实用工程付款结算协议书(案例20篇)

时间:2025-01-25 作者:QJ墨客

工作是每个人成长的一个重要阶段,我们需要对自己的工作进行总结和反思。下面是一些企业用工的案例分析,希望对大家的用工策略有所帮助。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇一

鉴于甲乙双方于_______年_______月_______日签订为期1年的承包合同,由于条件发生变化,经双方协商同意提前解除合同,现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜,双方经协商达成以下条款。

1.经甲乙双方确认的工程尾款为:人民币_____________________元整(_____________________元)。

2.甲方同意乙方于_______年_______月_______日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算,甲方在收到乙方出具的正式发票后于_______年_______月_______日一次性支付工程尾款。或者,在此前期间客观原因未开出地税发票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的'税率扣除税款后代为缴纳,扣除税款后的余款_______年_______月_______日当日一次性付清。

3.本协议发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议,于承包合同具有同等法律效力。

5.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

授权代表:_____________________

日期:_______年_______月_______日

授权代表:_____________________

日期:_______年_______月_______日

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇二

乙方(付款方):________。

丙方(收款方):________。

甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。

1、甲方授权乙方向收款方:,支付甲方与其在________年________月________日签订的《________》合同,合同金额________万元整款项。

2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。

3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。

4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。

5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。

(1)收款人名称________;。

(2)收款人开户银行及账号________。

6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的,乙方不承担任何责任。

7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。

8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。

9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的同时,停止该项委托付款业务。

甲方:________。

乙方:________。

丙方:

______年___月___日。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇三

为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,为规范乙方用款,保障各方权益,经协商一致,达成协议如下:

万元。

2、甲方收到乙方工程预付款申请后一个月内完成支付。如甲方分批支付,则乙方在收到甲方款项后7天内应按比例缴纳预付款保证金,甲方收到该保证金后向乙方开具收据。

3、在工程进行到12个月且总工程量达到80%后,甲方可根据乙方申请及实际工程款支付情况,在两个月内分两次无息返还1000万元保证金。

4、甲方将在项目工程验收及结算完成后10天内,将余下1000万元保证金一次性无息返还给乙方。

5、乙方未按期支付该保证金的,每延迟一天,甲方每天按该保证金数额的万分之五收取利息,按天计算,同时,甲方有权延迟支付工程进度款,直至乙方支付该保证金,乙方不得以甲方未支付工程款为由拖延工期,否则,甲方将视乙方严重违约,甲方可按双方在施工总承包合同中严重违约方式处理。

6、本协议约定之工程预付款保证金是甲方为加快项目进度提供给乙方用于本工程的,乙方不得将该款项挪作他用,如甲方发现若乙方把本工程预付款用作非本工程所用的,乙方须按挪用金额的2倍对甲方进行赔偿,如因此对本工程造成进度、质量影响的,甲方有权对乙方进行索赔。

7、本工程采取银行贷款,为加快项目建设,甲方先筹资予以解决,待银行按施工总承包合同将该预付款直接支付乙方后,乙方应于收到银行直接支付的预付款后7天内全额将甲方先行筹资支付的预付款退回甲方。

8、乙方收到银行按施工总承包合同支付的预付款后未及时将甲方筹资支付的预付款退回甲方的,每延迟一天乙方按预付款总额的万分之五向甲方支付补偿。

10、中心施工总承包合同之工程预付款为:46606741.10元(大写:肆仟陆佰陆拾万零陆仟柒佰肆拾壹元壹角零分),最终支付方式按本协议第2条约定执行。

11、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。

日期:_____________________

日期:_____________________

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇四

为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,经协商一致,达成协议如下:

第一条预付工程款用途

该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的工程装修(工程名称:______________________________)而进行的材料采购工程款的支付。

第二条预付工程款金额________________人民币(大写)________________元整。

第三条还款方式工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。

第四条保证条款

1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款,不得挪作他用,不得用预付款进行违法活动。

2.乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况,了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

第五条约定条款

1.由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。

2.由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。

第六条违约责任

1.乙方不按合同规定的用途使用预付款,甲方有权收回部分或全部款项,对违约使用的部分,按违约使用之日起每日3‰加收罚息。

2.乙方使用预付款造成损失浪费或利用预付款合同进行违法活动的,甲方有权追回预付款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。

第七条合同变更或解除。

1.本合同非因《中华人民共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。

2.当事人一方依照《中华人民共和国合同法》要求变更或解除本预付款合同时,应及时采用书面形式通知其他当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除后,乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息,仍应按本合同的规定偿付。

第八条附则

1.本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商,作出书面补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

2.在协议履行期间,与本协议有关的一切争议、纠纷,双方可协商解决。协商不成,应依法向当地的人民法院提交诉讼解决。

3.本合同正本一式两份,甲乙双方各执壹份,自签字、盖章之日起生效。

甲方:____________(公章)

代表人:____________

日期:____________

乙方:____________(公章)

代表人:____________

日期:____________

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇五

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:

一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。

二、工程款付款方式:甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。

经双方协商确定甲方于20xx年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司甲方代表签字:乙方代表签字:20xx年月日甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:

一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。

二、工程款付款方式:甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。

经双方协商确定甲方于20xx年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如甲方不能按协议付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:甲方代表签字:乙方代表签字:20xx年月日甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:因乙方承包甲方酒店中央空调工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的中央空调工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。

二、工程款付款方式:甲方已支付乙方中央空调工程款,下欠工程款。

经双方协商确定甲方于20xx年月日付给乙方工程款,剩余工程欠款分三期支付,第一期付款时间为乙方中央空调室外机组安装完毕,并试机、调试运行完成后五日内,付款金额为;第二期付款时间为甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内,付款金额为(扣除工程总价款的5%作为质量保证金);第三期付款时间为中央空调机组运行一年后的十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如甲方不能按协议付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的中央空调工程在甲方不违约的前提下,必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工,并确保按期交工验收、试机运行。

否则,由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)所行成的一切损失由乙方承担。

甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除,扣除款项不属甲方违约支付工程款。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:20xx年月日甲方代表签字:乙方代表签字:甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:因乙方承包甲方酒店消防工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的消防工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。

二、工程款付款方式:甲方已支付乙方消防工程款,下欠工程款。

经双方协商确定甲方于20xx年月日付给乙方工程款,剩余工程欠款分三期支付,第一期付款时间为乙方承担的消防工程安装完毕,试压合格,并经过消防验收后十日内,付款金额为;第二期付款时间为甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内,付款金额为(扣除工程总价款的5%作为质量保证金);第三期付款时间为消防工程运行一年后的十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如甲方不能按协议付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的消防工程在甲方不违约的前提下,必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工,并确保按期交工验收、试机运行及消防验收。

否则,由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由乙方承担。

甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除,扣除款项不属甲方违约支付工程款。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:甲方代表签字:乙方代表签字:20xx年月日工程款付款协议书甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:因乙方承包甲方酒店工程所发生的工程款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。

二、工程款付款方式:甲方已支付乙方工程款,下欠工程款。

经双方协商确定甲方于20xx年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内支付(扣除工程总价款的5%作为质量保证金);乙方承包的工程运行一年后的十日内将工程总价款5%的质量保证金一次性付清(在正常运行的前提下)。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如甲方不能按协议付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的工程在甲方不违约的前提下,必须无其他附加条件的按甲方进度要求施工,并确保按期交工验收、试机运行。

否则,由乙方原因照成工程延误(含配合其他单位施工)及不能按期验收所行成的一切损失由乙方承担。

甲方有权利在书面通知乙方的前提下在乙方工程款中扣除,扣除款项不属甲方违约支付工程款。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于xx年xx月xx日在中国北京市签署:

xxx公司(以下简称甲方)

住所:xxxxxx

法定代表人:xxx

(法定代表人的代理人:xxx)

xxx公司(以下简称乙方)

住所:xxxxxx

法定代表人:xxx

(法定代表人的代理人:xxx)

鉴于:

xx年xx月xx日,甲方与乙方就xxx(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:xxx),建设工程总价款为:xxxxxx万元整人民币。

该项目已于xx年xx月xx日竣工,已经甲方、乙方及xx方验收,并于xx年xx月xx日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《xxx工程结算协议书》。

按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整,尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。

双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付xxxxxx万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。

基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:

第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计xxxxxx万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整,尚未支付的建设工程款xxxxxx万元整。

(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式,自xx年xx月xx日至xx年xx

月xx日止由乙方向甲方支付建设工程款xxxxxx万元整。

(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条强制执行条款

1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起xx个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。

查看更多合同范本

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。

甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。

在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的.债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。

乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;

(2)《授权委托书》;

(3)《强制执行申请》;

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;

(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:xxxxxx。

第四条双方各自的承诺和保证

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:

甲方联系地址、电话及传真如下:xxxxxx;受件人:xxx。

乙方联系地址、电话及传真如下:xxxxxx;受件人:xxx。

北京市公证处联系地址:

地址:北京市朝阳区朝外大街吉祥里206楼

承办公证员:李清

甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

查看更多合同范本

第五条不可抗力

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。

但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。

遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。

第六条保密

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条其他

1、本协议自北京市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。

3、本协议正本一式xx份,每份均具有同等法律效力,双方各持xx份,一份留存于北京市公证处备案。

(以下无正文)。

甲方:xxx公司(印章)

法定代表人或授权代表:xxx(签字)

乙方:xxx公司(印章)

法定代表人或授权代表:xxx(签字)

xx年xx月xx日

于北京市

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇六

甲方:_________(委托方)

乙方:_________(付款方)

丙方:_________(收款方)

经甲、乙、丙三方充分协商,就甲方委托乙方直接向丙方支付欠款项事宜,达成如下委托付款协议:

1、甲乙双方于年7月签订的《合同》,经结算合同总价款元,乙方已经支付元,尚欠元没有支付。

2、甲方委托乙方直接向丙方支付欠款元,付款时间为本协议签订之日起日内。

丙方收款账号信息为:

账户名:_________

开户行:_________

账号:_________

3、乙方向丙方支付上述款项后,即视为乙方履行了《唐仲英纪念空间石柱及底座安装合同》(甲方与乙方之间的合同)的付款义务(付款金额以乙方实际支付的为准备)。

4、丙方收到乙方的付款后,即视为甲方履行了《合同》(甲方与丙方之间的合同)的付款义务(付款金额以丙方实际收到的为准备)。

5、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,自三方签字盖章之日起生效。

甲方:_________

乙方:_________

丙方:_________

_________年_________月_________日

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇七

甲方:。

乙方:

为了切实加强施工工程现场的安全管理,进一步明确甲乙双方的安全管理责任,防止发生建设工程施工安全事故,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和依法管理的原则,在甲乙双方签订《建设工程委托监理合同》的基础上,经共同协商一致,签订本安全协议书。

(一)权利。

1、组织对施工现场的安全生产检查,有权要求乙方督促施工单位及时处理发现的各类安全隐患,并进行复查。

2、监督、检查乙方安全教育、安全措施等安全监理工作情况。

3、纠正乙方人员违章、违规、违纪行为。乙方在实施安全监理过程中,如违反国家法律法规和本协议,甲方有权给予制止或予以扣减监理费。

(二)义务。

1、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律、法规,承担建设单位对建设工程的安全生产管理责任。

2、支持乙方按监理合同、监理规划、监理实施细则、监理大纲及国家有关规定对本工程实施安全监理,并对乙方自身安全工作进行监督、检查。

3、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到安全与生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、重要的安全设施必须坚持“三同时”的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用。

5、定期参加乙方组织的监理例会,协调解决安全管理工作中出现的问题,总结推广优秀的安全管理经验。

6、定期召开安全会议,及时传达国家有关安全生产的精神,协调解决存在的安全问题。

(一)权利。

2、有权对施工图、施工组织设计及规程措施、施工单位各类证件等进行审查;

6、对甲方的'违章指挥有权拒绝执行;

7、对施工现场出现的“三违”现象有权及时制止。

(二)义务。

1、受甲方委托,乙方应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监管责任。

2、签订监理合同后,要进行全员安全教育,总监理工程师和监理人员须经培训并取得相应的资质证书后方可上岗。

3、监理人员必须熟悉和掌握相关的法律、规章及规定。包括国家、地方政府的有关安全文明施工的法规,如《安全生产法》、《劳动保护法》、《安全施工管理条例》等。

4、乙方要建立健全安全监理制度,加强安全知识教育培训,明确各岗位监理人员的安全监理职责,增强安全意识。

5、按时组织召开监理例会,配合甲方协调解决安全管理工作中出现的问题。及时填写反应现场实际情况的监理日志,按时上交(报)监理周报及月报。

6、承担由于自身安全措施不到位、不落实或不服从甲方管理等原因而造成事故的相关费用。

9、审查施工单位资质、安全生产许可证等证件是否合法有效,并进行备案。

10、审查施工单位现场管理人员职业资格证书等。包括审查施工单位项目经理和专职安全、技术、生产管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致;审查施工单位特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法并有效;审查施工作业人员是否已通过具有相应资质的培训单位培训合格,并取得相应资质证件后上岗作业。

11、审查施工单位的施工组织设计、作业规程及安全技术措施,要求必须符合工程建设强制性标准。施工过程中要严格按照审批后的施工组织设计、作业规程及安全技术措施施工,及时制止并纠正违规施工作业。

12、审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并检查安全投入是否符合安全生产要求。

13、监督检查施工单位建立并严格执行现场施工24小时安全生产值班制度,并建立安全生产值班记录台账。

14、审核施工单位安全文明施工保证体系的全面性、科学性和合理性。包括审核施工单位是否成立现场安全施工领导小组,组织以安全生产为核心的现场安全施工活动;审核施工单位是否有明确的安全文明施工目标;审核施工单位是否有完善的安全文明施工管理措施;审核施工单位安全技术措施是否有针对性并符合工程实际情况,是否适应施工方案要求及场地环境和条件要求,并符合安全法规标准;对施工单位所辖施工区域、生活区域的治安、消防、安全用电进行日常监督检查,发现隐患及时书面通知施工单位,并督促落实整改结果。

15、检查落实施工单位安全生产责任制落实是否到人,各项经济指标是否有明确的安全指标和奖惩办法。

16、检查落实施工单位进行安全自查工作,并对施工单位自查情况进行抽查,参加甲方组织的安全生产专项检查。

17、对现场要定期组织检查,并有记录。对发现的各类安全事故隐患,应书面通知施工单位限期整改,并督促落实其整改情况;发现重大隐患,应立即要求施工单位停止施工,并及时报告建设单位。安全事故隐患消除后,乙方应检查整改结果,签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的,乙方应当立即向甲方汇报。监理过程中发现违章指挥、违章操作的,应当立即制止。

18、检查落实施工单位按照本工程特点,是否制定有工程实施中的安全生产事故应急救援预案。

如因甲方未按照本协议履行相关义务,给乙方造成损失的,甲方应承担相应赔偿责任。

因乙方未按照本协议履行其相关职责的,按双方签订的《建设工程委托监理合同》调减相应监理费用,给甲方造成损失的,应按双方签订的《建设工程委托监理合同》要求赔偿甲方相应损失。

1、本协议为《建设工程委托监理合同》补充附件,并具有同等法律效力。

2、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决,并可签订补充协议。

3、本协议如有与国家法律和法规相抵触之处,执行国家法律法规的相关规定。

4、本协议一式肆份,具有同等法律效力,协议双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

5、本协议有效期限与该工程监理合同期限一致。

甲方:___乙方:

有限公司(公章)___(公章)。

法人代表:___法人代表:

委托人代表:___委托人代表:

日期:___日期:

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇八

___________________(以下简称甲方)。

乙方:_____________________(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。

人民币___(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。

5.1竣工日期:(竣工报告为准)___交付日

5.2合同总工期:___元。

5.3甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。

按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。

甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表,有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件,此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更,甲方应当自变更后即日书面通知乙方,因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。

8.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育,在施工过程中,必须保证安全,清除隐患,杜绝一切事故的发生。

8.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工,做到工完场清,垃圾归堆并运送指定地点。

8.3___乙方进入施工现场后,不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。

9.1___甲方提供乙方临时用房,以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。

9.2___本工程使用的材料:见附件。

9.3___乙方堆置器材设备之场所,应在甲方许可之范围内,不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工,应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。

9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供,甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。

10.1乙方应对其员工购买保险。

10.2由甲方办理的'保险单以履行总包合同通则,如果涉及乙方应当享有保险单内利益,甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。

10.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。

10.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外,工期延长,应由甲方支付续保费用。

11.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程:

11.2经由本合同双方协商一致减少的事项。

11.3为了甲方利益,由乙方可以书面提前10天通知甲方,变更或增加或减少的事项。

11.4所增加或变更之费用,乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。

11.5减少之工程,甲方除承担乙方已购材料之损失外,还应支付乙方为此支付合理的费用。

12.1须延长完工日期时,乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方,但能够证明是乙方故意造成延期的除外。

12.2本工程施工期间,甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。

13.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时,甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。

13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时,乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后,由甲方验收。

13.3乙方在验收前3日,将验收日期以书面通知甲方,如甲方不能按时参加,须提前2日书面通知乙方,因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。

13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的,乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可,通知的验收日期即视为验收合格之日,作为支付合同价款的依据。

13.5本工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。

14.1一方如有下列情事之一者,另一方可终止或解除本合约,一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。

14.2一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。

14.3一方要求停工达15日,除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外___。

14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞,或一方显无能力支付工程款。

14.5本合约依上述原因而终止或解除时,或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件,一方仍得依法向另一方求偿。

14.6除能够证明是乙方故意不按时进场施工的,甲方应赔偿乙方违约金15万元。

14.7除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方应按每人100元/天对乙方承担赔偿金,并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。

14.8甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等,每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。

甲乙双方如对本合约条款发生争议,双方应平等协商,协商不成,由___人民法院管辖。

16.1合约时效:本合同经双方盖章后生效,自付清尾款后终止。

16.2合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

16.3本合约正本之印花由双方各自贴销。

16.4一方提供之地址为可送达之地址,如果变更应及时通知,否则按照合同约定地址投递即视为送达。

甲方(公章):____________乙方(公章):_________。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇九

本着公平公正,诚实信用的原则,经甲、乙双方协商制定以下条款,供甲、乙双方共同遵守执行:

一、工程名称:______________________________

二、工程规模:

(1)建设工程:________________________

(2)工程总造价(中标价):_____万元(大写:人民币柒拾肆万叁仟元整)。

三、付款方式:工程量完成一半付中标价款的40%,竣工验收合格后付中标价款的20%;___年年底付工程决算价款的20%;剩余工程决算价款的20%于___年年底无息付清。在施工过程中,根据工程需要,乙方提前10天通知甲方工程款拨付,甲方应按期拨付,每拖延一天按拨付金额的1%支付违约金。甲方应严格按照该付款协议中规定年度付款方式全额付清,每拖延一天按应付金额的1%支付违约金。否则,乙方有权向甲方追偿,所产生的诉讼费、邮寄费、保全费、律师代理费以及延期支付工程款所产生的利息等一切费用由甲方承担。

四、本协议未尽事宜由甲、乙双方参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规协商解决,如发生争议协商解决,协商不成,起诉方可向______人民法院进行起诉。

五、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,甲方的工程款支付完毕后自动失效。

六、本协议一式陆份,甲、乙双方各执贰份,_______住房和城乡建设局备案贰份。

日期:_____________________

日期:_____________________

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇十

丙方(收款方):________。

甲方、乙方、丙方本着自愿、平等的原则,达成以下委托付款协议。

1、甲方授权乙方向收款方:,支付甲方与其在________年________月________日签订的《________》合同,合同金额________万元整款项。

2、乙方应在付款账户中保留足够余额,保证乙方能够及时确支付款项。

3、丙方提供收款人公司全称、开户银行全称、开户行账号,信息有误或因其他原因延误付款与乙方无关。

4、甲方对委托付款金额有异议,可向丙方进行查询。乙方对代付款金额的真实性、准确性不负有审查和鉴别责任。

5、以下事项发生变更时,丙方应及时以书面形式通知甲方。

(1)收款人名称________;。

(2)收款人开户银行及账号________。

6、甲方应及时通知乙方,因甲方未能将变更情况及时通知乙方,乙方仍按原收款方户名、账号等付款引发争议的,乙方不承担任何责任。

7、本协议未尽事宜经双方协商,可另拟协议补充条款,与本协议具有同等法律效力。

8、本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。本协议自甲、乙、丙三方签字并加盖公章之日起生效。

9、甲、乙双方如需终止本协议,应提前30日书面通知对方,并履行终止协议手续。乙方在办理完成终止协议手续的.同时,停止该项委托付款业务。

甲方:________。

乙方:________。

丙方:

______年___月___日。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇十一

甲方为了加强内部付款制度的管理,规范并统一付款程序,同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率,经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议,以供甲乙双方共同遵守:

甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票,开票数量仅为甲方验收合格产品的数量(该数量必须经过甲乙双方共同确认)。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。

甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外,甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的,必须提前与乙方进行解释沟通,并争得乙方同意,否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约.如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款,必须提前与甲方及时沟通,甲方可视具体情况给与帮助。

甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单,除人力不可抗力因素以外,乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货,否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款,延期付款时间的计算:延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数x 2(特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外)。

一般为电汇。(特殊情况可采取现金或者支票支付等方式)。

甲乙双方应信守本协议,如果发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式两份,双方各持一份为凭。

本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知,双方协商修订。

甲方签字:_________

乙方签字:_________

日期:_________

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇十二

为了甲乙双方共同修好房子,经双方协商,共同签订本合同。

:按630元/每平米(包括基础部分)执行,费税各负各的。

1、砖混结构三层,层次高第一层3.4米,二、三层3.2米,全现浇。

2、客厅、地面60×60全瓷防滑地板砖,厨房、厕所地面30×30全瓷防滑地板砖,墙面厨房全贴:厕所1.8米,颜色由甲方定,楼梯扶手为不锈钢,地面为水泥沙浆面。楼顶面为女儿墙。

3、内墙及天棚为普通抹灰,“888”仿盗。

4、外墙面:为水泥沙浆搓沙。

5、门窗:乙方只负责室内木门,其它由甲方负责;窗:全部为铝合金。

6、水电:乙方负责表内的材料、安装、包括灯具,不含客厅大灯。

7、卫生设备:乙方只负责蹲式大便器的材料和安装,其它卫生洁具可由甲方购买乙方负责安装。

1、乙方必须负责安全。

2、必须使用合格材料。

3、乙方必须接受甲方的检查、建议和要求。

工程总造价约为_____________万元。

按每完成一层付元,二层付元,三层付元,留质保金2%。

工期为_____________年_____________月_____________日内全部完成施工工程。

1、其他未尽事宜,双方协商解决。

2、施工期间因单方违约造成经济损失的,由违约方全额赔偿。

3、工程支付使用因施工问题出现严重问题,由乙方承担全部责任(包括开裂、漏水等)。

4、本合同双方签字后生效,一式三份,各执一份,中间人一份。

甲方:________。

乙方:________。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇十三

甲方:

乙方:

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:

一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。

二、工程款付款方式:甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于20xx年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:山东丽都国际大酒店有限公司乙方:济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司。

甲方代表签字:乙方代表签字:

20xx年月日。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇十四

中国__________银行企业网上银行国际结算协议(下称“本协议”)是中国__________银行和企业客户就中国__________银行网上银行国际结算服务的相关事宜达成的协议,本协议为《中国__________银行网上银行企业客户服务协议》补充协议,协议双方应遵守《中国__________银行福建省分行网上银行业务章程》及本协议。

一、定义。

如无特别说明,下列用语在本协议中的含义为:

错误:指银行未能执行、未能及时执行或未能正确执行客户交易指令的情况。

二、权利与义务。

1.甲方应受理乙方在网上提交的信用证、汇出汇款申请,以及乙方与甲方之间的通知与回复邮件,保证将乙方的申请及邮件安全地送到乙方指定的国际业务受理点。

2.乙方是中国xx银行企业网上银行签约客户,并遵守与甲方签定的《中国xx银行网上银行企业客户服务协议》。

3.乙方必须按甲方规定的要求向网上企业客户服务系统提交国际业务申请,并保证申请文件内容真实、准确、完整、有效。

4.如乙方发现发往甲方的申请书有错误,应在发现错误后立即通知甲方,通知方式应与发出申请书的方式相同。甲方收到乙方通知后,若尚未将乙方的申请及邮件送到国际业务受理点或虽送到受理点但所申请业务尚未进行,则甲方将遵照乙方的通知办理;若所申请业务已经进行完毕,则后果由乙方自行承担,甲方应将此等情形立即通知乙方。

5.乙方如需终止使用甲方网上银行国际结算服务,应提前2个银行工作日以书面形式通知甲方。甲方收到通知后立即关闭乙方的网上国际结算功能。

三、甲方与乙方在履行本协议的过程中如发生争议,应协商解决;协商失败的,向银行所在地人民法院提起诉讼。

四、本协议适用中华人民共和国法律。

五、本协议经甲方负责人或授权代理人签字并加盖公章及乙方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章后生效。

甲方:___________________。

负责人___________________。

________年_______月_____日。

乙方:_____________________。

法定代表人:______________。

________年_______月_____日。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇十五

因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:

一、甲乙双方共同协议商定工程价款:

双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(大写):(小写:)。

二、工程款付款方式:

甲方已支付乙方装饰工程款,下欠工程款。经双方协商确定甲方于20xx_________年_________月_________日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定10月1日试营业)一个月后的十日内一次性付清。

三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。

四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。

五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。

六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。

七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方代表签字:_________

乙方代表签字:_________

日期:_________

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇十六

鉴于甲乙双方于_______年_______月_______日签订为期1年的承包合同,由于条件发生变化,经双方协商同意提前解除合同,现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜,双方经协商达成以下条款。

1.经甲乙双方确认的工程尾款为:人民币_____________________元整(_____________________元)。

2.甲方同意乙方于_______年_______月_______日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算,甲方在收到乙方出具的正式发票后于_______年_______月_______日一次性支付工程尾款。或者,在此前期间客观原因未开出地税发票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的税率扣除税款后代为缴纳,扣除税款后的余款_______年_______月_______日当日一次性付清。

3.本协议发生的争议,双方应友好协商解决,协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议,于承包合同具有同等法律效力。

5.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

授权代表:_____________________。

日期:_______年_______月_______日

授权代表:_____________________。

日期:_______年_______月_______日

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇十七

致xx县林场:

贵单位办公楼装修工程施工进度已过半,根据合同条款现特向贵单位申请拔付工程进度预付款:人民币____万元整(____.00元)。

望单位领导批核。

此致

敬礼!

申请单位:(盖章)。

xxxx年xx月xx日。

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇十八

为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,为规范乙方用款,保障各方权益,经协商一致,达成协议如下:

1、乙方在收到甲方工程预付款后,应按甲方要求缴纳预付款使用保证金,该保证金总额为20__万元。

2、甲方收到乙方工程预付款申请后一个月内完成支付。如甲方分批支付,则乙方在收到甲方款项后7天内应按比例缴纳预付款保证金,甲方收到该保证金后向乙方开具收据。

3、在工程进行到12个月且总工程量达到80%后,甲方可根据乙方申请及实际工程款支付情况,在两个月内分两次无息返还1000万元保证金。

4、甲方将在项目工程验收及结算完成后10天内,将余下1000万元保证金一次性无息返还给乙方。

5、乙方未按期支付该保证金的,每延迟一天,甲方每天按该保证金数额的万分之五收取利息,按天计算,同时,甲方有权延迟支付工程进度款,直至乙方支付该保证金,乙方不得以甲方未支付工程款为由拖延工期,否则,甲方将视乙方严重违约,甲方可按双方在施工总承包合同中严重违约方式处理。

6、本协议约定之工程预付款保证金是甲方为加快项目进度提供给乙方用于本工程的,乙方不得将该款项挪作他用,如甲方发现若乙方把本工程预付款用作非本工程所用的,乙方须按挪用金额的2倍对甲方进行赔偿,如因此对本工程造成进度、质量影响的,甲方有权对乙方进行索赔。

7、本工程采取银行贷款,为加快项目建设,甲方先筹资予以解决,待银行按施工总承包合同将该预付款直接支付乙方后,乙方应于收到银行直接支付的预付款后7天内全额将甲方先行筹资支付的预付款退回甲方。

8、乙方收到银行按施工总承包合同支付的预付款后未及时将甲方筹资支付的预付款退回甲方的,每延迟一天乙方按预付款总额的万分之五向甲方支付补偿。

10、__中心施工总承包合同之工程预付款为:46606741.10元(大写:肆仟陆佰陆拾万零陆仟柒佰肆拾壹元壹角零分),最终支付方式按本协议第2条约定执行。

11、本协议一式二份,甲、乙方各执一份,经双方签字或盖章后生效。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇十九

关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:

1.甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于______年______月______日前支付100万元,______年______月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元,直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项,支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因,甲方不支付违约金。

2.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后,应将涉及该工程的`有关工程的所有技术资料转交给甲方,甲方出具收到手续,否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。

3.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前,应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格,否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。

4.乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。

5.本协议自签署之日起三日内,双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份,申请法院出具调解书。

6.双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结,今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。

7.本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效,本协议一式叁份,甲、乙双方各持一份,______区人民法院一份,同样有效。

甲方(公章):________乙方(公章):________。

委托代理人:________委托代理人:________。

电话:________电话:________。

传真:________传真:________。

邮政编码:________邮政编码:________。

实用工程付款结算协议书(案例20篇)篇二十

甲方:

乙方:

为加快项目建设进度,甲方同意给予乙方工程预付款,经协商一致,达成协议如下:

第一条预付工程款用途该笔预付款项仅用于乙方为履行对甲方的工程装修(工程名称:______________________________)而进行的材料采购工程款的支付。

第二条预付工程款金额________________人民币(大写)________________元整。

第三条还款方式工程预付款应在工程开工后完成工程量达一定比例时在支付工程进度款时扣回或折抵进度款。

第四条保证条款。

1.乙方必须按照预付款合同规定的用途使用预付款,不得挪作他用,不得用预付款进行违法活动。

2.乙方有义务接受甲方检查、监督预付款的使用情况,了解乙方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。乙方应按照甲方的要求向甲方提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。

第五条约定条款。

1.由于经营管理不善而关闭、破产,确实无法履行合同的,在处理财产时,除了按国家规定用于人员工资和必要的维护费用外,乙方应优先偿还该款项。

2.由于上级主管部门决定关、停、并转或撤销工程建设等措施,或者由于不可抗力的意外事故致使合同无法履行时,经向甲方申请,并得到甲方的书面同意,乙方才可以变更或解除合同,并免除承担违约责任。

第六条违约责任。

1.乙方不按合同规定的用途使用预付款,甲方有权收回部分或全部款项,对违约使用的部分,按违约使用之日起每日3‰加收罚息。

2.乙方使用预付款造成损失浪费或利用预付款合同进行违法活动的,甲方有权追回预付款本息,有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的,由司法机关追究刑事责任。

第七条合同变更或解除。

1.本合同非因《中华人民共和国合同法》规定允许变更或解除合同的情况发生,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。

2.当事人一方依照《中华人民共和国合同法》要求变更或解除本预付款合同时,应及时采用书面形式通知其他当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除后,乙方尚未抵扣的预付款和应付的利息,仍应按本合同的规定偿付。

第八条附则。

1.本合同如有未尽事宜。须经合同各方当事人共同协商,作出书面补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

2.在协议履行期间,与本协议有关的一切争议、纠纷,双方可协商解决。协商不成,应依法向当地的人民法院提交诉讼解决。

3.本合同正本一式两份,甲乙双方各执壹份,自签字、盖章之日起生效。

甲方:____________(公章)。

代表人:____________。

日期:____________

乙方:____________(公章)。

代表人:____________。

日期:____________

猜你喜欢 网友关注 本周热点 精品推荐
心得体会是在日常生活与工作学习中,通过自身的亲身经历和思考,反思和总结所得到的一种个人感悟和体验。它既可以是对于某个具体事件或任务的总结,也可以是对于人生、职业
经营需要保持持续学习和创新的态度,跟上时代的变化和潮流。百度的核心竞争力:技术创新、用户体验和商业模式创新。酒店定位,是一个酒店发展的基础。是其装修和功能、营销
心得体会可以是对自己在某个事件或经历中的感悟和体验的总结,它可以帮助我们更好地认识自己,发现问题并进行改进。接下来,让我们一起来阅读一些别人的心得体会,或许能够
通过写心得体会,可以将自己的经验分享给他人,起到互相学习的作用。【示例文本七】通过参与志愿者活动,我体验到了帮助他人的快乐和成就感,也收获了对他人需求的更多关注
在写培训心得体会时,我们可以回顾学习过程中的收获和成长,并总结出自己的学习方法和策略。借助下方的培训心得体会范文,我们可以更好地了解如何撰写一篇出色的总结。
公司在经营过程中需要遵守各种法律法规,维护社会公平正义和环境可持续发展。以下是小编为大家推荐的一些关于公司决策和管理的文章,希望对大家有所帮助。机关服务中心:我
心得体会是对自己在学习、工作或生活中的经验和感悟的总结和反思,它可以帮助我们更好地认识自己。为了方便大家理解心得体会的写作方法,下面是几篇经典的心得体会范文供大
许多大学或公司都要求申请者提交更多申请书,以便更好地了解他们的背景和目标。如果你对更多申请书的写作技巧和注意事项感兴趣,小编为大家整理了一些有关申请书的相关文章
经验材料是我们在学习和工作中积累的宝贵财富,可以为我们提供宝贵的借鉴和经验。以下是小编为大家收集的经验材料范文,供大家参考和借鉴。按照中央政法委的要求,以邓小平
通过写心得体会,我可以更加真实地表达自己的想法和情感,让读者能够更好地了解我内心的世界。以下是小编为大家搜集整理的一些精彩心得体会范文,希望对大家有所帮助。
心得体会是一种对自身成长和进步进行总结和归纳的方式。下面是一些企业家的心得体会,他们在创业和管理中积累了许多宝贵的经验。数据厍是一种数据分析技术,通过将不同来源
在日常生活中,我们常常需要签订各种合同协议,以确保权益得到保护。合同协议的内容繁杂,但通过以下范文的参考,相信您能够更好地理解和运用合同协议。甲方:(二人均系x
心得体会是我们经验的宝贵收获,通过写心得体会,我们可以加深对所学知识的记忆和理解。以下是小编为大家收集的心得体会范文,希望对大家写作有所启发和参考。
入党申请书是对自己党性修养和思想觉悟的真实反映,也是个人对党的事业的一种自觉选择与担当。请注意,以下是一些成功通过党组织审核的入党申请书,值得大家学习借鉴。
心得体会的写作可以帮助我们更好地梳理思绪,提高表达和思考能力。小编为大家整理了一些优秀的心得体会范文,供大家学习和借鉴。随着社会的进步与发展,矫正青少年的行为成
通过总结心得体会可以发现自己的不足之处,并制定出改进的方法和策略,提高自己的能力和素质。下面是一些精选的心得体会段落,希望能够启发大家的写作创造力和思维深度。
单位的文化和价值观会对成员产生影响,形成团队的凝聚力。现在就来看看一些单位总结的范文吧,或许能够为你提供一些写作的思路和方法。县人社局:我叫xx,20xx年毕业
在撰写报告范文时,我们需要引用和参考相关的文献和研究成果。接下来,让我们一起来看看小编为大家准备的各类报告范文,欢迎大家参考和借鉴。今年以来,公司在董事会的领导
经历了一段时间的学习和工作,我们应该好好总结一下自己的心得体会。小编整理了一些精彩的心得体会范文,希望可以给大家提供一些写作的思路和参考。作为一个警察,我加入警
心得体会是人们在某个领域学习或经历后所得出的经验总结。以下是一些写得很细腻的心得体会范文,希望能够给大家带来一些启发和思考。尊敬长辈是中华民族传统美德之一,也是
转专业申请书的语言应该严谨、准确,并表达出学生对所申请专业的热爱和渴望。在写转专业申请书之前,不妨先看看以下一些转专业申请范文,以帮助自己更好地把握这个申请机会
写心得体会是一种自我思考和审视的方式,可以帮助我们更好地掌握自我管理和控制的能力。接下来是一些精选的心得体会文段,希望能够激发同学们对写作的兴趣和思考。
合同协议是一种法律保障工具,保证各方按照约定履行义务。以下是小编为大家整理的合同协议样本,供大家参考和借鉴。1、施工方应认真贯彻执行国家和省、市有关高空作业安全
离婚协议是为了保护离婚双方的合法权益、维护社会稳定和家庭和睦而制定的重要法律文书。离婚协议是一种法律文件,用于规定离婚双方在分割财产、抚养子女、探望权等方面的权
一个月的工作总结是对自己在工作中的努力和付出进行回顾和总结的重要工具。下面是一些优秀员工的月工作总结,他们的总结经验和方法或许可以对大家有所启发。争取每个电话招
在写心得体会时,要注意结合具体的事例和感受,使其更加生动和有说服力。以下是小刘在参加活动后的心得体会,希望可以给大家一些参考和启示。保险作为一种金融工具,在我们
调查报告是信息社会中必不可少的一项写作技能,它可以帮助我们更好地理解和把握现实情况。通过阅读这些调查报告范文,我们可以拓宽视野,了解不同领域的研究方法和成果,以
通过写心得体会,我们可以更加深入地理解和掌握所学知识和经验。借鉴以下是小编为大家收集的心得体会范文,能够帮助我们更好地理解心得体会的写作要领。每个人都渴望拥有魅
通过写心得体会,我们可以激励和鼓励自己,增强自信和积极性。接下来,我将为大家分享一些优秀的心得体会范文,希望能给大家带来一些启发和思考。一、贯彻落实安全工作规程
总结心得体会可以帮助我们从中汲取经验教训,为自己的人生道路提供宝贵的指导。小编为大家整理了一些经典的心得体会范文,供大家欣赏和学习,希望可以对大家有所帮助。
培训心得体会可以帮助我们建立健康的学习习惯和思维方式,培养持续学习的能力和意识。不同培训的心得体会可能各有差别,但以下范文能够给你提供一个总体的写作样式和结构。
心得体会是对自己经历和感悟的一个记录和抒发,可以帮助我们更好地理解自己。接下来,我们将为大家介绍几个成功人士的心得体会故事,希望能够给大家带来一些启发和激励。
心得体会是我们在学习和工作中对经验和收获的总结和反思,它可以帮助我们更好地成长和提升。以下是小编为大家精选的一些心得体会范文,供大家参考。希望这些范文能够给大家
培训心得体会是对培训过程中的成效和收获进行总结,可以让我们更好地认识自己的进步和不足。以下是小编为大家搜集整理的培训心得体会范文,希望能对大家有所帮助。
总结心得体会对于提升我们的工作和学习效率具有重要的作用。以下是小编为大家整理的心得体会范文,供大家参考和借鉴。青马团是一种全国性的大型青少年义务劳动组织。它以劳
写心得体会能够培养我们的思考能力和表达能力,帮助我们更加清晰地理解和传达自己的想法。以下是一些常见话题的心得体会示例,希望可以为大家提供一些写作灵感。
写心得体会可以帮助我们总结经验,发现问题,及时调整自己的行动。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考。无论是关于学习的心得,工作的心得,还是生活的心得,
通过写心得体会,我们可以发现自己的成长轨迹和自身的不足之处,从而有针对性地进行调整和提升。这些心得体会都是作者自己对一段经历的真实感悟和思考,希望可以给大家带来
在撰写更多申请书时,我们需要清晰地表达自己的目标和动机,让读者对我们产生兴趣。以下是一些成功的更多申请书范文,希望能够给申请者提供一些写作的思路和参考。
工作心得体会是对个人在工作中所面临问题和解决方法的总结和归纳,对于工作中遇到类似问题时具有借鉴作用。以下是一些来自不同领域的工作心得体会,希望能够给大家多一些思
心得体会是我们在学习和工作中的宝贵财富,是对我们成长历程的总结和概括。以下是一些关于心得体会的精彩范文,相信能够帮助大家更好地理解和运用这种写作方式。
通过撰写报告范文,我们可以更深入地了解和掌握所研究的事物。以下报告范文都是经过专业人士的审阅和认可,具有一定的参考价值。按照市卫生局开展消防安全自查的通知,要求
通过写心得体会,可以激发和培养我们的思维能力和创造力。心得体会范文可以给我们启发,让我们在写作中有更多的思路和创意。第一段:最近我参与了一次观测绘活动,让我真实
通过写心得体会,我们可以将自己的思考和感悟记录下来,为以后的成长和发展提供参考。以下是一些关于心得体会的精选文章,愿与大家分享,共同进步。近年来,松鼠读书风靡全
心得体会不仅仅局限于学术领域,也可以涉及到生活、工作、旅行等方方面面。以下是一些关于心得体会的精选范文,希望能够为大家提供一些写作的参考和借鉴。实验室事故是工作
在合同协议中,双方应当互相尊重对方的权益,并严格按照约定履行各自的责任。为了您更好地理解合同协议的写作和要点,请浏览以下范文。依据《中华人民共和国民法典》、《中
心得体会是对自己所经历和学到的东西进行思考和归纳的过程,可以促进我们的成长和进步。下面是小编整理的一些心得体会的典型范文,希望对大家的写作有所帮助。
寄语是一种美好的情感交流方式,它能够拉近人与人之间的距离,增进彼此的理解与友好。接下来,我将为大家分享一些经典而有深意的寄语,希望能够给你们带来些许启示和力量。
这段时间的心得体会让我更加明确了自己的职业规划和发展方向。想要写一篇出色的心得体会吗?那就不要错过这些精选的范文,它们或能给予你一些帮助和启示。文物是一种具有历
通过社团活动,学生可以学到很多实用的技能,如领导能力和解决问题的能力。社团活动是学生展示自己才艺和爱好的平台。如何兼顾社团活动和学业之间的平衡?以下是小编为大家
在现如今的竞争激烈的社会中,撰写一份出色的申请书已成为获得机会的重要一步。这些申请书范文的成功之处在于能够准确把握申请要求,突出自身优势,展示价值,以赢得对方的
心得体会是对自己学习或工作过程中的经验和教训进行总结和归纳。下面是一些写作心得体会的实例,希望可以给大家带来一些灵感。时政讨论作为一种重要的公民参与方式,既是对
更多申请书的撰写需要注意逻辑性和清晰性,以确保对方能够理解我们的观点和理由。如果你想了解更多关于申请书的写作要点和技巧,以下是一些重要的建议和经验,供大家参考和
心得体会可以让我们更好地把握重要信息,对我们的学习和工作有所帮助。随着科技的发展,我们也可以在网上找到很多优秀的心得体会范文,进行参考和借鉴。监狱是一座特殊的建
培训心得体会是参加培训课程后对所学内容、学习方法以及对课程效果的个人见解和感受的总结。它有助于巩固所学知识,提高学习效果,进一步完善自己的学习方法和思维方式。接
范文范本可以帮助我们理解文章结构、语言运用等方面的要点,从而提高写作水平。2在下面的范文范本中,我们可以感受到不同作者的思想碰撞和创作热情,也可以学到一些写作上
事迹材料的撰写要注重逻辑性和结构性,把握好事情的前因后果、主次缓急,使读者能够清楚地理解和把握要点。以下是小编为大家精心挑选的事迹材料范文,希望能给大家提供一些
思考自己的职业规划,我懂得了明确目标和坚持不懈的重要性。小编为大家整理了一些写心得体会的技巧和方法,希望能对大家的写作有所帮助。煤矿安全一直是一个公众关注的问题
通过写心得体会,可以更好地反思并改进自己的行为和思维模式。接下来,让我们一起来看看别人的总结,或许能给我们一些灵感和思路。在我们的日常生活中,懒惰是一种非常普遍
通过写心得体会,我们能够更好地反思和总结自己的经验,找到不足之处并加以改进。接下来,我们一起来看一些优秀的心得体会示范,从中学习他人的写作经验,注入自己的独特风
心得体会可以帮助我们更好地总结经验和教训,为今后的学习和工作提供指导和参考。接下来是一些优秀的心得体会范文,希望对大家的写作有所启发和帮助。在现代企业管理中,员
合同协议是经过双方协商、达成一致后形成的具有法律效力的文件。如果你需要撰写一份合同协议,以下是小编为您提供的一些范文,供参考使用。甲方:乙方:经甲乙双方充分协商
聘用需要综合考虑应聘者的个人能力、经验、背景以及适应公司文化的程度。接下来,我们将给大家介绍一些成功聘用的案例和经验,供大家参考和借鉴。尊敬的院领导:时间的步伐
利用心得体会,我们可以不断总结改进自己的行为和做事方法,提高工作和学习的效果。这里是一些优秀的心得体会范文,希望能够给大家一些写作的启发。米芾是中国古代画家,他
在现代社会,申请书被广泛应用于各个领域,如教育、就业、贷款等。申请书的范文可以作为我们写作的参考和指导,同时也是我们发现自身不足和提升的机会。按照提前一个月递交
在撰写申请书时,要注意遵循相关的格式要求,比如字数限制、排版要求等。以下更多申请书范文的成功之处在于其简洁明了的表达和具体的实例阐述。尊敬的医院领导:我叫xxx
心得体会是对过去经历的回顾和总结,也是未来改进的基础。通过这段时间的学习和实践,我意识到自我管理的重要性,只有合理规划和管理好时间和任务,才能更好地提高自己的效
在工作与学习的过程中,我们都会积累一些宝贵的经验和深刻的领悟,这些都可以作为心得体会的内容。以下是一些心得体会的范文,供大家参考和借鉴,希望对大家写心得体会有所
通过撰写述职报告,我们可以展示自身的工作态度和专业素养,为自己的职业发展增加更多机会。接下来是一些成功的述职报告范例,希望对大家的工作有所启发。给排水监察xx年
新闻报道是通过采访、调查等手段,将发生的事件或者事实传播给公众的一种媒体形式。以下是小编为大家收集的新闻报道范文,希望能够给大家提供一些写作的灵感和参考。
优秀学生注重个人修养,拥有高尚的品德和良好的道德观念。以下是小编为大家收集的优秀学生范文,仅供参考,大家一起来看看吧。整洁的桌子能提高学习效率,让思维更为清晰。
教师工作计划是教师在一段时间内对教学、科研和教育管理等方面的工作进行规划和安排的重要文件。以下是小编为大家整理的教师工作计划范文,供大家参考学习。贯彻学校新学期
心得体会是通过对某一事件或经历的思考和总结,以及对自身感受和收获的表达。在这里,小编为大家整理了一些经典的心得体会范文,希望能够给大家提供一些建议和参考。
一个好的申请书能够给招生官留下深刻的印象,提高录取的机会。这些范文涵盖了各个领域的申请书,包括奖学金申请、就业申请、项目申请等。本人是__的职工,于__年__月
报告范文的写作需要积极收集和整理相关资料,确保准确性和可信度。这些报告范文的内容详实准确,结构合理,语言简明扼要,是我们学习的好榜样。生产、仓储、办公场所评估人
报告不仅仅是对过去工作的总结,更是对未来工作的规划和展望。每个人的写作风格和逻辑思维都不同,但是通过学习报告范文,我们可以不断提高自己的写作能力。通过对自己膳食
培训心得体会是对培训内容的整理和总结,有助于加深对知识的理解和应用。小编特意整理了一些精心撰写的培训心得体会范文,供大家参考和借鉴。作为党员干部,加强自身政治素
经历了一段时间的学习和工作,我们应该好好总结一下自己的心得体会。以下是小编为大家精心挑选的一些优秀心得体会范文,供大家阅读参考。侦查情报是破案工作中不可或缺的部
在施工过程中,需要遵守一系列的安全规范,以保证工作人员的安全。下面是一些施工总结的经典范文,希望能对大家撰写施工总结时有所帮助。本工程为西山煤电发电分公司河涝湾
通过总结自己的心得体会,我们可以更好地发现自己的优点和不足。在下面的范文中,可以看到作者对事物的深刻思考和独到见解,不妨一读。内务条令是指在公安机关中颁布的用于
河北是中国北方的一个省份,拥有丰富的自然资源和悠久的历史文化。以下是小编为大家搜集的河北传统美食,一起来体验一下吧。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第
心得体会是我们与他人分享和交流的重要资源,通过互相交流,我们能够不断丰富自己的思想和知识。心得体会是一种思考和总结的过程,以下范文或许能给你一些思路和方法。
心得体会是对自己过往所经历的事情的感悟和领悟的总结。以下是一些关于心得体会的范文,希望能够给大家提供一些启发和参考。护罩,更换了电动工具,对刀闸开关安装上漏电保
在写辞职申请书时,我们需要注意用词得体、内容合理,并结合实际情况做出决策。以下是小编为大家收集的辞职申请书范文,仅供参考,希望能够对大家写作时有所帮助。
心得体会可以是对自己成长过程中的反思,也可以是对某一事件的理解。心得体会是一个总结经验和教训的机会,有助于我们更好地认识自己和提升自己的能力。我们应该从实践中获
通过总结自己的心得体会,我们可以更好地反思自己的成长和进步。在下面的范文中,我们可以看到不同人的不同观点和思考方式,也能感受到他们对学习和工作的热情和探索精神。
心得体会能够激发我们的学习和工作动力,帮助我们在以后的学习和工作中有更好的表现。下面是一些成功人士的心得体会,他们的经验或许对我们有所借鉴。“中原崛起教育为基”
合同协议的签署可以减少纠纷发生的可能性,提高交易的安全性。以下是小编为大家整理的合同协议模板,供您根据实际情况进行调整和修改。甲方(捐赠人):乙方(受赠人):为
写心得体会可以帮助我们更好地总结和分享经验,为他人提供借鉴和启示。以下是一些心得体会的典型案例,可以给大家提供一些写作的思路和方向。“距离”在我们的生活中,往往
有效的合同协议能够提供明确的法律保护,保障合作关系的持续稳定。为了帮助大家更好地起草合同协议,我整理了一些成功案例,供您参考。为保证房屋租赁当事人的合法权益,保
通过总结自己的培训心得体会,可以发现自身的不足之处,并制定进一步的学习计划。在这里为大家推荐几篇优秀的培训心得体会范文,供大家参考学习。有幸参加了______市
心得体会是我们在学习和工作生活中的一种重要经验总结的方式,它能够帮助我们更好地了解自己的成长和进步。总结心得体会可以让我们从自身经历中获取更多的经验教训,提高自
公司是由注册成立的,拥有一定资本和管理机构的组织形式。最后,祝大家在公司总结的撰写中取得优异的成绩,为公司的发展做出更大的贡献。兹证明___,男,出生日期:__
合同协议是明确交付、支付、责任和条款等关键要素的书面记录。合同协议范文仅供参考,具体内容还需根据实际情况进行修改和调整。县农业银行:我叫xxx,女,33岁,大专
当我们想要进一步拓展自己的学术或职业道路时,撰写一份申请书是必不可少的。通过分析范文中的表达方式和行文结构,我们可以更好地掌握申请书写作技巧。敬爱的党支部:我志
心得体会是在工作、学习或者生活中获得经验后进行总结和归纳的一种写作形式。以下是一些真实的心得体会范文,希望能给大家提供一些写作思路和技巧。今天,有幸到中牟县青年
想要实现自己的梦想,更多的人都开始积极参与各种申请活动。接下来是一些科学的记忆方法和技巧,希望能够提高大家的学习效果和记忆力。敬爱的领导、老师:你们好!我是来自
撰写心得体会可以帮助我们更好地反思过去的经历,并为未来的发展提供参考和指导。以下是小编为大家搜集整理的一些心得体会范文,希望能够给大家提供一些参考和帮助。
通过记录心得体会,我们能够更好地反思和总结自己的成长和收获。以下是小编为大家收集的一些心得体会范文,供大家参考。希望通过阅读这些范文,大家可以了解写心得体会的一
众多竞争者中,出色的推荐信往往是提高申请成功率的秘诀。最后,挑选以下这些更多申请书范文,你可以学习一些撰写技巧和方法,以及如何突出自己的独特性和能力。希望能对你