合同协议是建立互信基础的重要步骤，能促进合作的顺利进行。我们收集了一些行业内合同协议的典型范文，以供大家参考和学习。
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇一
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：
工程内容：
二、工程承包范围：
发包方所提供的施工图范围内的彩色塑钢窗、断桥铝合金窗、钢质进户门、拼接门、氟碳门、防火门安装工程。
三、合同工期。
第一条工程概况。
1.4.12（24-29#别墅）；防腐木艺假窗综合单价为517元/m2（别墅）；塑钢窗（矩形窗）综合单价：396元/m2，弧形窗470元/m2（幼儿园、12#、综合单价为1050元/m2（12#、13#花园洋房）。幼儿园断桥铝合金门连窗1400元/m2。
本综合单价包括但不限于如下内容，门窗样品及送审（包括型材样品的送审），门窗的翻样、供料、制作、主材及辅材的场内运输、现场搬运、‘安装框扇、校正、五金件、玻璃、配件的材料安装费、周边塞口、硅胶嵌缝、门窗四周专用发泡剂嵌缝、竣工全面清扫、原材料及成品的检测试费、竣工未交付前的产品保护费、验收淋水试验费、资料编制归档费、施工人员保险费、文明施工、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用，不再计取任何费率。
1.5塑钢窗要求：
（1）幼儿园、12#楼、13#楼使用屯河/中油/海螺彩色塑钢65型材，（外彩内白）窗衬钢使用1.5㎜，门窗玻璃选用4+9a+4+9a+4(浮法白玻)中空玻璃；玻璃原片采用国内优质品牌，窗玻璃面积小于等于1.5㎡要求汽车级5㎜白色浮法玻璃，大于1.5㎡小于1.8㎡采用6㎜安全钢化玻璃，落地面低于500玻璃采用安全玻璃，外窗的开启面积大于窗面积的30%。
（2）配件使用坚朗、北鑫、国强优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。
（3）压条采用橡塑共挤。
（4）保温等级达到2级以上，外门窗的抗风性能和气密性能为4级，水密性能为3级。
（5）所有平开门窗均需设置风撑一套，所有可以开启的外门窗应预留纱窗和纱门安装位置。
（6）其它要求：制作、安装、维护须符合国家及行业标准。
（7）窗框与墙体之间使用发泡剂填充。
（8）重视玻璃与五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触，有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全，位置正确，安装牢固，使用灵活。
（9）门窗表面应光滑平整，无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时，扇与框之间无缝隙。门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。
（10）推拉门窗开启滑动自如，声音柔和，绝无粉尘脱落。门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。
（11）玻璃应平整、安装牢固，安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层，夹层内应没有灰尘和水汽。开关部件关闭严密，开关灵活。
（12）塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作，不能在施工现场制作。
1.6断桥铝合金要求：（门联窗或特殊门窗）。
（1）铝合金门窗的设计方案由甲方提供的图纸，乙方确认。
（2）铝合金窗开启形式：内平开窗。
（3）窗框扇均需隔热断桥铝合金65型材（众合）。隔热条材料采用聚酰胺66（pa66）。
（4）铝合金窗固定或开启框料处均设置排水孔。
（5）铝合金外窗铝型材接缝处均应打上密封树脂胶作防水处理并不得影响美观。颜色为：型材表面颜色为深咖色（见效果图）。
（6）铝型材与水泥砂浆的接触面必须采用优质密封胶作防水密。
甲方（公章）_________。
乙方（公章）_________。
_________年____月____日。
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇二
需方：（以下简称甲方）。
供方：（以下简称乙方）。
为进一步明确责任、保障双方利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规并结合天津市的有关规定，根据本工程的具体情况在天津市签订本合同。
1、工程名称：10万吨海水淡化厂门窗制做安装工程。
2、工程地点：33#5#4#6#变电站、1#加氯间、1#1。
3、质量等级：合格产品。
2、规范施工，颜色选自厂家提供的样品，并经过质量确认、封样，以实际封样为准。
3、工程量：暂定1842.91平方米。（附件1）工程造价：暂定900352元人民币，(扣减乙方复试费2万人民币元)，大写玖拾万零叁佰伍拾贰元整。
4、开工日期及竣工日期，以合同有效之日起计为期30天。
承包方式：包工包料。
2、过程中造成破损等问题，属乙方责任，乙方应无条件予以退货或更换，且应赔偿甲方和甲方因此造成的一切损失。
1玻璃后付总款的10%，经验收质量合格后付至总款的95%，验收合格之日起满一年后20日内付剩余总款的5%。
2进度款：甲方根据乙方的生产进度陆续拨款，货到验收合格后付款，直至乙方生产完毕后交甲方，经验收质量合格后方可结算。
1、工程竣工后，由甲、乙双方及监理组成小组进行供货量结算。此结算应于工程竣工后一周内。
2、完成，因乙方原因结算未完成的，实际供货量以甲方认可的结算额为准。
3、乙方按照甲方要求提供相应的材料发票，待甲方财务认可后办理正式结算手续。甲方未与乙方达成结算价或结算有争议的，由双方协商解决。
1、乙方根据甲方的工期节点要求，做出供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部，由甲方工程部按照甲方确定的时间节点通知乙方供货。
2、乙方收到甲方的供货计划后，7天内组织将货供至工地甲方指定地点，并负责卸货。乙方负责运输及装卸费用。
3、货至施工现场后由监理组织甲方、乙方进行验收，质量及数量核实无误后，由甲、乙、监理三方签署供货验收单。
4、供货途中及装、卸时的货物损耗由乙方承担，货物验收后的损耗由甲方承担，货供到工地后，甲方为乙方卸货提供场地。
保修期一年（自整体工程竣工验收合格之日算起）。如在保修期间内因材料质量引起的返工，在甲方规定的期限内，由乙方负责供货甲方负责维修，所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时，甲方可以自行组织维修，因此发生的费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除，甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。
1、甲方的权利和义务：
a、甲方按照甲方确定的供货时间节点，提前7天通知乙方供货；
b、甲方负责按约定的付款方式支付工程款给乙方；
c、甲方按设计图纸要求、有关标准规范及甲方认可的封样标准进行验收；
2、甲方的权利和义务：
a、甲方根据施工进度做出详细的供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部；
b、甲方负责在施工现场内为乙方提供卸货场地，并负责材料的验收及保管工作；
c、甲方会同监理按照施工图纸和施工规范要求对产品质量进行验收；
d、甲方必须按照相关规定、标准和产品质量施工说明书进行施工，如有背离施工说明书进行施工的所造成的一切损失由甲方承担。
3、乙方的权利和义务：
a、乙方严格按约定的时间进行门窗的供货；
b、乙方随货提供全套的施工工艺技术资料及材料质量保证资料；
c、乙方提供样品经甲方认可后封样，作为货品验收标准；
d、乙方提供产品的颜色不符合质量标准时，乙方无条件更换，并赔偿延误工期对甲方造成的相关损失。
e、乙方不能按照合同约定提供产品或服务，甲方有权解除合同，按工程实际用量与乙方结算，造成损失的要追究乙方的责任，乙方须承担合同价款5%的违约金。门窗的成品保护：工程验收前成品保护由乙方完成，甲方配合工作，验收前门窗维护与维修的费用由乙方承担，工程验收后由甲方承担。
1、因乙方原因不能履行合同而造成合同终止时，乙方应赔偿甲方已付的全部工程款，并支付合同暂定工程总造价款10%的价款作为违约金额赔付给甲方。
2、乙方应按合同工期严格执行，每延误一天，扣工程总金额造价的5‰,未达到产品质量标准，扣除相应工程项目的所有工程款。由于甲方备料不及时、备料数量不准、无卸货场地等原因造成乙方不能按合同要求供料，甲方承担相应的损失赔偿责任。
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同时，双方均不承担任何经济责任。
本合同进行过程中发生争议，双方应本着平等、友好协商的原则解决，协商不成时，提交合同签订地人民法院诉讼解决，合同签订地点：天津市东丽区华明镇。
1、乙方负责派人员及材料运输至施工现场，并保证卸货过程中全部人员的安全。
2、乙方应保证运输到现场和卸货过程中材料的质量不受损坏，如有损坏乙方应及时进行补偿，以免延误工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作顺利进行。
甲方（签章）乙方（签章）。
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇三
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就xx雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。
一、工程概况。
二、工程工期。
三、工程价款。
1、综合单价。
2、工程款支付。
(1)本工程无预付款;。
(4)其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票。
甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。
四、材料供应。
五、工程保修及售后服务。
1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。
2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。
5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方(包括甲方选聘的物业管理公司)均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。
6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。
7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。
六、违约责任。
1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。
2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担_____元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。
7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。
8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
七、争议解决。
发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他。
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇四
发包人:。
承包方：
甲、乙双方就成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程__________承包事宜，为明确双方的权利义务，经双方自愿协商，遵循公平和诚实信用的原则，达成以下协议供双方相互遵照执行：
1、工程名称：
2、工程地点：
1、包工包料。
2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品，按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误（审核签字确认）后，乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。
1、制作单价为：__________元/平方米（大写：__________）。
2、乙方按甲方要求制作出成品窗，制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。
乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求，审核甲方图集无误，经甲方签字后进行制作，确保外观无明显瑕疵，尺寸标准，窗体美观并达到合格标准。
3、乙方应接受甲方人员的监督，遵守甲方施工场地的规章制度。
甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。
1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30％，款到账后开始计算工期，乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框。
3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后，甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方；乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。
1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。
2、在窗户安装过程中，乙方工作人员必须配戴安全帽，高空作业时必须配戴保险绳，若非甲方原因造成的安全事故，甲方不承担任何安全责任。
1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决，或者按照法律规定办理；
2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议经双方签字后生效。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
日期：________________________
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇五
甲方:。
乙方:。
依照《_____》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.
一、工程概况：
1、项目名称：
2、项目地址：
3、合同签订地点：
二、承包方式：
2、每平方米综合单价为：元(不含税票)，工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式：综合单价_________工程量。
三、门窗种类及材质要求：
本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：mm,颜色按甲方指定的色。
四、付款方式：
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;。
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方;。
3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;。
4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;。
5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
五、双方责任;。
1、甲方责任：
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任：
六、违约责任。
1、甲方违约责任。
(1)甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任。
(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式。
本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或_____委员会_____调解解决。
八、其他约定。
1、本合同一式。
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇六
发包人:。
承包方：（以下简称乙方）。
甲、乙双方就成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程承包事宜，为明确双方的权利义务，经双方自愿协商，遵循公平和诚实信用的原则，达成以下协议供双方相互遵照执行：
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
二、承包内容：
1、包工包料。
2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品，按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误（审核签字确认）后，乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。
三、承包价格：
1、制作单价为：元/平方米（大写：）。
2、乙方按甲方要求制作出成品窗，制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。
四、质量要求：
乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求，审核甲方图集无误，经甲方签字后进行制作，确保外观无明显瑕疵，尺寸标准，窗体美观并达到合格标准。
五、制作工期及责任：
3、乙方应接受甲方人员的监督，遵守甲方施工场地的规章制度。
六、工程计算规则：
1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。
七、付款方式：
1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的.30％,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框.。
3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后，甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方；乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。
八、安全事项：
1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。
2、在窗户安装过程中，乙方工作人员必须配戴安全帽，高空作业时必须配戴保险绳，若非甲方原因造成的安全事故，甲方不承担任何安全责任。
九、其他约定：
1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决，或者按照法律规定办理；
2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议经双方签字后生效。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
地址：地址：
电话：电话：
时间：
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇七
甲方:。
乙方:。
依照《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.
一、工程概况：
1、项目名称：
2、项目地址：
3、合同签订地点：
二、承包方式：
1、综合单价包干，该单价已包括(包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用)。
2、每平方米综合单价为：元(不含税票)，工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式：综合单价×工程量。
三、门窗种类及材质要求：
本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：mm,颜色按甲方指定的色。
四、付款方式：
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;。
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方;。
3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;。
4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;。
5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
五、双方责任;。
1、甲方责任：
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任：
乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装;应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责;质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权自行安排维修，所造成的费用乙方索赔全部款项;乙方已加工或安装完成的(半)成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。
六、违约责任。
1、甲方违约责任。
(1)甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任。
(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式。
本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。
八、其他约定。
1、本合同一式。
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇八
甲方:乙方:。
依照本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.
一、工程概况：
1、项目名称：2、项目地址：3、合同签订地点：
二、承包方式：
1、综合单价包干，该单价已包括(包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用)。
2、每平方米综合单价为：元(不含税票)，工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式：综合单价×工程量。
三、门窗种类及材质要求：本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：,颜色按甲方指定的色。
四、付款方式：
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方;。
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方。
;3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;。
4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方;。
5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
五、双方责任;。
1、甲方责任：协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费;接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可;按合同要求及时付款;必要时需提供乙方的货物仓库、工人的住宿等责任。
2、乙方责任：乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装;应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。
甲方及监管单位概不负责;质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权自行安排维修，所造成的费用乙方索赔全部款项;乙方已加工或安装完成的(半)成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。
但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。
六、违约责任。
1、甲方违约责任(1)甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
(2)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
(3)非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任(1)因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
(2)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
七、争议解决方式本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。
八、其他约定。
1、本合同一式2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。
如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
______年____月____日_________年____月____日。
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇九
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）为进一步明确责任、保障双方利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规并结合天津市的有关规定，根据本工程的具体情况在天津市签订本合同。
1、工程名称：10万吨海水淡化厂门窗制做安装工程
2、工程地点：33#5#4#6#变电站、1#加氯间、1#1。
3、质量等级：合格产品
2、规范施工，颜色选自厂家提供的样品，并经过质量确认、封样，以实际封样为准。
3、工程量：暂定1842.91平方米。（附件1）工程造价：暂定900352元人民币，（扣减乙方复试费2万人民币元），大写玖拾万零叁佰伍拾贰元整。
4、开工日期及竣工日期，以合同有效之日起计为期30天。
承包方式：包工包料。
1、以国家相关标准及乙方提供给甲方的封样样品为验收标准。门窗保证质量、等级，如有导致影响砌筑体效果，规格、尺寸不统一等质量问题，门窗运输。
2、过程中造成破损等问题，属乙方责任，乙方应无条件予以退货或更换，且应赔偿甲方和甲方因此造成的一切损失。
1、玻璃后付总款的10%，经验收质量合格后付至总款的95%，验收合格之日起满一年后20日内付剩余总款的5%。
2、进度款：甲方根据乙方的生产进度陆续拨款，货到验收合格后付款，直至乙方生产完毕后交甲方，经验收质量合格后方可结算。
1、工程竣工后，由甲、乙双方及监理组成小组进行供货量结算。此结算应于工程竣工后一周内。
2、完成，因乙方原因结算未完成的，实际供货量以甲方认可的结算额为准。
3、乙方按照甲方要求提供相应的材料发票，待甲方财务认可后办理正式结算手续。甲方未与乙方达成结算价或结算有争议的，由双方协商解决。
1、乙方根据甲方的工期节点要求，做出供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部，由甲方工程部按照甲方确定的时间节点通知乙方供货。
2、乙方收到甲方的供货计划后，7天内组织将货供至工地甲方指定地点，并负责卸货。乙方负责运输及装卸费用。
3、货至施工现场后由监理组织甲方、乙方进行验收，质量及数量核实无误后，由甲、乙、监理三方签署供货验收单。
4、供货途中及装、卸时的货物损耗由乙方承担，货物验收后的损耗由甲方承担，货供到工地后，甲方为乙方卸货提供场地。
保修期一年（自整体工程竣工验收合格之日算起）。如在保修期间内因材料质量引起的返工，在甲方规定的期限内，由乙方负责供货甲方负责维修，所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时，甲方可以自行组织维修，因此发生的`费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除，甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。
1、甲方的权利和义务：
a、甲方按照甲方确定的供货时间节点，提前7天通知乙方供货；
b、甲方负责按约定的付款方式支付工程款给乙方；
c、甲方按设计图纸要求、有关标准规范及甲方认可的封样标准进行验收；
2、甲方的权利和义务：
a、甲方根据施工进度做出详细的供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部；
b、甲方负责在施工现场内为乙方提供卸货场地，并负责材料的验收及保管工作；
c、甲方会同监理按照施工图纸和施工规范要求对产品质量进行验收；
d、甲方必须按照相关规定、标准和产品质量施工说明书进行施工，如有背离施工说明书进行施工的所造成的一切损失由甲方承担。
3、乙方的权利和义务：
a、乙方严格按约定的时间进行门窗的供货；
b、乙方随货提供全套的施工工艺技术资料及材料质量保证资料；
c、乙方提供样品经甲方认可后封样，作为货品验收标准；
d、乙方提供产品的颜色不符合质量标准时，乙方无条件更换，并赔偿延误工期对甲方造成的相关损失。
e、乙方不能按照合同约定提供产品或服务，甲方有权解除合同，按工程实际用量与乙方结算，造成损失的要追究乙方的责任，乙方须承担合同价款5%的违约金。门窗的成品保护：工程验收前成品保护由乙方完成，甲方配合工作，验收前门窗维护与维修的费用由乙方承担，工程验收后由甲方承担。
1、因乙方原因不能履行合同而造成合同终止时，乙方应赔偿甲方已付的全部工程款，并支付合同暂定工程总造价款10%的价款作为违约金额赔付给甲方。
2、乙方应按合同工期严格执行，每延误一天，扣工程总金额造价的5‰，未达到产品质量标准，扣除相应工程项目的所有工程款。由于甲方备料不及时、备料数量不准、无卸货场地等原因造成乙方不能按合同要求供料，甲方承担相应的损失赔偿责任。
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同时，双方均不承担任何经济责任。
本合同进行过程中发生争议，双方应本着平等、友好协商的原则解决，协商不成时，提交合同签订地人民法院诉讼解决，合同签订地点：天津市东丽区华明镇。
1、乙方负责派人员及材料运输至施工现场，并保证卸货过程中全部人员的安全。
2、乙方应保证运输到现场和卸货过程中材料的质量不受损坏，如有损坏乙方应及时进行补偿，以免延误工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作顺利进行。
4、本合同不尽事宜，经双方协议后做出的补充协议与本合同具有同等的法律效力。本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）
_____年_____月_____日
乙方（签章）
_____年_____月_____日
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇十
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守。
1、项目名称：
2、项目地址：
3、合同签订地点：
1、综合单价包干，该单价已包括（包成品制作、包安装、保修期内免费维保、运费、材料的场内外运输、利润等费用）。
2、每平方米综合单价为：元（不含税票），工程总量结算时以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。
3、结算方式：综合单价工程量。
本工程门窗的种类为：，型材表面处理为，主型材厚度为：mm，颜色按甲方指定的色。
1、本合同签订之日甲方付总工程%的预付款给乙方；
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的%给乙方；
3、框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方；
4、全部安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的%给乙方；
5、剩余总造价的3%作为保修金，壹年保修期满后甲方10日内无息返还给乙方。
1、甲方责任：
协调现场安装条件及承担土建分包单位施工配合费；接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可；按合同要求及时付款；必要时需提供乙方的货物仓库、工人的'住宿等责任。
2、乙方责任：
乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装；应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责；质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权自行安排维修，所造成的费用乙方索赔全部款项；乙方已加工或安装完成的（半）成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。
1、甲方违约责任。
（1）甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。
（2）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
（3）非乙方原因造成乙方不能按时安装或工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。
2、乙方违约责任。
（1）因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交工的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金。
（2）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民法院提起诉讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。
1、本合同一式。
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇十一
承包人（全称）：新疆天启建设工程有限公司乌鲁木齐一分公司（以下简称乙方）。
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况发包人（全称）：新疆兴国房地产开发有限公司（以下简称甲方）。
二、工程承包范围：发包方所提供的施工图范围内的彩色塑钢窗、断桥铝合金窗、钢质进户门、拼接门、氟碳门、防火门安装工程。
三、合同工期。
第一条工程概况。
1.4.12（24-29#别墅）；防腐木艺假窗综合单价为517元/m2（别墅）；塑钢窗（矩形窗）综合单价：396元/m2，弧形窗470元/m2（幼儿园、12#、综合单价为1050元/m2（12#、13#花园洋房）。幼儿园断桥铝合金门连窗1400元/m2。
本综合单价包括但不限于如下内容，门窗样品及送审（包括型材样品的送审），门窗的翻样、供料、制作、主材及辅材的场内运输、现场搬运、‘安装框扇、校正、五金件、玻璃、配件的材料安装费、周边塞口、硅胶嵌缝、门窗四周专用发泡剂嵌缝、竣工全面清扫、原材料及成品的检测试费、竣工未交付前的产品保护费、验收淋水试验费、资料编制归档费、施工人员保险费、文明施工、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用，不再计取任何费率。
1.5塑钢窗要求：
（1）幼儿园、12#楼、13#楼使用屯河/中油/海螺彩色塑钢65型材，（外彩内白）窗衬钢使用1.5㎜，门窗玻璃选用4+9a+4+9a+4(浮法白玻)中空玻璃；玻璃原片采用国内优质品牌，窗玻璃面积小于等于1.5㎡要求汽车级5㎜白色浮法玻璃，大于1.5㎡小于1.8㎡采用6㎜安全钢化玻璃，落地面低于500玻璃采用安全玻璃，外窗的开启面积大于窗面积的30%。
（2）配件使用坚朗、北鑫、国强优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。
（3）压条采用橡塑共挤。
（4）保温等级达到2级以上，外门窗的抗风性能和气密性能为4级，水密性能为3级。
（5）所有平开门窗均需设置风撑一套，所有可以开启的外门窗应预留纱窗和纱门安装位置。
（6）其它要求：制作、安装、维护须符合国家及行业标准。
（7）窗框与墙体之间使用发泡剂填充。
（8）重视玻璃与五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触，有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全，位置正确，安装牢固，使用灵活。
（9）门窗表面应光滑平整，无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时，扇与框之间无缝隙。门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。
（10）推拉门窗开启滑动自如，声音柔和，绝无粉尘脱落。门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。
（11）玻璃应平整、安装牢固，安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层，夹层内应没有灰尘和水汽。开关部件关闭严密，开关灵活。
（12）塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作，不能在施工现场制作。
1.6断桥铝合金要求：（门联窗或特殊门窗）。
（1）铝合金门窗的设计方案由甲方提供的图纸，乙方确认。
（2）铝合金窗开启形式：内平开窗。
（3）窗框扇均需隔热断桥铝合金65型材（众合）。隔热条材料采用聚酰胺66（pa66）。
（4）铝合金窗固定或开启框料处均设置排水孔。
（5）铝合金外窗铝型材接缝处均应打上密封树脂胶作防水处理并不得影响美观。颜色为：型材表面颜色为深咖色（见效果图）。
（6）铝型材与水泥砂浆的接触面必须采用优质密封胶作防水密。
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇十二
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方将 义务达成如下协议条款。
第一条：工程概况
包工包料
塑钢门窗的制作与安装。
第二条：合同价款与支付工程款
1、塑钢窗选用海螺65.60型材，颜色为内外把白色。北阳台塑钢窗与门使用两层玻璃，其他使用三层玻璃。
2、玻璃采用浮法玻璃，厚度为3.5mm。
3、胶条使用popk。
4、钢衬使用1.2mm热镀锌钢衬。
5、北阳台塑钢门选用海螺专用门料。
6、门窗结算方式，按门窗实际尺寸计算。
7、门窗价格：
塑钢窗三层玻璃每平米元，塑钢窗二层玻璃每平米 元，北阳台塑钢门每平方米 元。
工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量测算。
共分四次拨款。第一次拨款，材料进厂拨工程总造价款的30%，做为材料的预付款；第二次拨款，待占框完毕后按安装的实际面积付款40%，做为第二次进料款；第三次拨款，待门窗、玻璃开始安装时按实际面积付款20%；第四次拨款，待门窗、玻璃安装完毕，甲方验收合格后拨工程款总造价的5%，剩余5%为质保金，质保期限为贰年，质保期满后十个工作日甲方将剩余款项全部返还给乙方。
第三条：双方责任和义务
1、甲方负责提供安装门窗的电源、水源。
2、协调各分包部门的合作关系。
3、向乙方提供工图、施工组织设计、安全技术及有关的书面交底与乙方签证，向乙方提供该工程的总进度计划。
4、乙方按照实际洞口尺寸制作安装，如窗形尺寸与洞口出现误差，由乙方负责。
5、本工程交工时间为，乙方进入工地时间为20xx年月日，竣工时间为20xx年 月 日。
6、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。
7、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
1、乙方进入工地的施工人员必须是熟练的技术工人。每天完成工作量必须符合甲方的总施工进度要求。
2、乙方不能以任何理由拖延工期。
3、乙方必须承担因其质量原因而造成的所有损失。
4、乙方进入施工现场与甲方协调工作。
5、乙方人员必须遵守工地的各项规章制度、文明施工，作到工完场清。
第四条：工程保修
工程竣工验收交工后，乙方负责保修，保修期限为贰年（人为破坏不在内）。贰年后无质量问题甲方返还保修金。
第五条：其它
乙方必须搞好现场消防保卫工作，甲方有权处理施工发生的偷窃、违章、违纪、打架斗殴及其他违法事件。
第六条：本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成提请所在地人民法院诉讼解决
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方： 乙方：
代表签字： 代表签字：
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇十三
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）为进一步明确责任、保障双方利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规并结合天津市的有关规定，根据本工程的具体情况在天津市签订本合同。
1、工程名称：10万吨海水淡化厂门窗制做安装工程
2、工程地点：33#5#4#6#变电站、1#加氯间、1#1。
4、质量等级：合格产品
2、规范施工，颜色选自厂家提供的样品，并经过质量确认、封样，以实际封样为准。
3、工程量：暂定1842.91平方米。（附件1）工程造价：暂定900352元人民币，(扣减乙方复试费2万人民币元)，大写玖拾万零叁佰伍拾贰元整。
4、开工日期及竣工日期，以合同有效之日起计为期30天。
承包方式：包工包料。
1、以国家相关标准及乙方提供给甲方的封样样品为验收标准。门窗保证质量、等级，如有导致影响砌筑体效果，规格、尺寸不统一等质量问题。
2、过程中造成破损等问题，属乙方责任，乙方应无条件予以退货或更换，且应赔偿甲方和甲方因此造成的一切损失。
1玻璃后付总款的10%，经验收质量合格后付至总款的95%，验收合格之日起满一年后20日内付剩余总款的5%。
2进度款：甲方根据乙方的生产进度陆续拨款，货到验收合格后付款，直至乙方生产完毕后交甲方，经验收质量合格后方可结算。
2、完成，因乙方原因结算未完成的，实际供货量以甲方认可的结算额为准。
3、乙方按照甲方要求提供相应的材料发票，待甲方财务认可后办理正式结算手续。 甲方未与乙方达成结算价或结算有争议的，由双方协商解决。
1、乙方根据甲方的工期节点要求，做出供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部，由甲方工程部按照甲方确定的时间节点通知乙方供货。
2、乙方收到甲方的供货计划后，7天内组织将货供至工地甲方指定地点，并负责卸货。乙方负责运输及装卸费用。
3、货至施工现场后由监理组织甲方、乙方进行验收，质量及数量核实无误后，由甲、乙、监理三方签署供货验收单。
4、供货途中及装、卸时的货物损耗由乙方承担，货物验收后的损耗由甲方承担，货供到工地后，甲方为乙方卸货提供场地。
保修期一年（自整体工程竣工验收合格之日算起）。如在保修期间内因材料质量引起的返工，在甲方规定的期限内，由乙方负责供货甲方负责维修，所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时，甲方可以自行组织维修，因此发生的费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除，甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。
1、甲方的权利和义务：
a、甲方按照甲方确定的供货时间节点，提前7天通知乙方供货；
b、甲方负责按约定的付款方式支付工程款给乙方；
c、甲方按设计图纸要求、有关标准规范及甲方认可的封样标准进行验收；
2、甲方的权利和义务：
a、甲方根据施工进度做出详细的供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部；
b、甲方负责在施工现场内为乙方提供卸货场地，并负责材料的验收及保管工作；
c、甲方会同监理按照施工图纸和施工规范要求对产品质量进行验收；
d、甲方必须按照相关规定、标准和产品质量施工说明书进行施工，如有背离施工说明书进行施工的所造成的一切损失由甲方承担。
3、乙方的权利和义务：
a、乙方严格按约定的时间进行门窗的供货；
b、乙方随货提供全套的施工工艺技术资料及材料质量保证资料；
c、乙方提供样品经甲方认可后封样，作为货品验收标准；
d、乙方提供产品的颜色不符合质量标准时，乙方无条件更换，并赔偿延误工期对甲方造成的相关损失。
e、乙方不能按照合同约定提供产品或服务，甲方有权解除合同，按工程实际用量与乙方结算，造成损失的要追究乙方的责任，乙方须承担合同价款5%的违约金。门窗的成品保护：工程验收前成品保护由乙方完成，甲方配合工作，验收前门窗维护与维修的费用由乙方承担，工程验收后由甲方承担。
1、因乙方原因不能履行合同而造成合同终止时，乙方应赔偿甲方已付的全部工程款，并支付合同暂定工程总造价款10%的价款作为违约金额赔付给甲方。
2、乙方应按合同工期严格执行，每延误一天，扣工程总金额造价的5‰,未达到产品质量标准，扣除相应工程项目的所有工程款。由于甲方备料不及时、备料数量不准、无卸货场地等原因造成乙方不能按合同要求供料，甲方承担相应的损失赔偿责任。
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同时，双方均不承担任何经济责任。
本合同进行过程中发生争议，双方应本着平等、友好协商的原则解决，协商不成时，提交合同签订地人民法院诉讼解决，合同签订地点：天津市东丽区华明镇。
1、乙方负责派人员及材料运输至施工现场，并保证卸货过程中全部人员的安全。
2、乙方应保证运输到现场和卸货过程中材料的质量不受损坏，如有损坏乙方应及时进行补偿，以免延误工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作顺利进行。
甲方（签章） 乙方（签章）
签订时间： 签订时间：
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇十四
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲、乙双方经友好协商，就××雅筑小区的门窗制作及安装等事宜，订立本合同。
一、工程概况。
二、工程工期。
三、工程价款。
1、综合单价。
2、工程款支付。
（1）本工程无预付款;。
（4）其余5%作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
3、工程款发票。
甲方向乙方支付工程款的同时，乙方应向甲方出具相应金额的工程款发票，否则，甲方有权拒绝付款。
四、材料供应。
五、工程保修及售后服务。
1、乙方对全部施工内容承担保修责任。其中门窗安装工程的保修期为一年，门窗本身的保修期为三年，保修期限自全部工程竣工验收合格且交付甲方之次日起计算。
2、保修期内，乙方承担因门窗本身质量原因造成的漏水、透寒、变色等质量问题的责任。
3、乙方应在本合同签订的同时向甲方提供《售后服务承诺书》、《产品保修卡》、《产品使用说明书》，双方并另行签订《质量保修制度》，作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
4、乙方应在签订本合同的同时预留保修负责人的书面通信地址和电话，以便通知乙方进行维修。
5、在工程质量保修期内的任何时间，甲方（包括甲方选聘的物业管理公司）均可书面通知乙方，要求修复因乙方制作安装等原因而出现的缺陷。乙方应在收到该书面通知后三日内将缺陷修复完毕并经甲方验收合格。如乙方未按甲方所指定的期限修复完毕或连续修复两次仍不能达到甲方满意，则甲方有权另行委托他人进行修复。因此而需支付的费用甲方有权单方确认，并由乙方承担，同时乙方应向甲方承担甲方单方确认费用二倍的违约金，且上述费用及违约金甲方有权从应支付乙方的工程款或质量保证金等款项中扣除，并支付予实际执行者。若甲方委托他人修复之所需费用大于届时应支付乙方质量保证金金额时，则甲方可将其大于该部分的金额作为债务向乙方追偿。
6、在保修期内，乙方应积极与甲方联络，定期对施工工程进行巡访，做好回访记录，并对存在隐患的质量问题，予以及时解决。
7、在房屋交付使用者前，乙方应当成立为本项目服务的专门小组，乙方应在房屋交付过程中，派员陪同甲方或甲方选聘的物业管理公司的人员向使用者交房，对于购房者反映的问题，乙方应当立即整改，因乙方原因而产生的责任及费用由乙方承担。
六、违约责任。
1、甲方逾期付款的，甲方按应付款金额的20%向乙方支付违约金，工期不予顺延。
2、乙方未按合同约定将工程所需门窗运抵现场、逾期进场、逾期开工、逾期任一阶段工期或逾期竣工的，每逾期一日，乙方均应向甲方承担5000元人民币违约金，逾期达十四日的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
3、对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方或监理方的指令或要求进行修理、拆除、返工，直到符合约定标准及甲方要求。如乙方未按甲方的指令或要求进行整改，逾期达十四日仍未符合约定标准，或同一部位经两次整改仍未符合合同约定标准及甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总金额20%的违约金。
4、对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，或与合同约定不符的，无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。且甲方有权要求乙方更换、重做并承担相应价款20%的违约金，或按相应价款50%结算，具体处理方法由甲方选定。
5、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程总价20%的违约金。
6、因甲方原因导致合同解除，甲方只承担因此造成的直接损失，不赔偿乙方预期可得利益。
7、因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方有权在支付其剩余工程款时予以扣除。
8、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外，如因此而导致甲方逾期交房、或因房屋质量问题或购房者退房而需向购房者承担的违约金、赔偿金等一切损失，均由乙方承担，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时立即全力解决。
9、工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。
七、争议解决。
发生争议时，双方应及时协商解决，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。
八、其他。
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
年月日年月日。
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇十五
甲方：_________（以下简称甲方）。
乙方：_________（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方将义务达成如下协议条款。
第一条：工程概况。
包工包料。
第二条：合同价款与支付工程款。
1、塑钢窗选用海螺65.60型材，颜色为内外把白色。北阳台塑钢窗与门使用两层玻璃，其他使用三层玻璃。
2、玻璃采用浮法玻璃，厚度为3.5mm。
3、胶条使用popk。
4、钢衬使用1.2mm热镀锌钢衬。
5、北阳台塑钢门选用海螺专用门料。
6、门窗结算方式，按门窗实际尺寸计算。
7、门窗价格：
塑钢窗三层玻璃每平米______元，塑钢窗二层玻璃每平米______元，北阳台塑钢门每平方米______元。
工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量测算。
共分四次拨款。第一次拨款，材料进厂拨工程总造价款的30%，做为材料的预付款；第二次拨款，待占框完毕后按安装的实际面积付款40%，做为第二次进料款；第三次拨款，待门窗、玻璃开始安装时按实际面积付款20%；第四次拨款，待门窗、玻璃安装完毕，甲方验收合格后拨工程款总造价的5%，剩余5%为质保金，质保期限为贰年，质保期满后十个工作日甲方将剩余款项全部返还给乙方。
第三条：双方责任和义务。
1、甲方负责提供安装门窗的电源、水源。
2、协调各分包部门的合作关系。
3、向乙方提供工图、施工组织设计、安全技术及有关的书面交底与乙方签证，向乙方提供该工程的总进度计划。
4、乙方按照实际洞口尺寸制作安装，如窗形尺寸与洞口出现误差，由乙方负责。
5、本工程交工时间为，乙方进入工地时间为______年______月______日，竣工时间为______年______月______日。
6、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。
7、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
1、乙方进入工地的施工人员必须是熟练的技术工人。每天完成工作量必须符合甲方的总施工进度要求。
2、乙方不能以任何理由拖延工期。
3、乙方必须承担因其质量原因而造成的所有损失。
4、乙方进入施工现场与甲方协调工作。
5、乙方人员必须遵守工地的各项规章制度、文明施工，作到工完场清。
第四条：工程保修。
工程竣工验收交工后，乙方负责保修，保修期限为贰年（人为破坏不在内）。贰年后无质量问题甲方返还保修金。
第五条：其它。
乙方必须搞好现场消防保卫工作，甲方有权处理施工发生的偷窃、违章、违纪、打架斗殴及其他违法事件。
第六条：本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成提请所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：_________。
代表签字：_________。
日期：_________
代表签字：_________。
乙方：_________。
最新门窗安装合同协议书大全（16篇）篇十六
需方：（以下简称甲方）。
供方：（以下简称乙方）为进一步明确责任、保障双方利益，保证工程的顺利进行，经双方友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规并结合天津市的有关规定，根据本工程的具体情况在天津市签订本合同。
1、工程名称：10万吨海水淡化厂门窗制做安装工程。
2、工程地点：33#5#4#6#变电站、1#加氯间、1#1。
4、质量等级：合格产品。
2、规范施工，颜色选自厂家提供的样品，并经过质量确认、封样，以实际封样为准。
3、工程量：暂定1842.91平方米。（附件1）工程造价：暂定900352元人民币，(扣减乙方复试费2万人民币元)，大写玖拾万零叁佰伍拾贰元整。
4、开工日期及竣工日期，以合同有效之日起计为期30天。
1、承包方式：包工包料。
2、过程中造成破损等问题，属乙方责任，乙方应无条件予以退货或更换，且应赔偿甲方和甲方因此造成的一切损失。
1玻璃后付总款的10%，经验收质量合格后付至总款的95%，验收合格之日起满一年后20日内付剩余总款的5%。
2进度款：甲方根据乙方的生产进度陆续拨款，货到验收合格后付款，直至乙方生产完毕后交甲方，经验收质量合格后方可结算。
2、完成，因乙方原因结算未完成的，实际供货量以甲方认可的结算额为准。
3、乙方按照甲方要求提供相应的材料发票，待甲方财务认可后办理正式结算手续。甲方未与乙方达成结算价或结算有争议的，由双方协商解决。
1、乙方根据甲方的工期节点要求，做出供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部，由甲方工程部按照甲方确定的时间节点通知乙方供货。
2、乙方收到甲方的供货计划后，7天内组织将货供至工地甲方指定地点，并负责卸货。乙方负责运输及装卸费用。
3、货至施工现场后由监理组织甲方、乙方进行验收，质量及数量核实无误后，由甲、乙、监理三方签署供货验收单。
4、供货途中及装、卸时的货物损耗由乙方承担，货物验收后的损耗由甲方承担，货供到工地后，甲方为乙方卸货提供场地。
保修期一年（自整体工程竣工验收合格之日算起）。如在保修期间内因材料质量引起的返工，在甲方规定的期限内，由乙方负责供货甲方负责维修，所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时，甲方可以自行组织维修，因此发生的费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除，甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。
1、甲方的权利和义务：
a、甲方按照甲方确定的供货时间节点，提前7天通知乙方供货；
b、甲方负责按约定的付款方式支付工程款给乙方；
c、甲方按设计图纸要求、有关标准规范及甲方认可的封样标准进行验收；
2、甲方的权利和义务：
a、甲方根据施工进度做出详细的供货计划，并提前10天书面通知甲方工程部；
b、甲方负责在施工现场内为乙方提供卸货场地，并负责材料的验收及保管工作；
c、甲方会同监理按照施工图纸和施工规范要求对产品质量进行验收；
d、甲方必须按照相关规定、标准和产品质量施工说明书进行施工，如有背离施工说明书进行施工的所造成的一切损失由甲方承担。
3、乙方的权利和义务：
a、乙方严格按约定的时间进行门窗的供货；
b、乙方随货提供全套的施工工艺技术资料及材料质量保证资料；
c、乙方提供样品经甲方认可后封样，作为货品验收标准；
d、乙方提供产品的颜色不符合质量标准时，乙方无条件更换，并赔偿延误工期对甲方造成的相关损失。
e、乙方不能按照合同约定提供产品或服务，甲方有权解除合同，按工程实际用量与乙方结算，造成损失的要追究乙方的责任，乙方须承担合同价款5%的违约金。门窗的成品保护：工程验收前成品保护由乙方完成，甲方配合工作，验收前门窗维护与维修的费用由乙方承担，工程验收后由甲方承担。
1、因乙方原因不能履行合同而造成合同终止时，乙方应赔偿甲方已付的全部工程款，并支付合同暂定工程总造价款10%的价款作为违约金额赔付给甲方。
2、乙方应按合同工期严格执行，每延误一天，扣工程总金额造价的5‰,未达到产品质量标准，扣除相应工程项目的所有工程款。由于甲方备料不及时、备料数量不准、无卸货场地等原因造成乙方不能按合同要求供料，甲方承担相应的损失赔偿责任。
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同时，双方均不承担任何经济责任。
本合同进行过程中发生争议，双方应本着平等、友好协商的原则解决，协商不成时，提交合同签订地人民法院诉讼解决，合同签订地点：天津市东丽区华明镇。
1、乙方负责派人员及材料运输至施工现场，并保证卸货过程中全部人员的安全。
2、乙方应保证运输到现场和卸货过程中材料的质量不受损坏，如有损坏乙方应及时进行补偿，以免延误工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作顺利进行。
甲方（签章）乙方（签章）。
年月日年月日本合同不尽事宜，经双方协议后做出的补充协议与本合同具有同等的法律效力。本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，经双方签字盖章后生效。