2023年工程延期承诺书范文（17篇）

范文范本的发布是为了推广和弘扬优秀的文学作品，促进写作水平的提升。以下是一些范文范本的选段，希望能够给大家提供一些写作思路和技巧。

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇一

甲方：

乙方：

鉴于：

2、乙方在合同项下的付款情况如下(单位：人民币元/万元)。

应付金额。

实付金额。

未付金额。

3、甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议;。

4、乙方请求延期支付上表所列未付款项(以下简称"未付款项")，甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。

就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：

1、乙方将分期，在本条约定的截止日之前，按照下表(以下简称"还款时间表")载明的金额偿还合同项下的款项：

第一期第二期第三期。

截止日。

还款金额。

2、乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项(以下简称"延期款项")，不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。

3、乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日(含)起，超过截止日的金额(以下简称"再次逾期款项")每日应支付%的逾期付款违约金。

4、根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。

7、本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。

8、本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。

9、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。

10、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：股份有限公司。

(签字盖章)。

乙方：

(签字盖章)。

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇二

一、质量验收。

本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格，并在建设工程质量监督站进行备案(江苏建设工程竣工验收备案清单附后)。

二、保修期限。

1、屋面、外墙面、渗水漏水。

2、厨房、地下室、厕浴间渗水漏水。

3、水泥地面空鼓、裂缝、起砂。

4、内墙抹灰起皮、空鼓、瓷砖脱落、外墙粉刷自动脱落。

5、门窗、壁厨开关不良、缝隙过大或过小。

6、卫生间、厨房地面积水。

7、各种通水管道、截门漏水、通气孔或烟道不通。

8、电气箱、盘和线路设备给排水管道设备工程质量。

9、房屋建筑的地基基础工程和主体结构。在合理使用寿命年限内10年，国家对住宅工程另有规定的按国家规定。

三、保修处理。

我们自收到客户保修要求后，本着“急用户之所急”的态度，对影响使用的项目随报随修，其它项目在三日内与用户商定时间保证按期完成。对紧急问题可组织抢修。

对因气候等因素无法在10日内彻底保修者，先进行保证生活条件的措施性处理，一旦具备条件，立即组织处理，并向客户说明解释清楚。

四、保修起始日期

自入住通知单通知入住日期开始计算。

五、保修范围内的问题。

对因自然灾害，不可抗力造成的质量损害，对购房者拆、改、修和使用不当而造成的质量问题不在保修范围内。

六、其它。

对超过规定期限或超出保修范围者，在力所能及条件下，可进行维修服务，按规定收取成本费和较优惠的人工费。

七、监督投诉。

凡有关工程人员对保修工作推脱、拖拉、敷衍处理，不负责任、为难用户者，客户可向物业公司、直至本公司投诉。

投诉电话：xxxxxxxxx投诉部门：xxxxxxxxx。

八、物业管理。

本公司已委托___________物业管理有限公司对本商品住宅保修，保修时，请客户直接与该物业管理公司联系。

九、公司为各业主建立维修台帐，如需查询维修记录请到物业公司工程部。

xxx。

20xx年xx月xx日。

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇三

本人系法定代表人（或授权委托人），代表我公司郑重向贵单位承诺：

如果我单位为咸阳领航尚宸项目住宅区室内精装修工程的总承包单位，在施工过程中，如我单位工期、质量等达不到合同文件要求，可分割部分工程量给其它承包人，直至终止施工合同；或因上级行政性指令等原因，要求提前竣工，可分割部分工程量给其它承包人，并且我单位不会向贵方提出任何要求。

在工程实施过程中，我单位拟派出的项目经理系我单位正式职工，保证在本项目施工期间无承担其他在建工程施工项目，保证按投标文件中拟派出的本项目工程现场管理人员全部到位，我单位在未经过贵司书面认可的前提下也不会擅自更改上述人员名单，否则按每人次罚款伍万元（主要工程技术人员未经贵单位书面同意，连续7天或累计30天未在施工现场，视为未到位，其中项目经理不得更改），直至终止施工合同，并且我单位不会向贵方提出任何异议或权利主张，该罚款贵司可以在发出索赔的书面通知及索赔凭证后直接在履约保证金中扣除。

在工程实施过程中，我单位保证不会转包该工程，若出现专业性分包，必须首先得到贵单位的认可（专业性分包不得大于承包金额的30%），否则贵方有权没收履约保证金并终止施工合同，我方承担由此造成的一切责任。

不论我单位是否中标，我单位均不会扩散招标文件及投标文件的内容。若由于扩散招标文件及投标文件的内容，对贵司产生负面影响，我单位将承担一切法律责任，并赔偿贵司因此而产生的一切经济损失。

若我单位中标，我单位将保证在不违背招标文件主要合同条款的基础上，与贵方签订施工合同，同时向贵司缴纳合同规定数额的履约保证金。否则，贵方有权没收投标保证金并收回中标通知书，我方承担由此造成的一切责任。

若我单位中标，我单位在签订施工合同前所缴纳的履约保证金的义务是接到贵司提出的因我司在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和索赔凭证后，在履约保证金的限额内，该索赔款直接在履约保证金中扣除，并且我单位不会向贵方提出任何异议或权利主张。

本承诺书与合同协议书及其它合同协议书组成部分的内容相违背之处，以本承诺书为准。

本承诺书的相关条款执行的解释权在于贵方，贵司无须将对上述条款执行的理由通知我单位，并且我单位不会向贵方提出任何异议或权利主张。

承包人（盖章）：

日期：年月日

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇四

我公司郑重承诺（项目名称）拟派的项目经理（项目经理姓名），身份证号码：____，注册证书编号：_____，截止本项目投标截止时间，拟派项目负责人满足下列条件：项目经理是非变更后无在建工程，或项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续，或项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

（企业公章）。

法定代表人：____。

（签字或盖单）。

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇五

为了更好更快地完成本电力工程项目建设，保障工程如期送电运行;我单位在施工设备招标中有幸中标，在此郑重承诺：

1、前期与电业部门所有对接与沟通有甲方给予委托全面协调完成直至到送电工程竣工。

2、在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准决不低于招标文件或国家强制性标准要求。

3、在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计原则和业主制定的相关管理办法以及操作规程等，精心施工，确保质量，安全生产，保护环境，按业主要求的工期完工。

4、我单位施工人员、施工设备及提供的成套设备一定严格按照投标文件承诺按时、足额到位，确保工程顺利进行，如有更换，按招标文件有关规定执行。

5、我方完全同意对不平衡报价的修正，并严格履行计量、变更程序。

6、我方保证在施工过程中合理安排施工计划，采取有效措施，保证总工期的实现。

7、在施工过程中，我方一定严格执行工程款支付的有关规定，保证专款专用，绝不挪作它用。

8、在施工过程中，我方一定严格控制安全生产专项费用的使用，绝不挪作他用，保证安全生产无事故。

9、我方承诺，在全部工程交工验收后3个月内，完成竣工验收资料的整理和提交工作。

10、我方承诺，对项目审计、稽查和检查应全力配合，对审计和稽查的有关意见无条件的接受并及时整改。

11、我方保证在工程结束进入运营期后，完全配合管理单位进行缺陷、遗留工程的修复、完善及资料整理归档工作。

若我单位未能遵守上述承诺，甘愿接受招标人做出的任何决定。

承诺人：

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇六

我许洪军，自愿承担江宇动力机械厂区与门面附属房搭建工程的安全责任。用电、架高等在搭建过程中严格按操作规程办事，工人按规定戴防护安全帽、绝缘手套，不私拉乱接。高空作业搭建稳固钢管架构。如在施工过程中发生任何安全事故，概与甲方无关，一切经济安全责任由我许洪军承担。

承诺人：

年 月 日

协 议 书

甲方：许洪军

乙方：徐之根

甲方在江宇动力机械厂区车间与门市之间通道内搭建钢结构屋面工程，乙方自愿承担此工程的搭建和安装，在制作和安装过程中，必须听从甲方的指挥，不得违章操作，在施工过程中安全责任乙方自负，与甲方无关。

甲方： 乙方：

20xx年7月19日

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇七

在项目用地指标落实后，按照国家有关规定，xx年内开始施工;xx年内未施工的自愿按法律、法规规定交回所征用土地。

2、按照国家施工验收规范要求，认真组织施工，严把材料质量关、施工质量关，精心施工，确保工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20x)，否则愿承担相应的责任。

3、根据该工程的具体情况，编制详细的施工组织设计和进度计划，采用先进的施工方法和工艺。做到人员上够，工作面开足，确保项目建设如期完工。

5、及时向有关部门报告项目建设进展情况和存在的问题，并按有关部门做出的决定予以落实。

6、工程建设过程中，我公司将派专人定期到项目所在乡镇、村进行回访。预防和及时解决相关矛盾和问题，确保稳定。

7、项目建成后，切实加强经营管理，提高效益，并确保按期偿还债务。

8、完全履行项目合约责任和义务。

根据xx市人民政府主要领导批示xx市水利局关于x河改线工程委托xx区实施的请示xx号精神，为保证该项目工程顺利实施，确保xx河度汛安全，根据有关规定，特做出如下承诺：

一、严格遵守国家关于市场准入、工程施工许可、项目招标投标等有关规定，对该工程实行项目法人制、工程招标投标制、工程施工监理制。认真履行工程质量监督、工程竣工验收等法定建设程序。

二、在项目拆迁施工及建筑施工期间，保证监督好施工单位按照施工计划进行施工，做好施工场地的围蔽，保证施工场地内及周围的环境清洁卫生和施工安全，保证工程建设符合规划、建设管理要求。

三、严格专项资金管理和使用，认真做好本项目工程资金的管理和使用，决不出现截留、挤占和挪用现象。在项目资金拨付和管理上，认真接受上级部门对建设资金使用情况的监督和检查，发现问题及时纠正。

四、严格按照合同约定，按期、保质、保量完成施工任务。

建立健全务工人员工资支付制度，不恶意拖欠务工人员工资。

五、严格执行国家关于廉正建设的各项规定，认真加强廉正建设，做到工程安全、资金安全和干部安全。

六、如有违反以上承诺及国家有关规定的，愿意承担因此而产生的经济责任和经济处罚，并接受上级行政部门的行政处罚。

法定代表人：

签署时间：xx年x月x日。

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇八

××市财政局：

我单位负责建设的（项目名称）已于xxxx年xx月xx日完成并验收合格，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此我单位郑重承诺：

一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。

二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。

三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。

今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为，我单位愿承担全部责任。

承诺单位：（盖章）。

单位负责人（签字）：

日期：

1、综合性。

建造一项工程设施一般要经过勘察、设计和施工三个阶段，需要运用工程地质勘察、水文地质勘察、工程测量、土力学、工程力学、工程设计、建筑材料、建筑设备、工程机械、建筑经济等学科和施工技术、施工组织等领域的知识以及电子计算机和力学测试等技术。因此，建筑工程是一门范围广阔的综合性学科。

2、社会性。

建筑工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌，因而建筑工程也就成为社会历史发展的见证之一。

3、实践性。

建筑工程涉及的领域非常广泛，因此影响建筑工程的因素必然众多且复杂，使得建筑工程对实践的依赖性很强。

4、技术上、经济上和建筑艺术上的统一性。

建筑工程是为人类需要服务的，所以它必然是集一定历史时期社会经济、技术和文化艺术于一体的产物，是技术、经济和艺术统一的结果。

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇九

若我单位在新建车间__________等项目招标中，有幸成交，在该项目实施过程中，我方对工程质量做如下承诺：

1、依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程，不转包或违法分包工程。

3、按照工程设计要求、施工技术要求和合同约定，对进入现场的原材料、用具、机械设备等进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。

4、建立、健全工程质量检验制度，严格工序管理，做好分项工程质量验收及记录工作。

5、建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训工作未经教育培训及考核不合格的人员，不得上岗作业。

6、严格依法履行建筑工程质量保修义务，(质量保修期至工程竣工验收合格之日起计算)。

以上是我单位对该工程的质量承诺，若工程验收我方达不到承诺的优良标准，我方愿接受工程造价的_____%作为惩罚。严重时，甘愿受法律法规处罚，并自动撤出现场。

承诺单位(公章)：____________

法定代表人(签字)：__________

时间：_____年_____月_____日

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇十

担保人：xxx身份证号：xxxxx。

借款人xxx向xxx分别于20xx年2月9日借款25万元和20xx年4月28日借款20万元，总计45万元，借款期限均为2个月，担保人承担连带保证责任。借款到期后，借款人xxx、担保人xxx和债权人xxx三方在20xx年2月15日达成延期归还协议各一份。现因借款人潘建立躲债失联，担保人也因经营资金周转困难一时无法履行保证义务，经担保人与债权人友好协商，并经债权人同意，担保人请求债权人将担保人的担保责任转为一般保证责任，并承诺债权人向借款人主张还款义务并穷尽法律程序后债权仍无法实现情况下，担保人在债权人向法院申请执行之日起3个月内，借款人仍无法履行全部法律判决的义务时，由担保人无条件履行法律文书所确定的全部判决义务。

担保人高华方愿为借款人的上述两笔借款继续担保，并且承担一般保证责任，担保期限为还款期限届满之日（债权人向法院申请执行之日起3个月后）起两年。

x年x月x日。

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇十一

在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。本人承诺：若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。

承诺人：身份证：

债务人于年月日向债权人借款人民币元（大写），约定归还日期

1/6。

__来源网络整理，仅作为学习参考为年月日。本人郑重承诺如下：于年月日之前将所有借款本息全部还给债权人。在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，债权人可要求本人提前清偿本金及利息。若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。

保证人对债务人上述所有债务（包括但不限于本金、利息、违约金、诉讼费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）承担连带保证责任，保证期间自主债务履行期届满之日起二年。

特此承诺！债务人：保证人：

联系电话：联系电话：

身份证号码：身份证号码：住址：住址：

2/6。

信用社：

因借款人的请求，我自愿为以下借款人使用失业人员小额担保贷款提供连带责任保证还款。现作如下承诺：

借款人：

贷款银行：**彝族自治县农村信用合作联社玉米山信用社。

项目名称：失业人员小额担保贷款。

贷款金额及期限：人民币万元整，个月。

保证方式：连带责任保证。

保证还款资金来源：月工资收入、家庭收入及资产等我保证上述借款人能够一次性按时偿还到期全部贷款。保证所有申报材料真实可靠，并对因申报材料虚假所引起的一切后果承担法律责任。

3/6。

__来源网络整理，仅作为学习参考如借款人不论由于什么原因不能按时偿还到期贷款，我本人愿意替借款人偿还到期贷款，并同意县财政局、县农行、县农村信用社对我本人采取财政扣发工资的方式偿还到期全部贷款本息和罚息及其它相关费用。

承诺人：

关系人：

******农村小额贷款有限公司：

4/6。

__来源网络整理，仅作为学习参考起逾期额按中国人民银行贷款基准利率的四倍计算利息，直至该贷款本息清偿完毕为止。

承诺人：（签名、按手印）。

承诺人联系电话：

承诺人身份证号码：

承诺日期：2016年3月25日

承诺人：_______，证件号码：______________通讯地址：_____________________担保方：______________就承诺人____年____月_____日向_______借款壹拾陆万元一事。向______________承诺如下：

一、本人尚欠借款本金壹拾陆万元整，本人承诺自____年____月_____日前归还全部欠款。

二、以上借款利息按中华人民共和国银行同期贷款利率的4倍，5/6。

__来源网络整理，仅作为学习参考从____年____月_____日计算至实际付款之日，并在本金支付完毕后两个月内还清。

三、

莒县胜达石材有限公司对以上债务偿还承担连带责任。

四、如果本人严格按照本协议第一条约定的期限支付欠款本金，希望放弃第二条的全部利息及第三条的连带责任，双方的权利义务清结;如果本人没有严格按照第一条约定的期限付款，则全部付款义务自动提前到期。

五、因本协议或本协议相关的一切纠纷由仲裁委员会仲裁或当地人民法院诉讼解决。

6/6。

__来源网络整理，仅作为学习参考。

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇十二

甲方：

乙方：

2、乙方在合同项下的付款情况如下(单位：人民币元/万元)。

应付金额。

实付金额。

未付金额。

3、甲方已完全、适当地履行合同义务，乙方对此并无任何异议;。

4、乙方请求延期支付上表所列未付款项(以下简称“未付款项”)，甲方同意在本协议约定的条件下，接受乙方此一请求。

就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：

1、乙方将分期，在本条约定的截止日之前，按照下表(以下简称“还款时间表”)载明的金额偿还合同项下的款项：

第一期第二期第三期。

截止日。

还款金额。

2、乙方按照还款时间表，在每期截止日之前偿还的款项(以下简称“延期款项”)，不论是否超过合同约定的付款期限，甲方均不再要求支付违约金。

3、乙方未按照还款时间表还款，自截止日次日(含)起，超过截止日的金额(以下简称“再次逾期款项”)每日应支付%的逾期付款违约金。

4、根据第3条计算得出的再次逾期款项应支付的违约金低于按照合同约定的计算方法乙方应支付的违约金数额时，甲方有权选择采用两者中较高的一个。

7、本协议解除，甲方有权按照合同要求乙方支付逾期付款违约金。延期款项仍可以计入逾期款项中。

8、本协议一式两份，具有相同法律效力，双方各执一份。

9、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。如合同关于司法管辖权的约定与本条之约定不符，应以本条的约定为准。

10、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：股份有限公司。

(签字盖章)。

乙方：

(签字盖章)。

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇十三

投资有限公司：

由x有限公司担保、本人在贵公司的个人信誉借款元整（，按双方协议每月利息为（。现本人承诺借期为x年x月x日至x年x月x日，到期本人如不能按时归还，自愿以本人名下个人财产由你公司进行处置归还；每月在xx日前支付下月利息共元整（，如过期本人自愿则按5%/天支付资金占用费。

承诺人（签名）：xxx。

20xx年x月x日。

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇十四

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇十五

本人于年月日向出借人xxx借款人民币万元(大写 )，约定归还日期为年月日。本人郑重承诺如下：于年月日之前将所有欠款全部还给出借人。在这期间，分3次归还。

在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。本人承诺：若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失(包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用)。

特此承诺!

承诺人：  身份证：

联系电话：  家庭住址：

工作单位：  日期：

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇十六

本人姓名_________，工作单位___________________________。

本人至2016年5月26日向xxx借款80000元整(大写：捌万圆整)，仍欠_______元整。

为及时还清所欠钱款，保持个人的良好信誉，我承诺以下几点：

1、本人保证今后的工作收入(或筹集到的款项)先用于缴交拖欠，每月还款_______，还款时间每月月初5号—10号之间。还款方式以现金方式为主，银行转账只提供工行。xx收到款之后要出具相应的收据。

2、遵守国家法律、法规。

3、本人同意将本人的________________提供抵押;提供担保人_______(如有担保人在此承诺书之后再签订担保人协议)。

4、若本人因故要出国(境)留学或定居，愿意交清全部欠款后再办理出国(境)等相关手续。

5、在欠款期间，若本人因故转工作单位或家庭地址、联系方式等相关信息有变动，保证及时将信息反馈给xx。若因不及时反馈信息造成不良后果法律责任由本人承担。

6、本人保证一定在20___年___月___日前还清所欠的钱款，做诚信人，恪守信用。

7、本承诺书一式二份，一份存xx，一份本人保存。

家庭地址：_________________________________。

邮政编码：________。

家庭联系电话：___________________。

工作单位：__________________________。

本人联系电话：________________。

身份证号码：__________________________.

2023年工程延期承诺书范文（17篇）篇十七

xx十二冶金建设有限公司：

根据贵公司于20xx年11月21日向本公司出具的承诺书内容，现本公司就其中的相关问题作出如下承诺：

贵公司施工期间如因项目审批手续不齐备而导致的停工，本公司同意工期相应顺延，遇到相应经济处罚时，由本公司协调解决。

xx市春天置业有限公司。

20xx年11月22日。