范文范本是我们学习与借鉴的对象，但我们也要注重培养自己的独立思考和创作能力。小编为大家搜集了一些精彩的范文范本，欢迎大家共同欣赏和学习。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇一
**公司：
根据****中心社区建设情况，为确保顺利交房，为业主提供优质的服务，我方向贵公司郑重承诺如下：
一、关于工程质量方面的承诺
1.保证该工程竣工验收工程质量达到国家现行相关文件要求，并满足建设方、监理方及使用方的验收要求。
2.对承揽工程室内、外卫生清理完全达到甲方、监理等相关方要求。
二、关于交房方面的承诺
1.交房时，我单位安排专人，负责我单位施工楼房的交验工作。
2.业主办理完付款手续后，由甲方和*政府出具相关证明，并联合陪同业主一起验房，按业主要求进行问题整改。
3. 对业主提出的需要整改的问题，按照甲方要求的时间迅速整改完成，确保业主及时入住。
4.全力配合楼房交验工作，不做任何不利于顺利交房的事，不说任何不利于交房的`话。
5.我单位负责楼房交验工作的人员，保证严格遵守工作纪律，每天按时上、下班。服从甲方调度和管理。
三、其它
1.对前期建设、监理等相关方提出的问题未进行整改或整改不彻底的，限三日内整改完毕，否则每项罚款200元。
2.本次交验业主查出问题较多，造成不能顺利交房的，每项罚款200元。
3.负责楼房交验工作的人员，不服从甲方调度和管理的罚款200元/次。
4.因我单位言行不当，对交房造成影响的，罚款1000元/次，情况严重的，进一步严肃处理。
以上承诺的内容，经承诺人签字后执行。
承诺单位：
承诺人：
承诺日期： 年 月 日
本人于 xx 年 xx 月 xx 日 已经用 （ ）方式
1. 银行按揭 2.公积金贷款.3.一次性付清
购得某房产公司一期商品房，房号为：
按商品房买卖合同第九条约定，商品房正式交付使用日期为xx年xx月xx日。本人要求在房屋正式交付前，对购买的商品房进行装修，并遵守下述承诺：
1、装修前对房屋进行验收并办理交接手续，待正式交付时不再进行验收，因该房屋以交付本人，出卖人不 再承担该房屋交房责任和 其他相关责任。由于受买人装修了改房屋造成该栋房屋不能通过验收，责任由出卖人承担。xx年xx月xx日以前出卖人承担的该房屋套内以外的公共设施的损坏责任。
2、按小区物业管理公司要求办理正式的装修手续；
4、由于房屋正式交付使用前尚不具备居住条件，本人承诺暂不居住，如居住则承担相关责任。
承诺人 xx-x
时间 xx-xx
各位房屋购买人：
我公司开发建设位于汉寿县芙蓉路 的蓝湾美树 房地产项目，现三栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时达到如下品质标准：
一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率2.5和建筑密度17.1 施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。
二、结构：（1、2）、3、4栋楼房采用（框支）、框剪结构形式，保证结构稳固，安全可靠。
三、用材与工艺：
1、房屋外墙全部采用面砖和墙漆材料；
2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用地板砖铺装；
3、小区公共通道、广场等地面使用混凝土和广场砖材料浇筑或铺装；
4、房屋门窗及玻璃用材采用铝合金及中空浮滑玻璃；
5、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20﹍-500﹍。
四、门厅和入户大堂：面积17.6-33.99﹐，高度2.8 m，装修情况为精装。
五、建筑节能：外围护墙采用外墙内保温保温方法。
六、公共用房和空间：
保证向小区全体业主提供如下公共用房：
1、物业用房 296.17 ﹐。
七、绿化与景观：
1、严格按园林部门方案施工，突出东南亚风格；
2、绿地率48 %，绿化面积15700﹐；
3、园林小品建筑：亭两处 处、廊榭四 处、水景五处、雕塑67座。
八、安保设施：
监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星 ；
门禁系统的设置彩色可视对讲 ，品牌华伦星
其他安保设施的设置小区红外线防盗。
九、给排水设施：
供水保障情况正常供水，其中二次供水系统采用无负压变频加压方式，小区最高楼层水压达到0.28mpa，使用材料与管径ppr环保水管、20﹍-160﹍。
排水系统的设计情况雨污分流，施工情况按图施工，使用材料与管径pvc和hdpe管50﹍-500﹍。
十、交通组织与车位：
进出小区是否分离是，人车是否分流是，小区内地面是否停车有，停车位的配比为1：0.56，其中提供公共停车位的个数120个。
十一、露天公共文体设施：
球场个数3个，分别为篮球场，羽毛球场，乒乓球场。
十二、电梯
电梯的保障数量每个单元1台/2台，电梯的品牌巨人通力。
十三、供电：
十四、其他服务和商业配套用房：
项目内规划具备就医、就学、就餐、购物及金融等生活配套用房或设施的具体情况 商业用房。
十五、建设施工质量：
保证建设施工程序规范合法，现场质量监督有力，工程质量合格率达100%，施工质量力争达到优良等级。
十六、前期物业服务：服务企业名称飞鸿物业，服务标准优良服务，收费及其它情况详见物业协议。
以上承诺，是对预售商品房套房本身品质和所在的整个房产项目的品质保证，也是对购房人的承诺，我公司将本承诺书作为房屋销售合同附件，为房屋合同的组成部分，并保证全面兑现承诺。在项目竣工综合（联合）验收时，如有与本承诺不符的，即为违约，我公司向购房人承担违约的法律责任，并接受市房管局及政府其他部门的监督和处罚（处理）。
本承诺书抄送房地产管理部门。
承诺人（房产开发企业盖章）：
法定代表人（签名）：
年 月 日
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇二
投资有限公司：
由x有限公司担保、本人在贵公司的个人信誉借款元整（，按双方协议每月利息为（。现本人承诺借期为x年x月x日至x年x月x日，到期本人如不能按时归还，自愿以本人名下个人财产由你公司进行处置归还；每月在xx日前支付下月利息共元整（，如过期本人自愿则按5%/天支付资金占用费。
承诺人（签名）：xxx。
20xx年x月x日。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇三
工商局：
由于原因，现申请延长出资期限至年月日。
全体股东已详细阅读本承诺书背面所列《公司法》、《公司登记管理条例》的有关条款并知晓上述条款内容及其他相关法律法规规定，现一致承诺：保证在延长的出资期限内缴足注册资本，各股东以其认缴的出资额承担责任;如违反有关规定，愿无条件承担相应的法律责任。
公司全体股东盖章(签字)：
注：申请延长期限不得超过两年。
有关法律法规规定：
《中华人民共和国公司法》。
第三条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。
第二十八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。
股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
第二十九条股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。
第三十一条有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额;公司设立时的其他股东承担连带责任。
第二百条公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。
《中华人民共和国公司登记管理条例》。
第九条公司的登记事项包括：(一)名称;(二)住所;(三)法定代表人姓名;(四)注册资本;(五)实收资本;(六)公司类型;(七)经营范围;(八)营业期限;(九)有限责任公司股东或者股份有限公司发起人的姓名或者名称，以及认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式。
第二十六条公司变更登记事项，应当向原公司登记机关申请变更登记。
未经变更登记，公司不得擅自改变登记事项。
第三十二条公司变更实收资本的，应当提交依法设立的验资机构出具的验资证明，并应当按照公司章程载明的出资时间、出资方式缴纳出资。公司应当自足额缴纳出资或者股款之日起30日内申请变更登记。
第七十条公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的，由公司登记机关责令改正，处以虚假出资金额5%以上15%以下的罚款。
第七十三条公司登记事项发生变更时，未依照本条例规定办理有关变更登记的，由公司登记机关责令限期登记;逾期不登记的，处以1万元以上10万元以下的罚款。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇四
担保人：xxx身份证号：xxxxx。
借款人xxx向xxx分别于20xx年2月9日借款25万元和20xx年4月28日借款20万元，总计45万元，借款期限均为2个月，担保人承担连带保证责任。借款到期后，借款人xxx、担保人xxx和债权人xxx三方在20xx年2月15日达成延期归还协议各一份。现因借款人潘建立躲债失联，担保人也因经营资金周转困难一时无法履行保证义务，经担保人与债权人友好协商，并经债权人同意，担保人请求债权人将担保人的担保责任转为一般保证责任，并承诺债权人向借款人主张还款义务并穷尽法律程序后债权仍无法实现情况下，担保人在债权人向法院申请执行之日起3个月内，借款人仍无法履行全部法律判决的义务时，由担保人无条件履行法律文书所确定的全部判决义务。
担保人高华方愿为借款人的上述两笔借款继续担保，并且承担一般保证责任，担保期限为还款期限届满之日（债权人向法院申请执行之日起3个月后）起两年。
x年x月x日。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇五
各位房屋购买人：
我公司开发建设位于汉寿县芙蓉路的蓝湾美树房地产项目，现三栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时达到如下品质标准：
严格按规划审批容积率2.5和建筑密度17.1施工建设，不违反规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。
（1、2）、3、4栋楼房采用（框支）、框剪结构形式，保证结构稳固，安全可靠。
1、房屋外墙全部采用面砖和墙漆材料；
2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用地板砖铺装；
3、小区公共通道、广场等地面使用混凝土和广场砖材料浇筑或铺装；
4、房屋门窗及玻璃用材采用铝合金及中空浮滑玻璃；
5、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20㎜-500㎜。
面积17.6-33.99㎡，高度2.8m，装修情况为精装。
外围护墙采用外墙内保温保温方法。
保证向小区全体业主提供如下公共用房：
1、物业用房296.17㎡。
1、严格按园林部门方案施工，突出东南亚风格；
2、绿地率48%，绿化面积15700㎡；
3、园林小品建筑：亭两处处、廊榭四处、水景五处、雕塑67座。
监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星；
门禁系统的设置彩色可视对讲，品牌华伦星
其他安保设施的设置小区红外线防盗。
供水保障情况正常供水，其中二次供水系统采用无负压变频加压方式，小区最高楼层水压达到0.28mpa，使用材料与管径ppr环保水管、20㎜-160㎜。
排水系统的设计情况雨污分流，施工情况按图施工，使用材料与管径pvc和hdpe管50㎜-500㎜。
进出小区是否分离是，人车是否分流是，小区内地面是否停车有，停车位的配比为1：0.56，其中提供公共停车位的个数120个。
球场个数3个，分别为篮球场，羽毛球场，乒乓球场。
电梯的保障数量每个单元1台/2台，电梯的品牌巨人通力。
项目内规划具备就医、就学、就餐、购物及金融等生活配套用房或设施的具体情况商业用房。
保证建设施工程序规范合法，现场质量监督有力，工程质量合格率达100%，施工质量力争达到优良等级。
服务企业名称飞鸿物业，服务标准优良服务，收费及其它情况详见物业协议。
以上承诺，是对预售商品房套房本身品质和所在的整个房产项目的品质保证，也是对购房人的承诺，我公司将本承诺书作为房屋销售合同附件，为房屋合同的组成部分，并保证全面兑现承诺。在项目竣工综合（联合）验收时，如有与本承诺不符的，即为违约，我公司向购房人承担违约的法律责任，并接受市房管局及政府其他部门的监督和处罚（处理）。
本承诺书抄送房地产管理部门。
承诺人（房产开发企业盖章）：
法定代表人（签名）：
年月日
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇六
甲方：
乙方：
鉴于：
2、乙方在合同项下的付款情况如下(单位：人民币元/万元)。
应付金额。
实付金额。
未付金额。
3、甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议;。
4、乙方请求延期支付上表所列未付款项(以下简称"未付款项")，甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、乙方将分期，在本条约定的截止日之前，按照下表(以下简称"还款时间表")载明的金额偿还合同项下的款项：
第一期第二期第三期。
截止日。
还款金额。
2、乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项(以下简称"延期款项")，不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日(含)起，超过截止日的金额(以下简称"再次逾期款项")每日应支付%的逾期付款违约金。
4、根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
7、本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
8、本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
9、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
10、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：股份有限公司。
(签字盖章)。
乙方：
(签字盖章)。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇七
现有义乌市南希工艺品有限公司的营业期限为：二00四年九月十日至二00九年九月九日止，因工作疏忽的原因，未及时办理公司营业期限延长事宜，在此期间所产生的一切法律后果，由公司及股东楼天生（身份证号码：***210）、陈荷香（身份证号码：***229）承担。特此承诺。
股东签章：
义乌市南希工艺品有限公司。
二0一0年三月三日。
证
明
兹证明坐落在义乌市苏溪镇胡宅新村14弄9号房屋三间，房屋所有权属叶美林所有，情况属实。
委托书。
义乌市公安局：
本人是义乌市稠城国伟文胸行的法定代表人，因工作繁忙，现特委托杨子林前来办理公章审批事宜。望审核后给予方便。
委托人：
2010年3月12日。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇八
现有义乌市南希工艺品有限公司的营业期限为：
20xx年x月x日至20xx年x月x日止，因工作疏忽的原因，未及时办理公司营业期限延长事宜，在此期间所产生的一切法律后果，由公司及股东楼天生(身份证号码：)、陈荷香(身份证号码：)承担。特此承诺。
股东签章：
义乌市南希工艺品有限公司。
20xx年x月x日。
证明。
兹证明坐落在义乌市苏溪镇胡宅新村14弄9号房屋三间，房屋所有权属叶美林所有，情况属实。
委托书。
义乌市公安局：
本人是义乌市稠城国伟文胸行的法定代表人，因工作繁忙，现特委托杨子林前来办理公章审批事宜。望审核后给予方便。
委托人：
20xx年x月x日。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇九
甲方：
乙方：
鉴于：
2、乙方在合同项下的付款情况如下(单位：人民币元/万元)。
应付金额。
实付金额。
未付金额。
3、甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议;。
4、乙方请求延期支付上表所列未付款项(以下简称“未付款项”)，甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、乙方将分期，在本条约定的'截止日之前，按照下表(以下简称“还款时间表”)载明的金额偿还合同项下的款项：
第一期第二期第三期。
截止日。
还款金额。
延期合计。
2、乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项(以下简称“延期款项”)，不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日(含)起，超过截止日的金额(以下简称“再次逾期款项”)每日应支付%的逾期付款违约金。
4、根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
7、本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
8、本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
9、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
10、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：股份有限公司。
(签字盖章)。
乙方：
(签字盖章)。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇十
甲方：
乙方：
2、乙方在合同项下的付款情况如下(单位：人民币元/万元)。
应付金额。
实付金额。
未付金额。
3、甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议;。
4、乙方请求延期支付上表所列未付款项(以下简称“未付款项”)，甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、乙方将分期，在本条约定的截止日之前，按照下表(以下简称“还款时间表”)载明的金额偿还合同项下的款项：
第一期第二期第三期。
截止日。
还款金额。
2、乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项(以下简称“延期款项”)，不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。
3、乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日(含)起，超过截止日的金额(以下简称“再次逾期款项”)每日应支付%的逾期付款违约金。
4、根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。
7、本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。
8、本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。
9、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。
10、本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：股份有限公司。
(签字盖章)。
乙方：
(签字盖章)。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇十一
xx十二冶金建设有限公司：
根据贵公司于20xx年11月21日向本公司出具的承诺书内容，现本公司就其中的相关问题作出如下承诺：
贵公司施工期间如因项目审批手续不齐备而导致的停工，本公司同意工期相应顺延，遇到相应经济处罚时，由本公司协调解决。
xx市春天置业有限公司。
20xx年11月22日。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇十二
借款人：有限责任公司（以下简称甲方）贷款人：有限公司（以下简称乙方） 鉴于：
甲方因，不能如期偿还年 月日签订的元借款合同（以下简称原合同）项下的借款，向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成如下补充协议：
一、甲方根据原合同应向乙方借用的资金借款人民币元（大写：元整）应于年 月日到期。截止到年 月 日止，上述借款未还偿还金额 元（大写：元整），现约定延期到年 月日偿还。
二、借款利率与利息。
延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。
），为年利率 %。
2、从延期之日起计息，按月结息。
3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。
三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按原合同约定的条款执行。
四、本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款本金及利息全部清偿时自动失效。
五、本协议一式 份，甲、乙双方各执 份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：
日期：年 月 日
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇十三
本人姓名_________，工作单位___________________________。
本人至2016年5月26日向xxx借款80000元整(大写：捌万圆整)，仍欠_______元整。
为及时还清所欠钱款，保持个人的良好信誉，我承诺以下几点：
1、本人保证今后的工作收入(或筹集到的款项)先用于缴交拖欠，每月还款_______，还款时间每月月初5号—10号之间。还款方式以现金方式为主，银行转账只提供工行。xx收到款之后要出具相应的收据。
2、遵守国家法律、法规。
3、本人同意将本人的________________提供抵押;提供担保人_______(如有担保人在此承诺书之后再签订担保人协议)。
4、若本人因故要出国(境)留学或定居，愿意交清全部欠款后再办理出国(境)等相关手续。
5、在欠款期间，若本人因故转工作单位或家庭地址、联系方式等相关信息有变动，保证及时将信息反馈给xx。若因不及时反馈信息造成不良后果法律责任由本人承担。
6、本人保证一定在20___年___月___日前还清所欠的钱款，做诚信人，恪守信用。
7、本承诺书一式二份，一份存xx，一份本人保存。
家庭地址：_________________________________。
邮政编码：________。
家庭联系电话：___________________。
工作单位：__________________________。
本人联系电话：________________。
身份证号码：__________________________.
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇十四
延期交房是购房者常常会面临的问题之一。在购房过程中，由于各种复杂因素的存在，开发商往往无法按时交房，需要延期交房。这种情况给购房者带来了很多困扰和不便，但同时也给我们带来了一些宝贵的心得体会。
第二段：遇到困难时的应对策略。
在延期交房的过程中，我们可能会面临各种困难和挑战。首先，我们要保持冷静和理智，不要过于焦虑和担忧。其次，我们可以与开发商进行沟通，了解具体的延期原因，并争取获得合理的解决方案。最后，我们要及时调整自己的计划和安排，以适应延期交房所带来的变动。
虽然延期交房给我们带来了一些不便和困扰，但同时也给我们带来了一些收获。首先，我们可以通过延期交房的经历，了解到房地产行业的一些运作规律，对购房过程有更深入的了解。其次，我们可以锻炼自己的忍耐力和适应能力，在面对困难和变化时保持平静和乐观的心态。
第四段：延期交房的改变与调整。
延期交房无疑会改变我们原本的计划和安排。在面对这种情况时，我们要及时进行调整和改变。首先，我们要与开发商沟通，了解新的交房时间，并进行相应的安排。其次，我们要重新评估自己的财务状况，确保能够按时支付房款。最后，我们要根据新的交房时间，调整自己的生活计划和工作安排，以适应新的环境。
第五段：延期交房的启示和建议。
延期交房给我们带来了一些启示和建议。首先，我们要在购房前了解开发商的信誉和交房记录，选择那些信誉好的开发商和楼盘。其次，我们要在购房合同中加入相应的延期交房条款，以便在延期交房时保护自己的权益。最后，我们要保持积极的心态，相信一切困难都能够克服，顺利入住自己的新房。
总结：延期交房是购房者常常遇到的问题，而面对延期交房，我们需要保持冷静和理智，寻找合理的解决方案。同时，延期交房也给我们带来了一些收获和启示，帮助我们提高自己的适应能力和忍耐力。因此，我们要学会在面对困难和变化时保持乐观和积极的心态，相信一切都能够顺利解决，为我们带来更好的住房体验。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇十五
根据您与我司签订的武汉市商品房买卖合同约定，中冶创业苑原来为20**年6月30日前交付使用，您将入住的楼房土建施工及装修工程已经结束，但由于电力、自来水和燃气等行业配合上的客观原因影响，导致室外绿化施工延误，路网配套现在不太完善，不能为您提供优美整洁的外部环境。
如仓促交房将给您的`生活带来不便，为确保房屋质量，以科学严谨的态度对待产品品质和广大业主，我们抱歉的通知您，交房日期预订于20**年8月30日前(具体交房时间，我们将届时告知，敬请等候交房通知)。由此给你造成的不便，我们深表歉意。
考虑到部分客户急需装修入住，如您急需装修，您可以在20**年6月30日前以书面形式向湖北天成华美房地产开发有限公司提出装修申请，我们将会配合您进行预先装修。
请各位业主放心，我公司是重合同守信誉的企业，我们不会把外部客观条件作为导致我们延误交房的申辩，对于中冶创业苑项目的延迟交房，我公司不会推卸责任，我们将按照于你签订的《商品房买卖合同》中的有关约定，根据实际交房时间向各位受影响的业主作相应的补偿。
我公司向你承诺，我们将加紧收尾和验收进度，尽快交房，让您早日入住新居，再次感谢您对中冶创业苑项目的理解与支持!
特此通告
湖北天成华美房地产开发有限公司
20**年5月30日
尊敬的业主：
非常感谢您对春申·君临天下一直以来的支持和理解，原定于4月30日的交房再次延迟，由此给您带来的不便我们表示诚挚的歉意，谢谢您的谅解与等待!
目前房屋主体工程已全部完工，内外装饰工程及安装工程也全部完工。为了让小区景观氛围拥有意大利文化、感受四季常青达到最美效果，我司与园林施工单位反复讨论、沟通，花费了大量时间，最终公司决定为一期住宅追加300万元用于绿化种植及公共设施。
因此，交房时间推迟至6月30日，为此我们深表歉意!
我司决定免除两年的物业管理费，作为此次延期交房的违约补偿。
春申集团以“做一个富有品味珍藏性地产项目”为愿景，以“先于客户想到，超乎期待做到”为服务观。我公司向您承诺，我们将加紧道路和景观施工进度，尽快交房，让您早日安家落户，再次感谢您对春申·君临天下项目的理解与支持!
详情咨询：0533-2**8
淄博春申房地产开发有限公司
20**年4月30日
尊敬的业主朋友们：
您好!感谢您购买在水一方·栖湖物业。
我们很抱歉的通知您，由于近期雨水较多，同时有逢国庆、中秋两个节气，导致在水一方·栖湖的工程收尾工作不能按期完成。为此，我们很抱歉的通知您，为向广大业主交付出让您满意的物业，在水一方·栖湖将延期交房。
由于我方原因使水一方·栖湖延期交房，我司将严格按照购房合同中的约定，对延期交房一事向您作出相应的经济补偿。(具体交房时间我们将另行通知)
最后，再次对因延期交房为您带来的不便表示深深的歉意!
重庆君恒建设有限公司
20**年9月28日
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇十六
本人于年月日向出借人xxx借款人民币万元(大写 )，约定归还日期为年月日。本人郑重承诺如下：于年月日之前将所有欠款全部还给出借人。在这期间，分3次归还。
在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。本人承诺：若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失(包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用)。
特此承诺!
承诺人： 身份证：
联系电话： 家庭住址：
工作单位： 日期：
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇十七
现有义乌市南希工艺品有限公司的营业期限为：二00四年九月十日至二00九年九月九日止，因工作疏忽的原因，未及时办理公司营业期限延长事宜，在此期间所产生的一切法律后果，由公司及股东楼天生（身份证号码：330725195709073210）、陈荷香（身份证号码：330725195907053229）承担。特此承诺。
股东签章：
义乌市南希工艺品有限公司
二0一0年三月三日
工商局：
我们于 年 月 日共同投资设立的 公司，注册资本 万元，现已缴纳 万元。自公司成立以来无违法违规行为。公司原规定的出资期限至 年 月 日，由于 原因，现申请延长出资期限至 年 月日。
全体股东已详细阅读本承诺书背面所列《公司法》、《公司登记管理条例》的有关条款并知晓上述条款内容及其他相关法律法规规定，现一致承诺：保证在延长的出资期限内缴足注册资本，各股东以其认缴的出资额承担责任；如违反有关规定，愿无条件承担相应的法律责任。
公司全体股东盖章（签字）：
年 月 日
注：申请延长期限不得超过两年。
本人于 年 月 日入职公司，本人承诺自入职之日起十五日内按照《新员工入职通知表》中列明的材料（________________________________）提交至人事行政部，如因个人原因未按期提交而延误办理员工社保、公积金及其他业务，由此造成的一切不利后果均由本人自行承担。
承诺人：
在《药品经营许可证》或《药品gsp认证证书》延续期间，我公司郑重作出如下承诺：
1.严格遵守药品监督管理法律法规，严格按照新修订gsp有关经营行为规范要求，切实加强药品经营质量管理，诚实守信的`开展药品经营活动。
2.严格按照公司制定的新修订gsp实施计划，认真分步实施推进，在规定的时限内完成改造。
3.于2015年6月30日前申请gsp检查；在延续期满后，我公司未能通过新修订gsp检查的，将停止其药品经营活动。
4.在证书延续期间，公司违反药品监督管理法规，发生销售假劣药品等违法行为的，我公司无条件接受食品药品监管部门给予的行政处罚或处理。
5.提交的申请材料真实有效。
承诺单位：
法定代表人（签名）：
年 月 日
根据《中华人民共和国劳动合同法》第五十条规定：“用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。”和《天津市就业促进条例》第十九条规定：“用人单位招用劳动者，应当自录用之日起30日内到公共就业服务机构为劳动者办理就业登记手续；用人单位与劳动者终止或者解除劳动关系后，应当自终止或者解除之日起15日内到用人单位所在地的公共就业服务机构办理备案手续。”
现我单位 （单位名称）由于 原因，未在 (用工/退工) （30日/15日）内办理 （就业登记/退工备案）手续，如由此引起在规定时限内不能退档至户籍地、不能享受失业保险待遇、不能在户籍地办理失业登记、不能在户籍地个人缴费、不能享受失业期间相关促进就业政策等后果，由我单位承担全部责任。
（单位名称）（公章）
年 月 日
超期人员名单如下：
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇十八
实习已经和家长沟通过了，家长了解并同意实习。自觉按照学院《20xx级、20xx级学生实习管理规定》的相关规定，定期与学院辅导员、责任教师沟通，汇报实习情况。同时承诺:。
1、服从实习单位的安排，严格遵守实习单位的安全管理制度和操作规程等相关规章制度，服从现场工作人员的指挥。注意人身财产安全，配合防火防盗。
2.严格遵守实习单位的作息制度。不得迟到、早退、旷工或擅自离开实习单位。因工作联系或其他原因必须离开实习单位的，应向实习单位请假。批准后才能离开，不要单独行动，也不要留在外面。
3.实习期间遵守交通规则；不要在江、河、湖、特海游泳进行思想报道；注意食品卫生，防止疾病传播。
4、言行要文明礼貌，不喝酒，不闹事，不闹事。不要参加与学生身份不相称的活动。
5.勤学好问，虚心向实习单位的工作人员学习，尊重实习单位的导师和同事，积极参加实习单位开展的各种有益活动，充分发挥学生应有的素质和才能。
6.积极与毕业设计老师沟通，根据毕业设计老师的要求按时完成并上交毕业设计相关材料，并根据实习进度写好实习日志(日志由领导老师按规定汇总后报教务处备案)。
7.不要做任何有损学院和实习单位声誉的事情。实习期间如有违反学校和企业规定的行为，本人愿意接受学校和实习单位的批评、教育和处罚。
8.我和父母愿意积极配合学校做好学生实习期间的教育和督导工作，保证沟通顺畅。
9.学生在实习期间，因违反实习管理规定和实习单位安全规章制度，造成他人伤害或给国家和企业造成经济损失而造成的自身伤害和学业问题，由学生及其家长承担经济和法律责任。
承诺人：xxx。
20xx年xx月xx日。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇十九
根据甲方双方共同签订的《商品房买卖合同》，乙方购买甲方开发建设的“佰利奥体城“小区，按照合同约定甲方应于__________________年__________________月__________________日前将房屋交付乙方，但由于受房地产整体环境影响及天气等不可抗拒的因素影响，甲方实际于__________________年__________________月__________________日办理竣工验收并于__________________年__________________月__________________日通告交房，鉴于此，甲乙双方经友好协商，就甲方延迟交房违约赔偿事宜达成如下协议。
1、乙方已于__________________年__________________月__________________日办理完成房屋交接手续，即实际通告交房日期为__________________年__________________月__________________日，自合同约定交房日期起合计违约270天。
2、乙方同意甲方将逾期交房违约金折合成所购房屋的物业管理费，合计__________________年__________________个月(共计__________________元)由甲方直接交付物业服务单位。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效，签字之日起视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或其他违约赔偿要求。
4、双方应对本协议内容进行保密，任何一方对外泄露应支付对方违约__________________万元。
5、甲乙双方再无任何纠纷。
6、本协议一式两份，甲乙各持一份，具有同等法律效力。
优秀延期交房承诺书大全（20篇）篇二十
尊敬的xxx城一期业主：
您好!
非常荣幸地通知您，您所购买的“xxx城一期3、4、5栋住宅”自20xx年5月9日起正式办理物业交付手续。在此，我们衷心感谢您一直以来对蓝光地产的大力支持、理解，并真诚预祝您：阖家欢乐、万事如意!
届时，由于前来办理接房手续的业主较多，为避免您长时间等候，我司建议您按以下时间办理接房手续：
5月9日，星期六，3栋;。
5月10日，星期日，4栋1、2、3单元;。
5月11日，星期一，4栋4单元、5栋。
一、办理地点：xxx城物业服务中心一楼(小区大门左侧)。
二、集中办理日期：20xx年5月9日至20xx年5月11日
三、工作时间：9：00—17：00。
四、所需携带资料：详见交房通知书中《业主需携带资料》。
五、所需缴纳费用：详见交房通知书中《需缴纳款项明细》(现场可刷卡)。
六、咨询电话：
xxxxxxxxxxxxx(销售中心咨询热线)。
xxxxxxxxxxxxx(xx物管公司项目现场咨询热线)。
七、温馨提示：
1、5月9日-11日前往现场办理交付手续的业主，将获得精美礼物;。
3、为方便您顺利办理交房，请携带全部所需资料、费用后再至现场办理。
通知人：xxx置业有限公司。