单位可以是一个企业、一个政府机构、一个学校，或是其他各种组织形式。寻找到一些单位管理的案例，可以为我们的工作提供借鉴和启发。
用工单位委托书（优质12篇）篇一
三、委托监理工程范围和内容：
1、监理范围：xx县xx区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。
2、监理工作内容：施工阶段监理。
四、监理单位在委托的工程范围，享有以下权利：
1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。
2参与工程结算的审查。
3、选择工程总承包的建议权。
4、选择工程分包人的`认可权。
5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
12、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
五、建设单位赋予监理工程师的权力是：
1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求
的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。
3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。
4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。
5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。
6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。
7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。
8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。
9、施工组织协调上的主持权。
在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。
xx公司
法人代表：
20xx年6月20日
用工单位委托书（优质12篇）篇二
三亚市公安局交警支队车辆管理所：
受托人有权代理委托人向贵所提供相关文件资料，签署有关文件资料以完成相关手续，本委
托人对受托人的上述行为均予以承担相应的法律责任。 本委托书自签署之日起 天有效。 委托人： 受托人： 个人身份证： 个人身份证 （签名或盖章）(签名或盖章) 经办人签名：
签署日期： 年 月 日 注：1、受托人已核实委托人的情况，并保证本委托书的真实性。
2、本委托书由受托人提交，受托人保证仅在受托范围内办理业务。
3、受托人、委托人的身份证或组织机构代码证等复印件作为本委托书的附件附后。
4、申请补领机动车登记证书不得代办。
5、委托书的填写应准确完整，不得涂改，否则无效。
6、委（受）托人为个人的签名，为单位的盖公章。
委托人： 性别： 出生日期： 身份证号： 户籍住址：
居住地址：代办人：性别： 出生日期： 身份证号： 户籍住址：
居住地址：
用工单位委托书（优质12篇）篇三
xxx：
注：代理权限应明确、具体。代理人代为承认、放弃或变更仲裁请求、进行和解，提出反请求，必须有被代理人特别授权。
我单位委托 性别: 男 ，身份证号: 到贵单位办理 事宜， 对受托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我司均予以认可,并承担相应的法律责任.请贵单位给予协助，谢谢!
甲方自愿将坐落于________ 区________ 的房屋(以下简称“该房屋”)委托乙方协助办理个人住房借贷并保证提供的信息真实有效。产权清晰，无争论，无纠纷，无抵押。
(二) 特别授权(包括但不限于)：代为起诉，代为承认、增加、变更、放弃诉讼请求，代为收集、提供证据，有权出庭陈述、参与辩论，与对方和解，提起上诉，申请撤诉，申请执行，收取有关法律文书等特别授权。
委托人:
20 年 月 日
用工单位委托书（优质12篇）篇四
___：
本授权书声明：我___系___的法定代表人，现授权委托______的______为我公司代理人，办理______手续事宜，我均予以承认。
但是继承开始后，继承人放弃继承的，应当在遗产处理前，作出放弃继承的表示。没有表示的，视为接受继承。
代理人无转委权。特此委托。
办理单身证明需要提供的证件有当事人的户口簿或者户籍证明、居民身份证原件、二寸近期半身免冠彩照2张、离婚者应提供离婚证或法院调解(判决)书、丧偶者应提供公安机关部门出具的死亡证明或丧偶证、委托他人办理的还应提交由当事人签名的委托书和被委托人身份证。
单 位(盖章)：
甲、乙、两方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和市相关地方性法规的规定，在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同，承诺共同遵守。下面是整理的关于标准公司房屋租赁合同书范本20xx，欢迎阅读!
法定代表人(签字)：
日期：20xx年x月x日
本公司因业务繁忙，不能亲自办理xxxx的相关手续，特委托xxx作为我的合法代理单位，全权代表我公司办理相关事项，对委托单位在办理上述事项过程中所签署的相关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任。
用工单位委托书（优质12篇）篇五
委托单位:
被委单位:
法人:
经营许可证号:
经营许可证号:
本公司因业务繁忙，不能亲自办理的相关手续，特委托作为我公司的合法代理单位，全权代表我公司办理相关事项，对委托单位在办理上述事项过程中所签署的相关文件，我公司均予以认可，并承担相应的法律责任。
委托单位:
委托时间： 年 月 日
用工单位委托书（优质12篇）篇六
法定代表人：职务：
受委托人：姓名：______________（身份证复印件附后）
性 别：____________ 年龄：_______
工作单位：_____________ 职务：_______
身份证号：__________________________
兹委托 代理我方，与 依法签订 合同，我方予以认可，并承担相应的法律责任。
授予代理权如下：
1、代理我方进行合同谈判，商定合
同内容，作为我方代理人在合同上签字；
2、；
3、 。
本委托书有效期限至年 月 日止。
委托人：（公章）
年月日
用工单位委托书（优质12篇）篇七
兹委托_____________________，办理（号牌号码或车辆识别代码），为_______________________的机动车办理__________________业务。委托人在上述事项内签署的有关资料及提供的手续，均是委托人真实意思表达，本委托人均以承认并承担相应的法律责任。本委托书自签署之日起__________________天有效。
委托人 受托人
（签署或盖公章）（签署或盖公章）
经办人签名：
签署日期： 年 月 日
注：1、受托人已核实委托人的情况，并保证本委托书的真实性。
2、本委托书由受托人提交，受托人保证仅在受托范围内办理业务。
3、委托人、受托人的身份证或组织机构代码证等复印件作为本委托书的附件附后。
4、申请补领机动车登记证书不得代办。
5、委托书的填写应准确完整，不得涂改，否则无效。
6、委（受）托人为个人的签名，为单位的盖公章。
7、委（受）托人对本页内容均应明确。
用工单位委托书（优质12篇）篇八
_________公司法定代表人_________以公司名义签署本授权委托书。
兹委任_________在_________工程项目分包合同（以下简称合同）签订、履行过程中，根据本授权委托书代表公司行使下列权限：
二、合同谈判确认权，即有权代表我公司参与合同谈判，有权确认合同以及相关之所有合同文件（包括但不限于备忘录、会议纪要等）的全部内容。
三、合同签订权，即有权代表我公司签订合同以及相关之所有合同文件，合同一经签订，我公司即依法严格履行。
四、合同履行代表签认权，即在合同履行过程中，有权代表我公司就合同履行相关之一切文件资料（包括但不限于工作联系单、工作签证单、往来函件、决算文件、结算文件）进行制定、提交、签认等，进行施工管理，并特别授权代表我公司收取相应工程款。
五、处置权，即有权代表我公司就合同的谈判、签订、履行、决算、结算以及其他方面所发生之一切事务，进行处断、决策、执行。
我公司确认_________在上述授权范围内所实施的所有行为，相应法律后果和法律责任，由我公司承担。
特此授权。
被授权人签字样式
本授权委托书自_________年______月______日生效，至_________年______月______日失效。
单位（盖章）
法定代表人：______________
_________年______月______日
附：
1、委托代理人身份证复印件
2、联系方式
单位名称：__________________
实际营业地：__________________
电话：__________________
传真：__________________
邮编：__________________
用工单位委托书（优质12篇）篇九
本人工作繁忙,不能亲自办理xxx的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项,对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任.
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止.
委托人：
______年______月______日
用工单位委托书（优质12篇）篇十
本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的`法定代表人，现授权委托(姓名)为我公司的合法代理人，就的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：
性别：x年龄：
身份证号码：
投标人：
法定代表人：(签字或盖章)
授权委托人签字：
用工单位委托书（优质12篇）篇十一
_____银行股份有限公司_____支行:
兹委托我单位_______身份证号:__________ )向贵行申请办理下列第_______项银行业务:
一、开立银行账户及签订银行账户管理协议书并预留银行印鉴
二、 撤销银行账户
注:如需转账注销一般户或专户,请注明转入账户账号(____________________ ),转入账户开户行(_______________)
三、账户户名变更
四、账户法定代表人变更
五、印鉴变更／挂失
六、对享有票据权利的票据挂失
七、其他:__________。
受托人在办理上述业务过程中签署的相应文件,我单位均予以认可,其法律后果由我单位承担。
本授权书有效期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
特此授权！
法定代表人或负责人签字
授权单位(公章):
_____年_____月_____日
用工单位委托书（优质12篇）篇十二
委托人：__________ 身份证号：__________ 被委托人：__________ 身份证号：__________ 委托事项：
本人因**************原因，故无法前往贵校参加报名，特委托***（姓名）报名。
委托人签名：__________
委托人电话：__________
被委托人签名：__________
被委托人电话：__________