心得体会是我们在工作和学习中积累的宝贵财富，可以指导我们更好地应对各种情况和问题。小编为大家整理了一些优秀的心得体会范文，供大家借鉴和参考。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇一
甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则,经过友好协商，根据法律的有关规定，就乙方工程队为甲方进行防水补漏工程的有关事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
1.______________________________________。
2.______________________________________。
3.______________________________________。
4.______________________________________。
5.______________________________________。
6.______________________________________。
第二条 补漏材料。
乙方为甲方补漏所使用补漏材料，必须采用____牌补漏材料，使用材料必须经久耐用、防水性能良好、不易老化。
第三条 补漏要求。
乙方为甲方补漏工程要求必须达到不漏水、不渗水方为合格。如补后出现漏水、渗水甲方有权拒付补漏款。
第四条 保修。
乙方为甲方做的补漏工程，必须无条件提供全免费____年保修服务，如甲方在____年内发现乙方补漏工程出现漏水、渗水(属乙方责任)的质量问题，乙方必须修补好至不漏水、渗水。否则甲方向乙方追讨修补漏工程所需费用。
第五条 工程造价。
乙方为甲方补漏工程总造价为人民币 元整(大写： )。以下小项目的补漏由乙方免费提供人工，甲方负责材料费： 。
第六条 付款期限。
甲方于本合同签订之日向乙方支付工程总造价的 %作为预付款，待工程完成并合格后的当天结清余款。
第七条 工程期限。
乙方为甲方补漏工程时间从签字之日起算，期限为天，逾期按总工程款的 %收取超期误工费。不属乙方责任的延误，工期可适当延长。
第八条 违约责任。
1.除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付总工程款____%的违约金。
2.任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第九条 不可抗力。
1、在本合同履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。
2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十条 法律适用与纠纷解决方式。
1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2.本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十一条 附则。
1.本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。
2.本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
3.本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
授权代理人(签字)：_______ 授权代理人(签字)：___________。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇二
甲方：
乙方：
甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则,经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就乙方工程队为甲方进行防水补漏工程的有关事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
1、____天花所有漏水的地方（包括下水管道和其它管道）。
2、____房天花所有漏水的地方（包括下水管道和其它管道）。
3、____楼外墙____处。
4、____卫生间外墙漏水、渗水并复原人工材料。
5、____房走廊门口天花漏水。
6、____楼服务台外墙。
乙方为甲方补漏所使用补漏材料，必须采用____牌补漏材料，使用材料必须经久耐用、防水性能良好、不易老化。
乙方为甲方补漏工程要求必须达到不漏水、不渗水方为合格。如补后出现漏水、渗水甲方有权拒付补漏款。
乙方为甲方做的补漏工程，必须无条件提供全免费____年保修服务，如甲方在____年内发现乙方补漏工程出现漏水、渗水（属乙方责任）的质量问题，乙方必须修补好至不漏水、渗水。否则甲方向乙方追讨修补漏工程所需费用。
乙方为甲方补漏工程总造价为人民币______元整（大写）。以下小项目的补漏由乙方免费提供人工，甲方负责材料费：_______元。
甲方于本合同签订之日向乙方支付工程总造价的%作为预付款，待工程完成并合格后的当天结清余款。
乙方为甲方补漏工程时间从签字之日起算，期限为天，逾期按总工程款的％收取超期误工费。不属乙方责任的延误，工期可适当延长。
1、甲方向乙方陈述和保证如下：
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（3）本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2、乙方向甲方陈述和保证如下：
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（3）本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。
1、除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付总工程款____%的违约金。
2、任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。
1、在本合同履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。
2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
1、本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2、本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。
2、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
3、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
甲方：
乙方：
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇三
施工单位：_______公司(以下简称甲方)。
承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)。
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：1、甲方责任：(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇四
随着我国城市建设日新月异的发展,幕墙施工已经成为高层建筑和创意建筑施工中重要的环节。其中幕墙的防水补漏是其最薄弱环节,因此签订防水补漏。
合同。
需要格外注意，以下是在本站小编为大家整理的防水补漏合同范文，感谢您的阅读。
发包方(甲方):。
承包方(乙方)：
一、承包合同主要内容。
1、承包范围：卫生间、厨房。
2、承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
3、工期：本工程自20xx年7月日开工，于20xx年7月日竣工。
4、工程造价：卫生间、厨房防水每平方元，结算时按实际面积或商谈价格结算。
二、承包方(乙方)的责任。
1、工程质量：乙方应确保甲方卫生间、厨房防水工程达到优良标准，严格参照防水工程新规范标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，确保甲方财产安全。
三、付款及违约责任约定。
1、工程竣工后，由甲方进行验收，验收合格后一次性支付给承包方(乙方)工程款。
2、如果验收不合格，发现任何一个问题，承包方(乙方)必须按照甲方的要求全面整改，并赔偿因防水工程造成装修工程延期损失1000元(壹仟元整)。
3、承包方(乙方)确保工程质量达到优良标准，并对工程保修十年。十年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责，包括对于楼下造成的各项损失。
4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待十年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工单位：_______公司(以下简称甲方)。
承包单位：_______有限公司(以下简称乙方)。
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司xx防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
1、甲方责任：
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方，留_______%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、其它：
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
甲方将xxxxxxa栋外墙西向立面外墙裂缝防水补漏工程发包给乙方施工。为了明确双方责任，本着互惠互利原则，经双方协定如下：
一、工程名称：a栋外墙西向立面外墙裂缝防水补漏工程。
二、承包内容：按图纸划定的施工范围及甲方审核的工程报价清单包工包料(大包干)。
三、工程总造价：19500元(大写：壹万玖仟伍佰元正，含税)，附审核报价表及图纸一式两份，双方各执一份。
四、施工期限：20xx年5月23日至20xx年6月3日。
五、质量要求：
乙方严格按照施工工艺进行规范施工，确保工程质量。
六、付款方式：
工程分两期付款。第一次付款，乙方进场施工后付工程款总额的40%;第二次付款，工程竣工验收合格后支付工程款总额的55%，其余5%留作保质金。
七、工程保质期：
本项工程保质期为一年(工程竣工验收结算日始)。在保质期内，如有渗漏现象，乙方无偿返工维修，直至无渗漏为止。
八、双方责任：
甲方负责派施工人员到现场监督施工质量及疏导现场交通。乙方在施工过程中必须保证施工人员人身安全，出现任何责任事故均由乙方负责。
九、末尽事宜，经双方协商解决。
十、本合同自签订之日起生效，并双方共同遵守执行。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇五
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等、自愿协商的基础上，就甲方___酒店屋顶、外墙、室内局部卫生间查漏水工程补救工程的防水施工事宜达成如下协议：
第一条工程名称：
第二条工程地址：
第三条工程内容：
第四条：承包方式：
第五条：工程期限：
第六条：甲乙双方责任：
甲方：
1、做好施工前期准备工作，协助乙方按时进场施工；
2、提供乙方施工用水、用电；
3、为乙方提供材料放置空间等方便；
4、协助乙方及时处理施工中与各工种的协调；
5、施工过程中如有变更，应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工作进度和质量；
6、保证施工基层与作业面、作业环境符合国家相关规范。
乙方：
1、严格按施工方案(施工方案作为本合同附件)及有关规范组织施工，保证工程质量；
2、精心组织施工，保证施工进度；
3、甲方延误乙方工期的，乙方工期顺延。
4、负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等安全事项。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
________年____月____日：
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇六
签订地址：___________________。
乙方：___________________________。
签订日期：______年____月___日
甲乙双方本着互惠互利、共同受益的原则,经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就乙方工程队为甲方进行防水补漏工程的有关事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。
第一条补漏工程范围。
1．____天花所有漏水的地方（包括下水管道和其它管道）。
2．____房天花所有漏水的地方（包括下水管道和其它管道）。
3．____楼外墙____处。
4．____卫生间外墙漏水、渗水并复原人工材料。
5．____房走廊门口天花漏水。
6．____楼服务台外墙。
第二条补漏材料。
乙方为甲方补漏所使用补漏材料，必须采用____牌补漏材料，使用材料必须经久耐用、防水性能良好、不易老化。
第三条补漏要求。
乙方为甲方补漏工程要求必须达到不漏水、不渗水方为合格。如补后出现漏水、渗水甲方有权拒付补漏款。
第四条保修。
乙方为甲方做的补漏工程，必须无条件提供全免费____年保修服务，如甲方在____年内发现乙方补漏工程出现漏水、渗水（属乙方责任）的质量问题，乙方必须修补好至不漏水、渗水。否则甲方向乙方追讨修补漏工程所需费用。
第五条工程造价。
乙方为甲方补漏工程总造价为人民币元整（大写：）。以下小项目的补漏由乙方免费提供人工，甲方负责材料费：。
第六条付款期限。
甲方于本合同签订之日向乙方支付工程总造价的%作为预付款，待工程完成并合格后的当天结清余款。
第七条工程期限。
乙方为甲方补漏工程时间从签字之日起算，期限为天，逾期按总工程款的％收取超期误工费。不属乙方责任的延误，工期可适当延长。
第八条陈述和保证。
1．甲方向乙方陈述和保证如下：
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（3）本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2．乙方向甲方陈述和保证如下：
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（3）本合同自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第九条违约责任。
1．除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付总工程款____%的`违约金。
2．任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第十条不可抗力。
1、在本合同履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。
2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十一条法律适用与纠纷解决方式。
1．本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
2．本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3．本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第____种方式解决：
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第十二条附则。
1．本合同如有未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同，补充合同与本合同有相同法律效力。
2．本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
3．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇七
鉴于甲方需对屋面做局部防水补漏施工，双方依据《中华人民共和国合同法》本着平等互利的原则，并结合本次施工的情况，经双方友好协商达成如下合同条款：
1、工程名称：甲方楼面防水补漏项目。
2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、工程量：
c区屋面缝长243.6米、单价：12.3元/米。243.6×12.3=3000元，宾馆处沉降缝防水处理和雨水沟防水处理1000元。
本次防水施工为双包方式（包工包料），楼面防水补漏工程造价为3000元，四楼宾馆沉降连接缝用雨水沟防水处理造价为1000元，合计工程造价为4000元（大写：肆仟元正）。此价款为本工程固定造价，甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
5、在合同签之日起乙方应在一周之内完成全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
6、施工质保。
完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺质保期为5年。
6、双方责任。
甲方责任：应保护好做好的成品，在防水施工结束后48小时内，甲方应禁止任何人员在所做防水上面走动，堆放货物等或其它易破坏防水层的活动，如防水层遭到人为破坏，后果由甲方负责。
乙方责任：乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
二、施工程序及施工要求。
1、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝进行清理干净并能达到防水施工要求。
2、将宾馆上面沉降缝和应该处理的'部位清理干净并能达到防水施工要求。
3、用进口聚氨酯防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、等聚氨酯防水材料干后再用sbs防水卷材10公分进行贴缝处理，以保证达到更好的防水渗漏效果。
6、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。
三、付款方式。
1、待乙方材料与人工进场施工一天之内甲方向乙方预付工程款1000元。（大写：壹仟元整）。
2、甲方待施工完成后经甲乙双方验收合格后，当天向乙方支付工程款2500元（贰仟伍佰元）。
3、施工完成并验收合格后，一个季度内无渗漏甲方向乙方支付质保金500元。（伍佰元）。
4、本次施工所有款项全部用现金支付。
5、施工完成后乙方必须向甲方提供与本合同金额相同的正规发票，否则甲方有权拒付该工程款。
四、违约责任。
1、甲方无正当理由，逾期支付工程款项的，每逾期一日向乙方支付100元违约金；
3、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。
五、附则。
1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致。
时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
代表签章：代表签章：
____年____月____日____年____月____日。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇八
发包方：
承包方：
按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况。
1.2工程地点：
1.3承包范围：卫生间。
1.4承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。
1.7工程造价：卫生间防水每平方30元，结算时按实际面积结算。
第二条甲方工作。
2.1应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
2.2应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
第三条乙方工作。
3.1参加甲方组织的施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.5应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。
第四条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
单位地址：单位地址：
电话：电话：
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇九
甲方：
乙方：
甲方将a栋外墙西向立面外墙裂缝防水补漏工程发包给乙方施工。为了明确双方责任，本着互惠互利原则，经双方协定如下：
一、工程名称：a栋外墙西向立面外墙裂缝防水补漏工程。
二、承包内容：按图纸划定的施工范围及甲方审核的工程报价清单包工包料(大包干)。
三、工程总造价：19500元(大写：壹万玖仟伍佰元正，含税)，附审核报价表及图纸一式两份，双方各执一份。
四、施工期限：20xx年5月23日至20xx年6月3日。
五、质量要求：
乙方严格按照施工工艺进行规范施工，确保工程质量。
六、付款方式：
工程分两期付款。第一次付款，乙方进场施工后付工程款总额的40%;第二次付款，工程竣工验收合格后支付工程款总额的55%，其余5%留作保质金。
七、工程保质期：
本项工程保质期为一年(工程竣工验收结算日始)。在保质期内，如有渗漏现象，乙方无偿返工维修，直至无渗漏为止。
八、双方责任：
甲方负责派施工人员到现场监督施工质量及疏导现场交通。乙方在施工过程中必须保证施工人员人身安全，出现任何责任事故均由乙方负责。
九、末尽事宜，经双方协商解决。
十、本合同自签订之日起生效，并双方共同遵守执行。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇十
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
经甲、乙双方平等协商，甲方将司法局办公楼顶防水工程分包给乙方施工，工程量以实际竣工面积为准。依据《xxx经济合同法》、《xxx建筑法》及国家其他有关法律法规，本着平等自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成承包合同条款如下，以资共同遵守。
1、项目名称：
2、项目地点：
3、承包方式：包工包料、包质量、包安全生产、包工期、包资料、包税金、包屋面及卫生间防水分项工程验收合格、工程造价一次性包死等。
4、承包范围：屋顶防水工程。按要求本防水工程屋面采用sbs改性沥青防水卷材，厚度5mm，四周均贴至泛水高度，出屋面竖井及遇阴阳角转弯处应附加一层，并做纤维布加强（300mm宽），出屋面管道防水应包裹立管高300mm。
1、合同单价：屋面防水工程元/。（以上单价一次性包死，含主材费、辅材费、人工工资、税金等）。
2、工程量：屋面防水工程面积为：。工程量按实际发生的量计算，如工程量超出在10%范围内不另行计价。
3、工程总造价：
4、付款方式：
乙方负责全额垫资施工，一直垫资全部工程结束为止，经甲乙，监理三方验收合格后，支付工程总造价的30%工程款，余款70%待工程竣工验收合格后在支付65%工程款。余下5%作为质保金五年届满后一周内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。
1、防水工程质量标准：合格。
2、乙方在施工过程中必须按照国家现行规范、标准、图集的要求施工，不允许偷工减料。
3、工程施工质量必须符合《弹性体改性沥青防水卷材》gb18242-20__及《地下防水工程施工质量验收规范》gb50208-20__，防水施工所用的材料必须有产品合格证和性能检测报告，并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，检测费用由承包方承担。材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求，不合格的产品严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计五年。
甲方权利和义务。
1、甲方负责提供水、电源连接点。
2、检查、督促防水材料的质量、厚度及材料质量。
3、根据协议条款支付工程款。
乙方权利和义务：
1、负责向甲方提供材料的合格证书、材料的检测报告、材料样板及乙方施工资格证书，材料经检测中心检测合格后方可进场施工。
2、负责防水分项工程底部基层的处理施工。
3、严格按照设计图纸、标准图集及强制性条文和国家防水工程规范标准施工，合同工期，保质保量完成合同内容。
4、在施工过程中，乙方应按建设单位和国家标准要求施工，如防水工程质量不能通过职能部门验收，乙方无条件返工至合格为止，而且所造成的一切经济损失和费用由乙方负责承担。
6、工期责任：乙方必须确保工程进度，严格按甲方的施工进度计划要求，合理的组织施工。如乙方不能按合同工期完工，每延迟一天罚款元。
7、乙方在施工过程中，应高度注意安全生产和文明施工，做到工完场清，服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理，甲方有权安排其它班组人员清理，人工工资按150元/日扣除。
8、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度，杜绝不文明行为和盗抢事件的发生，如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。
9、乙方在施工过程中出现伤亡事故，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方自行负责承担与甲方无关。
1、乙方必须派有专职安全员负责安全工作。
2、乙方应严格按照安全操作规程进行施工，负责管理。
3、乙方应采取严格的安全防护措施，保证施工工期内无事故发生。
乙方在防水工程结束后，应根据国家颁发的施工验收规范，设计院及工程所在地质监站的要求，对工程实体和各检验批、资料进行自检、自评、自检合格。将整理好的全部防水分项工程验收文件、资料报送甲方及相关职能部门组织验收。
1、按xxx第279号令《建设工程质量管理条例》中，关于工程质量保修有关规定执行。
2、乙方再收到甲方发送的维修通知后，24小时内派人到达维修现场进行保修，否则甲方有权自行派人维修，其维修费用按实结算，由乙方承担。该费用直接从质保金中扣除，若维修费用超过质保金，乙方必须补足。
1、协议书签字后即生效，协议生效后，双方不得违约，如发生违约造成的经济损失，应向违约方索赔，若双方协商不一致时，可到项目所在地法院仲裁解决。
2、未尽事宜，双方另行协商解决，另行补充条款与本协议书具有同等效力，本协议书一式贰份，甲乙双方各持壹份。
甲方（公章）：乙方（公章）：
__年__月__日__年__月__日。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇十一
地址：__________。
联系电话：__________。
乙方：__________。
地址：____________________。
联系电话：__________。
甲方委托乙方完成山里住房及车间屋顶防水处理工程，经双方协商达成以下屋面防水处理合同：
一、承包方式：
乙方料，防水材料为4mm厚抗零下10°csbs聚酯胎防水卷材，面积_____。乙方按照甲方要求应提供有效的营业执照和资质证明以及产品质检报告、合格证等资料。
二、工程造价：
三、开竣工日期：
_____年_____月_____日开工，_____月_____日完成，如遇雨天顺延。如在此期间内未按要求完工，每超过一天，扣工程款100元。
四、质量要求：
乙方要求严格按照国家《屋面工程技术规范》施工，全面清理屋面后铺上经甲方确认的sbs防水卷材，屋面及接缝部位要处理完好。屋面平整、美观、不渗漏，因原材料低于协商标准，乙方应按材料差价两倍赔偿损失。甲方现场代表_____，乙方现场代表_____，施工过程接受甲方代表_____的监督。
五、工程保修：
屋面保修期为五年，五年内如发生质量问题，乙方要在接到通知3天内（晴天）及时免费维修。如乙方不能及时维修，甲方将动用维修金自行维修（维修金为整个工程款的5%，保修期满后10天内退回乙方）。
六、安全及其他事宜：
乙方进入工地后，需遵守甲方所规所纪，人身安全乙方自负。若与当地农民发生冲突，由乙方自行解决，但与此所发生的费用均由乙方负担。
七、结算方式：
付款按施工实际面积结算，工程完工检验合格后，经一次大雨检验无漏雨现象，工程款一次性结清。
八、此合同一式四份，甲乙双方各两份。
此合同双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____。
法定代表人：_____法定代表人：_____。
委托代理人：_____委托代理人：_____。
_____年_____月_____日。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇十二
甲方双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，本着平等互利的原则，经双方友好协商达成如下合同条款：
1、工程名称：浙江夏王-仙鹤特种纸业有限公司屋面光伏支架立柱防水工程。
2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、防水施工价格。
本次防水施工为双包方式（包工包料）。此价款为本工程固定造价，总价按屋面具体完成数量进行结算。甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
4、在合同签之日起乙方应在甲方光伏支架立柱完成后2天之内完成单屋面全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
5、施工质保。
甲方同意将补漏工程委托给乙方施工。乙方按国家施工规范及有关施工要求，对补漏工程进行补漏施工。不得破坏房屋的承重结构，如有破坏须承担所有相关责任及经济损失。另外，如有其他非承重破坏须采取相应的`补救措施直至修复完成。
本次防水补漏需根据甲方要求施工。待施工完成后，如还出现渗漏乙方无偿重新进行防水处理，重做部位保修期顺延。如果此次施工完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺保修期为五年使用年限。（保修期内对再渗漏部位乙方必须无偿重新进行防水处理）。
6、双方责任。
甲方责任：在防水施工结束后，甲方应配合做好成品保护，如现场施工人员故意引起的损坏，后果由甲方负责。
乙方责任：
1、乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
2、施工中的一切安全责任由乙方负责并承担所有经济费用，工程款项中包含保险费用。
1、屋面所有的光伏支架立柱安装处进行防水施工及表面清理干净并能达到防水施工要求。
2、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝处清理干净并能达到防水施工要求。
3、用甲方认可的防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方及仙鹤特种纸业有限公司的物品、及其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
5、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。
6、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。
该防水工程单屋面施工完成后经甲方验收合格后，支付此单屋面合同全额工程款。
1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。
____年___月___日。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇十三
甲方：
乙方：
鉴于甲方需对屋面做局部防水补漏施工，双方依据《中华人民共和国合同法》本着平等互利的原则，并结合本次施工的情况，经双方友好协商达成如下合同条款：
1、工程名称：甲方楼面防水补漏项目。
2、合作方式：乙方包工包料、包质量、包文明施工等方式。
3、工程量：
4、防水施工价格。
本次防水施工为双包方式（包工包料），楼面防水补漏工程造价为3000元，四楼宾馆沉降连接缝用雨水沟防水处理造价为1000元，合计工程造价为4000元（大写：肆仟元正）。此价款为本工程固定造价，甲方无需为本合同的履行另行支付任何费用。
5、在合同签之日起乙方应在一周之内完成全部工程项目,遇到自然灾害或天气等不可抗拒的原因除外。
6、施工质保。
完成后，经过下雨检验不出现任何渗漏，乙方承诺质保期为5年。
6、双方责任。
甲方责任：应保护好做好的成品，在防水施工结束后48小时内，甲方应禁止任何人员在所做防水上面走动，堆放货物等或其它易破坏防水层的活动，如防水层遭到人为破坏，后果由甲方负责。
乙方责任：乙方应按施工合同和防水质量要求及防水施工规范施工，如甲方发现乙方未按规定或防水施工规范施工甲方有权要求乙方重做。
1、将该楼楼面所有裂缝处和伸缩缝进行清理干净并能达到防水施工要求。
2、将宾馆上面沉降缝和应该处理的部位清理干净并能达到防水施工要求。
3、用进口聚氨酯防水材料对伸缩缝和楼面裂缝处进行灌缝和填补找平处理。
4、等聚氨酯防水材料干后再用sbs防水卷材10公分进行贴缝处理，以保证达到更好的防水渗漏效果。
5、乙方需注意施工安全，乙方在施工过程中必须保护好甲方物品、室内装饰及甲方其它财产，如有损坏乙方应在甲方规定期限内恢复原状或照价赔偿。
6、乙方必须采取充分的安全防护措施。如在合同履行中造成人身、财产损害（包括但不限于甲、乙双方员工及第三人人身、财产损害）及发生任何意外事故的，均由乙方负完全责任，并负责赔偿。
1、待乙方材料与人工进场施工一天之内甲方向乙方预付工程款1000元。（大写：壹仟元整）。
2、甲方待施工完成后经甲乙双方验收合格后，当天向乙方支付工程款2500元（贰仟伍佰元）。
3、施工完成并验收合格后，一个季度内无渗漏甲方向乙方支付质保金500元。（伍佰元）。
4、本次施工所有款项全部用现金支付。
5、施工完成后乙方必须向甲方提供与本合同金额相同的正规发票，否则甲方有权拒付该工程款。
1、甲方无正当理由，逾期支付工程款项的，每逾期一日向乙方支付100元违约金；
3、验收合格后，如发生屋面渗漏而乙方未按约定及时处理的，甲方有权另行委托他人处理，所发生的费用均由乙方承担。
1、合同签订后，任何单方面不得擅自修改或单方面终止本合同，双方另有约定的除外。双方确认本合同为双方合作原则。
2、甲乙双方在履行本合同时发生争议时，由甲乙双方友好协商解决，协商达不成一致时，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份、甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
代表签章：代表签章：
日期：
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇十四
建设单位：________（以下简称甲方）。
施工单位：________（以下简称乙方）。
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将____市华__地下车库堵漏工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则。
1、工程名称：地下车库。
2、工程地点：____市。
3、工程内容：地下车库墙、板出现不同程度漏水现委托__公司修堵漏水。
二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工期：
整个工期为__________________至__________________。今年你施工单位把车库明显漏水处修堵，待明年雨季再一次进行修堵。
四、工程造价：
经甲乙双方确定包死价共计费用________元整。
五、质量标准：
乙方根据甲方要求认真组织施工，确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准。
六、双方责任：
1、甲方责任：
（1）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输。
（2）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及____省建设部门颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。
（2）按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。
七、付款方式：
本工程无预付工程款，现将华__车库有漏水处堵完，经甲方验收合格后支付工程款元，待________年雨季后出现漏水再次进行堵漏，工程全部完工验收合格后________年____月____日前付至总工程款95%，余款5%作为工程质量保证金，________年后无质量问题一次性付清。
八、其它：
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
________年____月____日。
2023年心得防水补漏大全（15篇）篇十五
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
1.2工程地点：________________________________。
1.3承包范围：卫生间。
1.4承包方式：包工、包料、包质量、包管理、包安全等总方式。
1.5工期：本工程自____年___月___日开工，于____年___月___日竣工。
1.7工程造价：卫生间防水每平方30元，结算时按实际面积结算。
2.1应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
2.2应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
2.3甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
3.1参加甲方组织的.施工工程量及方位或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。
3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
3.5应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修五年。五年内出现渗漏，一切损失都有乙方负责。（包括对于楼下造成的损失）。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待五年保修期满，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（盖章）：________________。
乙方（盖章）：________________。
____年___月___日。