报告的陈述应该客观中立，基于充分的事实和数据，避免主观臆断和情感色彩的插入。这些报告范文涵盖了不同的主题和研究领域，希望能够为读者提供多样化的思路和研究方法。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇一
xx市工商行政管理局：
我xx有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼！
申请人：
20xx年x月x日。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇二
我单位于x年9月通过评审，成为首批xx项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的必然选择。经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1，新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校xx项目，根据新校区建设计划申请延期至x年。望予以批准。
申请人：
20xx年x月x日。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇三
四会市住房和城乡建设局:。
我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按。
合同。
工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。
该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。
在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天。
在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。
因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此敬！
施工单位。
20xx年7月5日。
建设单位：北京信远筑诚房地产开发有限公司。
监理单位：北京建院金厦工程管理有限公司。
感谢贵公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工。然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划：
因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工；使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求。
由于总包（南通三建）自20xx年7月21日上午对我部断水至今，造成我部生活用水困难，使我部无法对工人的生活予以保障，致使工人情绪浮躁，无法正常组织施工，请予以处理。
自7月中旬以来，北京正处于雨季，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失。
鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉施工等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本。
根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天，将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日。
请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我公司工作的支持。
此致！
北京世纪恒远园林绿化工程有限公司。
20xx年7月22日。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇四
感谢贵公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工。然而，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划：
因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工；使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求。
由于总包（南通三建）自20xx年7月21日上午对我部断水至今，造成我部生活用水困难，使我部无法对工人的生活予以保障，致使工人情绪浮躁，无法正常组织施工，请予以处理。
自7月中旬以来，北京正处于雨季，导致我方无法正常施工，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失。
鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉施工等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的.成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本。
根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天，将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日。
请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我公司工作的支持。
此致！
北京世纪恒远园林绿化工程有限公司。
20xx年7月22日。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇五
关于《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》。
延期协议的函。
xx资源研究所：
根据《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》编号:xx[]002中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容、2月1日的签订的补充协议及与贵所在11月3日商议的延期服务费事宜结果,我方编制了《xx豹房南里住宅小区改造工程建设委托监理延期协议书》，现提交贵所，妥否，请领导审批。
请贵所尽快将意见反馈我部，我部将根据贵所意见进行相应修改。
北京xx工程管理咨询有限公司。
xx项目监理部。
二00九年十二月十二日。
抄报：北京xx工程管理咨询有限公司。
附件：
根据工程委托监理合同中《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:xx[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下：
1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为：
2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》(发改价格[2007]670号)计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算：
(1)施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1+浮动幅度值)。
按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前“xx工程委托监理合同”中约定服务期限(12月22日至月22日)将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《xx住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢!
北京xx工程管理咨询有限公司。
xx住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书。
本协议由以下双方于2009年___月___日在北京签署：
甲方：xx资源研究所。
乙方：北京xx工程管理咨询有限公司。
鉴于：
1、《xx住宅小区改造工程建设委托监理合同》(简称“合同”)编号:xxx和合同补充协议的相关条款。
2、乙方提供的监理服务已满监理服务期和免费监理服务期累计为730天的合同约定。
3、甲方拟要求乙方按合同有关条款的规定继续提供监理服务，并同意支付乙方延期监理服务费用。
甲乙双方经友好协商，就有关事宜达成一致意见，特订立本协议，以兹信守：
三、双方同意，按月计量支付时，当月服务时间不足15天(含)的不再计取服务费用，超过15天的按整月计取和支付。
四、本协议自甲乙双方签字(盖章)之日起生效。
五、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力。
(此页无正文)。
甲方：xx资源研究所。
授权代表：
乙方：北京xx工程管理咨询有限公司。
授权代表：
关于《建设工程委托监理合同》的补充协议。
甲方：
乙方：
丙方：
208月10日，甲、乙双方共同签订了一份《建设工程委托监理合同》，甲方将由丙方承建的、位于百花洞的深圳市xxx有限公司厂区建设工程委托乙方监理，监理费为人民币120，000.00元(大写：壹拾贰万元整)。合同签订后，由于丙方屡次拖延工期，导致工程建设及监理活动都发生停滞和迟延。为有效促进建设合同及监理合同的继续履行，现三方在平等互利的基础上协商一致，达成补充协议如下：
一、丙方须加紧完成厂区建设工程施工，乙方继续完成对。
深圳市xxx有限公司。
厂区建设工程的监理业务，原《建设工程委托监理合同》的。
合同期延长至2009年4月30日;。
二、除原《建设工程委托监理合同》约定的人民币120，
000.00。
元监理费外，甲方另行支付人民币55，000.00元作为合同期延长给乙方造成的附加工作的监理报酬。该笔附加费用分两次支付给乙方：1.本协议签订之日起三日内，乙方向甲方支付人民币35，000，00元;2.工程竣工验收之日起三日内或2009年4月30日前(以先到为准)支付剩余人民币20，000.00元。甲方迟延支付附加工作的监理报酬的，以每日1‰向乙方支付违约金。
上一篇：工地车祸误工证明怎么写下一篇：防火门购销安装合同
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇六
(4)在试验过程中，发现试验过程与结果与起初预想的存在较大差别;。
(5)采取必要的措施和手段改进试验，仍无法按时完成;。
(6)经过改进之后，项目进展较为顺利，但是无法按时完成;。
因此申请延期。
总之，要强调客观原因，同时要强调自己的主观努力。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇七
下文是小编为你精心编辑整理的延期缴纳税款申请报告，希望对你有所帮助，更多内容，请点击相关栏目查看，谢谢!
______国税局：
_____年______月，我公司实现产品销售收入______万元，销项税额______元，进项税额________元，应纳增值税________元，已向贵局申报并开具纳税交款书，限期为本月__日入库。由于本公司本月银行贷款______万元到期，银行同意先还款后再贷款，加之上月销货款中有______万元未收回，故造成当前资金周转相当困难。特申请贵局根据我公司当前困难的实际情况，给予延期__个月缴纳本月税款。
当否，请批示。
__________________公司。
______年_____月_____日。
业务概述、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月。
事项类别、行政许可类。
业务分类、申报征收。
服务对象、企业、个体工商户、走出去企业、外国企业。
办理机构、
办理时间、
申办条件、根据《征管法》第三十一条以及《征管法实施细则》第四十一条、四十二条规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月。符合以下条件的纳税人可以申请延期缴纳税款:。
1、因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的;。
2、当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。
应提交表格、(1)《税务行政许可申请表》1份;。
申办材料、(1)《税务行政许可申请表》1份;。
(4)当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单;。
(5)应付职工工资和社会保险费支出预算;。
(6)《资产负债表》;。
(7)因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的，应报送因不可抗力的灾情报告或公安机关出具的事故证明原件及复印件。
办理流程、受理机关受理本行政审批事项申请后，指派两名工作人员对纳税人是否存在延期缴纳税款的法定情形进行调查，填写核查意见后送决定机关审批。决定机关审核后作出是否同意的决定并将审批结果送办税服务厅送达申请人。不予批准的，从缴纳税款期限届满之日起加收滞纳金。
办理时限、符合条件并提供资料齐全的，20个自然日审批。
收费标准及收费依据、不收取费用。
证件及有效期限、
年审或年检、
网上办理、
网上查询、
网上咨询、
网上投诉、
备注、
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇八
研究院：
我单位承担的工作，根据原设计要求，应于x年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成：
(1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于x年底提交资料。
(2)针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。
依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至x年12月底，望给予批准。
20xx年x月x日
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇九
协议编号：
甲方：
乙方：
甲乙双方签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的.服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇十
单位名称：
项目负责人：
计划完成日期：年
申请延长期限：20xx年x月x日
20xx年x月x日
致上级部门：
我单位于x年9月通过评审，成为首批**项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的.必然选择。经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1，新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校**项目，根据新校区建设计划申请延期至x年。望予以批准。
20xx年x月x日
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇十一
xx有限公司：
xx年10月，我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同，实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务，应甲方要求，监理服务时间均考虑了施工合同工期。
慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为xx年10月至2013年4月，现工程实际工期已超出合同约定的2013年4月，且工程延期非监理人原因造成，工程进度严重滞后，具体竣工验收实际时间还不能确定，超出合同约定期限，尽管如此，我单位监理人员始终坚守岗位，尽职工作。但由于工期将过度延长带来的经营压力日趋增大，此项目将面临亏损状态，请贵方对监理服务延期事宜予以确认，并进行相应监理费调整。
鉴于以上情况，在本着相互理解、尊重及共持共融的态度，我方请求贵方适当增加监理工作报酬，便于后续工作更好开展。望贵司批示为盼，谢谢！
xx询有限公司项目监理部（xx）。
20xx年5月5日。
监理工作联系单。
工程名称：编号：
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇十二
致：襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期201x年4月5日，竣工日期201x年6月3日)，因以下原因导致工程未能按时完工。
1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工，直接影响草皮播种，不能按时施工。
2、6月份以后温度高，不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种，影响发芽存活率低，只有在立秋后9月份以后进行播种。
特申请延期至20xx年10月20日，望批准!
临汾市沈达园林绿化有限公司。
襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部。
20xx年5月25日。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇十三
根据年月***公司与**监理公司签订的建设工程委托监理合同的规定，实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成，由于目前工程严重拖期，我公司按合同约定坚守岗位，尽职工作，并且工期延长带来的`经营压力日趋增大，在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度，便于整体工程监理工作的正常开展，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。委托人（甲方）：
监理人（乙方）：
工程名称：
工程投资：
一。乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责，继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定。
二。本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的补充。
三。本协议有效日期为:年月日至年月日，费用按****结算的方式。
四。监理费用:总费用人民币。按计算，包干价格为*****元人民币。最后一月尾款在交工10日内一次付清。
五。如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造。
成，此后发生的监理服务及费用双方另行商议。
六。本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
委托人（甲方）:。
法定代表人:。
监理人（乙方）:法定代表人:年月日。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇十四
申请人：
地址：
法定代表人或行政负责人：职务：
本机关作为一案的被告，收到人民法院出庭应诉通知书，本应于年月日到庭应诉，现因xxx，应诉人员无法于年月日到贵院应诉，特申请贵院准予延期开庭审理此案。
此致
人民法院。
申请人：税务机关（章）。
注：本申请书一式二份，一份交受诉人民法院，一份税务机关留存。
使用说明。
1、本申请书依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定设置。
3、“申请人：”填写税务机关名称。
4、“本机关作为一案的被告”填写税务行政诉讼案件名称。
5、“现因，”填写无法按时出庭应诉的原因。
6、“应诉人员”填写应诉人员姓名。
7、本申请书一式二份，一份交受诉人民法院，一份税务机关留存。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇十五
我公司投标的.苍南县矾山镇饮用水工程施工，20xx年2月9日正式开工。于20xx年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天。
延期主要原因：
1．由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天。
2．本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天。
3．净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从20xx年9月2日至20xx年9月10日施工延迟368天。
4．沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从20xx年9月2日至20xx年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天。
6.由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感！
特此报告。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇十六
__研究院：
我单位承担的____工作，根据原设计要求，应于____年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成：
(1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于____年底提交资料。
(2)针对8月专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。
依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至____年12月底，望给予批准。
________。
20__年_月_日。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇十七
xx工程监理有限公司：
我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于4月9日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月9日，工程合同总工期为548日历天。
然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下：
一、征地拆迁问题。
第二阶段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、cfg桩现场施工工程量确认表)。
二、征地后遗留问题。
本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅沥青路面，于20xx年4月19日进行k0+000~k0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决：
1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地，存在的问题主要是k0+460~k0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、k0+460~k0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和k0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地，存在的问题主要是：k0+000~k0+030段树木(绿化)未征地迁移;k0+030~k0+080左幅养鸡场未征地拆迁;k0+080~k0+180段坟墓若干个未征地拆迁;k0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;k0+060~k0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
三、施工图变更问题。
重复施工，造成工期延误共184天，(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。
四、海仔明渠改造工程问题。
海仔明渠改造工程位于富强路(北江路至人民西路)道路工程东侧(具体桩号：k1+200~k1+880左幅)，于20xx年8月15日正式开工。由于富强路k1+260~k1+880左幅必须等海仔明渠挡墙工程完工后才能进行雨水管道、路基工程和路面工程施工，造成工期延误共30天(详见附件富强路道路工程k1+200~k1+880施工图设计)。
五、天气因素。
因清远市春节后雨季天气较多，造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。
综合上述因素，累计延误工期共507天，现根据合同条款第31条，进行工期顺延申请，使竣工日期从原来的20xx年10月9日延迟到20xx年2月27日。
请贵公司予以批复。
广州市xx建设工程有限公司。
20xx年5月15日。
更多。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇十八
单位名称：
项目负责人：
计划完成日期：年
申请延长期限：20__年_月_日。
20__年_月_日。
致上级部门：
我单位于____年9月通过评审，成为首批__项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的必然选择。经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1，新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校__项目，根据新校区建设计划申请延期至____年。望予以批准。
20__年_月_日。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇十九
xx有限公司：
xx年10月，我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同，实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务，应甲方要求，监理服务时间均考虑了施工合同工期。
慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为xx年10月至2013年4月，现工程实际工期已超出合同约定的2013年4月，且工程延期非监理人原因造成，工程进度严重滞后，具体竣工验收实际时间还不能确定，超出合同约定期限，尽管如此，我单位监理人员始终坚守岗位，尽职工作。但由于工期将过度延长带来的经营压力日趋增大，此项目将面临亏损状态，请贵方对监理服务延期事宜予以确认，并进行相应监理费调整。
鉴于以上情况，在本着相互理解、尊重及共持共融的态度，我方请求贵方适当增加监理工作报酬，便mm于后续工作更好开展。望贵司批示为盼，谢谢！
xx询有限公司项目监理部（xx）。
20xx年5月5日。
监理工作联系单。
工程名称：编号：
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇二十
某某市仲裁处：
本人是你处第x号仲裁案当时人某某。原定在某月某日的开庭，现由于本人在外地出差，当日不能及时到庭，现特申请贵处能体谅不便，给予延迟开庭，望批准！
此致
为盼！
某年某月某日。
申请人:性别:出生日期:民族:住址:
请求事项:申请延期开庭审理原告某某诉被告某某纠纷一案.
此致
某某人民法院。
申请人:。
-
申请人：xx，女，xx省xxx村人，电话：
请求事项。
延期审理（20xx年月日。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇二十一
我们本着认真负责的态度,为将此课题:中学英语教学和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题,特此提出延期申请,延期时限由原定的10月10日延期至5月25日,请予以核准为盼。
一.申请延期的理由。
1.我校,酒泉钢铁(集团)公司第三中学,因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。
2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。
3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。
4.因未挂牌,部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰,计划的研究内容未能真正落到实处。
5.外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛、cctv英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断。
二.延期后的研究工作-------------。
1.迎合家长和社会的现实要求,切实加强nmet的优化训练。具体负责人为:李习中杨红梅。
2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力,尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为:李习中,及可能情况下的雅思专家。
3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》,并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。
三.延期后的工作目标。
1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果。
2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。纸质与电子两种版本。
3.考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的相关研究。
4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会。
5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。
------------------。
原申报20预结题的课题主持人:。
请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划,将结题安排电子稿发到科研处邮箱。
因各种原因无法年按时结题,需要延期结题的课题主持人,按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》,并按照要求认真填写,在9月28日前将填好的电子版发送到,并打印一式三份上交科研处陶慧老师处,由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续。
在预定时间前未上交变更表,视为准备年底结题;逾期交表者,科研处不负责为其办理变更手续。
填表说明:。
1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号。《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填。
2、“课题负责人或所在单位(签章):”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字(不要打印),并填写日期。其它内容用电子版填写。
此致
敬礼!
申请人：
20**年**月**日。
采矿证延期申请报告（精选22篇）篇二十二
广州广骏工程监理有限公司：
我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于20xx年4月9日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月9日，工程合同总工期为548日历天。
然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下：
一、征地拆迁问题。
总体施工进度计划cfg桩软基处理计划施工时间20xx年3月1日至20xx年12月31日，共计305天(前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除，否则工期将顺延)，但由于本工程分三次征地：第一次于20xx年3月26日进行k1+080~k1+880段征地，第二次于20xx年8月10日进行k0+560~k1+080段征地，第三次于20xx年4月19日进行k0+000~k0+560段征地(其中k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付使用)，因此我施工单位必须分两阶段进行施工，第一阶段k0+560~k1+880于20xx年4月12日—20xx年1月1日完成，第二阶段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、cfg桩现场施工工程量确认表)。
二、征地后遗留问题。
本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅沥青路面，于20xx年4月19日进行k0+000~k0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决：
1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地，存在的问题主要是k0+460~k0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、k0+460~k0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和k0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地，存在的问题主要是：k0+000~k0+030段树木(绿化)未征地迁移;k0+030~k0+080左幅养鸡场未征地拆迁;k0+080~k0+180段坟墓若干个未征地拆迁;k0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;k0+060~k0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
三、施工图变更问题。
本工程因施工图经常变更，现有施工图纸与原招标图纸变更较大，导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后重复施工，造成工期延误共184天，(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。
四、海仔明渠改造工程问题。
因清远市春节后雨季天气较多，造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。
综合上述因素，累计延误工期共507天，现根据合同条款第31条，进行工期顺延申请，使竣工日期从原来的20xx年10月9日延迟到20xx年2月27日。请贵公司予以批复。
广州市恒盛建设工程有限公司。
20xx年5月15日。