不被侵害。我敢肯定,大部分人都对拟定协议很是头疼的,下面是小编为大家收集的工程投标代理协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工程名称:__________________
委托人:____________________
受托人:____________________
日期:______________________
(公司名称________________)
委托方委托受托方为__________项目的投标代理人,为明确双方在该项目投标中的责任和义务,确保工程项目能顺利展开,依照《民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则,双方就漳州体育馆工程施工投标代理事项协商一致,订立本合同。
1、项目名称:
2、地点:
3、承包范围:
4、承包金额:
本合同为固定总价合同,代理报酬为人民币:_______________。该合同价款不含发票。
2、材料进场后,委托方支付受托方报酬:
委托方委托受托方为________工程的投标代理人,承担本工程的前期投标代理工作。受托方在本工程投标期间,负责以下工作:
2、受托方积极将该项目的招标信息、相关方人员信息及要求反馈给委托方;
3、受托方代理投标本项目至发包方与委托方代表签订承包合同为止。
1、委托方同意项目承包合同内容后,派出公司代表签订项目承包合同;
2、承包合同签订后,委托方承担所有该项目施工的后续工作及风险。
1、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同条款中约定范围内的代理业务。
2、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。
本合同双方约定_本合同自双方盖章签字之日后生效。
履行协议过程中发生争议,首先本着友好态度协商解决,若经协商仍不能解决。向地市级建设主管部门申请调节或起诉人民法院。(甲、乙双方所在地人民法院都有管辖权。)
本协议正本一式_贰份,甲方_壹_份、乙方壹_份,如本协议之条款末尽事宜,双方可协商签定补充协议,但不得与本协议相抵触。
委托方(章):___________
受托方(章):___________
经办人:_________________
经办人:_________________
开户银行_________________
开户银行:_______________
帐号:___________________
帐号:___________________
电话:___________________
电话:___________________
地址:___________________
地址:___________________
邮政编码:_______________
邮政编码:_______________
签订日期:_______________
签订日期:_______________
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇八
鉴于__________________即将邀请招标,为增强投标竞争力,促成甲方顺利中标的目的。甲乙双方在平等自愿,互利互惠,友好协商原则基础上,结成合作意向,就工程的投标进行合作,特签订协议如下:
第一条合作的目的。
双方协商合作的基本目的为:甲方以其自身具有的法人资格和工程资质参加竞标项目的资格预审和投标,乙方具体参与所有与招投标有关的前期工作,协助甲方顺利中标。甲方与工程发包单位/建设单位签订承包合同后,乙方完成本合同任务。
第二条合作的方式。
乙方以其个人拥有的人脉资源及公关能力为甲方竞标工程的投标、谈判、签订合同等投标活动提供咨询、公关等服务。
第三条工程项目概况:
项目名称:__________________。
工程性质:__________________。
发包单位:__________________。
工程造价:__________________。
第四条、甲方权利及义务。
1、按该项目招标文件、设计图纸并制作相关投标文件,提供公司相关资质、公司技术人员的资格证书原件及工程业绩合同原件供投标使用,并于开标前完成投标文件的制作。
2、办理投标保证金或投标保函手续;
3、甲方及时向乙方提供所具有的与投标工程有关的资料和信息。
4、承担为达到合作目的所需要的咨询、公关、差旅交通等工作费用。
5、中标后负责承建该工程项目,并积极组织施工确保工程顺利完成。
6、发包方支付每一笔工程进度款后,按照约定比例向乙方支付服务费。
第五条、乙方的权利义务。
1、在不影响甲方利益前提下独立地为达到合作目的而采取行动。
2、及时向甲方提供其所进行的与合作内容有关的工作的真实情况。
3、按照约定确保甲方顺利中标,促成甲方与工程发包单位/建设单位签订承包合同。
4、工程开工后,负责督促发包方严格按工程进度付款,保证发包方付款以满足工程进度。
5、如甲方未中标,退还甲方前期支付乙方的合作费用。
6、如甲方未中标,乙方不得向甲方主张任何报酬或费用。
第六条、承诺。
2、协议签订后,乙方将自己所有的车牌号为:宝马牌5系轿车相关手续原件抵押给甲方,作为乙方诚信履约保证,工程招标后(无论中标与否),甲方应将该抵押撤销,并将车辆手续返还乙方。
3、工程项目承建施工中,乙方督促工程发包方及时支付甲方工程进度款,甲方取得工程进度款后,积极组织施工,并向乙方支付该工程进度款的10%-15%作为服务费。
并由泄密方承担全部法律后果。
第七条违约条款。
第八条协议效力。
1、本协议经双方签字盖章后发生法律效力。
3、本协议未尽事宜需双方另行协商,并签订补充协议。
第九条协议的签订。
本协议一式四份,双方各执二份,均具有同等法律效力。
法定代表人:__________________。
(或授权代理人)。
____年____月____日____年____月____日。
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇九
为适应市场及企业发展的需要,本着双赢观念,甲乙双方经协商达成如下协议:
一、合作内容:
甲乙双方就____________高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。
二、甲、乙双方职责、权利、义务:
甲方职责:
(1)负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。
(2)按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。
(3)资格预审文件通过后,根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地,负责投标书编制工作,提交投标保证金。
(4)若该项目中标,负责与业主签定施工合同。
(5)负责中标后的施工管理,安排施工队伍,组织施工生产,履行合同承诺。
(6)中标后与乙方签定施工合同,明确双方的责、权、利。
乙方职责:
(1)负责协调与业主各方的关系。
(2)资格预审过程中,负责提供与资审有关的信息,确保资审通过。
(3)编制投标文件期间,负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息(含最佳报价分析报告和评标关键性资料),确保所提供资料及信息的准确性和及时性。
(4)若工程中标,乙方作为甲方内部的.一个施工队伍承担总工程量50%的工程,服从甲方对本工程项目的统一管理和指挥,负责所承担工程的施工管理,施工队伍安排,组织施工生产,履行合同承诺。
三、成本费用
1.编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。
(1)编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。
(2)编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的费用。
2.本项目编标成本费用由甲方承担。
四、承包工程量的比例及费用支付方式
50%的工作量。为确保施工现场有序、规范,保质保量完成任务,乙方自行交纳乙方施工总金额的税金(营业税、城市建设维护和教育附加税)和法定法规(若有要求则有业主或甲方代扣代缴)。
2.该项工程若需银行履约保函,甲方负责提供;若需提供现金履约保证金,则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。
3.用的支付办法:在甲方与业主签定施工合同后,甲方应与乙方及时签定承包合作协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款;每次业主对甲方实施计量支付后7天内,甲方对乙方实施计量支付;工程竣工后,业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内,甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。
4.乙方全部承担投标期间的协作服务费,甲方不向乙方收取施工管理费。
五、其他事项
1.中标后,甲乙双方订立书面的工程承包合同,进一步明确职责、权利和义务。
2.乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工,包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等,施工中,甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时,甲方及时提出整改意见,乙方应限时整改,造成的经济损失均由乙方赔偿。
3.甲方对乙方承包工程的基本要求:安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签定合同的具体要求;维护甲方的企业形象和信誉。
六、本着精诚合作的原则,甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉,不得以任何方式损害对方的形象和信誉。
七、未尽事宜,双方本着互相谅解的原则,协商解决。本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标,本协议自行失效。
甲方:_______________乙方:______________
甲方代表:_________________年____月____日
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇十
甲方:
乙方:
双方本着平等、自愿、互利的原则,经双方友好协商,达成如下协议,共同信守:
一、双方同意以鹏达建设集团有限公司的名义共同参加工程投标。投标费用及风险由乙方承担,投标保证金由乙方出资投入,在投标过程中发生违规问题,造成罚没保证金等经济损失由乙方承担,甲方不承担任何责任。
二、如中标后,施工合同以鹏达建设集团有限公司或者分公司或子公司与业主签订。甲方按工程结算总造价的1.5%收取管理费,此费用为净费用。施工合同签订后乙方向甲方缴纳万元合同履约金。乙方上缴甲方管理费按每拨一次工程款扣一次,并同时扣xx%风险抵押金;当风险抵押金等于合同履约金时,退还原先交纳的合同履约金。风险抵扣金待工程竣工验收合格质保期满,未发现乙方拖欠施工用材料款、机械费、人工费后,即全额退回乙方。乙方不得因建设单位拖欠工程款或其它不正当理由为借口不履行项目施工的责任和义务,否则甲方有权没收乙方缴纳的投标保证金或合同履约金,并处以合同价款5%的罚款。
三、工程中标后,项目管理人员由甲方指派,乙方自己聘请的工作人员亦须经甲方考核备案,否则甲方不予认可。项目部所有人员的工资等各种费用由乙方支付。财务管理执行甲方系统财务规定,做到专款专用。甲方做到:工程款来时,扣除管理费和税金等后及时转给乙方,乙方及时发放工人工资和各种材料款等。
四、财务实行独立核算,专款专用,按时缴纳国家规定的各种税费,各种税费按时交纳给甲方,由甲方统一交给税务部门。
六、乙方同意工程中标后,双方在本协议约定的前提下,在内部承包合同签订时按工程所在地的建委、劳动局的规定缴纳农民工工资保障金和工程所在地的质量、安全规定缴纳的相关保证金。
七、投标过程中发生的一切费用不论投标结果如何均由乙方承担。制作技术标、商务标所需的费用由乙方支付。
八、乙方不得拿甲方陪标。否则,甲方处以不彽于伍万元的处罚或没收其投标保证金。本协议未尽事宜,待工程中标后双方在内部承包合同中另行约定。
九、本协议书一式俩份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
日期:年月日
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇十一
甲方:
为了进一步深化企业改革,发挥甲方的宏观调控职能,增强企业活力,提高企业的经济效益,甲方经与乙方充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方下属建筑项目经理部事宜签订以下协议书:
一、甲方同意乙方挂靠经营甲方下属项目经理部,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。
二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也由乙方承担责任。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。
五、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方必须无条件接受甲方的管理。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方不得有异议。
六、乙方挂靠甲方下属项目经理部经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,所聘员工要三证齐全,特殊工程要持证上岗,要将所聘员工的有效证据及资料复印件报送甲方一份备查。交工资料要交一份给甲方工程部备案。
七、为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。
八、施工质量指标奖罚办法:乙方挂靠期间每年必须实现优良工程一项,每增加一个优良工程按建筑面积由甲方给予奖励:_________平方米以下的奖励_________元,_________平方米以上_________平方米以下的优良工程项目奖励_________元,_________平方米以上的优良工程奖励_________元。如当年有交工程项目但未有优良工程则按交工项目建筑面积计算实行_________平方米以下的工程增加_________元挂靠费用,_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元,_________平方米以上的增加_________元。如出现交工项目第一次交工验收时不合格则给予乙方罚款_________元。以上费用均不包含在挂靠费用之内。
九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,挂靠期有效期满后如乙方仍有在建工程项目未完工的仍按原有的规定收取5%工程管理费。挂靠前乙方原有的在建工程或停工缓建工程或其他工程结算余款仍按原收费标准交缴工程管理费。
十、挂靠管理费用为每年_________元。
交费办法:每年分两次交缴挂靠管理费,当年_________月_________日至次年_________月_________日为一年度,当年_________月_________日前一次性交清第一年_________%的挂靠管理费,次年_________月_________日前一次性交清第一年度的剩余_________%挂靠管理费,以后每年挂靠管理费按此办法交缴,逾期交缴视为乙方违约,按拖欠款和拖欠时间每日计罚_________%滞纳金。
十一、本挂靠协议生效前,乙方必须向甲方缴纳_________元保证金,如挂靠期间乙方发生任何违法违规或违反本挂靠协议的行为,或者发现乙方有其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经济损失时,乙方除承担一切经济与法律责任外,甲方有权罚没上述风险保证金,乙方不得有异议。如挂靠期内乙方无违约行为,将风险保证金退还乙方。风险保证金不计利息。
十二、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款必须转入甲方账户,待扣除税金后其余工程款转给乙方。其他工程备料款或建设方不按工程进度支付的工程款,甲方为避免乙方将工程款项挪作他用,乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。
十三、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
十四、本协议一式四份,双方各执两份。
十五、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
甲方:_________乙方:_________。
代表:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇十二
承包人(全称):______。
质量保修范围包括:地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排。
水等全部施工内容。
具体质量保修内容双方约定如下:承担所承包的全部工程内容。
2、质量保修期。
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1.地基基础工程为5(伍)年;
2.挡土墙工程为5(伍)年;
3.砼路面工程为3(叁)年;
4.路基排水泄洪工程为3(叁)年;
5.其他约定:无。
三、质量保修责任。
1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费从质量保修金内扣除。
2、发生需紧急抢修的事故(如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及车辆及行人安全等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础和主体结构的.质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为:以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。
五、质量保修金的返还。
发包人在质量保修期满后15日内,将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式(贰年返还90%、剩余10%伍年返还)。
六、其他。
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(公章):______承包人(公章):______。
法定代表人(签字):______法定代表人(签字):______。
建设行政管理部门审查意见:______。
______年______月______日。
工商行政管理部门签证意见:______。
______年______月______日。
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇十三
甲方:
乙方:
甲乙双方因“”开展此协议。
因乙方无投标施工资质,现甲方同意乙方挂靠经营。经甲、乙双方协商并经该工程实际承包人同意,该项目由乙方实际负责施工运营,甲方负责提供资质及税务处理,为明确甲、乙双方的责任、权利,特订立本合作协议。
一、工程概况。
工程名称。
建设单位。
工程地点。
工程造价(最终核算以实际合同额为准)。
承包责任人。
质量等级符合国家质量验收标准。
安全目标无事故。
二、甲方责任权利。
1、甲方提供资质,提供项目经理等投标所必需的人员名单和证书,协助乙方完成项目投标。中标后以甲方名义与建设单位签订《工程总承包施工合同》。
2、与建设单位进行工程款的资金往来和工程的结算。
3、甲方向建设方出具合同全额增值税专用发票,乙方向甲方提供项目过程中发生的材料、设备购置税票并有效抵扣。
4、甲方不得无故扣留项目款,保证专款专用的原则,否则由此造成乙方的经济损失由甲方承担。
5、如乙方在施工中因工程质量、安全生产等原因影响甲方企业信誉时,甲方有权采取必要的行政措施进行对乙方的整改。因乙方在施工质量和安全生产中影响企业的信誉业绩而造成的一切经济损失由乙方承担。
三、乙方责任权利。
1、乙方为该约定项目的实际施工承包人。
2、乙方必须自觉遵守国家法律、法规,遵守省、市、区主管部门的有关规章制度,精心组织施工。对项目中技术、质量、安全、民工工资、材料款、工期等奖罚条款负有全额责任,安全、文明施工,确保工程质量。
3、乙方完成该项目后,工程质量验收必须达到业主方质量验收标准的要求。施工过程中,如发生质量、安全事故,乙方全权处理,其处理过程中所发生的费用及责任均由乙方负责承担。
四、财务管理。
1、建设单位付款后,所有工程款汇入甲方指定的银行账号,建设方因本工程而支付的工程款项甲方应在扣除挂靠管理费用(合同总额的3%,按付款比例逐次扣除)后1日内向乙方支付。
2、甲方必须严格执行财经纪律,遵守双方约定,不得将工程款挪作它用。甲方无正当理由扣留乙方工程款,自乙方向甲方发送请求付款7个工作日后任然不履行付款义务的,以应支付资金月5分计算资金占用利息。
3、建设方要求甲方提供全额增值税票后,乙方向甲方提供项目过程中发生的材料、设备购置发票进行抵扣,甲方核算税务成本并在进度款中扣除相关费用后,向建设方提供全额增值税票。
本协议一式两份,双方各执一份。本合同经甲乙双方盖章签字后生效,即具有正式法律效力,双方必须严格履行。
本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商同意,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:(盖章、签字)乙方:(盖章、签字)。
年月日年月日。
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇十四
甲方:住所地:电话:乙方:住所地:电话:
风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
一、甲方的义务与职责。
(一)投标阶段。
1、甲方向乙方提供甲方所具备的资料、证照。甲方及时出席招标文件的购买,编写投标文件,合同签订事宜。其他事宜由甲乙双方沟通解决。
2、在乙方资金到位的前提下,及时办理资审、投标所需的各种证明、公证、保证和承诺。
3、依据资审、招标和补遗书的要求,编制资审文件和投标文件的技术和商务文件并按乙方工程技术人员的审查意见及时修改,保证资审、投标文件按时递交。
4、如没有中标,甲方在招标人退还投标保证金的_________个工作日内,把乙方通过甲方账户缴纳的投标保证金退还给乙方账户。
(二)中标后项目施工管理形式1,承诺和担保。并即时将到位的保证金转入招标人名下,如果没有中标则应在招标人退还保证金到账的_________个工作日内将款项全额退还给乙方。
2、及时与招标人签订中标项目施工合同。
3、派驻相关人员参与施工项目的监督和管理,具体事宜由甲、乙双方另行签订单项目承包协议确定。
二、乙方的权利和职责。
(一)投标阶段。
1、负责拟投标项目外部关系的沟通协调和商务信息的收集,创造与项目竞标有关的积极、有利因素。
2、协助甲方编制资审和投标文件的技术、商务文件并进行审查提出修改意见,独立编制项目竞标报价文件,但不得恶意报价(低于施工成本)对通过资格审查和项目竞标是否成功承担责任。乙方所有上述行为必须符合现有国家法律法规。
3、乙方承担甲方投标报名费,资格预(后)审文件制作和标书制作费用。
4、承担投标过程中的所有费用。按照甲方文件规定提前缴纳由甲方根据招标人要求找第三方办理的有关证明、保证等资料的手续费、保证金等。承担甲方派出参与竞标人员发生的与竞标有关的交通差旅费和公务费。(注:差旅费在合作诚意金中包含)。
(二)中标后项目施工管理形式。
1、承担中标项目履约的全部资金。需要甲方提供履约保证的,按甲方相关文件规定缴纳保证金、手续费或资金占用费。
2、给乙方缴纳中标项目工程造价_________%的管理费用,管理费按工程施工进度同步支付。
3、在接受甲方监督的前提下,承担项目的施工组织管理工作。
三、其它事宜。
1、本协议签订后乙方向甲方缴纳投标合作诚意金_________元整,如到时甲方出现违约不能按照约定执行,甲方向乙方按诚意金的_________倍金额返还,即_________元整,如乙方自动放弃参与投标甲方不予退还乙方缴纳的投标诚意金。(注;剩余_________元收到标书一次性付齐,中标后返还)(xx银行__________________)。
2、本协议未尽事宜,双方通过协商达成补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、中标后合作双方依据本协议的约定和甲方的规定签订单项目承包协议。风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。
4、本协议发生争议后在_________所在地人民法院诉讼。
5、本协议一式_________份,双方各执_________份,于双方盖章或签字之日起生效。项目未中标或项目中标双方签订单项项目承包协议后本协议失效。
优秀工程投标挂靠协议书(汇总15篇)篇十五
甲方:资质公司(以下简称“甲方”)。
乙方:___身份证:___(以下简称“乙方”)。
此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。
第一条合同目的。
经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条合作方式。
乙方以甲方的名义承接甲方经营许可证范围内的经营项目,但由乙方实际操作所接项目,自收自支。
甲方向乙方收取管理费,管理费比例为乙方以甲方名义承揽的工程项目合同额的3%。
第三条甲方的基本权利和义务。
权利:
(1)甲方书面委托乙方作为甲方的全权代表,在全国范围内以甲方名义承接甲方经营许可证范围内的经营项目。
(2)如需以甲方名义提供工程发票,税金由乙方承担。乙方向甲方提供全额发票。
(3)如果不需要提供工程发票,乙方则不需要向甲方提供全额发票。
义务:(1)甲方在本协议生效之后,甲方向乙方提供营业执照和环保方面的相关设计承包资质。
(2)乙方以甲方的名义与乙方的客户签订工程合同(简称合同a)后3个工作日之内,甲乙双方必须按照本协议根据合同a另行签订工程转包合同(简称合同b),将该项工程全部转包给乙方。未经乙方书面同意,甲方不得以任何方式参与该工程的合同签订和工程施工工作,否则视为甲方违约。
(3)乙方设计图纸交甲方审核,甲方应该在乙方书面申明的日期内审核完毕,审核通过后,甲方负责在施工图纸上加盖资质章。
第四条乙方的基本权利和义务。
权利:(1)乙方根据此协议获取所有甲方的的承诺并可以要求甲方及时兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。
(2)享受甲方所提供的营业执照和环保方面的相关设计承包资质。
(3)充分利用环保方面的资质,完全自主的开展相关经营业务。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。
义务:(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。
(3)认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
第五条乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。
第六条乙方若投标需原件,甲方派人提供原件协助,但乙方对甲方的人员提供交通食宿等费用且额外给甲方报酬(100元/天·人)。
第七条管理费支付。
乙方负责以支票形式从其合同a的客户方收回工程款,甲方在收到乙方交付的工程款支票的同时向乙方开具3日后的支票,支票金额为乙方所收回工程款的97%。甲乙双方互换支票,甲方不得占用乙方资金。迟延一日,甲方需要向乙方支付迟延部分款项利息3%。甲方向乙方开具的支票转入以下账户:
户名:__。
开户行:__。
账号:____。
第八条工程量增、减。
应合同a之乙方客户要求,需要变更设计、追加(减)时,双方依据本合同原则,相应变更合同b,并做管理费用的调增(减),费用比例适用3%,支付办法参照第七条。
第九条违约责任。
甲乙双方任何乙方违约,违约金为所涉违约项目标的额的30%。
第九条争议解决。
争议协商解决,协商不成的,任何乙方可以起诉到原告所在地人民法院。
第十条合作附件。
甲乙双方签订的合同b、甲方为乙方出具的授权委托书、双方签订的费用明细单,与本件具有同等效力。
第十一条解除合作关系。
甲乙双方在有项目进行期间,任何一方不得解除该合作关系。
甲方代表(签字):
乙方:__。
乙方代表(签字)。