合同协议的主要目的是明确交易或合作的内容、条件和权益，保护合作双方的合法权益。如果对于合同协议的签订还有疑问，可以参考下面的范例，了解具体的操作步骤。
土建居间协议（优秀19篇）篇一
地址：_________________。
联系电话。
居间人：_________________。
地址：_________________。
联系电话。
就居间人为委托人提供居间服务事宜，上述双方，经平等自愿协商，达成如下协议。
第一条委托事项及具体要求。
第二条居间期限。
(1)委托人无需支付报酬;。
(2)委托事项居间成功的，委托人仍按本合同约定支付报酬;。
(3)其它：_________________。
第三条报酬及支付期限：_________________。
1.居间人促成合同成立的，报酬标准为下列第种：_________________。
(1)促成合同成立金额的__________%;。
(2)元(大写：_________________元)。
委托人应在委托事项居间成功(合同成立)后的日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。
2.居间人指定收款账号：_________________。
开户行：_________________。
户名：_________________。
3.居间报酬的发票与税收处理：_________________委托人不要求开具发票，约定的居间报酬应为居间人税后实收金额。
第四条居间费用的负担。
居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担;。
1)甲方无需向乙方支付任何居间活动的费用;。
2)甲方应向乙方支付必要费用(大写)元，除此以外乙方不得要求其它任何费用;。
3)甲方应为乙方报销居间活动的费用。报销条件为：_________________。
第五条本合同解除的条件：_________________。
1.当事人就解除合同协商一致;。
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;。
3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;。
4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;。
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条委托人的违约责任：_________________。
1、委托人未按约定付款的，每逾期一日，应按逾期金额的1%支付违约金。
第七条居间人的违约责任。
第八条合同争议的解决方式。
(一)提交仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向所在地(市区)人民法院起诉。
第九条其他。
1、本协议经双方签字或盖章后生效;。
2、补充：_________________。
委托人(签名或盖章)：_________________。
居间人(签名或盖章)：_________________。
土建居间协议（优秀19篇）篇二
甲方(委托人)：
乙方(居间人)：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、诚实信用原则，达成如下协议：
1.乙方接受甲方委托，负责就______________________________项目(以下称“本项目”)，引荐甲方和____________________（以下简称“投资单位”）直接洽谈，向甲方提供关于本项目的重要信息，并最终促成甲方与投资单位签订本项目的投资合同或协议（以下简称“投资合同）。
2.“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与投资单位未签订书面的投资合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
1.乙方承诺向甲方提供的关于本项目投资者的所有信息及其资料均真实可靠。
2.乙方在甲方与投资单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成投资合同，那么在甲方的项目运作过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与投资单位的.关系。
联系电话：
1.甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和投资单位进行合同谈判。
2.甲方应保证本项目真实可靠、各种手续齐全，并能够正常运作。否则，视为甲方提供信息不真实，同意向乙方支付违约金______万元。
3.如果居间成功，则由甲方全面履行和投资单位所签订的投资合同。甲方因履行投资合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
4.如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
1.本项目居间费用为项目投资合同金额的目_______%（百分之____）。该费用所产生的税费由甲方承担。
2.居间报酬支付时间________________________。
3.甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否最终完成本合同所包含的委托事项，甲方同意承担居间费中的差旅费用。
1.甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2.乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3.乙方违反保密义务的，应向甲支支付___________万元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。
1.本合同签字生效后，如果至______年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2.如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意由本协议签订地人民法院诉讼管辖。
1.乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2.本合同一式贰份，双方各持一份，并经双方签字（盖章）后生效。
（以下无正文。）。
（以下为签字页，无正文。）。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订地：______省______市______区（县）。
合同签订日：
土建居间协议（优秀19篇）篇三
乙方(受托人)：_______。
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就土石方工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。单位签订书面的工程承包施工合同。（学生打架调解协议书）。
2、“居间成功”是指甲方与。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。
土石方居间协议书土石方居间协议书。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式居间报酬的计算方法、
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的_______%。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的包施工合同)后日内付清。单位签订该工程项目的专业承_______%。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签订时甲方向乙方支付______万元，作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同成立，均有权不予返还居间费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。
七、协议终止。
1、本协议签字生效后，如果至____年____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本协议自动终止。
2、如果居间成功，本协议完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除协议或有其他法定事项时，本协议终止。
八、争议解决方式如发生协议争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
协议签订日：____年____月_____日。
协议签订地：_______。
甲方(盖章)_________。
乙方(盖章)_________。
法定代表人或委托代理人：____________。
土建居间协议（优秀19篇）篇四
居间方：驻马店市金宇物业管理有限公司。
地址：驻马店市文明路中段顺达商务楼505室。
居间方受委托方委托，就驻马店市_______________________房地产开发项目向委托方提供有关居间服务，双方经协商一致，签订本合同。
居间方向委托方介绍驻马店市_________________________房产开发项目的合作方，并促成合作项目的顺利签约，双方签约成功，居间方的`任务即视为完成。
1.居间方应积极认真地把委托方介绍给合作方，并及时沟通情况；
2.居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；
3.居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与合作方签订合作合同，促成项目成功签约。
委托方承诺一旦本项目与合作方签订合作合同，并实际开始操作后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
1.居间服务费的标准：
居间方按委托方的意见，促成委托方与合作方签约成功，则委托方应支付______________________________给居间方，作为劳务报酬，此劳务报酬为不含税费用。
2.居间服务费的支付办法：
4.委托期内委托方未能与合作方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用；
5.居间方必须提供真实有效的信息给委托方，推动与合作方的合同的签订。
本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释；
2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决。
(1)提交驻马店市仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向驻马店市驿城区人民法院起诉。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。
委托方(盖章)：____________。
委托代理人：____________。
联系地址：__________________。
电话：______________________。
日期：_____年_____月______日
居间方：(盖章)：__________。
委托代理人：_____________。
联系地址：__________________。
电话：______________________。
日期：______年_____月_____日
土建居间协议（优秀19篇）篇五
联系地址：xxxx。
乙方（委托人）：xxx。
法人代表：xxx。
联系地址：xxx。
身份证号码：xxx。
联系电话：xxx。
根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：
一、委托事项。
1、（以下称“建设单位”）将其三栋研发中心的7600平方米，总造价约3000万元人民币装修工程（以下简称“该工程项目”）经甲方介绍由乙方施工，并在20xx年xx月xx日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。
2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，已引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务。
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的，并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。
2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到。
建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务。
1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的.权利和义务，与乙方无关。
2、乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。
3、乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目施工合同金额的%向甲方支付保底居间报酬。
3、居间成功后，在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元；根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定，施工工期为六个月，乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%，计45万元付给甲方。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。
五、居间费用的承担。
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。
六、违约责任。
居间成功后，如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式。
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止。
1、本合同自签字签署之日起生效；
2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则合同自动终止；
3、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止；
4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
九、其他事项。
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：xxx乙方：xxx。
xxxx年xx月xx日。
土建居间协议（优秀19篇）篇六
乙方:身份证号：
联系方式:。
甲方与乙方经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：
一、合作宗旨。
甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就企业投融资项目管理业务和销售公司发起类和代销类信托理财产品合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，甲方为乙方提供良好相关工作支持，乙方为甲方提供业务资源，协助甲方促成业务与业绩，实现双方与客户方的多赢局面。
二、如实告知。
甲方在接受乙方提供的业务机会时，应根据自身实力量力而行，确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助，不得在能力不及的情况下轻率承诺，从而使乙方客户关系受到损害。同时，乙方也应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。
合作利益机制。
1.乙方为甲方提供投融资业务机会并协助达成，甲方应支付相应的顾问费用。费用额度=融资额度*0.5%，甲方应在投融资业务达成并且收到业务费用后的15个工作日内支付。
2.乙方利用自己的发行渠道销售甲方提供的信托理财产品,每次的业务机会甲乙双方会制定一个统一的政策并签订具体的合同。项目完成后甲方即支付乙方的顾问费用，支付至如下账户（如有变动以具体签的合同为准）：
户名：
账号：
开户行：
三、保密义务。
甲乙双方在进行业务合作时，应严格保守双方的商业秘密，不得因己方原因泄露对方或客户方商业秘密而使对方商业信誉受到损害；双方对于上述商业信息及本协议的`各项条款，均负有保密义务。任何一方未尽到保密义务而造成另一方损失的，均须根据损失额做出相应的赔偿。协议期限终止或提前终止后，保密义务继续有效。
五、违约责任：
合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时，已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用，受损方可不再支付，致损方则还应继续履行支付义务。
六、争议处理：
如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成的，受损方可向北京市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、有效期。
1、本协议有效期暂定一年，自双方代表签字盖章之日起计算，本协议到期后，甲方应付未付的顾问费用，应继续按本协议支付。
2、本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，可不另续约，有效期延长六个月。
3、本协议经双方协商一致后可以变更、解除或终止。
本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。
九、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：北京大盟汇信投资管理有限公司(公章)。
乙方：
签约日期：
土建居间协议（优秀19篇）篇七
联系电话:xxx。
乙方（居间人）:xxx。
联系地址:xxx。
联系电话:xxx。
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的`计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付万元，做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担；居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止。
1、本合同签字生效后，如果至xxxx年xx月xx日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：
甲方：（盖章）：xxx乙方（盖章）：xxx。
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：xxx。
xxxx年xx月xx日。
土建居间协议（优秀19篇）篇八
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，就乙方居间为甲方客户引进开发建设资金事宜订立如下条款，甲乙双方恪守履行。
第一条委托事项。
1、甲方客户开发项目地点。
2、甲方委托乙方寻找或介绍项目开发建设所需的资金。
第二条居间人的权利义务。
1、乙方在接受甲方的委托时，甲方应出示本人真实有效的身份证件。
2、乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方客户融资工程项目的相关情况。
3、乙方应认真完成甲方的委托事项，即，按照合同第一条所规定的积极为甲方客户寻求机会，并为甲方客户与相关对方当事人签署融资合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方对甲方客户所借款项不承担任何性质的担保责任。
第三条居间报酬与费用的支付方式。
1、乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同，甲方应向乙方支付之前协商的酬金。
2、费用的支付方式为：乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同，同时第一笔资金到达甲方客户及其关联方银行账户一个工作日内，甲方以现金(电汇)方式支付乙方上述费用。
3、上述费用包括但不限于居间酬金、劳务费用、通讯、交通、应酬等乙方居间产生的所有费用。
第四条声明及保证。
甲方：
1、甲方具有完整的民事行为能力，有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、促裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方：
1、乙方具有完整的民事行为能力，有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、乙方在协助甲方客户融资过程中，应自行承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有责任。
4、乙方促成第三方与甲方客户签署融资合同，在履行融资权利义务过程中，应承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有连带责任。
5、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第五条合同时效。
合同生效60日内，乙方未能促成第三方与甲方客户签署融资合同，且资金未能到达甲方客户及其关联方银行账户，本合同自行终止，甲乙双方权利义务关系归于消灭。
第六条其它。
1、本合同自甲方独立个人或其授权代表人签字，乙方签名之日起生效。
2、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日 。
土建居间协议（优秀19篇）篇九
委托人(甲方)：
居间人(乙方)：身份证号码：
家庭住址：联系电话：
第一条依据国家有关法律、法规的规定，双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就乙方接受甲方的委托，促成甲方与拥有土地承包经营权的集体经济组织或个人签订《土地承包经营权流转合同》并办理相关手续，依法取得土地承包经营权，完成委托的服务事项达成一致，订立本合同。
第二条甲方意向承租土地的座落为：
第三条甲方委托乙方事项：
第四条佣金标准、数额、收取方式。
(一)乙方已完成本合同约定的委托事项，甲方按照下列第种方式计算支付佣金;(任选一种)。
2、按提供服务所需成本及报酬共计人民币___________元支付给乙方。
(二)乙方未全部完成本合同委托事项的，按照下列约定收取佣金：
1、完成委托事项第1、2项的，按合同约定收取佣金的_______%，具体数额为人民币_______元，完成事项的标准及要求为：按甲方要求提供相关资料，约见相关人员，达成初步意向。
3、完成所有委托事项，并协助甲方接受对土地的管理后，支付剩余佣金。
第五条合同在履行中的变更及处理。
1、本合同在履行期间，任何一方要求变更合同条款的，应及时书面通知相对方，并征得相对方的同意后，在约定的时限_______天内，签订补充条款，注明变更事项。未书面告知变更要求，并征得相对方同意;擅自变更造成的经济损失，由责任方承担。
2、本合同履行期间，因履行本合同而签署的补充协议及其他书面文件，均为本合同不可分割的一部分，具有同等效力。
第六条违约责任。
(一)乙方有下列情形之一的，应承担违约责任：
1、无正当理由解除合同的;。
2、与他人私下串通，损害甲方利益的;。
3、隐瞒土地权属暇疵的;。
4、其他过失影响甲方与第三方交易的。
(二)甲方有下列情形之一的，应承担违约责任：
1、无正当理由解除合同的;。
2、未能按照合同约定提供必要的文件和配合，造成乙方无法履行合同的;。
3、其他造成乙方无法完成委托事项的行为。
(三)发生上述违约行为的，按照合同约定佣金总额的______%，计人民币_________元作为违约金支付给守约方。违约方给守约方造成的其他经济损失，由守约方按照法律、法规的有关规定追偿。
第七条发生争议的解决方法。
双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的向市人民法院提起诉讼。
第八条本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土建居间协议（优秀19篇）篇十
甲方：（以下简称甲方）。
法定代表人（委托代理人）：
乙方：（以下简称乙方）。
法定代表人（委托代理人）：
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，经双方充分协商，达成本协议。
1、乙方根据自己掌握的市场信息，接受甲方委托，将____________________工程项目（总项目）中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书，由乙方代甲方与业主（发包单位）签订相关“工程施工承包合同”，_（施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日），乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立，乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督，甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后，在甲方开始施工的_________内，甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬，若发包方按工程进度支付工程进度款，乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主（发包方）转在工程账户上的工程全额款项或进度款，应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的'方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后，甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款，甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损，由甲方负担，与乙方无关。甲方自主开展施工活动，乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后，乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权，若乙方退股，甲方应当在收到乙方退股通知3日内，按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
无论乙方是否完成甲方委托的事项，甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计：__________。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密；
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
1、甲方若违约愿受下列处罚：
（1）乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户；
（2）按乙方股金总额的2倍支付罚金；
（3）乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担；
（4）甲方所欠乙方全部股金可申请业主（发包方）予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时，每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金，延误3天即视为甲方违约，按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
1、本协议独立于工程施工承包合同，不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制，撤并、重组等因素影响，自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中，如有争议，双方应顾全大局，友好协商，若仍不能解决，任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效，在执行过程中如遇到新的问题，可以追加补充协议，所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式（）份，甲乙双方各执（）份，生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方：
甲方：乙方：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）：授权委托人（签字）：
土建居间协议（优秀19篇）篇十一
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，委托人与居间人在平等、自愿的基础上，就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下：
第一条委托事项。
甲方委托乙方在委托期限内为其居间寻找符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩，参考条件请划圈，未选条件请划斜线)并协助促成其与出租人签订房屋租赁合同：
房屋权属：____________。
其他条件：____________。
乙方还应提供以下服务：____________。
第二条委托期限。
自______年______月______日至______年______月______日。超过以上期限仍需要居间服务的，双方另行签订居间合同或以书面形式将本合同委托期限延长。
第三条现场看房。
乙方应陪同甲方到房屋现场看房。
乙方应当制作看房的书面记录，列明房屋的具体地址、看房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认，由双方各执一份。
乙方为甲方寻找的房屋不满足甲方提出的必备条件或者甲方不满足出租人提出的特别条件要求的，甲方有权拒绝签字并拒绝支付看房费。
第四条甲方义务。
(一)应出示身份证____________等真实的身份资格证明;。
(二)应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合;。
(三)应对乙方提供的房屋资料保守秘密;。
(四)不得在委托期限内及期限届满后_____日内与乙方介绍的出租人进行私下交易。
第五条乙方义务。
(一)应出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明;。
(四)不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益;。
(五)对甲方的经济情况、个人信息、商业秘密等保守秘密;。
(七)收取看房费、佣金、居间活动费用的，应向甲方开具合法、规范的收费票据;。
(八)本合同签订后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预收费用。
第六条委托事项的完成。
“完成委托事项”是指完成本合同第一条所列全部委托事项。甲方与出租人未签订书面租赁合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方看房并与出租人签订房屋租赁合同提供联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
第七条费用与佣金。
(一)看房费。
看房费是指乙方陪同甲方到房屋现场看房实际发生的费用。
看房费用由甲方承担。看房费用为：每次______元。甲方可以一次性交纳看房费用______元，可看房______次。
乙方完成委托事项的，甲方支付的看房费用费抵作佣金。
(二)佣金。
佣金是指乙方完成委托事项后应得的报酬。
乙方完成委托事项的，甲方应按照实际月租金的______%向乙方支付佣金。
佣金应在甲方与出租人签订房屋租赁合同后______日内支付。
佣金的支付方式：现金口;支票口;______。
委托事项未完成或未在委托期限内完成的，乙方不得要求支付佣金。
居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用(不包括看房费、佣金)。
乙方完成委托事项的，居间活动费用由乙方承担。
非因乙方故意或过失导致委托事项未完成或未在委托期限内完成的，乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居间活动费用。乙方要求甲力支付下述费用的，应当如实列明，并出具相关票据，做出合理解释。
第八条转委托。
乙方将委托事项全部或部分转委托给第三人处理，应当事先征得甲方的同意。
第九条本合同解除的条件。
双方可以以书面形式协商解除合同。
第十条违约责任。
(一)甲方违反保密义务的，应按照______标准支付违约金;。
(四)乙方违反保密义务的，应按照______标准支付违约金;。
(五)乙方怠于履行尽力义务的，不得向甲方要求支付看房费、佣金、居间活动费用;。
(六)乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的，除退还已收取的看房费、佣金、居间活动费用外，应按照______标准支付违约金。甲方除按约定支付违约金外，还应付超出违约金以外的损失进行赔偿。
(七)乙方为甲方介绍的出租人不具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明或身份资格证明，或所介绍房屋存在所有权纠纷或者其他任何权利瑕疵的。除退还已收取的看房费、佣余、居间活动费用外，应按照______标准支付违约金，甲方除按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。
第十一条合同争议的解决办法。
本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解，协商或调解解决不成的，按下列第______种方式解决(以下两种方式只能选择一种)：
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条其他约定事项。
第十三条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。经双方经盖章后生效。
第十四条合同一经生效，即对双方具有法律约束力。双方经协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当采取书面形式，与本合同具有同等效力。
第十五条本合同相关条款的约定是在不违背国家法律、法规和地方性法规的前提下做出的，如果国家法律、法规和地方性法规对委托人、居间人及出租人的资质、资格及其他有关方面有特别规定的，从其规定。
委托人(章)：____________居间人(章)：___________。
身份证号：________________法定代表人：_____________。
法定代表人：______________营业执照号码：___________。
营业执照号码：____________签约代表：_______________。
土建居间协议（优秀19篇）篇十二
一、合同双方：
甲方： （以下简称甲方）。
法定代表人（委托代理人）：
乙方： （以下简称乙方）。
法定代表人（委托代理人）：
甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《民法典》及相关法律，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，经双方充分协商，达成本协议。
二、具体事项。
1、乙方根据自己掌握的市场信息，接受甲方委托，将_ ___________________工程项目（总项目）中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书，由乙方代甲方与业主（发包单位）签订相关“工程施工承包合同”，_ （施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日），乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立，乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督，甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后，在甲方开始施工的_________内，甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬，若发包方按工程进度支付工程进度款，乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主（发包方）转在工程账户上的工程全额款项或进度款，应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后，甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款，甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损，由甲方负担，与乙方无关。甲方自主开展施工活动，乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后，乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权，若乙方退股，甲方应当在收到乙方退股通知3日内，按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
三、居间费用的承担。
无论乙方是否完成甲方委托的事项，甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计：__________。
四、保密事项 。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密； 。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
五、违约责任。
1、甲方若违约愿受下列处罚：
（1）乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户；
（2）按乙方股金总额的2倍支付罚金；
（3）乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担；
（4）甲方所欠乙方全部股金可申请业主（发包方）予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时，每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金，延误3天即视为甲方违约，按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
六、其他事项。
1、本协议独立于工程施工承包合同，不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制，撤并、重组等因素影响，自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中，如有争议，双方应顾全大局，友好协商，若仍不能解决，任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效，在执行过程中如遇到新的问题，可以追加补充协议，所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式（ ）份，甲乙双方各执（ ）份，生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方：
甲方： 乙方：
法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：
授权委托人（签字）： 授权委托人（签字）：
年 月 日。
土建居间协议（优秀19篇）篇十三
甲方：
乙方：
根据中华人民共和国《合同法》和《建筑工程承包合同条例》及国家有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况。
1、工程名称：砖混住宅楼。
2、工程地点：太丰垸二组。
3、工程承包方式：包工不包料，每平方米145元计算。
4、工程总面积大慨1400m，完工后按实际面积结算。(架空层按全面积计算：瓦屋面按50%面积计算)。
第二条乙方所含工程内容(基础工程，砖砌体工程，上板，水电，瓦屋面，散水坡，内外粉刷，室内地面找平，回填、地板砖，地板砖面积为2-4层，靠南面三家)。
第三条甲方职责。
1、甲方负责按合同规定支付乙方工程工资款。
2、甲方及时提供图纸等技术资料。(开工前三天提供)。
3、负责协调乙方和现场其他邻里关系。
4、工程竣工后及时验收，并在一星期内为乙方办决算手续。
第四条乙方职责。
1、乙方严格按照建筑设计图纸合同规定的设计施工。
2、施工人员应注意安全施工，应有专人负责施工安全工作。注意排除事故隐患，施工中由于乙方的原因一旦发生伤亡事故，乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。
3、乙方按照有关施工规范保持保量，按时完工。
4、乙方负责提供所有机械设备，模板，钉子，铁丝，脚手架。2。
5、乙方做文明施工，按比例节约用料。
第五条竣工日期为180个晴天日，从乙方施工队伍进场开始。
第六条付款方式。
1、基础完工付工程总造价的10%给乙方;。
2、第一层完后付5%给乙方。
3、第二层完后付5%给乙方。
4、第三层完后付5%给乙方。
5、第四层完后付5%给乙方。
6、第五层完后付5%给乙方。
7、第六层完后付5%给乙方。
8、瓦层面完后付5%给乙方。
9、粉刷期间每层付一万元。
10、工程全部竣工后甲方留2%做工程质量保证金，付清余款。
11、余款在3月内付清。
第七条违约责任：以上条例望甲、乙双方共同遵守，若任何一方违约，甲乙双方协商赔偿对方损失。
本合同自双方签字盖手印后生效，工程完工后合同终止。
第九条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土建居间协议（优秀19篇）篇十四
兹为乙方推荐下列甲方产品和介绍客户给甲方，双方同意签订本居间合约书，并共同遵照下列各条款。
第一条相关甲方产品______________________(以下简称产品)
第二条服务区域和排他性
1.乙方推荐产品的区域为_____地区。乙方若需增加区域，须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有违反，甲方有权随时取消本合约。
2.乙方所介绍之客户经甲方书面确认后，甲方亦不得以直接方式绕过乙方向其销售产品，除非乙方同意或乙方已放弃该客户。
3.未经甲方书面同意，乙方合约期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售除-节电装置以外的任何节电产品。
第三条服务内容
1.乙方推荐产品和介绍客户给甲方，甲方视乙方要求协助接触洽谈。
2.甲方对乙方介绍之客户提供(1)售前产品解说、客户用电测量计算及产品导入方案规划。(2)产品安装、施工及保固(保固年限： 产品节能主机_____年，其它零件_____年)。
3.甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，乙方不得为非履行本合约目的`而使用。本合约终止时，乙方应主动归还剩余资料给甲方。
第四条产品瑕疵
甲方交付之产品若有瑕疵，由甲方自行对销售之客户负责，与乙方无涉。
第五条付款
1.甲方于买卖成立并交货安装验收完毕且收到全部货款后，三日内通知乙方清款，甲方在收到乙方正式发票后七日内按该笔货款总价(未含税)百分之_____给乙方作为佣金。
2.乙方居间活动所需要的一切费用，由乙方自行承担。
第六条管辖法院和违约责任
1.乙方中的两公司向甲方承担连带责任，其中任何一公司的违约均视为乙方两公司的共同违约，甲方有权向其中的任何一家公司或两公司追偿。
2.乙方履行本合约过程中(包括签订本合约前)所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密，应向甲方赔偿违约金人民币_____万元，另甲方保留进一步索赔的权利。
3.本合约的部分无效不影响其余条款的效力。甲乙双方如因本和约有关事项发生诉讼时，均同意以_____市人民法院为一审管辖法院。
第七条合约期限
1.本合约有效期限自公元________年________月_______日起至________年________月________日止，为期一年。
2.合约期满前一个月内双方均无终止合约书表示时，本合约自动生效一年，其后亦同。
3.正常情况下，若任一方有特殊原因，欲提前终止本合约时，应于一个月前，以书面形式通知对方，并在得到对方书面同意后，终止本合约。
第八条合约生效
1.本合约经甲、乙双方签字盖章后生效。
2.本合约一式丙份，甲乙双方各持一份。
甲方： ______________乙方： ______________
地址： ______________地址： ______________
电话： ______________电话： ______________
代表人： ____________代表人： ____________
盖章： ______________盖章： ______________
日期： ______________日期： ______________
土建居间协议（优秀19篇）篇十五
甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的原则，达成如下协议：
乙方接受甲方委托，负责就xx机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，（以扣除居间费用）。
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
1、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。
1、居间成功后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共 2500万元人民币（税后）。
2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用：
第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。
第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方______万元人民币。
余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。
3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。
如乙方提供的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。
甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
合同签订地：
甲方（盖章）：xxx 乙方（盖章）：xxx
法定代表人或委托代理人：xxx 法定代表人或委托代理人：xxxx
xxxx年x月x日 xxxx年x月x日
土建居间协议（优秀19篇）篇十六
甲乙双方就上海虹桥板块动迁安置房项目承接业务，经双方充分协商、平等自愿、等价有偿的原则达成以下协议：
1、乙方就上海虹桥板块安置房项目徐泾地铁以东虹桥机场以西，天山西路以南，沪青平公路以北，约建筑面积35万平方米政府动迁安置房工程项目（以下称该项目，容积率1.8，土地出让楼板价为718元/平方米，政府回购价为6480元/平方米，建材补差暂约200元/平方米（同时享受上海市府5-6项优惠政策补贴）。乙方向甲方提供关于该工程项目的重要信息及相关服务，并最终达到甲方与当地政府有关部门签订该项目的开发合同。
2、乙方为甲方提供有关信息联络，协助等服务事项，直至甲方与政府相关部门签订书面的项目开发合同视为委托事项完成。
1、乙方向甲方提供有关项目的真实信息。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠，一切以中标通知书和与政府签订合同为准。
3、乙方在甲方与政府相关部门进行合同谈判期间，应尽到作为协调方的谨慎和诚实义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等六证一卡公司相关资料
扫描件，资金证明（对帐单或流水单）。负责和政府相关部门进行合同谈判。
2、合作成功，则由甲方全面履行和政府相关部门所签订的开发合同，甲方因履行该合同而产生的权利和义务。
3、合作成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付合作服务报酬。其付费标准按照实际开发建筑面积60元/平方米（按实际与政府签订合同为准，并提供发票）。在甲方与政府签订开发合同支付政府土地费保证金之时，同时支付第一笔乙方50%的服务费（具体服务费按总住宅面积×60元/平方米计算）。第二笔支付时间为甲方成立项目公司后与政府签订回购房合同，即支付乙方50%服务费的余款。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签定盖章后生效。
甲方（盖章）：济南阳光壹佰房地产开发有限公司
法定或委托人：
乙方（盖章）：乐澳中国投资管理有限公司
法定或委托人：
土建居间协议（优秀19篇）篇十七
甲方：
乙方（委托人）：
身份证号：
甲乙双方本着平等、自愿、诚信、有偿 服务的原则，就乙方委托甲方代为寻找工作岗位等事宜，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。
甲乙双方协商确认：乙方委托甲方寻找用人单位的具体要求，以填写求职登记表为准，求职表作为本协议的附件具有同等法律效力。
1、乙方必须向甲方提供当前的准确的身份信息证明。包括身份证及复印件（户口本也可），学历证，健康证和其他专业技能职称等相关证明，并填写求职信息登记表。
2、甲方有义务为乙方提供职前指导建议，并根据乙方的实际能力及要求提供合适的工作岗位。
3、乙方必须在支付相应的居间服务费后，才能享受甲方提供的岗位信息服务。
4、甲方应为乙方提供正规、合法、真实的工作岗位。
1、市内介绍收取居间介绍成功服务费/位；
市内介绍特殊岗位或省外招聘收取居间介绍成功服务费协商收费；
2、甲方开出推荐介绍信，一经用人单位录用，介绍就业居间服务成功，本协议自动终止。
3、乙方未被用人单位录用，甲方继续为其推荐就业岗位或退还乙方服务费。
4、若甲方推荐乙方到用人单位被录用或上岗后，因本人原因找各种理由离开不做者，所交费用不予退还。甲方在三月内继续为其推荐新的就业岗位。
5、经甲方推荐后，如果乙方在7日内不再与甲方联系，就将视为推荐成功，本协议自动终止。
6、乙方上岗后如果要求甲方重新为其推荐新的就业岗位，需从新签订本协议和缴费。
7、如果甲方推荐乙方到用人单位，乙方到了用人单位未参加面试终止本协议并退还服务费后，日后自行到用人单位求职成功的，视为乙方不诚信，甲方有权向乙方追讨经济赔偿，经济赔偿标准双方约定为乙方在岗用人单位属地政府最低工资标准的二倍计算。
甲方（盖章）：大连时空快讯广告有限公司贵州凯里分公司 联系电话：
乙方（签字）： 联系电话：
年 月 日
土建居间协议（优秀19篇）篇十八
甲方(委托人)：
联系地址：
联系电话:。
乙方(居间人)：
联系地址：
联系电话：
甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则每日按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
三、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务,负责本项目承包合同的支付，资金按时到账顺利完成本施工项目。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的%。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，按施工合同的付款期限及比例来支付报酬金额。
3、甲方可以转账或现金的方式支付。
五、居间费用的承担。
1、居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用由居间人负担。
2、甲方预付资金人民币万元，在甲方确定本次施工合同不能签订成功自原撤出后10日内，乙方应当全额退返给甲方。如乙方不能按时返还，甲方可采取一些合法手段来追款。。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止。
1、如果居间成功，项目全部完工，本合同完全履行完毕后终止。
2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意在该工程项目所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
土建居间协议（优秀19篇）篇十九
甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的`原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，(以扣除居间费用)。
二：乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。
四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式
1、居间成功后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共2500万元人民币（税后）。
2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用：
第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。
第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方xx万元人民币。
余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。
3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。
五、居间费用的承担
1、如乙方提供的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。
六、保密事项
1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。
合同签订地：xxxx
甲方（盖章）：xx
乙方（盖章）：xx
法定代表人或委托代理人：xxxx年xx月xx日
法定代表人或委托代理人：xxxx年xx月xx日