授权委托要求委托人明确授权范围和具体事项，并注明授权期限和双方的权利义务，以确保委托行为的合法有效。控制授权委托的风险是重要的，双方应该密切合作并采取适当的保护措施。
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇一
_______指挥部：
兹委托______（居民身份证编号：）为我单位的委托代理人，代表我单位就工程合同（合同编号：）签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书未尾所示，特此证明。
授权委托单位：_________水利工程局
法定代表人：_________
委托代理人：_________
本人因工作繁忙，特委托受委托人_________为我的合法代理人，全权代表我办理徐州华昌肥业有限公司的所有业务，_________在其权限范围内签署的一切有关文件和所做的一切决定，我均予承认，由此在法律上产生的权利义务，均由授权单位和法定代表人享有和承担。
委托代表人：______
20______年___月___日
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇二
___工程指挥部：
兹委托某某(居民身份证编号：________)为我单位的委托代理人，代表我单位就___工程合同(合同编号：____)签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书未尾所示，特此证明。
授权委托单位：某水利工程局
本人因工作繁忙，特委托受委托人_________为我的合法代理人，全权代表我办理徐州华昌肥业有限公司的所有业务，_________在其权限范围内签署的一切有关文件和所做的一切决定，我均予承认，由此在法律上产生的权利义务，均由授权单位和法定代表人享有和承担。
委托人：
20__年__月__日
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇三
本授权书声明：注册于中华人民共和国的四川省_______________工程有限公司在下面签字的林__________（董事长）代表本公司授权的曾__________（经理）为本公司的合法代理人，就20__________年住宅楼节能改造工程的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于20__________年_______月_______日签字生效，特此声明。
代理人情况：
姓名：____
性别：男
年龄：42岁
职务：经理
身份证号码：__________________
详细通讯地址：__________________
单位名称（公章）：__________________
法定代表人（签章）：__________________
日期：20__________年_______月_______日
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇四
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：
经营期限：
姓名：__________，性别：_________，年龄：_________，职务：_________________ 系_________________________________________________的法定代表人。 特此证明。
投标人：____________________________(盖章)
日期：____________年________月________日
二、投标文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我____________系__________________________的法定代表人，现授权委托__________________________的`___________为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。 代理人无转委托权，特此委托。
代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，
投标人：________________________________________(盖章)
法定代表人：______________________________(签字或盖章)
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇五
本人(姓名)系(企业名称)的法定代表人，现委托本单位人员(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义到贵单位办理招标投标网上注册及密匙领取事宜，其法律后果由我方承担。
代理人，我承认代理人全权代表我所签署的工程投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人:性别:年龄:。
身份证号码:。
投标人(盖章):。
法定代表人(签字或盖章):。
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇六
兹委托（姓名）职务：为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。
我方对上述被委托人的行为承担全部责任。
除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。
投标人：（公司全称，盖章）
法定代表人：（姓名，签字）
职务：
委托代表人：（姓名，签字）
职务：
日期： 年 月 日
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇七
xxx工程指挥部：
兹委托某某为我单位的委托代理人，代表我单位就xxx工程合同签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，其签名真迹如本授权委托书未尾所示，特此证明。
授权委托单位：某水利工程局
法定代表人：
委托代理人：
本人因工作繁忙，特委托受委托人_________为我的合法代理人，全权代表我办理徐州华昌肥业有限公司的所有业务，_________在其权限范围内签署的一切有关文件和所做的一切决定，我均予承认，由此在法律上产生的权利义务，均由授权单位和法定代表人享有和承担。
委托代理人：
20xx年x月x日
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇八
__建设工程有限公司 ：
兹委托（姓名）职务：为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。
我方对上述被委托人的行为承担全部责任。
除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。
投标人：（公司全称，盖章）
法定代表人：（姓名 ，签字） 职务：
委托代表人： （姓名 ，签字） 职务：
日 期： 年 月日
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇九
发包人：
承包人：签约地点：
签订时间：
厂房场地平整合同。
发包人：
法定代表人：联系方式：
地址：
承包人：
法定代表人：联系方式：资质等级：邮箱：
地址：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。
1、工程概况。
工程名称：工程地址：工程承包范围：2、合同价格。
2.1场地平整工程单价(含税)为每平米人民币元(大写：角整)，场地平整工程量为平米，合同价格为：元(大写：元整)。
(1)此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。
付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。
4、合同工期。
4.1工程工期：开工日期：年月日，竣工日期：年月日工期总日历天数为：日。(或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为：10日。)
4.2上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政府政治性会议或其他事件(如高考、运动会、重大节假日)等因素，为不变期间。
4.3工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。
5、工程质量。
5.1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。
5.2工程质量符合甲方验收标准。6、双方一般权利与义务6.1发包人的权利与义务。
(1)向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。
(1)在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。
(2)边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。
(4)承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。
(5)承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。
(6)承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中;如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。
(7)承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木以及道路等公用设施;所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。
(8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏;否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。
(9)承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全;凡施工中发生的一切安全事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害)，均由承包人负责。
(10)承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。
(11)在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。
7、安全施工。
7.1承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格按照安全标准组织施工。
7.2承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。
7.3承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
7.4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
8、环境控制。
承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。
9、验收。
工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前2日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。
10、违约责任。
10.1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付5000元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。
10.2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。
10.3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。
10.4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。
10.5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。
10.6发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0.1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。
11、争议解决。
因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。
12、其他。
本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。
13、附件附件1廉洁协议。
附件2营业执照副本复印件。
附件3签约代表授权委托书及身份证复印件附件4关于设计变更、工程签证相关事宜的协议(以下无正文)。
(本页为签字页)。
发包人：(签章)承包人：(签章)。
签约代表：
签约代表：
电子信箱：
签约时间：
开户银行：
账户：
监督电话：
董事长办公室：
电子信箱：签约时间：开户银行：账户：
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇十
xx建设工程有限公司：
兹委托（姓名）职务：为我方的.委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。
我方对上述被委托人的行为承担全部责任。
除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。
投标人：（公司全称，盖章）。
法定代表人：（姓名，签字）职务：
委托代表人：（姓名，签字）职务：
日期：年月日
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇十一
的法定代表人，现授权委托__建筑工程的__为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的.投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：____________(签字)，性别：_____，年龄：_____，
身份证号码：__职务：项目经理，
投标人：________________________________________(盖章)。
法定代表人：______________________________(签字或盖章)。
_________。
20____年__月__日。
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇十二
本授权书声明：注册于中华人民共和国的四川省_______________工程有限公司在下面签字的'林__________（董事长）代表本公司授权的曾__________（经理）为本公司的合法代理人，就20__________年住宅楼节能改造工程的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于20__________年_______月_______日签字生效，特此声明。
代理人情况：
姓名：____。
性别：男。
年龄：42岁。
职务：经理。
身份证号码：__________________。
详细通讯地址：__________________。
单位名称（公章）：__________________。
法定代表人（签章）：__________________。
日期：20__________年_______月_______日
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇十三
委托人因____________(写明案件性质及对方当事人)一案，委托_________为____________(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人)，代理权限如下：
我单位现委托(姓名)作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行__设计工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理____活动有关的事务。在整个__________过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
代理人，我承认代理人全权代表我所签署的`工程投标文件的内容。
委托权限：参与调解和签署和解协议;参加法庭开庭;调查、提交有关证据;代书和代收法律文书;代为承认和放弃诉讼请求;代为变更诉讼请求、撤诉、提起反诉等。
本授权委托书声明：我(姓名)系(总公司名称)的法定代表人，现授权委托(分公司名称)的(姓名)为我公司签署工程投标文件的法定代表人的授权委托。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：____________。
性别：____________。
年龄：____________。
身份证号码：____________。
投标人(盖章)：____________。
法定代表人(签字或盖章)：____________。
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇十四
xx建设工程有限公司：
兹委托（姓名）职务：为我方的委托代理人，代表我方参与项目施工招标过程中的投标，谈判及签约等具体工作，并签署所有相关文件材料、协议施工合同。
我方对上述被委托人的行为承担全部责任。
除非以书面形式通知你方撤销本授权，否则本授权委托书有效期将至评标结束，或如果我方被确定为中标单位，将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满，均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。
投标人：（公司全称，盖章）。
法定代表人：（姓名，签字）职务：
委托代表人：（姓名，签字）职务：
日期：年月日
文档为doc格式。
最热建筑合同授权委托书大全（15篇）篇十五
我________系________的法定代表，授权委托________的________为我公司代理人，以本公司的名义参加________组织实施的编号为________邀请招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
投标人：（公章）
法定代表人：（签字或签章）
代理人：（签字）
日期：20__年_月_日