对于商业交易而言，合同协议是确保交易双方权益平等、明确交易内容的基础性文件。以下是一些优秀企业在合同协议方面的典型案例，值得学习和借鉴。
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇一
住所:______________________________。
法人代表：
联系方式（手机）：
乙方（借资方）：____________________。
联系方式（手机）：
丙方(担保方)：_____________________。
联系方式（手机）：
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为***************向垫资方申请借款，并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议(以下简称“本协议”)，并保证共同遵守执行。
2.在本协议有效期内，甲方有权检查垫资使用情况，乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资，甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。
借资期限为_____月(自___月___日到___月___日)。
甲方的垫资以*************的形式按规定交予甲方。
第四条：还款资金来源及还款方式。
（一）甲方的主要权利和义务。
（1）按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外：
（2）对甲方提供的有关个人资料予以保密：
（3）甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件。
资料：
（二）乙方主要权利和义务。
（1）乙方有权要求甲方按协议约定垫资：
（2）乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约。
定或法律，行政法规另有规定的除外：
（3）乙方应按甲方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和。
有效性：
（4）乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。
（三）丙方（担保方）的主要权利和义务。
***************。
1、甲方违约则*************************。
2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金。逾期不得超过____天。丙方（保证人）有不可撤销的连带还款责任。
第七条本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方所在地的人民法院起诉。
本协议一式叁份，叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜，叁方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方（签字、盖章）：乙方（签字、盖章）：丙方（签字、盖章）：
法定代表人：法定代表人：法定代表人：
签订日期：年月日签订日期：年月日签订日期：年月日
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇二
借资方：_____________(抵押人)。
保证方：_____________(抵押权人)。
借资方为将坐于。
房产，解押、重新抵押，解押款________元，重新抵押贷款________元，并请作为保证人，经三方(或双方)协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条借资用途：_________________。
第二条借资金额：_________________。
第三条借资费用：_________________。
第四条借资发放形式：_____________。
第五条借款期限：_________________。
第六条还款资金来源及还款方式。
1、还款资金来源：_____________。
2、还款方式：_____________。
第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理(借资方必须全力配合)。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。
第九条本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，直接向垫资方人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜，必须合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方：_____________(公章)。
地址：_________________。
电话号码：_____________。
借资方：_____________。
地址：_________________。
电话号码：_____________。
保证方：_____________。
地址：_________________。
电话号码：_____________。
签约日期：_____________
签约地点：_____________。
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇三
身份证号码：_____________________。
联系方式(手机)：_________________。
银行账户：_______________________。
银行账号：_______________________。
乙方(借资方)：___________________。
住所：___________________________。
身份证号码：_____________________。
联系方式(手机)：_________________。
风险告知：填写完整的单位信息，有助于与对方发生纠纷时，有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函，在诉讼时能提供有效的信息给法院，减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
三、工程项目：总建筑面积约__________平方米(_____栋楼)。
四、进场时间：定于_____年_____月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_____天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约_____亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20_年建筑工程消耗量定额》、《20_年安装工程消耗量定额》和《20__建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行_____元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;。
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的`支付与返还。
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金_____万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
风险告知：垫资协议属于变相借款合同，通常情况下借款合同的借款由当事人进行协商约定，自然人之间的借款未约定利息的，视为无偿借款;自然人之间约定有偿借款的，其利率不得高于法定限制。相关法律规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍;不允许计收复利。
十三、甲方责任及义务。
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务。
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任。
1.乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的____%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
十六、争议解决。
履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向_____市人民法院起诉。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。
本协议与正签合同具有同等法律效力。本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(签字、盖章)：乙方(签字、盖章)：
法定代表人：____________法定代表人：____________。
签订日期：___年___月___日签订日期：___年___月___日
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇四
按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与的工程项目达成如下协议条款：
第一条总则。
1.1本协议为双方长期联合协议。协议的各项条款仅对共同参与的项目实施具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
2.1双方共同承担的工程项目全部由甲方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方共同管理工程项目，协调与业主及相关部门的关系。
2.3甲乙双方合作项目的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用计入成本由双方共同承担。
第三条甲方职责。
3.1项目实施由甲方负责，工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。
3.2负责项目的前期，中期，后期等相关工作。
3.3负责所实施的项目保质保量，达到与业主方所签订合同的相关实施标准。
第四条乙方职责。
4.1负责提供合作项目的信息并协助甲方签定合作项目的相关合同、协议等。4.2负责协调所参与项目的资金款项的收取和安全。
第五条其他。
5.1本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。
5.2本协议一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方：_______________________________。
乙方：_______________________________。
____________年____________月____________日。
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇五
身份证号码:______________________。
联系方式(手机):__________________。
银行账户:________________________。
乙方(借资方):____________________。
身份证号码:______________________。
联系方式(手机):__________________。
甲乙双方在平等自愿的基础上，经双方友好协商，达成如下协议:。
第一条:借资用途。
乙方与__________有限公司签订有买卖合同，乙方购买____________有限公司______。由于乙方购买的______数量较大，现乙方委托甲方对其购买的_______款进行垫付，乙方向甲方的借资专用于乙方与________有限公司签订的______买卖合同的购买________用，不得挪作他用，不得进行违法活动，更不能随意侵占甲方的所贷款项。
第二条:垫资期限。
甲方为乙方垫资的期限为:自______年______月______日到______年______月______日。
甲方直接为乙方与_________有限公司之间的_______买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买_____数量____元/___的提成给予甲方。
第四条:还款期限与还款方式。
第五条:双方责任义务。
(一)甲方的主要权利和义务。
(1)按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外:。
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:。
(3)甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件资料:公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件以及此次垫资产生的重要单据文件:_____________________。
(二)乙方主要权利和义务。
(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:。
(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约定或法律，行政法规另有规定的除外:。
甲方：
乙方：
日期：
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇六
甲方（出资人）：**********商贸有限公司。
乙方（借款人）：****************销售公司。
经双方友好协商，达成以下协议：
一：乙方因资金周转需要，特要求甲方公司代垫资人民币****万元整，只用于支付****广告费。专款专用，不得作为其它用途使用。
二：乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三：代垫资期限为年月日至年月日止，到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。
四：乙方故意隐瞒此次垫资事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国相关法律规定，依法追究乙方法律责任。
五：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方签章：乙方（代表）签章：
年月日年月日。
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇七
垫资方：
借资方： （抵押人）。
保证方： （抵押权人）。
房产，解押、重新抵押，解押款 万元，重新抵押贷款 万元，并请 作为保证人，经三方（或双方）协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 借资用途：
第二条 借资金额：
第三条 借资费用：
第四条 借资发放形式：
第五条 借款期限：
第六条 还款资金来源及还款方式。
第七条 如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过 天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条 本次解押、重新抵押有关手续借资方必须委托垫资方全权处理（借资方必须全力配合）。保证方在房屋抵押上后即承担连带保证。
法院起诉。
本合同如有未尽事宜，必须合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方： （公章）。
地 址： 。
电话号码： 。
借资方： 。
地 址： 。
电话号码： 。
保证方： 。
地 址： 。
电话号码： 。
签约日期：
签约地点： 。
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇八
甲方（垫资方）：
乙方（借资方）：
根据《中华人民共和国民法则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为修建马桑坪产业路向垫资方申请借款，双方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议（以下简称“本协议”），并保证共同遵守执行。
一、借资用途：修建马桑坪产业路（毛坏）。
二、借资金额：以实际修路所用资金为准。
三、借款发放形式：甲方预先垫付。
四、还款期限：
五、还款资金来源及还款方式。
1、还款来源：以申报政府拨放及村合作社承担。
2、还款方式：一次性还给甲方。
六、如逾期则每天被垫资额的2%交纳违约金，逾期不得超过60天。
七、双方责任。
1、甲方负责自垫资及修路事宜。
2、乙方负责所修路面所占土地调解。
八、本协议签订之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方指定人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起即可生效，具有同等法律效力。
甲方（垫资方）：
乙方（借资方）：
日期：
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇九
垫资方：
借资方：
保证方：
借资方为购买坐于房产，向垫资方申请借款，
并同意办理公证委托全权委托我公司代理过户等手续的办理，并请作为保证人，经三方（或双方）协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条借资用途：
第二条借资金额：
第三条借资费用：
第四条借资发放形式：
第五条借款期限：
第六条还款资金来源及还款方式。
1、还款资金来源：。
2、还款方式：。
第七条如逾期则每天按垫资额的2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人。
有不可撤销的连带还款责任。
第八条本次房产交易有关手续借资方必须委托垫资方全权代理（公证处办理委。
托公证）。
第八条本协议纠纷采取协商解决，协商不能解决的，可向济南市仲裁委员会申。
请仲裁，或直接向人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜，须经合同各方当事人共同协商，做出补充规定。补充。
规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，贷款方、借款方、保证方各执一份，具有同等效力。
垫资方：（公章）。
地址：
电话号码：
借资方：
地址：
电话号码：
保证方：
地址：
电话号码：
签约日期：签约地点：
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇十
法人代表：
联系方式（手机）：
乙方（借资方）：____________________。
联系方式（手机）：
丙方（担保方）：_____________________。
联系方式（手机）：
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定，乙方（借资方）为_________________________向垫资方申请借款，并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见，特签订本合作协议（以下简称“本协议”），并保证共同遵守执行。
2、在本协议有效期内，甲方有权检查垫资使用情况，乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明；如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资，甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。
乙方向甲方借资相当于人民币_______________元（大写：__________________），借资期限为_____月（自___月___日到___月___日）。
甲方的垫资以_____________________的形式按规定交予甲方。
（一）甲方的主要权利和义务。
（1）按照本协议约定按期足额提供垫资，但因乙方原因造成迟延的除外。
（2）对甲方提供的有关个人资料予以保密。
（3）甲方有权了解，核实有关乙方身份财力状况，有权要求乙方提供相关文件资料。
（二）乙方主要权利和义务。
（1）乙方有权要求甲方按协议约定垫资。
（2）乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密，但双方另有约定或法律，行政法规另有规定的除外。
（3）乙方应按甲方要求提供有关个人的资料，并保证资料的真实性，完整性和有效性。
（4）乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。
（三）丙方（担保方）的主要权利和义务。
_________________________。
1、甲方违约则_________________________。
2、乙方如逾期则每天按垫资额的______（__%）交纳违约金。逾期不得超过____天。丙方（保证人）有不可撤销的连带还款责任。
本协议一式叁份，叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜，叁方可以补充规定，补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方（签字、盖章）：
法定代表人：
签订日期：年月日
乙方（签字、盖章）：
法定代表人：
签订日期：年月日
丙方（签字、盖章）：
法定代表人：
签订日期：年月日
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇十一
乙方：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。
四、进场时间：定于 年 月底前（以进场通知书为准）。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：
自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为 天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。 。
九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算；
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式：
十二、协议履约金的支付与返还。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务。
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。 。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务。
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。 。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。 。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任。
1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
年 月 日。
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇十二
经甲、乙双方自愿协商，同意乙方承包甲方______________房子完成业_______楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式：垫资_______万元。只限垫支_______年内还_______万元。其中_______万元作为资金利息，房子卖了后，连头带利还清，如超过时间，利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、_______万元现金以______________乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修，工资每平方米_______元，打橡胶板，工资由_______负责。
五、甲、乙双方达成协议后，在建修施工过程中必须保持正常施工，任何一方不能找任何借口争吵和阻碍，否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份，甲、乙双方各执壹份，空口无凭，以此为证，长期有效。
甲方：_______。
乙方：_______。
证人：_______。
_______年_______月_______日。
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇十三
编号：甲方：
乙方（借款人）：身份证号：
鉴于乙方拟向支行（以下简称为“贷款银行”）申请个人房产抵押贷款，由于客观原因，乙方客户需提前用款，乙方申请提前垫资，经甲、乙双方自愿协商，达成以下协议。
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资，金额为人民币（大写）拾万佰元整（小写：rmb方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户：
户名：；
账号：；
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户，作为乙方应向甲方偿还的垫资款项，并出具划款授权委托书：
户名：；
账号：；
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止，最长不超过天，按垫资金额的%收取利息。经甲方同意，可适当延期，每延期一天，甲方有权利按垫资金额的‰（千分之）向乙方收取延迟金，延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
2.1拾元整（小写：rmb）的个人房屋贷款（贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准）。
2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准，若贷款银行所审批的。
贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的，不视为甲方未履行本协议所约定义务，甲方对此不承担违约责任。
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的，乙方愿意接受济南市强制执行，因此所发生的费用由乙方承担；甲方也可凭借款借据向济南市区法院申请支付令，乙方应无条件接受并不得提出异议，因此所发生的一切费用由乙方承担。
4.1其他约定（如无需填写“本项空白”）。
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的，各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字并按指模，甲方盖章之日起生效。
甲方：
乙方签名（指印）：身份证号码：
住址：电话：
签订日期：
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇十四
甲方：
乙方：
为了维护双方当事人的合法权益，根据相关法律法规的规定，双方给当事人协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致，签订本合同。
甲方将位于出租给乙方作为经营使用，占地面积为____亩。
租赁期自____年____月____日至____年____月____日止，共____年。
1、租金计算标准：____元/每亩，在合同期内甲方不得再提出增加租金的要求。
2、租金交付方法：
1、对乙方租赁的土地拥有权。
2、对乙方的经营情况有监督检查权。
3、保护乙方的正常生产经营活动，维护乙方的合法权益。
1、对租赁土地享有使用权、收益权。
2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。
3、租赁期内发生的债权债务，均由乙方承担。
双方当事人任何一方违反本合同规定条款，则视为违约，甲方违约，必须赔偿违约给乙方造成的一切经济损失。
如遇不可抗拒的自然灾害，造成重大损失，由双方协商解决相关事宜，租赁期内如遇国家征用或征收土地，土地补偿款归甲方所有，地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。
双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更和解除，发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成的，任何一方可直接向人民法院起诉。
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
签订日期：
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇十五
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
为了保证工程建设优质、高效的完成，结合工程的具体特点，甲、乙双方经过充分磋商，双方就建设项目工程的土建施工达成本协议，以兹双方遵照执行。
一、工程概况。
工程名称：
工程地点：
开发商：
建筑面积：约23万平方米（为一期1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、6号楼、7号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、13号楼）。
层数：23层。
主体结构形式；框剪。
二、承包范围和施工要求：
（一）承包范围及内容：甲方将改项目土建工程交由乙方施工，（扩大劳务清包工），从砼垫层开始，（除土方工程、地基处理工程、所有安装工程（包括安装预留洞口的封堵）、装饰工程、大理石、花岗石、等、水、电、消防、暖、保温、防水、门窗、电梯、楼梯栏杆、扶手、油漆、涂料工程另外分包给其它施工单位外。其余图纸所包含的土建内容，全部由乙方完成至交房验收包括二级电箱以下所有机械和电线）。主材、地材包含公共部分的粘贴（散水以内的公共部分粘贴由乙方负责人工费）。注：厨房、散水、卫生间的粘贴除外、不包含基础回填土项目。
1、主体部分。
本工程主体为剪力墙结构，混凝土采用商品混凝土，使用塔吊、施工电梯作为垂直运输机械；混凝土采用泵送和布料杆结合；模板采用木组合模板，采用钢管脚手架。
主体结构工程的脚手架工程与安全防护措施；主体结构工程钢筋的制作与安装；主体结构工程的模板的安装、维护、拆除、维修保养；主体结构工程的混凝土浇筑（含后浇带、二次浇捣、现场预制）。
（1）钢筋工程：（甲供钢材）。
包括钢筋的翻样、制作、电渣压力焊接、闪光对焊、直螺纹连接（套筒甲供）、绑扎、安装成型；包括进出场材料装卸车以及成品、半成品现场倒运；包括余料回收、预埋插筋及废料堆放、固定支架加工。包括钢筋加工的全部机械、工具；包括钢筋绑扎成型所需的扎丝、垫块等辅料、拉杆、火钩、穿墙套管。
钢筋工程施工前乙方必须按照楼号和施工部位向甲方上报钢筋配料单一份。
（2）模板工程：乙方施工包括模板、方木、支架、扣件的全部模板工作内容（含模板、模板拼装、模板的安装与拆除）。
包括砖胎膜砌筑粉刷、满堂支模架搭设，包括模板的配置和支拆；包括主体浇捣时对模板及支撑的保护；包括土建主辅材料的进场卸车；包括土建所需孔、洞口模板的支设和拆除；包括模板的清理、维修、码放；包括木工机械、手动机具、辅助材料（如铁丝、圆钉胶带、泡沫板、脱模剂、海绵胶带等）。
（3）混凝土工程：甲供商品混凝土，提供泵送垂直运输机具。
乙方施工包括混凝土管布置及加固混凝土大浇捣及抹面、养护；包括泵车、泵送管的安装、固定、拆接、清洗；包括布料机的安装、操作、拆接、清洗；包括混凝土浇筑使用的震动机机具；找平收面使用的其他机具（如铁锨、铁杆等），包括劳动保护用品（如雨衣、雨鞋、手套）。季节性养护及施工措施的配合、所有建筑垃圾及时清理到场内指定点。
（4）脚手架工程：乙方施工包括钢管、扣件、安全网、密目网、脚手板、槽钢及钢丝绳、脚手架分项工程的所有工作内容。
包括结构施工所用的脚手架及趴架搭设和拆除、架板的铺设和拆除、密目网的张挂与维护；包括剪刀撑、踢脚板等警戒色油漆；所有临边洞口安全防护栏杆的搭设拆除；包括出入口、施工通（坡）道、过境线路、人行通道的防护棚（架）安装与拆除；上料平台的搭设与拆除；包括所有的安全防护，包括警示牌、标语牌、广告牌的张挂与拆除（警示牌等由甲供）包括材料进出场装卸车与现场倒运；包括材料整理、维修和分类码放。
2、其他分项工程。
（1）砌筑工程：外墙、内墙的砌筑及零星建筑。
包括材料的场内倒运，砂浆的现场拌制，包括施工抄平放线（甲方给大线、点），施工前的准备和施工后场地的清理。（2）楼地面工程：楼面的清理找平。
（3）屋面工程：屋面的找坡。
（4）装饰工程：二次结构的普通抹灰，门窗洞口，楼梯踏步的抹灰及室外散水施工。
3、其他：
a、文明施工：文明工地的不知按照甲方的要求完成，验收应遵照规范要求统一安排。包括施工现场内清理、场地平整、道路硬化；包括临建房基础及水泥地面施工；其费用由乙方负责，包括日常现场的文明工地建设和迎接各类检查现场清理、整顿。包括生活区、办公区和日常保洁、卫生打扫倒运。
b、包括材料倒运，临建重新搭建施工。
4、在乙方承包范围内的施工所需要主材、地材由甲方提供，除此以外的辅材，及全部耗材由乙方自购；二级箱以下的施工临工用电的电工电料均由乙方自购；劳动保护用品、安全防护用品由乙方自购，上列费用均包含在承包费用中。
5、乙方承担施工生产所需要的材料库（棚），加工厂（棚）的搭建、维护及拆除（除水泥、砂石、混凝土外）。
（二）承包方式：
包清工（含施工机械、机具安全防护用材、小型电动、手动工具、用具）。
（三）质量要求：
石料开采加工劳务承包合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：
经发包人（以下称甲方）和承包人（以下称乙方）双方经过协商洽谈，在平等自愿的基础上，将采石场的石料开采加工劳务承包给乙方，为明确甲乙双方的责任和权利特定如下协议以共同遵守。
一、甲方应根据生产计划需要配备相应的机器设备供乙方无偿使用（包括但不限于爆破、碎石、分料等全套石料生产、加工设备、生产电力、生产生活用水及柴油。甲方仅能从乙方的承包费中扣出由此产生的电费及柴油、炸药、费）。甲方不得将废旧劣质设备供乙方使用，所配备设备在合同期满后由甲方自行处置，乙方无需支付所有设备的使用及折旧费用。
二、承包项目：山体石料开采加工。
三、工程总量及规格：甲方碎石料总需求量万立方，月最低需求量万立方。
四、劳务承包单价及支付方式：
承包加工单价为元/立方。
支付方式：甲方付款方式为每月结算（每月的25日为当月的结算日），甲方应按乙方结算的方数结合单价计算支付给乙方。
五、计量方式：
甲方拉走乙方生产加工的石料、石粉应指定人在料场配合乙方进行现场计量收方并由甲方（或甲方全权委托人）在收料单上签收确认，作为月底结算的凭据。
六、合同期限：自年月日起至年月日止。双方的权利义务。
双方在本合同履行过程中，应严格遵守本合同约定，根据互惠互利原则行使权利并履行义务：
七、甲方的权利义务。
一）如甲方未按本合同约定及时将乙方生产完成的碎石运出销售对乙方生产供料造成影响的，甲方应承担因此对乙方造成的不利影响并向乙方赔偿损失，就损失金额不能达成一致意见的，可提交当地法律部门解决。
二）根据约定及时支付乙方承包费，并负责所提供的相应设备维修联系（维修费用由乙方支付）并对所有的人员在生产开采加工石料期间的安全、保险事项负责，乙方生产开采加工石料的一切干扰由甲方负责解决（包括但不限于工商、税务、公安、环保、安监、质检、当地村民等，甲方必须提供碎石生产加工、爆破工程、销售经营所需要的一切手续）。
三）乙方石料加工量未达到本合同所定的最低量直接影响甲方经济利益时，甲方有权要求乙方赔偿,给甲方造成的经济损失，就损失金额不能达成一致意见的，可提交当地法律部门解决。
四）除乙方违约外，甲方不得与第三人再行签订类似合同。
八、乙方的权利义务。
一）乙方根据承包碎石加工、爆破工程需要，享有无偿使用调配甲方所提供的设备的权利、并享有生产期间产生的石粉及其他废料的所有权和销售权销售所得归乙方所有。（如甲方有购买需求的可在同等条件下享有优先购买权），同时享有管理人员、技术人员、生产人员的聘用选任权。
二）乙方应根据本合同规定的要求组织石料开采加工，如不能按期完成加工任务，因向甲方赔偿因此给甲方造成的损失。就损失金额不能达成一致意见的，可提交当地法律部门解决。
三）因甲方的机械设备问题或甲方无法及时销售运料造成积料无法继续生产或停产、停工，所造成所有损失由甲方赔偿乙方。损失金额不能达成一致意见的，可提交当地法律部门解决。
九、违约责任。
任何一方违约须向守约方赔偿经济损失，守约方有权立即终止本合同，违约方承担本合同终止产生的所有后果。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇十六
甲方（出资人）：**********商贸有限公司。
乙方（借款人）：****************销售公司。
经双方友好协商，达成以下协议：
一：乙方因资金周转需要，特要求甲方公司代垫资人民币****万元整，只用于支付****广告费。专款专用，不得作为其它用途使用。
二：乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三：代垫资期限为年月日至年月日止，到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户，由于乙方原因逾期未能归还甲方的，乙方除照付垫资利息外，并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方，直到代垫资款全额归还甲方。
四：乙方故意隐瞒此次垫资事实真相，以非法占有为目的，导致甲方无法正常收回本代垫资款的，甲方将根据中华人民共和国相关法律规定，依法追究乙方法律责任。
五：本协议自缴款之日起生效，如发生纠纷的，经双方协商不成，由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方签章：乙方（代表）签章：
年月日年月日。
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇十七
需方：_______________(以下简称乙方)。
要方：_______________（以下简称甲方）。
乙方因工程需要，向甲方购买黄沙、水泥，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1、乙方所需的`黄沙、水泥全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买黄沙、水泥，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币伍万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2、乙方根据工程进度需要，分期向甲方购进所需黄沙、水泥，乙方每次需货时,应提前1天通知甲方，经甲方确认后，甲方应在2日内将该黄沙、水泥送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3、黄沙、水泥接收验收方式：乙方收到货物后应先进行验收，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起2日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批黄沙、水泥的质量视为完全合格。
4、付款方式：本合同项下黄沙、水泥款项按以下方式支付：甲方黄沙、水泥送到乙方工地当日，乙方必须支付该批黄沙、水泥总价款的30%，余款30日内付清。
5、双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。
6、本合同双方签字盖章后生效;每批送货合同金额及数量等附明细表。
7、本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方代表：_______________乙方代表：______________。
合同签订日期：_______________
优质工程项目垫资协议大全（18篇）篇十八
甲方：
乙方：
根据乙方在施工需求，现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识，甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。
柴油。
甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品，符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。
乙方随时可以联系甲方送油。
油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。
在乙方施工期间，甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任，乙方有权将不合格油料清退出场，费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时，甲方应承担一切经济损失。
1.乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款，经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期，结清所有油款。
2，结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款。
1.在符合支付油款条件时，乙方未能及时支付，乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式：油款x0.3%x天数(天数以送油之日算起)，如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金，甲方有权单方面终止供油，乙方并负相应的违约责任。
2.甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的柴油的质量不出现任何问题。
3.甲方有责任在柴油出现质量问题时，及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用，在因柴油质量事故而引发的乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的一切损失。
4.甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的柴油数量。如车辆通行道路不能行驶，甲方有权延迟向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下，乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。
1.甲方向乙方施工工地送油时，乙方应协助甲方做好安全防范工作，诺发生意外事故，造成人员伤亡和财产损失的，由责任方负全部责任。
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
3.本合同是在公正，公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议，甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时，可在当地人民法院诉讼解决。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。