挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)

时间:2023-11-10 作者:ZS文王挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)

买卖是经济活动中最基本的形式之一,每个人都会在生活中进行买卖。在买卖中,同时关注买卖双方的利益是至关重要的,以下是一些关于利益平衡的实例分享。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇一

出卖人(下称甲方):

合同编号:

买受人(下称乙方):

签订地点:

经甲、乙双方共同协商一致,现就乙方为了生产经营需要,特向甲方挖掘机事宜达成如下协议,以便双方共同遵守履行:

第一条产品名称、型号规格、单位、数量、金额:

备注:上表净机总价款为乙方共应支付给甲方的货款,不包括运费、逾期产生的利息、保险费、等其他所需的费用。

第二条交货时间:_______;交(提)货方式:_______地点:_______。

第三条质量标准:按生产厂家(日立)出厂标准(详见产品合格证)。

第四条产品验收:乙方在提机时应对标的物的功能及外观进行认真检查、确认,核对标的物的型号规格及随机品(如合格证、使用维护说明书、保修卡等),如有异议应当在验收的同时提出,否则视为甲方提供的标的物数量、质量符合双方约定。

第五条货款支付方式、时间及地点:乙方签定本合同并提机时一次性付清购机款。

第六条标的物保修:整机保修期限自乙方提机之日起按厂家标准(详见“维修信誉卡”)保修一年或标的物使用_______小时(以先到为准);标的物装用破碎锤的,整机保修应遵守《关于使用液压破碎锤的责任规定》而减半保修期限;保修期限包含生产厂家或特约维修中心对标的物进行正常合理的保养、维护、维修故障的时间;如果保修期限内标的物出现故障或质量问题时,生产厂家或特约维修中心认为应能通过维护修复的,乙方不得拒绝和阻碍;同时在保修中所耗费的合理时间,乙方不得主张误工等要求;因乙方故意或过失或操作、保养不当导致故障的维修费用及有关损失由乙方承担;超出保修期限后,乙方不再享有保修权利,但甲方可以视情况提供有偿售后服务,配件、运输、人工等费用由乙方承担。

第七条违约责任:

(1)乙方未按本合同第五条约定期限支付货款,应向甲方支付逾期利息及滞纳金,计算方法以全部未清偿货款为本金,每逾期10天以内,按月息1%计算;每逾期10天以上(含10天),按月息2%计算;同时,乙方应向甲方支付全部未清偿货款的20%作为违约金。

(2)乙方承诺:如乙方违约,甲方为实现债权所支出的一切费用,包括诉讼费、财产保全费、执行费、律师费、差旅费等均由乙方承担。

第八条其他事项:

(1).本合同未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。

(2).本合同所有附件为主合同不可分割的部分。

(3).因履行本合同发生的争议,如果协商不能解决,由甲方所在地人民法院管辖。

(4).乙方偿还甲方的货款时所产生的银行汇款手续费及其它一切费用均由乙方负责承担。

(5).如乙方要求甲方为标的物投保的,险种必须按照甲方的有关规定投保,如乙方不同意投保不计免赔、玻璃险的,则按保险公司定损后金额的80℅进行赔付。

第九条本合同一式三份,甲方各执两份,乙方执一份,具有同等法律效力,自双方签字后生效。

甲方:_______。

乙方:_______。

签订时间:_______年_______月_______日。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇二

卖出人(以下简称甲方):

买受人(以下简称乙方):

依据有关法律、法规和规章的规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就c130-7 (db0622) 挖掘机含bb破碎锤买卖和完成其它服务事项,签订本合同。

第一条 当事人及车俩情况

(一)甲方基本情况:

1.自然人身份证号码:

现居住地址:

联系电话:

(二)乙方基本情况:

1.自然人身份证号码

现居住地址 :

联系电话 :

(三)卖出车辆基本情况:c130-7 (db0622)挖掘机含bb破碎锤及相关配件。 颜 色 黄 购买日期 车架号码 。

第二条:价格:

经双方协商该车的转让价为人民币

元(大写: 元。

第三条 双方的权利义务

(一)甲方保证卖出挖掘机及dbb破碎锤的合法性以及不存在任何权属上的法律问题;应提供车辆真实情况和信息。在乙方购买之日起,挖掘机以前所有的债权债务由甲方负责,乙方不承担任何费用。

(二)甲方应提供该车的各类证明、证件并确保真实有效。乙方将一次性付清余款,该机产权属乙方所有。

第四条 违约责任

(一)违反本合同

第三条第1款,乙方有权解除本合同,甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款并赔偿乙方相应的一切损失。

第五条 争议解决方式

因本合同发生的争议,由双方协商解决,调解不成的,可向____市____区人民起诉。

第六条 其它

(一)本合同未约定的事项,按照《民法典》以及有关的法律、法规和规章执行。本合同经双方当事人签字或盖章后生效。本合同一式两份,由甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签章): 乙方(签章):

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇三

卖出人(以下简称甲方):

买受人(以下简称乙方):

依据有关法律、法规和规章的规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就挖掘机买卖和完成其它服务事项,签订本合同。

(一)甲方基本情况:

自然人身份证号码:

现居住地址:

联系电话:

(二)乙方基本情况:

自然人身份证号码:

现居住地址:

联系电话:

(三)卖出挖掘机基本情况:

颜色:

购买日期:

车架号码:

经双方协商该车的转让价为人民币______元(大写:______元。)。

(一)甲方保证卖出挖掘机的合法性以及不存在任何权属上的法律问题;应提供车辆真实情况和信息。在乙方购买之日起,挖掘机以前所有的债权债务由甲方负责,乙方不承担任何费用。

(二)甲方应提供该车的各类证明、证件并确保真实有效。乙方将一次性付清余款,该机产权属乙方所有。

违反本合同第三条第1款,乙方有权解除本合同,甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款并赔偿乙方相应的一切损失。

因本合同发生的争议,由双方协商解决,调解不成的,可向______人民法院起诉。

(一)本合同未约定的事项,按照《中华人民共和国合同法》以及有关的法律、法规和规章执行。本合同经双方当事人签字或盖章后生效。

(二)本合同一式___份,由甲方、乙方各执____份,具有同等法律效力。

甲方(签字或盖章):

______年_____月______日。

乙方(签字或盖章):

______年_____月______日。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇四

出售方(以下简称甲方):,地址:

身份证号:

购买方(以下简称乙方):,地址:

身份证号:

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定,甲、乙双方就买卖挖掘机(含配件)的有关事宜,在平等、自愿的基础上,经协商一致达成如下协议,供双方信守执行。

1、甲方出售的挖掘机型号为恒天九五70-7;发动机号码为;车架号码为;生产厂家为xx公司;颜色为蓝灰色;购买于________年____月____日。

2、配件有。

二、交易价格。

1、甲方转让价为人民币(元),月付款元(元)。

2、此挖掘机月付款在甲乙双方签订合同起________年内付清,如________年内与xx公司出现其它的违约费用由甲方承担所有责任及损失。

三、双方的权利、义务。

1、甲方保证对其出售的挖掘机拥有合法、完整的所有权,与第三人不存在权属争议;挖掘机之上未设置有抵押权等他项权利;甲方总额(元),共计转让总额提供的车辆情况和信息真实。

2、甲方保证挖掘机主要零部件(发动机、车架、液压系统等)均系原厂配置,未进行改造更换。

3、甲方在本合同签订之后月付款乙方向xx公司付清。应向乙方提供购买挖掘机的合同、购机发票、保修单(卡)和其它文件、证件(均为原件),并确保真实、有效。

4、本合同签订之日,甲方将挖掘机交付乙方,交付地点为甲方本宅,甲、乙双方签署交接清单。

四、违约责任。

1、

1、

2、

3、4款,乙方有权解除本合同,甲方应退回乙方支付的全部款项,并以交易价格为基数,按10%的比例向乙方支付违约金。

2、甲乙双方签订合同起________年内,乙方每月付月付款后,甲方应保证挖掘机不被公司锁机、拖机等,如出现此现象,造成的经济损失由甲方承担。

五、其它事项。

1、本合同未尽事宜,甲乙双方经协商一致,可另行签订书面补充协议。

2、因本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,向合同签订地人民起诉。

3、本合同经双方当事人签字后生效。本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签章):乙方(签章):

签约时间:________年____月____日。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇五

购货人:________________(以下简称甲方)

供货人:________________(以下简称乙方)

第一条产品名称:

挖掘机规格:________________

型号:________

品牌:________

价款:________

第二条验收方法:________

第三条货款付款办法:________

第四条交货规定

1、交货方式:________________

2、交货地点:________________

3、交货日期:________________

第五条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。

第六条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第七条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。

第八条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可按下列方式处理:

1、提交仲裁委员会〔仲裁委员会〕仲裁

2、依法向人民法院起诉。

第九条本合同自双方签章之日起生效,并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十一条本合同一式___份,由甲、乙双方各执__份。

订立挖掘机买卖合同人:________________

甲方:________乙方:________

地址:________地址:________

电话:________电话:________

________年________月________日

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇六

出卖人(以下称甲方): 签订地点:

受买人(以下称乙方): 签订时间: 年 月日

经甲乙双方共同协商一致,现就乙方为了生产经营需要,特向甲方购买福田雷沃挖掘机事宜达成以下协议,以便双方共同遵守履行:

第一条 产品名称、型号规格、单位、数量、金额

产品名称

厂牌

型号规格

出厂编号

单位

数量

单价

总价

配置

第二条 交货时间、交货地点:

第三条 质量标准:按生产厂家生产标准(详见产品合格证)

第四条 产品验收:乙方在提机时标的功能及外观进行认真检查、确认,核对标的物型号规格及随机品(如合格证、使用维修说明书、保修卡等),如有异议应在验收的同时提出,否则视为甲方提供的标的物符合双方约定。

第五条 货款支付方式、时间及地点:以现金结算,时间 年月日至 年 月 日,地点 。

第六条 标的物保修:整机三包期限自乙方提机日起按福田雷沃厂家标准(详见“三包信誉卡”)保修一年或标的物使用20xx小时(以先到为准);标的物装用破碎锤的,整机保修应遵守福田雷沃(关于使用液压破碎锤的责任规定)减半三包期限;三包期限包含生产厂家或特约维修中心对标的物正常的保养、维护、维修故障的时间;如果三包期限内标的物出现质量问题,生产厂家或特约维修中心认为通过维修能恢复时,乙方不得拒绝或阻碍;同时在保修中耗用的合理时间乙方不得主张为误工等要求;因乙方故意或过失操作、保养不当导致故障的维修费用及损失由乙方全部承担;超出保修期限后乙方不再享有保修权利,但乙方可以视情况可以提供有偿售后服务、配件、运输、要工等费用由乙方承担。

第七条 违约责任:

(1)乙方未按照本合同第五条约定支付货款,应向乙方支付逾期利息及滞纳金

(2)乙方承诺:如乙方违约,甲方为实现债权所支出的一切费用均由乙方承担。

第八条 其他事项:

(1)本合同未尽事宜,经双方协商一致向签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

(2)本合同附件视为本合同不可分割部分。

(3)因履行本合同发生的争议如不能协商解决由甲方所在地法院管辖。

(4)乙方偿还贷款所产生的一切汇款手续费及其他费用均由乙方承担。

第九条 本合同一式三份,甲方各执两份,乙方各执一份,具有同等法律效力,自双方签字后生效。

甲方:

委托代理人:

电话:

开户银行:

户名:

账号:

乙方:

身份证号:

住址:

电话:

连带责任担保人:

身份证号:

住址:

电话:

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇七

甲方(卖方):

乙方(买方):

经甲乙双方共同协商,现甲方于20xx年4月28日将两台小松二手挖掘机、一台二手破碎器以总价人民币(大写________)(小写:________元整)售给乙方,具体协议如下:

一、该合同标的物属甲、乙双方秉承遵循法律法规的前提下自愿交易,自由买卖。

二、该两台二手挖机型号为:

1、小松pc360—7me一台。

2、小松pc300—7/tr300一台(含配套破碎器一台)。

三、该合同内标的物在合同签订、买卖手续办理结束之日以前的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜,所有责任由甲方负责。

三、该合同内标的.物在合同签订、买卖手续办理结束之日以后的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜,所有责任由乙方负责。

四、机械手续双方当面看清,(手续只有购机发票复印件4张;pc360—7me合同复印件一份、液压破碎锤质量保证书复印件1张、服务报告复印件1张,无其它任何资料)。

五、购机款项以双方约定的两种付款方式进行:

1、现金人民币:,由乙方(陈金成)名下人员的个人账户转入到甲方财务人员个人账户,甲方并已确认收到该款项。

2、因甲方欠乙方股权转让款未付清,剩余未付挖机购买款,甲方在乙方股权转让款内扣除,该款项不计利息。

六、甲乙双方如有一方反悔,则必须向另一方赔偿违约金元。

七、挖掘机、破碎器外况及发动机状况程度乙方自行了解清楚,签字购买后甲方不负任何责任。

八、此协议属双方自愿协议,一式两份,甲、乙双方各执一份,签字即生效,并承担法律责任。如有任何分歧双方友好协商解决,解决不了,双方均可通过法律程序解决。

甲方:

甲方代表:

联系电话:

身份证号:

地址:

___年___月___日。

乙方:

乙方代表:

联系电话:

身份证号:

地址:

___年___月___日。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇八

甲方:

身份证号:

联系电话:

乙方(买方):

身份证号:

联系电话:

经平等友好协商,甲乙双方就甲方所有的挖掘机/工程机械转让给乙方一事达成一致协议如下:

一、挖掘机/工程机械概况。

品牌:

型号:

机号:

二、转让价格:人民币______元(大写________)。

三、该合同内标的物在合同签订、买卖手续办理结束日以前的任何债权债务、经济纠纷、民事纠纷、交通事故、交通违法等事宜,所有责任由甲方负责。

四、甲方对于挖掘机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明,乙方对于该挖掘机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。甲方该提供该车的各类证明、证件并确保真实有效。

五、甲乙双方如有一方反悔,则必须向另一方赔偿违约金______元。

六、甲方应在交付挖掘机时将产品合格证原件及购机票据原件交付给乙方,未有前述合法证明文件的,乙方有权拒绝接受挖掘机交付并解除本合同,合同解除的,甲方应将已支付的货款全额退还乙方。

七、挖掘机交付后,因该挖掘机运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担,包括挖掘机本身的故障、质量问题产生的损失。

八、本协议自签订之日起生效,一式两份,甲方一份,乙方一份。

九、特别约定:

甲方:

乙方:

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇九

卖出人(以下简称甲方):

买受人(以下简称乙方):

依据有关法律、法规和规章的规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,就挖掘机买卖和完成其它服务事项,签订本合同。

第一条:当事人及挖掘机情况。

(一)甲方基本情况:

自然人身份证号码:

现居住地址:

联系电话:

(二)乙方基本情况:

自然人身份证号码:

现居住地址:

联系电话:

(三)卖出挖掘机基本情况:

颜色:

购买日期:

车架号码:

第二条:价格经双方协商该车的转让价为人民币______元(大写:______元。)。

第三条:双方的权利义务。

(一)甲方保证卖出挖掘机的合法性以及不存在任何权属上的.法律问题;应提供车辆真实情况和信息。在乙方购买之日起,挖掘机以前所有的债权债务由甲方负责,乙方不承担任何费用。

(二)甲方应提供该车的各类证明、证件并确保真实有效。乙方将一次性付清余款,该机产权属乙方所有。

第四条:违约责任违反本合同第三条第1款,乙方有权解除本合同,甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款并赔偿乙方相应的一切损失。

第五条:争议解决方式因本合同发生的争议,由双方协商解决,调解不成的,可向______人民起诉。

第六条:其它(一)本合同未约定的事项,按照《民法典》以及有关的法律、法规和规章执行。本合同经双方当事人签字或盖章后生效。

(二)本合同一式___份,由甲方、乙方各执____份,具有同等法律效力。

甲方(签字或盖章):________年____月____日。

乙方(签字或盖章):________年____月____日。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇十

购买方(以下简称乙方):______________。

甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方出售自有的______________旧挖机一事达成以下协议:

一、甲方同意将自有的旧挖机(该编号为:_______)出售给乙方,经乙方负责人及技术人员现看机试机后,以协定价格为为人民币为_______元,大写_______万元整,甲方负责_______到的运输费用。

二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续(中华人民共和国海关进口货物报关单编号(_______),非偷盗无贷款行为,保证此挖机在出售前的.债务与乙方没有任何关联.如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷,产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的,甲方将负全部法律责任。)。

三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上。保证乙方顺利离开,乙方在一次性付清协定价后(收款以收款收据为准),取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方)。

四、为了双方共同遵守特订立此协议。

五、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,签字按手印后立即生效。

甲方姓名:_______乙方姓名:_______。

电话:_______电话:_______。

家庭住址:_______家庭住址:_______。

甲方银行:_______收款帐号:_______。

乙方银行:_______转款帐号:_______。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇十一

买卖合同是日常生活中遇到最多的一种法律关系,生活中小到买菜、乘公交车,大到购房、买车都涉及到合同关系。所以,有必要就合同纠纷问题做详细的介绍。

六、互易纠纷。

在一般买卖合同纠纷案件的审理实践中,具体的案件往往并不是简单地表现为某一诉由,而是两个或者两个以上的诉由交织在一起。如出卖人提起买卖合同价款诉讼时,买受人应有可能同时向出卖人主张承担标的物的质量瑕疵担保责任;或者买受人提起买卖合同逾期交货的诉讼时,出卖人也可能向买受人主张承担逾期付款的违约责任等。根据《合同法》第120条的规定,当事人双方都违反合同的,应当各自承担相应的责任。所以,出卖人对买受人主张承担违约责任,以及买受人主张由出卖人承担违约责任的,均构成独立的请求,在原告提起诉讼的情况下,被告一方应当提出反诉请求要求对方亦承担相应的违约责任。

相关法律知识。

买卖合同中买受人需要承担哪些法律义务。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇十二

原告沧州市兴济动物药厂。

被告常州市范群干燥设备有限公司。

8月13日,原被告双方签订书面合同一份。按照合同约定,被告为原告设计制作干燥设备一套;在合同书中双方明确约定被告负责在原告处现场施工完工(部分工作在被告厂里完成);合同价款为69.98万元。该合同签订前,被告已经先期选派技术员到原告处进行了实地考察,并于207月31日根据原告生产工艺及物料特性提出02―0756号《发酵物喷雾干燥设备机组技术方案》,该技术方案被吸收为合同附件。合同签订后,原告按照合同约定总计支付价款56.71万元。被告也按约定在原告处施工,并于3月14日将设备制作安装完毕。但是一经试车,发现该设备不能满足生产要求。之后,被告多次派技术人员现场考察设备调试安装情况,并制定多个整改方案,均未能取得明显效果。6月9日被告方张赛钢副总经理带队一行三人再次到原告处,双方共同对该设备进行分析论证,最终达成包括该设备“达不到合同设计标准”、“设备存在安全隐患”等内容的共识。之后,被告终止了对设备的调试,双方就解除合同、退还价款、赔偿损失等问题产生争执。

元月5日,原告首先就解除合同、退还价款56.71万元和赔偿直接损失40万元的要求提起诉讼。204月24日,在河北省青县人民法院主持下,达成青民初字第260号民事调解书,主要内容为:一、被告方同意原告请求解除合同并退还价款的诉讼请示,被告方认可因其产品质量不合格而对原告造成的直接损失31万元;二、被告方于2005年5月30日前一次性给付原告货款56.71万元并于2005年6月19日前自行拆除完毕本案所涉及的干燥设备(以被告提交证据图纸为准),被告拆除其设备时不得对其它部件或辅助设施进行破坏、毁损;三、被告如在2005年6月19日前不能将设备完全拆除,原告方有权自行拆除,并且原告方保留向本院提起请求被告赔偿直接损失31万元及其它拆除费用的权利。被告方如在2005年6月19日前将其设备完全拆除清理完毕,原告放弃主张31万元直接损失的权利。双方签收调解书后,虽然被告按约定给付货款56.71万元,但是却未能如期对设备进行拆除,按调解书的.约定,被告应该赔偿原告直接经济损失31万元及相关拆除费用。

另外,合同所涉及的干燥设备机组是原告拟投产生产线主要的、必需的组成部分,因该设备质量不合格,致使整条生产线始终未能投产,不仅占用大量资金,而且为原告造成重大可预期利益损失。按照《合同法》规定,原告有权要求被告就该项损失给予赔偿。因双方当事人不能自行协商解决,故原告就以上两项损失一并提起诉讼,要求:1、判令被告赔偿原告直接经济损失31万元及相关拆除费用9万元;2、判令被告赔偿原告其它经济损失158万元。以上合计198万元。

二、案件分析。

按照合同法的规定,违约一方应该赔偿对方损失。损失从性质上可以分为直接损失和间接损失,被告对直接损失的赔偿责任是明确无疑的,只要能够提供损失的证据即可。在本案中原告提出了间接损失赔偿的要求,间接损失即合同履行后可以预期的利益,又称为可得利益损失。

三、《合同法》条文。

第112条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。

第113条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿数额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇十三

原告与被告买卖合同纠纷一案,本院受理后,依法由审判员王晓军独任审判,公开开庭进行了审理,原告的委托代理人陈海、被告的委托代理人鲁楷到庭参加诉讼,本案现已审理终结。

原告诉称:原告与被告于6月发生业务往来,由原告向被告供应支架等五金制品,被告则以月结形式向原告支付货款。3月10日及14日,双方订立了两份采购合同,约定被告向原告订购支架两批,单价2角,总金额人民币80000元,支付方式为货到60天内月结。合同签订后,原告依时将支架送到被告处,但被告却未支付任何款项。后虽原告追讨,被告仍拒不付款。遂原告向法院起诉,请求判令:1、被告向原告支付货款人民币80000元及其利息(从206月1日暂计至4月15日)人民币4005元;2、被告承担本案诉讼费用。

被告辩称,被告已向原告的代理人付清本案货款,应驳回其诉讼请求。原告和振和贸易公司(以下称振和公司)就有关货款事宜于201月9日致函被告声明:有关欠款全权由正东商业顾问有限公司(以下称正东公司)处理。并在其出具给正东公司的授权书中明确写明:由年12月28日起正式授权正东公司全权代本公司追讨如下:追收深圳奥德尔电子有限公司货款总数人民币104276元,增值税号码no:00144606,发票号码n0:01103113、n0:01103115,以上事实表明,本案中正东公司因原告的授权书而在法律上成为原告的委托代理人,即正东公司具有收取有关货款的代理权限,其向被告收取的货款行为应由被代理人即原告和振和公司承担民事责任。由于被告对本案货物已向原告代理人付清,因此原告向被告要求再次支付货款纯属无理,依法应驳回原告的诉讼请求。

经审理查明:2001年3月10日及14日,原告与被告订立了两份采购合同,约定被告向原告订购支架两批,单价2角,总金额人民币80000元,付款时限:60天月结,到期日起每月10日为付款日,以上价格含17%的增值税发票。合同签订后,原告于2001年3月10日向被告送货计货款人民币4万元、原告于2001年3月15日向被告送货计货款人民币4万元。原告向被告开具了8万元的增值税发票,开票日期2001年3月27日,被告已收到该发票。

年1月16日,正东公司向被告现具收条,写有,收到深圳奥德尔电子有限公司人民币114276元,此款系付讯领五金配件(深圳)有限公司全额货款,即日互不相欠。被告出具了原告出具给正东公司的授权委托书,写有,由2001年12月28日起正式授权正东公司全权代本公司追讨如下:追收深圳奥德尔电子有限公司货款总数人民币104276元,增值税号码no:00144606,发票号码n0:01103112、n0:01103115,以上欠款全权委托正东商业顾问公司处理追收。被告出具了增值税号码no:00144606金额为人民币8万元的`增值税专用发票(该发票购货单位为被告,购货单位为原告)及相应的发货通知单及对帐单;被告出具了发票号码n0:01103112金额为人民币1050元的发票(该发单由振和贸易有限公司开具)及相应的发货单;被告出具了发票号码n0:01103115金额为人民币51126元的发票(该发单由振和贸易有限公司开具)及相应的发货单、对帐单,该对帐单写有对帐后尚欠23226元。以上货款总计人民币104276元。

2002年1月9日,原告向被告发传真函,写有,现我们再次声明有关欠款全权由正东商业顾问公司处理。

被告出具了三份品质问题改善报告,主张原告供应的货物存在质量问题,已向原告提出过相应的质量异议。

以上,有采购合同、增值税专用发票、发票、发货通知单、对帐单、原告给被告的传真函、收据、授权书、品质问题改善报告庭审笔录为证。

本院认为,原告与被告签订的采购合同,是双方真实意志的表示,合法有效。

原告委托正东公司向被告追收货款,正东公司代表原告向被告追收货款时,已向被告出具了原告的相应授权书,被告已将所欠原告的相应货款支付给正东公司,原告认为授权书并没有明确授权货款由正东公司收取,而被告将货款交付给正东公司,正东公司并没有把货款交付给原告,因此,被告仍然应向原告支付所欠货款。但是,原告在其开具给正东公司的授权书中明确表示正东公司全权代表原告向被告讨货款,该授权书并没有表示所追讨的货款必须交给原告,原告向被告发出的传真函中也写有:现我们再次声明有关欠款全权由正东商业顾问公司处理。以上授权书及传真函均中原告没有明确限定货款必须交付给原告而不应交付给正东公司,正东公司依原告的授权书及传真函的授权收取被告所欠原告的货款,并没有超出原告的授权范围,至于正东公司是否将所收取被告的货款交付给原告,应由原告另循其它途径与正东公司解决,原告并不能由此再向被告主张权利。但被告应向原告支付逾期付款期间的利息。至于被告主张的货物品质问题,因被告已向原告支付了全额货款,因此,被告主张的货物品质问题证据不充分,本院不予采纳。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇十四

购货人:________________(以下简称甲方)。

供货人:________________(以下简称乙方)。

第一条产品名称:

挖掘机规格:________________。

型号:________。

品牌:________。

价款:________。

第二条验收方法:________。

第三条货款付款办法:________。

第四条交货规定。

1、交货方式:________________。

2、交货地点:________________。

3、交货日期:________________

第五条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额__%的补偿金。

第六条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第七条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的.理由。在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承担违约责任。

第八条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可按下列方式处理:

1、提交仲裁委员会〔仲裁委员会〕仲裁。

2、依法向人民法院起诉。

第九条本合同自双方签章之日起生效,并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十条本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十一条本合同一式___份,由甲、乙双方各执__份。

订立人:________________。

甲方:________乙方:________。

地址:________地址:________。

电话:________电话:________。

________年________月________日。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇十五

承租方:(以下简称甲方)。

出租方:(以下简称乙方)。

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方买卖设备特签订本合同。条款如下:

一、乙方将式挖掘机设备,数量一台,熟练操作工人一名,买卖给乙方项目部使用。

二、买卖时间及结算方式,按甲方具体工程施工需求定。设备的'买卖费按工作时间(每小时320元)计算,有效工作时间由甲乙双方指定人员确认后,经甲方签字为准。甲方第一批月度工程进度款到账后向乙方支付总买卖费的50%;工程整体完工后10日内凭发票向乙方支付剩余50%买卖费。

三、乙方拥有对买卖设备的所有权,甲方仅在买卖期内在本合同规定的范围内拥有该买卖备的使用权。乙方确保向甲方提供合格的设备及操作人员,以不影响甲方正常的施工进度为准。

四、买卖期间乙方操作人员及设备必须服从甲方规章制度以及工程合理的调度,随叫随到,若无故不服从甲方调度,甲方则有权要求更换操作人员。

五、买卖期间乙方保障其设备及操作人员的安全,负责其操作人员的食宿;设备的保管、消耗、油品、维修并承担其费用。作业过程当中乙方人员、设备等一切安全事故均由乙方自行负责。

六、本合同未尽事宜,双方协商解决,并附协议。如有纠纷或协商未果,双方均可向异议方所在地人民法院诉讼。

七、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

挖掘机买卖合同纠纷(热门16篇)篇十六

出卖人(以下称甲方):签订地点:

受买人(以下称乙方):签订时间:年月日。

经甲乙双方共同协商一致,现就乙方为了生产经营需要,特向甲方购买福田雷沃挖掘机事宜达成以下协议,以便双方共同遵守履行:

第一条产品名称、型号规格、单位、数量、金额。

产品名称。

厂牌。

型号规格。

出厂编号。

单位。

数量。

单价。

总价。

配置。

第二条交货时间、交货地点:

第三条质量标准:按生产厂家生产标准(详见产品合格证)。

第四条产品验收:乙方在提机时标的功能及外观进行认真检查、确认,核对标的物型号规格及随机品(如合格证、使用维修说明书、保修卡等),如有异议应在验收的同时提出,否则视为甲方提供的标的物符合双方约定。

第五条货款支付方式、时间及地点:以现金结算,时间年月日至年月日,地点。

第六条标的物保修:整机三包期限自乙方提机日起按福田雷沃厂家标准(详见“三包信誉卡”)保修一年或标的物使用20xx小时(以先到为准);标的物装用破碎锤的,整机保修应遵守福田雷沃(关于使用液压破碎锤的责任规定)减半三包期限;三包期限包含生产厂家或特约维修中心对标的物正常的'保养、维护、维修故障的时间;如果三包期限内标的物出现质量问题,生产厂家或特约维修中心认为通过维修能恢复时,乙方不得拒绝或阻碍;同时在保修中耗用的合理时间乙方不得主张为误工等要求;因乙方故意或过失操作、保养不当导致故障的维修费用及损失由乙方全部承担;超出保修期限后乙方不再享有保修权利,但乙方可以视情况可以提供有偿售后服务、配件、运输、要工等费用由乙方承担。

第七条违约责任:

(1)乙方未按照本合同第五条约定支付货款,应向乙方支付逾期利息及滞纳金。

(2)乙方承诺:如乙方违约,甲方为实现债权所支出的一切费用均由乙方承担。

第八条其他事项:

(1)本合同未尽事宜,经双方协商一致向签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

(2)本合同附件视为本合同不可分割部分。

(3)因履行本合同发生的争议如不能协商解决由甲方所在地法院管辖。

(4)乙方偿还贷款所产生的一切汇款手续费及其他费用均由乙方承担。

第九条本合同一式三份,甲方各执两份,乙方各执一份,具有同等法律效力,自双方签字后生效。

甲方:

委托代理人:

电话:

开户银行:

户名:

账号:

乙方:

身份证号:

住址:

电话:

连带责任担保人:

身份证号:

住址:

电话:

相关范文推荐

    初四开学典礼发言稿(专业17篇)

    开学典礼是学校向学生宣示教育目标,引领学生走上正确的学习道路的重要场合。快来阅读这份开学典礼的精美图文报道,一同感受典礼的激动和温馨。大家好!今天,很荣幸能够在

    教育活动的收获和心得体会(热门20篇)

    心得体会的写作可以培养我们的观察力、分析能力和表达能力。心得体会是一种对自己成长和发展的思考,以下是一些范文,供大家参考和借鉴。假期教育是指在学校暑假、寒假和节

    小学级语文电子课本(通用15篇)

    作文是一种思维训练的方式,可以锻炼学生的逻辑思维和分析能力。下面是小编为大家准备的一些范文范本,希望能够激发大家的写作灵感。二、初读课文。1。配乐范读课文。2。

    小学生发言稿大全(20篇)

    在撰写发言稿时,要把握好节奏和语气,让听众能够理解并接受自己的观点。在以下范文中,可以看到不同主题、不同背景的发言稿,或者是鼓励激励性的,或者是反思思考性的,都

    村党支部副书记培训心得体会(通用16篇)

    培训心得体会是对参加培训课程后的学习和收获进行总结和反思的重要方式。这里有一些别人写的培训心得体会,值得我们一起来学习。近期,我参加了组织的两新党支部培训,深受

    灯塔行动心得(专业18篇)

    通过总结心得,我们可以更好地认识自己、反思自己,并不断提高个人能力。接下来是一些关于心得体会的优秀范文,希望能够给大家提供一些思路和写作的技巧。灯塔,是指为引导

    精彩的自我介绍创意(热门19篇)

    自我介绍要准备充分,包括准备好自己的个人信息以及一些与对方相关的话题。随后我将分享一些成功自我介绍的要点,希望对大家的写作有所启示。尊敬的领导:您好。非常荣幸能

    大学生毕业论文参考大全(15篇)

    毕业论文是学生探究性学习和思辨能力的锻炼,能够提高学生的理论思维和创新能力。以下是小编为大家收集的毕业论文范文,供大家参考借鉴。又到毕业季了,大家的论文准备的怎

    证券人员工作总结报告范文(19篇)

    月工作总结是在一个月时间内对工作表现进行总结和概括的一种书面材料,它可以帮助我们反思并提升工作效率。如果你不知道如何写一份完美的月工作总结,不妨先参考一下以下的

    防震减灾工作总结大学生(通用19篇)

    通过学生工作总结,我们可以更好地了解自己的学习习惯、学习方法是否合理,从而提高学习效果。下面是一些学生工作总结的范文,供大家参考并借鉴一些写作技巧。