随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
油漆工程承包合同协议书篇一
委托方：_________________业主大会(以下简称甲方)
受托方：_________________________(以下简称乙方)
按照《^v^合同法》和其他有关法规，经甲乙双方协商，本着平等自愿原则，订立本合同。
第一条 工程概况
2.物业业管理企业：___________________
3.施工单位：_________________________
4.监理单位：_________________________
5.其他：_________________________
第二条 合同内容(取消的条款，在其编号前括号内标示×)
1.甲方委托乙方编制该工程预算(或概算);( )
2.甲方委托乙方审核该工程预算(或结算);( )
3.甲方委托乙方承办工程造价技术经济鉴定;( )
4.其他。( )
第三条 甲方权利与义务
1.甲方可向乙方索取与委托内容有关的技术经济报告;
2.甲方可向乙方询问委托工作进展情况及相关内容(政府有规定者例外);
3.甲方可向乙方书面阐述对工程及具体问题的意见;
4.甲方应向乙方及时提供工程所需的修缮方案和必要的施工图纸及其他有关的书面资料;
5.甲方为乙方的工作开展提供必要的配合;
6.甲方须按约及时向乙方支付服务费用;
7.其他_________________________________。
第四条 乙方权利与义务
1.乙方可向甲方索取与委托内容有关的各类技术经济资料;
2.乙方可要求甲方对有关问题做出解释和补充有关资料;
3.乙方可要求甲方在工作进展中提供必要的配合;
5.乙方应遵循公平、公正、公开及合法的原则，认真、细致、周到地进行服务工作;
6.其他_________________________________________。
第五条 合同费用
1.甲乙双方按照市房地资源局和市物价局制定的收费标准执行。
5.上列三款费用不得同时计取，如发生差异，应按其中金额最大一类收费。
6.付款办法：
如有余款，待合同履行完毕时，一次结清。
第六条 合同时效
1.本合同自签订之日起生效。
2.双方确定，本合同所含工作内容至_________年_________月_________日结束。
3.双方完成工作，付清费用后，本合同自行失效。
第七条 违约责任
本合同如发生违约，按下列约定承担违约责任。
第八条 争议解决办法
甲方或乙方在履行本合同中发生争议，如协商不成，按下列途径处理(取消的条款在其编号前括号内标示×)：
1.向上海仲裁委员会申请仲裁;( )
2.向人民法院起诉。( )
第九条 附则
1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商或签订补充协议，所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。
2.本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份;甲乙双方各执正本_________份，副本_________份。
甲方(盖章)：_____________________
地址：_____________________________
负责人或委托代理人(签)：_______
电话：_____________________________
开户银行及帐号：___________________
邮政编码：_________________________
____________年________月_________日
乙方(盖章)：_____________________
地址：_____________________________
负责人或委托代理人(签)：_______
电话：_____________________________
开户银行及帐号：___________________
邮政编码：_________________________
____________年________月_________日
油漆工程承包合同协议书篇二
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》及《建筑法》相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程实际情况，甲方将融侨华府第三项目部5#、6#楼室内外腻子、涂料及地下车库腻子、防霉涂料以包工包料形式承包给乙方，经双方协商，达成以下协议：
一、工程名称： 淮安融侨华府天玺园5#、6#楼
二、工程地点：水渡口大道与合肥路交接处
三、承包内容：室内腻子、室外涂料及地下室防霉涂料(具体以项目部要求的施工部位及做法为准)。
四、承包方式：包工、包料以及所有小型用具等。
五、承包工期及质量标准：
承包工期：20xx年1月1日至20xx年6月30 日。
质量标准：施工质量标准必须达到先行有关规范标准及有关行业标准，且必须满足江苏省分户验收标准。室内顶棚大白涂层必须光滑、平整、洁净，且色泽一致，杜绝色差，墙面与顶棚交界阴角处应分界明了，所有天棚涂层前应测弹水平线且进行基底处理，对模板拼缝、阴阳角漏浆部分先行清除，间内高差厘米以内的用胶水泥浆基底批顶整平,对间内高差超过厘米的通知项目部处理(须提供数据),满足分户验收层高控制的标准,天棚大白保持平整、光泽，杜绝铁板痕迹。所有阴阳角顺直方正、流畅，满足几何尺寸，不可产生波浪、翘头型，控制好悬空梁的水平，对橱卫天棚操作时墙面与天棚阴角交界分明。公用部位涂料涂刷时必须保持一底两涂，面涂实施前应用砂布打磨基底饰面后进行面涂，以保证墙面的美观及面观效果，梯悬空梁必须顺直流畅，踢脚线采用黑色调和漆及楼梯侧面，表面光滑尤其重要。所有进场原材料必须经项目部认可后方可使用。施工时应做到成品保护，且保持落手清，谁污染谁清理。
六、承包金额及结算方式：本工程大白施工项目按表面实际面积计算(扣除洞口)，高层室内顶棚：元/m2 ，楼梯间：11元/m2 ，外墙腻子(空调洞内等)：13元/m，外墙腻子加外墙涂料：22元/m，商铺顶棚：9元/m，地下室顶棚腻子加防霉涂料：15元/m2,地下室墙板腻子加防霉涂料：11元/m2,工程完工付到70%。竣工验收后付到85%。下余15% 作为工程保修金，保修期结束支付。
七、甲方责任：
对乙方完成的分项工程及时检查、验收，对不合格的项目及时督促乙方返工。
八、乙方责任：
1、乙方必须组织有经验的施工人员进行操作。
2、进场施工人员必须严格遵守建筑工程各项规章制度，对施工人员必须进行安全教育，不得使用老年人、童工、病人及其他不正常的施工人员。
3、服从甲方工地管理人员领导，根据甲方总体施工进度计划安排劳动力，确保工程总工期。
4、严格按照安全操作规程和施工技术操作规程施工，分项工程施工完毕后自检合格报项目部验收，经项目部验收合格后方可进行下道工序施工，如质量验收不合格无条件返工。
5、进入施工现场必须正确戴好安全帽，高空作业戴好安全带，自动消除一切安全隐患，施工人员违规操作发生安全事故乙方自行负责。
6、工完料清，做好落手清理工作。
7、不私拿及工地任何材料及他人财物，自觉接受门卫检查。
8、对本工程乙方在保修期内必须做好维修工作，如乙方维修不到位甲方有权处理保修金。
9、涂料进场使用前必须经甲方现场确认后再使用。
九、奖罚事项：
1、因乙方原因造成质量工程不合格，乙方在无条件返工的情况下还必须达到质量标准。
3、发现打架者，每人罚3000元，情节严重者送交^v^门处理。
4、施工时人员安排不能满足工程部进度计划的甲方有权采取罚款措施，必要时有权清退出场。
十、本协议在执行中如有异议，由甲乙双方协商解决，或经辖区主管部门仲裁。
十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。工程款结清后失效。
甲方： 乙方：
年月日：
油漆工程承包合同协议书篇三
为有效遏制建筑施工领域的安全事故，加强村(居)民房屋建设工程施工安全管理，依据《^v^建筑法》《^v^安全生产法》等有关法律、法规等规定，结合某某镇实际情况，就加强建筑施工安全管理工作，镇政府特与辖区内在建建筑施工方签订建筑施工安全管理责任书。
一、凡我镇辖区内各项集体建设工程和村民自建用房工程，在工程建设动土施工前，施工方需到镇人民政府城建部门办理工程报建备案手续，到镇人民政府安监所签定安全管理责任书。
二、建筑施工工程，均应选择有资质的单位或有资格的个人对工程进行设计和施工，并依据法律担工程安全责任。
三、村民自行聘请的施工队伍，由村民同聘请的施工队伍签订安全责任书，明确各自权利义务和安全责任，并由村民督促施工队负责人做好对从业人员的安全教育。
四、作业人员入场后应履行的安全生产义务：掌握安全生产技能，参加安全培训，服从安全管理，遵章守纪，正确佩戴和使用劳动防护用品，如：安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。
六、施工临时用电管理
1、临时用电配电系统应采用三级配电，逐级保护。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途，并在电箱正面门内绘有接线图。
2、使用行灯和低压照明灯具，其电源电压不应超过36v。在潮湿和金属容器内作业时，均应采用低压照明，其照明电压不超过24v。
3、使用小型电动工具操作时,均应戴绝缘手套，穿绝缘鞋，使用的线缆要符合相关规定要求。
七、施工机械安全管理
1、凡进行使用的机械均应符合相关规定和要求，并定期做好保养，严格执行清洁、润滑、坚固、调整、防腐的“十字作业法”。
2、对使用搅拌机、卷扬机、钢筋加工机械等设备操作人员，均应持证上岗，并严格按照安全操作规程进行操作。
3、施工现场机械设备安全防护装置必须保证齐全、灵敏、可靠。
4、临时雇用的汽车吊等起重机械在作业过程中，要保障安全的作业环境，避免在电力输送线路下进行吊运作业;同时在吊运物料过程中，要有专人负责指挥。
八、各建筑施工方要切实履行施工安全管理的各项职责，负责做好安全施工管理工作，如因施工方不履行施工安全条例而引发安全事故发生的，镇人民政府将在权限范围内给予必要制裁。
甲方：____________(签字盖章)
乙方：____________(签字盖章)
油漆工程承包合同协议书篇四
甲方:
乙方：
为确保______各项工作顺利开展，营造良好的办公环境，现依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合________实际情况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下协议，以便共同遵守，明确责任。
一、工程地点：______________
二、工程内容
大楼水、暖、管道等维修工程。
三、工程质量要求
第一条：乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即整改，以确保工程质量。
第二条：乙方施工前须向甲方提供施工中所用材料承诺书，乙方在施工中所用材料必须按承诺的标准施工。
六、甲方权利与义务
第三条：甲方有权随时检查乙方的服务履行情况，并向乙方提出修改意见。
第四条：当发生服务违约时，则甲方有权按“服务违约处理标准”在支付乙方工程款项中进行扣款 。
第五条：在乙方提供服务时，如对甲方的设备造成了损坏，甲方有权要求乙方照价赔偿。
第六条：甲方应按合同规定向乙方支付服务费用。
第七条：甲方应及时提供具备开工条件的施工场地，协调乙方进场，解决施工用水、电等问题：
七、乙方权利与义务
第八条：乙方有权要求甲方按时支付服务费用。如甲方不按时支付，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
第九条：乙方施工前须向甲方提供施工进度计划表一份，经甲方确认后，乙方必须严格按施工进度计划表执行。
第十条：乙方在提供服务时如损坏了甲方的设备，乙方应照价赔偿或更换同等设备。若因设备的损坏而引起其它损失的，乙方应作出合理赔偿(以甲乙双方协商或行政仲裁的结果赔偿)。
第十一条：乙方自行组织劳动技术工人，工资、福利、安全保险、劳动工具均由乙方自行负责，与甲方无关;安全事故由乙方自行承担也与甲方无关。
第十二条：楼顶掉下的各种物件，砸烂财产或楼下人员的有关损失均由乙方负责，甲方不负任何责任。
八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，应有批准手续或书面通知书，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减。
九、违约责任及其它
第十三条：乙方因非职责范围内的行为被追究民事、刑事责任的，与甲方无关，甲方不承担任何责任，甲方有权单方解除协议。
第十四条：甲方制定的工作纪律、职业规范和规章制度均视为本协议有效组成部分，乙方不得违反，否则，甲方有权解除协议。
第十五条：发生劳动争议后，经劳动争议调解委员会调解不成的，当事人可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可在收到裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。
第十六条：本协议经甲方签字盖章、乙方签字生效。
第十七条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份
甲方: 乙方：
签字盖章： 签字盖章：
年 月 日 年 月 日
油漆工程承包合同协议书篇五
委托方(以下简称甲方)：
施工方(以下简称乙方)：
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的家庭油漆装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
三、委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。
四、工程工期：
1、开工日期：______年___月___日，(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期：______年___月___日，(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)
六、双方的权利和义务：
1、甲方的权利和义务：
(1)甲方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须在协会会员店铺采购，油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。
(2)甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
(3)甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居打好招呼。
(4)施工中，甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况。
(5)甲方应配合乙方施工人员的工作。
2、乙方的权利和义务：
(1)乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
(2)乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
(3)按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
(4)乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
七、基层检查：
乙方在工程现场对基层状况进行检查时，若发现可能影响涂饰效果的因素时，要及时提出整改意见，由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的，双方应事先做好记录并予以确认。
八、工程施工及验收标准：
1、木材油漆施工验收标准：
(1)检查所用油漆品牌、颜色应符合住户要求、设计选定的样片要求。
(2)不允许存在漏刷、斑迹。
(3)棕眼及缝隙必须全部刮平，做清漆时棕眼及缝隙应与面板颜色相近。
(4)油漆表面上不允许有流挂、皱皮、针眼孔、气泡。
(5)油漆颜色基本一致、无刷纹。表面应平整、光滑，光泽均匀。
(6)做清水漆时应做到木纹清晰，颜色基本一致，无刷纹，在米线外目测。
(7)装饰线分色线偏差不大于1mm，五金配件、玻璃洁净。注意事项：木门窗、扇上帽头顶面及下帽面底面不得漏刷。
2、墙面涂刷乳胶漆工艺验收标准：
(1)腻子与基层结合坚实牢固，不起壳，无粉化及裂纹。
(2)墙面平整，表面平整度偏差不得大于2mm，梁与吊顶两头偏差不得大余3mm。
(3)在米距离观测漆膜，应无明显刷痕、辊痕、没有明显的滚筒痕迹和排笔痕迹。
(4)检查整体墙面，应无少涂、漏涂、漏底、光泽不匀、局部色差、流挂现象等。
(5)若1间房用2种以上颜色涂装，装饰线分色线偏差不大于2mm。
(6)逆光观察墙面无明显凹凸，阴角直，阳角挺，阴阳角偏差不大于3mm横平竖直。
(7)漆面没有污染、没有脏迹存在。
九、付款方式：
1、合同一经签订，甲方须先支付定金__________元。
2、乙方人员进场施工五天后，甲方应支付工程总造价的25%，即__________元。
3、木器漆完工后，甲方应支付工程总造价的50%，即______________。
4、内墙乳胶结束后，3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款，即___________。变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
十、保修承诺：
1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期2年。
2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。
3、保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责，不承担其他连带责任。
4、在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的，5个工作日内派人修复。
5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的，则维修的材料和人工费均由甲方负责。
十一、违约责任：
1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
2、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，给乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。
3、甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。
4、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
十二、争议解决：
双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十三、合同效力：
本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。
______年___月___日 ______年___月___日