买卖不仅是经济活动，也承载了人们之间的社交、互动和信息交流。接下来，我们将为大家介绍一些买卖过程中的常见问题和解决方法。
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇一
范本引导语：买卖合同是一方转移标的物的39;所有权于另一方，另一方支付价款的合同。转移所有权的一方为出卖人或卖方，支付价款而取得所有权的一方为买受人或者买方。今天，小编为大家整理了关于买卖车辆合同范本，欢迎阅读与参考!买卖车辆合同范本甲方(卖方)_____身份证号：乙方(买方)_____身份证号：经双方协商达成以下协议：
一、甲方将_____车，车号为_____卖给乙方，发动机号码为_____，车架号为__________，颜色为，价格为_____(_____元)。
二、甲方必须保证此车无盗抢，无诈骗、无经济纠纷，无私自改动车架号和发动机号，如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号，甲方给退车退款。
三、付款方式：乙方首付购车款_____元整，剩余_____元在________年____月____日前一次性付清购车款。如到期未能付清，甲方将车收回。更名、过户费用由甲方承担。
四、从________年____月____日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担;自20________年____月____日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担，甲方概不负责。
五、甲方在________年____月____日前出现事故由甲方负责，在________年____月____日之后由乙方负责。
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇二
1．车辆车辆品牌：_________________________；型号：_________________________；颜色：_________________________；价格：_________________________。
2．交车方式交车地点：_________________________；交车时间：_________________________。
3．付款付款方式：_________________________；付款时间：_________________________。
4．1出卖人向买受人出售的车辆，其质量必须符合中国颁布的车辆质量标准及机动车运行安全技术条件。国家将来有车辆包修，包换等规定的，则立即按这一规定执行。
4．2卖人向买受人出售的车辆，必须是在《全国车辆、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的车辆。
4．3卖人向买受人出售车辆时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
4．4卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
（1）销售发票；
（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；
（3）保修卡或保修手册；
（4）说明书；
（5）随车工具及备胎；
（6）_________________。
5．交接买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。车辆在购买后，由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。如属于在车辆售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人时示的，依法承担责任。如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
6．违约责任按中华人民共和国产品质量法，消费者权益保护法，缺陷汽车产品召回管理规定等法律法规执行。
7．争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可提交_________仲裁委员会仲裁。
8．合同文本本合同一式二份，双方各执一份。本合同经买卖双方签章后生效。
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇三
根据《合同法》、《消费者权益保护法》及其他相关的法律法规的规定，双方当事人在平等、自愿、公平的基础上协商一致达成以下协议，以供共同遵照执行：
一、车辆。
车辆品牌：_________;型号：_________;颜色：_________;价格：_________.
二、交车方式。
交车地点：_________;。
交车时间：_________.
三、价钱及付款方式。
付款方式：_________;付款时间：_________.
四、质量保证。
1、出卖人向买受人出售的车辆，其质量必须符合中国颁布的车辆质量标准及机动车运行安全技术条件。国家将来有车辆包修，包换等规定的，则立即按这一规定执行。
2、出卖人向买受人出售的车辆，必须是在《全国车辆、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的车辆。
3、出人向买受人出售车辆时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
(1)销售发票;。
(2)(国产车)车辆合格证、(进口车)海关进口证明和商品检验单;。
(3)保修卡或保修手册;。
(4)说明书;。
(5)随车工具及备胎;。
五、交接。
买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。
车辆在购买后，由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。
如属于在车辆售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人时示的，依法承担责任。如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
六、违约责任。
按中华人民共和国产品质量法，消费者权益保护法，缺陷汽车产品召回管理规定等法律法规执行。
七、争议解决。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决;也可提交__仲裁委员会仲裁。
八、合同文本。
本合同一式二份，双方各执一份。本合同经买卖双方签章后生效。
买受人(签字)_________出卖人(签字)_________。
20__年_月_日20__年_月_日。
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇四
甲、乙双方经协商，甲方将自己的车辆卖给乙方，双方订立协议如下：
一、乙方购买甲方所有的车辆（车牌号冀 发动机号 ，车辆识别代号
二、车辆出售价格人民币： 元，协议成立时一次性付清。
三、车辆交接前的债权、债务由甲方承担，交车后车辆的全部债务及肇事赔偿等由乙方承担。
四、甲方保证对出售的车辆有完全的所有权，该车的行车证、车辆购置税凭证、道路运输证等凭证真实、有效。协议成立时，甲方将车辆、车钥匙及证件等同时交给乙方。
五、协议时甲方提供车主身份证复印件一张，以便乙方将来办理过户，过户时甲方无条件协助，过户费用乙方承担。
六、违约责任：
1、如果因甲方原因造成车辆被扣给乙方造成停运损失，除赔偿停运损失外承担违约金 元。
2、此协议双方签字生效，一式两份，双方各持一份。
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇五
供方：(以下简称甲方)签约地点：
需方：(以下简称乙方)签约时间：年月日。
第一条：需方供方所订货品是_____________牌汽车，车型为______________颜色__________数量________辆，车款共计________元(人民币)____万____仟____佰____拾___元。
第二条：需方向供方支付定金________元人民币，不予退还。需方如更改或取消订单，所造成的经济损失由需方全部承担。
第三条：质量要求按生产厂家以国家的标准质量规定执行。
第四条：交货地点是漳州宝来汽车贸易有限公司内。
第五条：货品所有权自付清车款的转移，但需方未履行交付价款义务的货品属于供方所有。
第六条：需方违反本协议拒绝提车或需方延迟支付货款超过30天的，甲方有权解除合同，已收取定金不予退还。
第七条：检验标准、、地点及期限：按生产厂家出厂标准检验，由需方于验收当日一次性提出异议。
第八条：结算方式：挂牌后当日算清余款。
第九条：协议解除条件:本协议各项条款执行完毕协议自行解除。
第十条：争议的解决方法：本协议在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协议不成可向漳州市人民法院提出诉讼。
第十一条：本协议自双方签字或盖章后当日内无异议生效。
第十二条：约定事项：本协议未尽事宜双方协商解决。
备注：
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇六
甲方（出卖人）：
乙方(买受人)：
甲乙双方经过平等协商就乙方购买甲方车辆等相关事宜达成如下协议：
第一条甲方愿意将起享有所有权的车一辆，型号____发动机号码____牌照___行驶里程___公里，有偿转让给乙方。
第二条乙方同意购买符合第一条约定的.甲方的车辆。
第三条购车款为人民币：___元，乙方应当一次性向甲方支付全部购车款，由甲方出乙方出具收款收据。乙方支付全部购车款后上述车辆的所有权即归乙方所有。
第四条双方协商在乙方支付购车款____日内办理车辆过户手续，因此产生的税费由__方承担。
第五条甲方承诺在车辆过户前甲方没有因转让车辆肇事负债，也没有将该车辆以任何形式进行抵押或者为自己以及第三方提供担保。
第六条甲方承诺其享有该车辆的完整所有权，任意第三人对该车辆均不享有任何权利。
第七条乙方没有按照约定支付购车款，甲方有权解除本合同，乙方应当按照全部购车款的30%的标准向甲方支付违约金，甲方还有其他损失的，乙方还应当承担赔偿责任。
第八条甲方违反本合同的约定和承诺，乙方可以解除本合同，甲方应当立即返还乙方支付的全部购车款，并按照全部购车款的30%的标准向乙方支付违约金，乙方还有其他损失的，甲方还应当承担赔偿责任。
第九条甲乙双方因履行本合同发生争议协商不成可以依法钢城区人民法院起诉。
第十条本合同一式二份，甲、乙双方各持有一份，经双方签字生效，各份具有相同法律效力。
甲方：乙方：
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇七
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条：乙方购买甲方所有的机动车一辆：
车号：_________颜色：
第二条：车价总价为_________元。
第三条：付款方式：签订合同后，_________元，剩余车款一次性付清。
第四条：乙方车款付清后，甲方应交付给乙方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第五条：甲方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第六条：自签订合同以前该车所发生的一切事故等责任由甲方负责，签订合同之日后该车所发生的一切事故等责任由乙方负责。
第七条：乙方违反本合同，车款不予退还。
第八条：甲方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第九条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式三份。
甲方：______________
乙方：______________
担保人：______________
____________年____________月____________日
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇八
原告：张丰，男，38岁，汉族，无业，住山西省长子县凤凰村。
被告：崔南，男，36岁，汉族，长子县煤矿设备厂工人，住山西省长子县城关镇南环路1号。
原告张奉诉被告崔南车辆买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员刘若独任审判，公开开庭进行了审理。原告张丰、被告崔南到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告张丰诉称，20xx年4月12日原告与被告签订了购车协议，但是被告明知自己不享有该车产权，却以产权人名义与原告签订购车协议，违反了我国合同法的有关规定，致使原告蒙受了重大损失，故原告诉至法院，请求法院宣布该购车协议无效，并判令被告返还原告购车款人民币十一万元、赔偿由此而造成的经济损失，承担本案诉讼费用。
被告崔南辩称，当时觉得属于企业内部承包性质，被告有权将该车卖给原告，故被告不同意返还购车款，请求法院驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，20xx年4月12日，原告与被告签订了《购车协议》一份，该协议写明“兹有被告拥有产权的杨子中巴长途客车一辆(车牌号为晋b-95950)，欲转让给原告”。协议规定车价为人民币十二万一千元整，被告保证该车产权过户前所有手续、证件齐全，真实有效，过户费用三千元由原告负担，为保证该车的顺利过户，被告同意原告预留过户抵押金人民币一万一千元的要求，过户之后退还被告。协议签订后，原告当即交给被告车款人民币十一万元，被告给原告写了车款收条，并且将有关机动车行车证等证件交给了原告。之后，虽然原告曾多次催促被告一起去有关部门办理该车过户手续，但被告一直以种种借口不肯一同前往，后经向有关部门询问，原告才得知该车的车主不是被告，而是长子公路客运公司。原告为了证明自己的主张，原告向法院提交了以下证据：
(1)原告与被告签订的《购车协议》一份。
(2)××部门出具的晋b-95950汽车产权证明一份。
(3)被告写给原告的人民币十一万元购车款收条一张。
本院经审理认为，原告与被告车辆买卖合同中所指晋b-95950面包车车主为长子公路客运公司并非被告，被告并不享有该车产权，不具备该车的处分权利；被告在合同中隐瞒车辆真实情况，致使原告在不了解真实情况的前提下与被告签订了购车协议，原告与被告所签《购车协议》应该视为无效合同。原告要求被告返还购车款及赔偿经济损失的要求应予支持，对被告的答辩意见不予采纳。根据《中华人民共和国合同法》第五十一条、第五十八条规定，判决如下：
一、该合同无效、被告于本判决生效后十日内返还原告购车款十一万元并按人民银行同期存款利率赔偿原告自20xx年4月12日至本判决生效之目的利息损失。
二、案件受理费人民币三千六百七十元由被告负担，该款因原告已预交，被告于本判决生效后十日内直接支付原告。
审判长：刘若
二零零五年八月二十二日
本件与原本核对无异
书记员：李兆兰
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇九
1、本合同文本是依据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规和规章制定的示范文本，供当事人约定使用。
2、本合同所称二手车，是指从办理完注册登记手续到达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车（包括三轮汽车、低速载货汽车，即原农用运输车）、挂车和摩托车。
3、本合同签订前，买卖双方应充分了解合同的相关内容。卖方应向买方提供车辆的使用、修理、事故、检验以及是否办理抵押登记、缴纳税费、报废期等真实情况和信息；买方应了解、查验车辆的`状况。
4、双方当事人应结合具体情况选择本合同协议条款中所提供的选择项，空格处应以文字形式填写完整。
5、本合同“其他约定”条款，供双方当事人自行约定。
6、本合同示范文本由国家工商行政管理总局负责解释，并在全国范围内推行使用。
二、二手车买卖合同
合同编号：__________
卖方：__________
住所：__________
法定代表人：__________
（如为自然人）身份证号码：__________
电话号码：__________
买方：__________
住所：__________
法定代表人：__________
（如为自然人）身份证号码：__________
电话号码：__________
根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
第一条车辆基本情况
1、车主名称：__________
车牌号码：__________
厂牌型号：__________
2、车辆状况说明见附件一
3、车辆相关凭证见附件二
第二条车辆价款、过户手续费及支付时间/方式
1、车辆价款及过户手续费。
本车价款（不含税费或其它费用）为人民币：__________元（小写：__________元）。
过户手续费（包含税费）为人民币：__________元（小写：__________元）。
2、支付时间、方式
待本车过户、转籍手续办理完成后__________个工作日内，买方向卖方支付本车价款。（采用分期付款方式的可另行约定）过户手续费由方承担。方应于本合同签订之日起个工作日内，将过户手续费支付给双方约定的过户手续办理方。
第三条车辆的过户、交付及风险承担
方应于本合同签订之日起个工作日内，将办理本车过户、转籍手续所需的一切有关证件、资料的原件及复印件交给方，该方为过户手续办理方。
卖方应于本车过户、转籍手续办理完成后个工作日内在（地点）向买方交付车辆及相关凭证（见附件一）。
在车辆交付买方之前所发生的所有风险由卖方承担和负责处理；在车辆交付买方之后所发生的所有风险由买方承担和负责处理。
第四条双方的权利和义务
1、卖方应按照合同约定的时间、地点向买方交付车辆。
2、卖方应保证合法享有车辆的所有权或处置权。
3、卖方保证所出示及提供的与车辆有关的一切证件、证明及信息合法、真实、有效。
4、买方应按照合同约定支付价款。
5、对转出本地的车辆，买方应了解、确认车辆能在转入所在地办理转入手续。
第五条违约责任
1、卖方向买方提供的有关车辆信息不真实，买方有权要求卖方赔偿因此造成的损失。
2、卖方未按合同的约定将本车及其相关凭证交付买方的，逾期每日按本车价款总额的__________%向买方支付违约金。
3、买方未按照合同约定支付本车价款的，逾期每日按本车价款总额%向卖方支付违约金。
4、因卖方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车辆价款并承担一切损失；因买方原因致使车辆不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
5、任何一方违反合同约定的，均应赔偿由此给对方造成的损失。
第六条合同争议的解决方式
因本合同发生的争议，由当事人协商或调解解决；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
1、提交______仲裁委员会仲裁；
2、依法向人民法院起诉。
第七条合同的生效
本合同一式两份，经双方当事人签字或盖章之日起生效。
第八条其他约定
附件一：车辆状况说明书（车辆信息表）
附件二：车辆相关凭证
1、《机动车登记证书》。
2、《机动车行驶证》。
3、有效的机动车安全技术检验合格标志。
4、车辆购置税完税证明。
5、车船使用税缴付凭证。
6、车辆保险单。
7、购车发票。
卖方：（签章）__________
买方：（签章）__________
卖方开户银行：__________
买方开户银行：__________
帐号：__________
帐号：__________
户名：__________
户名：__________
签订地点：__________
签订日期：__________年__________月__________日
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇十
出卖人：
买受人：
1、车辆：车辆品牌。
型号。
发动机号。
车架号。
颜色。
价格。
备注。
2、车辆金额：
3、交车方式（1）交车地点：
（2）交车时间：
（3）付款方式：
（4）付款时间：
4．质量保证：出卖人向买受人出售的车辆，其质量必须符合中国颁布的车辆质量标准及机动车运行安全技术条件。国家将来有车辆包修，包换等规定的，则立即按这一规定执行。
5．出卖人向买受人出售的车辆，必须是在《全国车辆、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的车辆。
6．出卖人向买受人出售车辆时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。
7．出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：
（1）销售发票；
（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；
（3）保修卡或保修手册；
（4）说明书；
（5）随车工具及备胎;。
8、出卖人承担车辆过户之日以前产生的费用。车辆过户之日起以后的费用由买受人承担。
9、交接买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。车辆在购买后，由出卖人负责与生产厂家的维修站联系、解决。如属于在车辆售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人时示的，依法承担责任。如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。
9、本协议生效之日起7日内，双方共同办理车辆过户手续。
10、违约责任。
按中华人民共和国产品质量法，消费者权益保护法，缺陷汽车产品召回管理规定等法律法规执行。出卖人违反本协议给买受人造成的损失，出卖人应负责赔偿。并承担买受人实现债权的费用。
11、争议解决??因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商或其它方式解决。
12、本合同一式二份，双方各执一份。本合同经买卖双方签章后生效。
买受人（签章）：
出卖人（签章）：
地址：
地址：
电话：
电话：
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇十一
甲方(买受人)：
乙方(出卖人)：
甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：
第一条名称、规格和质量
1.名称：掘进机
2.规格：型(应注明产品的牌号或商标)。
第二条数量和计量单位、计量方法
1.数量：台
2.计量单位和方法：台
第三条价格与货款支付
1.总价：小写：元，大写：。
2.货款的支付时间：__本协议签订7天内支付全部货款;
第四条损失承担货物在交付于甲方之前损失风险由乙方承担，其后的损失风险由甲方承担。
第五条合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
第六条争议的处理本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。
第七条解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
第八条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇十二
买方：_________________________(以下简称甲方)
卖方：_________________________(以下简称乙方)
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：
第一条 甲方购买乙方所有的`机动车一辆：
发动机号码：________________(拓印粘贴)
底盘号码：_________________(拓印粘贴)
第二条 甲方向乙方支付车款人民币_________________万元。包括三部分： 定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条 甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金______________万元，三日内再支付第一笔车款现金_____________万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条 乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。
第五条 办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条 乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条 乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。
第八条 甲方违反本合同，定金不予退还。
第九条 乙方违反本合同，应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第十条 本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
甲方(授权签字人)：_______
住址：_____________________
证件号码：_________________
_______年_______月_______日
乙方(授权签字人)：_______
住址：_____________________
证件号码：_________________
_______年_______月_______日
证件号码： 证件号码：
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇十三
4、本合同履行发生争议与银行贷款无关，即乙方不得因所购产品质量有缺陷或其他任何理由而拖延拒绝履行偿还贷款本金、利息、违约金及相关费用的义务。乙方确保履行与贷款银行签订的借款合同中的各项约定。
第三条标的物交付及验收
2、验收：乙方提货时当面对标的物验收提货(含随机附件)，若有异议，当面提出，否则视为甲方符合交货规定。
第四条货款支付方式乙方于xxx____日向甲方支付首期货款(人民币大写)：伍拾万园整(500000.00元)，剩余货款(人民币大写)：陆拾捌万园整(680000.00元)设备交付后1个月内一次性付清。
第五条标的物的所有权及风险转移
1、乙方未付清标的物的全部款项(含银行借款)前，标的物属于甲方所有;
2、标的物的毁损、灭失以及至
第三人人身、财产损害赔偿责任等的风险标的物交付时转移。
第六条违约责任
1、乙方逾期付款，每逾____日，应按逾期付款额日
3、因乙方不按时履行还款义务而为乙方代为垫付引起拖机，导致乙方或与乙方有关
第三人因此遭受误工及其他损失的，全部由乙方负责。
第七条其他
1、乙方违约时，甲方可债权转让
第三人，有第三人向乙方催索债权;
3、因履行本合同发生的.争议，如协商不能解决，由合同签订地的人民法院管辖;
4、本合同的签订地点为____市____区。
第八条合同的生效与终止
1、本合同经双方签字(盖章)后生效，至双方履行完贵定的义务后终止;
2、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份。
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇十四
甲方：
身份证号：
手机：
家庭住址：
宅电：
乙方：
身份证号：
手机：
家庭住址：
宅电：
经双方自愿平等充分协商达成合同如下：
一、甲方将_______车型，牌照号为：_______，价格为人民币大写_______（小写：_______）。
二、甲方将车卖给乙方之前的有关该车的债权、债务（抵押贷款），交通违章、违法处理、事故责任包括隐藏和因信息滞后未发现的违法、违章、交通事故及经济责任均由甲方负责；甲方将车卖给乙方后的有关该车的债权、债务、交通违章、事故责任及经济责任、应缴纳费用由乙方负责。
三、甲方必须保证此车及手续真实合法，属国家核发，受法律保护，无虚假伪造，车与证照相符，车和证照与档案相符，并且属_______车，否则退还乙方全部购车款，并赔偿所造成的一切经济损失。
四、甲、乙双方必须协作国家有关规定办理一切手续（过户转籍、年审、违章和事故处理、交纳有关规费）。甲方有义务为乙方提供过户转籍、审车、交纳有关费用等正常手续，甲方要求乙方按过户规定的程序及时过户，若此车在乙方未过户或使用过程中发生的一切违章、违法的处理和交通事故及经济责任均由乙方承担，与甲方无关。该车的保险赔偿归乙方所有，甲方配合乙方理赔。
五、甲方必须保证此车的产权实际归乙方所有，无产权纠纷、经济纠纷，若因此车产权纠纷、经济纠纷给乙方造成的损失由甲方全额退赔，并承担违约责任。
七、甲乙双方对车况、车价、汽车手续和以上条款及交易的付款方式皆已认可。且该车经乙方技术检测、路试后自愿购买。交车时间：____年___月___日_______时_______分。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字生效。
九、备注：甲方提交的手续不包括保险。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇十五
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。
汽车品牌及型号规格：________________
生产厂名称：_________出厂时间：______
首选颜色：_________次选颜色：_________
车辆单价：_________元，大写_________。
数量：_________台。
车辆总价：_________元，大写_________。
运费：_________元，由_________方承担。
出库费：_________元，由_________方承担。
车辆交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另行签订委托服务协议书（附件）。
乙方在签定合同时即付定金：_________元，在结算时冲抵车款。
乙方选择下述第_________种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。
1.一次性付款方式：签署本合同之日起_________日内，支付全部车价款，计人民币_________元，大写_________.
2.汽车消费贷款方式：签署本合同之日起_________日内，首付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________.余款计人民币_________元，大写_________，于_________年_________月_________日前支付。乙方可通过金融机构办理汽车消费贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。
（1）乙方未能在以上规定时间内向金融机构办妥有关汽车消费贷款事宜（以实际发放贷款为准）
（2）乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付。
3.分期付款方式：
（1）签署本合同时，支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________.
（2）_________年_________月_________日前支付全部车价款的_________%，计人民币_________元，大写_________.
（3）_________年_________月_________日前支付最后一期车价款，计人民币_________元，大写_________.
1.交车时间：_________年_________月_________日前。
2.提车方式：乙方自提口甲方送车上门口
3.交车地点：_________
4.交车时里程表记录小于：
（1）_______公里口。
（2）_________公里口以上里程表记录均不包含委托上牌服务发生的公里数。
5.甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：
（1）销售发票。
（2）（国产车）车辆合格证或（进口车）海关进口证明及商品检验单。
（3）质量服务卡或保修手册。
（4）车辆使用说明书或用户使用手册（中文）
（5）随车工具及备件清单。
6.车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。
7.甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书（附件），即为该车辆正式交付。
8.车辆正式交付之时起，该车辆的风险责任由甲方转移至乙方。
1.由于自然灾害、战争、罢工等不可抗力的原因，以及国家政策发生重大变化，导致生产厂家，政府机构和其它相关部门造成不能交货或延误交货，卖方可免除违约责任。
2.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不负责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
3.遇有不可抗力、不可预测因素的一方，应在3日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后10日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
1.甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。
2.甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。
3.双方对车辆质量的认定有争议的，可由双方共同委托具有汽车质量鉴定资质的机构出具的书面鉴定结论为处理争议的依据。
1.关于整车、零部件总成的保修期限执行生产厂保修条款的规定。关于车辆更换和退货，生产厂有规定的按其规定执行。生产厂没有规定的，且乙方是消费者权益保护法所指的消费者的，则按以下约定执行：在车辆使用半年口1年口1年半口（选1项，下同）或行驶1.5万公里口2万公里口2.5万公里口内（车辆使用年限与行驶公里以先到为准），同一严重安全性能故障累计修理或同一关键零件、总成因质量问题累计更换2次口3次口（以修理单据和发票为准，下同）后仍未排除故障无法使用。或由于质量问题及修理使得该车停用的累计工作日超过60日（扣除进口零件进货在途时间）。或累计修理5次口6次口后仍不能正常行驶，甲方应负责为乙方换车或退车。
2.按照上述约定退车的，甲方应当负责为乙方按发票价格一次退清车款，但应减去乙方使用该车产生的合理折旧费：_________。
3.在上述保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂授权的或双方约定的维修站进行修理和保养，修理单位应出具相应的修理单据和发票。
4.由于人为损坏或使用、保养不当造成的质量问题，或者由于到公布、约定以外的修理点进行装潢、改装、修理造成的质量问题，由乙方自行承担后果。
5.本合同签订后，国家如出台有关汽车产品修理更换退货的规定，双方按国家规定执行。
1.乙方不能按时支付车款的，自延期之日起至实际付款日止，按银行迟延付款的规定向甲方偿付违约金。延期付款超过_________个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。
2.甲方不按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方偿付违约金。延期交付车辆超过_________个月的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于全部车价款的_________%支付违约金。
3.甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款等违约责任。
4.因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方赔偿损失。
5.经国家授权的汽车检验机构鉴定，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人财产损害，按《中华人民共和国产品质量法》的规定处理。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。
甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议时，不得采取恶意损毁对方名誉或妨碍经营、生活的行为，应协商解决。也可请求_______市汽车流通协会汽车消费纠纷调解中心或消费者保护组织主持调解。协商不能解决或调解不成的由_______仲裁委员会仲裁。如双方当事人不同意仲裁条款可另行协商其它争议解决方式，双方当事人另行约定的方式为：_________。
1.双方前列地址、电话若有改变，应及时书面通知对方。因一方迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
2.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。
3.本合同的金额应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。
4.本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式_________份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份。
法定代表人/代理人：_________ 法定代表人/代理人：_________
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇十六
卖方：
身份证号码：
买方：
身份证号码：
甲、乙双方根据《合同法》、《____市房地产管理法》及有关法律，法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方车库事宜签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、车库的基本情况 乙方同意购买甲方所有的位于称 小区 号楼 单元 室房屋所属的车库，该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第 号，该车库未办理产权证。
第二条、销售价格 上述车库售价 元
第三条、费用交接的时间 、车库电费的交接日期为________年____月____日，此日之后的费用由乙方承担。 2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担，甲方应当予以协助。
第三人对该车库主张权利，甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失，并承担本合同价款百分之三十的违约金。
第五条、争议的解决 本合同履行中如发生争议，协商解决，协商不成提交阿左旗人民法院判决。
第六条、合同的生效 本合同经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
________年____月____日
________年____月____日
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇十七
卖方（以下称甲方）：
买方（以下称乙方）：
甲、乙双方经充分协商，在自愿、公平、有偿的原则下达成如下买卖协议：
一、乙方愿购买甲方所拥有的报废车辆 ，车号为，发动机号为，车架号为 。 甲方必须保证该报废车辆无任何债权、经济纠纷，如有甲方负全部责任。
三、该车属于报废车辆，双方成交后不得反悔，如有违约，违约方负全部责任，
四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即生效。甲、乙双方不得单方面终止变更协议，不得违约。
甲方（签字、手印） 电话：
乙方（签字、手印） 电话：
年 月 日
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇十八
甲方(出售方)：身份证号：
乙方(购买方)：身份证号：
甲方现有一辆______色______车。车牌号________：发动机号______________车架号码________________记日期___________乙方已现场核对一致。于_____年_____月_____日_______时，有偿转让给乙方,依据《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，双方自愿协商一致签订本合同。
一、本车价款为人民币小写________元(大写：__________)成交，甲方向乙方提供一切过户手续后，乙方将车款一次性付清，过户所需的一切费用由乙方承担。
二、甲方需对本车的真实性、合法有效性负全部责任，如因来路不明或被抵压查封等其它因素给乙方带来的直接经济损由甲方承担。
三、本车甲方不做任何质量保证;由乙方现场鉴定认可购买，成交后双方不得有任何异议。
四、自签字成交前与此车有关的一切事宜(交通违章;事故债务纠纷等)由甲方负责。签字成交后，一切事宜(交通违章;事故;债务纠纷等)由乙方负责，与甲方无关。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
七、如签字后有一方违约，由法院判决。
甲方(签字)：乙方(签字)：
公证人(签字)：
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇十九
甲方：
乙方：
____市生活垃圾集中处理系统，各类垃圾前分选系统，建筑废弃物综合再利用系统，航空废弃物处理系统，高危险废弃物处理系统，化工、制药工业废弃物处理系统特种废弃物焚化系统，废液、废溶剂专用焚化系统，污泥、废渣专用焚化系统顺利推广、销售，本着公平、双赢的原则，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：
一、乙方负责代理项目及价格：
1.代理项目：
甲方正式授予乙方代理_____技术有限公司项目设备销售的代理权，负责该项目的销售工作。
二、设备销售货款支付方式：
1.设备销售货款支付方式：
(1)付款时间：合同签订后的三个工作日内支付合同总金额的60%，货到交货地点三个工作日内支付合同总金额的30%，设备安装调试完毕三个工作日内付清合同总金额的10%。
(2)付款方式：最终用户需将设备销售款直接打入甲方指定账户。当甲方收到货款90%后，甲方在一周内按约定价格支付乙方的佣金，乙方提供代理酬金发票。
(3)甲方开户行：中国xx，账号：
三、甲、乙双方权利与责任。
2、按公司提供的价格出售的设备，项目代理有40%的利益，在公司提供的价格上打折后出售的设备，打折部分由代理商自行承担。
3、如甲方没有按时、足额收到设备销售款，甲方有权延缓支付乙方相应佣金，乙方有义务负责对购买设备方的销售款进行追缴。
5、乙方在负责甲方授权项目销售过程中，不得有做出不利于正当市场竞争的行为，不得做出不利于甲方对外形象及甲方利益的行为，否则，甲方有权随时终止协议约定内容。
6、乙方必须遵守总公司的《技术保密协定》、《知识产权保护合同》及《项目代理协议》等相应协议的所有条款。
7、本协议所签内容未经甲方同意，乙方不得转让他方;。
四、签署相关协议甲、乙双方必须签署;cec商标及知识产权保护协定;和;cec知识产权保护合同;，上述两协议必须与本协议同时签署方能生效且与本协议具有同等法律效力。
五、协议期限及签署地点。
2、本协议的签订地点：市建内大街7号光华长安xx2座11层。
六、协议的中止。
3、乙方没有履行本代理协议时，甲方有权单方面中止与乙方签订的本代理协议。
七、协议纠纷的解决在本协议执行期间，甲乙双方如发生争议，双方可以协商解决，协商解决未果时，可以向甲方所在地人民法院提请经济诉讼解决。
八、协议文本及附件。
1、本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力，影印无效;。
甲方：_____。
乙方：_____。
代表人：_____。
代表人：_____。
日期：____日期：____
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇二十
供方（以下简称甲方）：
需方（以下简称乙方）：
经甲乙双方友好协商，就乙方向甲方购买快思聪继电器产品事宜达成如下协议：
一、购买产品清单：合计（人民币大写）： 壹拾贰万伍仟元整。
二、甲方的权利和责任：
1、甲方保证所供货物质量符合乙方要求。
2、甲方负责更换已经烧毁的'继电器，不再收取任何费用。
三、乙方的权利和责任：
1、乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。
四、运输和安装：甲方负责将设备运输至乙方指定的地点，并负责安装更换，相关费用由甲方承担。
五、付款方式：
1、乙方需预付合同总金额的60%，合计b：75000.00元给甲方，设备到场经甲方验收合格后。再付总货款的30%，合计b：37500.00元，剩余20%，待甲方安装调试完成后，____日内支付完毕，合计b：25000.00元给甲方。
六、售后服务：甲方销售之产品，质保期为________年。甲方销售之产品，如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成，则按照该厂家的售后服务条款执行。以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成，则不属于质保范围。甲方销售之产品实行________年保修，质保期后相关维修费用由乙方承担。
七、违约责任：甲方产品安装调试后节电率达不到预期效果，节电率每下降一个百分点，售价也同比例下调。乙方必须按合同规定条款支付货款，如拖延不付，甲方有权拆走设备，乙方必须赔付合同金额30%的违约金给甲方。
八、其它事项：本合同双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
九、备注条款：
甲方：
银行帐号：
公司地址：
签订人____日期：
乙方：
银行帐号：
公司地址：
签订人____日期
2023年免费车辆买卖合同范文（21篇）篇二十一
依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本买卖事项协商一致，订立本合同。
车辆型号：_________________
车型：_________________
车牌号：_________________
车架号：_________________
发动机号：_________________
车款：_________________
一次付清：_________________
卖车人责任：
自______年’ ______月______日_____时_____分以前的任何交通事故、违章、罚款等经济纠纷及其他问题由卖车人负责，与购车人无关，卖车人必须保证，车手续齐全有效。
购车人责任：
自______年______月______日时分以后的任何交通事故、违章、罚款等经济纠纷及其他问题由购车人负责，与卖车人无关，自购车之日起，车辆一切机械故障由购车人负责。
双方责任：
1、本合同在未过户前至过户完毕期间内有效作为法律依据。
2、以上合同条款双方必须遵守，经双方无民意后签字生效，不得反悔。
3、合同订立时间：_________年______月______日。
4、合同订立地点：_________________
住址：_________________住址：_________________