最新拖欠工程款民事起诉状 拖欠工程款起诉书(精选10篇)

时间:2024-11-13 作者:储xy
简介:百分文库小编为你整理了这篇《最新拖欠工程款民事起诉状 拖欠工程款起诉书(精选10篇)》及扩展资料,但愿对你工作学习有帮助,当然你在百分文库还可以找到更多《最新拖欠工程款民事起诉状 拖欠工程款起诉书(精选10篇)》。

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

拖欠工程款民事起诉状篇一

企业性质:集体

经营范围:工业与民用建筑。

流动资金:______________元

何时经何部门批准开业:______年______月份经______县基建局批准

开户银行:______工区历下办理处。帐号:__________________

法定代表人姓名:_________职务:_________

被告单位(全称): ______市职工教育培训中心

地址:________市_______ -______路________号

事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷

事实和理由:

______年______月______日, ______县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为_____________________元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达______________元。甲方虽然承担了______________元的误工费,但尚有______________元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

从______年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款______________元;

以上三项合计,共______________元。

此致

______市______区人民法院

起诉单位:______县建筑工程总公司

__________公司(盖章)

_________年_________月________日

拖欠工程款民事起诉状篇二

起诉单位:(全称)

法定代表人:

被告单位:(全称)______________市职工教育培训中心

地址:

诉讼请求:

责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:

(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款________元;

以上三项合计,共__________元

事实和理由:

______年______月______日,______________县建筑工程总公司______公司(原告,以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为______元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达_______天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的_______余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达_______元。甲方虽然承担了_______元的误工费,但尚有_______元到今有承担赔偿损失的责任。

两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______________市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。

工程结算书经甲、乙双方审定后,交______市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_______元。

从______年______月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值________元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于______年______月底撤离甲方工地。

为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。

综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。”《民法典》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定:未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

此致

___________人民法院

起诉单位:_______________

公司(盖章)

_________年_________月________日

附:

1、状副本_____份

2、证据材料_____份

拖欠工程款民事起诉状篇三

答辩人:法定代表人:地址:被答辩人:地址:风险提示:

一份严谨的民事诉讼答辩状,

首先需要分清是否属于法院主管,是否有需要写民事诉讼答辩状;

其次是弄清楚受理法院的管辖;再有就是检查诉讼主体是否遗漏,是否有误;此外还应该注意起诉期限和诉讼时效的问题。在明显存在上述问题时,不要急于答辩,答辩时在答辩中明确提出异议,往往能事半功倍,即可令对方败诉。因张x诉拖欠工程款纠纷一案,现依法提出答辩如下:答辩事项:答辩人请求人民法院依法驳回张x不合理且不合法的诉讼请求。风险提示:

制作民事答辩状时,应当围绕原告在民事起诉状中叙述的事实和理由进行。答辩人有权否认对自己不利的不能成立的和无证据证明的事实。进而有取舍地阐述对自己有利的,及对方当事人没有提及的事实,特别在一些双方当事人存在混合过错或都有违约行为的案件,答辩人更应当注意如何承认、如何反驳及如何确立自己的观点。从而达到以自己的事实和理由和对方的事实和理由相抗衡。事实与理由:原告所承接我公司新建厂房抛力光净化工程,未按操作规程施工,存在明显的工程质量问题,拉风槽不能正常排风,我公司多次通知原告,原告也派人来到过现场查看维护,但一直未能维修好。________年____月____日,我公司出具书面函件给原告时,也已明确要求原告,要保证净化工程的正常运转,维修及维护,不能影响生产。但事实上,原告根本未维修好。造成答辩人公司经常停工待产。原告要求从________年____月____日起计算利息,明显于法无据。

首先,该工程一直组织有关方面的人员进行正式验收,特别是未能通过环保检测,合同约定验收合格后_______天内付清尾款,至今未能验收合格,无法取得环保和消防部门的验收许可证。另外,________年____月____日我公司答应给付尾款,但条件是必须进行维护,保证生产,但原告未进行维护。综上,请法院查明事实驳回原告的诉讼请求。此致_______区人民法院答辩人:________年____月____日风险提示:

在答辩时,答辩人(被告)对自己所提出的主张负有举证责任。

注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。

拖欠工程款民事起诉状篇四

针对今年以来经济整体下行,煤炭市场持续疲软,税收收入难以为继的情况,柳林地税局全局上下积极应对挑战,奋力攻坚克难,确立了“政府主导、部门协作、挖潜堵漏、大力清欠”的总体思路,顺利完成了市局双过半的要求,我们的主要做法是:

1、加强非煤矿山管理,挖掘新的税收增长点

今年以来,我局改变过去“以煤为主”“一煤独大”的工作思路,以铝矾土、石料厂、砖厂等非煤矿山为税收工作重点,弥补煤炭市场疲软带来的税收冲击。首先对近三年非煤矿山的税收管理进行了回头看,联合公安局在柳林电视台进行公告,督促铝矾土、石料厂、砖厂等纳税户补缴20xx年以来的地方税收;对拒不缴纳的纳税户,根据电力公司提供的近三年缴纳的电费,通过详细测算,得出该纳税户应缴的税款,然后配合公安局逐户催缴。今年非煤矿山共缴纳各项地方税收3600万元,有力的弥补了煤炭税收减收造成的缺口。

弱等特点,一直以来是我局的税收薄弱环节。今年以来,我局积极与县政府协商请示,加强与各部门沟通协作,出台了《柳林县人民政府关于实行房屋租赁税收一体化管理的办法》,明确规定房产部门办理房屋租赁登记时,必须先缴纳房屋租赁税收,公安部门办理暂住人口登记时,必须提供房屋租赁税收凭证;并在柳林电视台播放了一个月的“关于整顿房屋租赁税收秩序的通告”,做到家喻户晓,人人皆知,敦促纳税户主动上门缴税;对拒不缴纳的钉子户,联合公安部门严厉打击。三措并举,我局共征收房屋租赁税收648万元,同时各管理单位建立了房屋租赁税收台账,摸清了底数,增强了房屋租赁税收的后续管理 ,实现房屋租赁税收可持续常态化的管理。

个体税收历来因其点多面广,难于管理,今年,我局本着“地税无小税”“既抱西瓜、更捡芝麻”的工作思路,出台了《柳林县地税局20xx年双定户定额调整办法》,全体税干逐街逐巷逐户进行了摸底排查,截止6月底,税收定额调整面达到100%,调整增幅达到8%以上,实现个体税收15万元。

3、完善重点工程管理,实现地方税收应收尽收

面对今年以来重点工程开工不足,结算不及时的实际情况,我局主动出击,及时与县重点办沟通,依托重点工程档案,挨门逐户走访,一户一户检查,实现了重点工程无欠税。

1、坚定信心 面对完不成任务,就要拖全市的后腿,影响吕梁地税整体进度的严峻形势,全局税干舍小家顾大家,放弃节假日,加班加点,7*24小时工作,全局上下心往一处想,劲往一处使,各部门、各股室通力协作,出谋献策、集思广益,确保税收任务的顺利完成。

2、加大清欠力度 欠税历来是我局税收管理的顽疾,清旧欠,增新欠,年年清欠年年欠,欠税规模越滚越大,特别是近几年,煤炭市场的疲软,更迎来新一轮欠税高峰。面对今年新增税源无法完成任务的实际情况,我局把清欠作为完成税收任务的突破口,全局上下开展了轰轰烈烈的清欠攻坚战。首先,县局与各税务所,税务所与管理员层层签订清欠责任状;税务所与欠税单位签订清欠协议书、缴税承诺书,“横向到边、纵向到底”的清欠责任网络,增强了税企双方的责任感、紧迫感;其次,对所有欠税单位下发了限期纳税通知书,敦促其及时缴纳欠税;第三,积极与评估公司、保安公司、法律顾问联系,对拒不缴纳的单位及时采取强制措施。截至目前,全局共清理旧欠6500万元,20xx年无一新欠。

日一碰头的工作办法,及时解决组织收入中暴露的新问题,制定新措施,把各种问题消灭在萌芽状态。

拖欠工程款民事起诉状篇五

联系电话:

联系地址:

被告一:___________发包人

联系电话:

联系地址:

被告二:___________工程承包人

负责人:

联系电话:

联系地址:

被告三:___________工程项目经理

联系电话:

联系地址:

诉讼请求:

2、本案诉讼费由三被告承担。

事实与理由

原告方多次就支付工程款事宜与三被告协商未果,为维护自身合法权益,根据_____及相关规定,起诉至贵院,望判如所请!

此致

___________区人民法院

具状人:___________

______年___月___日

拖欠工程款民事起诉状篇六

致________单位:

____年____月____日,贵司与我司签订了《________工程施工合同》,双方约定,贵司应于____年____月____日支付我司工程预付款____________元,贵司也曾于____年____月____日支付了预付款,余款于____年____月____日之前付清。但从____年____月____日后,贵司便未再按约定支付分文,现累计已欠________元。明显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于____年____月____日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

此致

敬礼!

_______公司

____年____月____日

致________单位:

自____年____月____日与贵司签订办公领地装饰合同以来,我司不遗余力的推进着贵司办公领地装饰的进程,并于____年底交付给贵司并入住办公,根据合同您尚有20000元合同工程款未支付,拖欠时间长达一年多,超过5次以上催促贵司仍未回复,现书面形式递交给您,希您尽快付款!

此致

敬礼!

_______公司

____年____月____日

拖欠工程款民事起诉状篇七

文昌市住房和城乡建设局:

为了保障农民工的合法权益,维护社会稳定,本单位在工程建设中,郑重承诺:

1、建设单位在工程建设过程中按工程进度或合同约定及时拨付工程款,不拖欠工程款。

2、施工单位保证按时足额支付农民工工资,不拖欠农民工工资。

3、若出现拖欠农民工工资时,可从我单位交存的工资保证金中先予支付。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本单位愿意接受市人力资源和社会保障行政部门和市住房和城乡建设局主管部门依照有关规定作出的任何处理(处罚)决定。

xxx

20xx年xx月xx日

拖欠工程款民事起诉状篇八

致_______单位:

现就贵单位拖欠我单位工程款之事郑重致函如下:

一、关于贵单位拖欠我单位工程款的事实

贵单位与我单位于____年____月____日签订施工合同,我单位承建贵单位的工程,工程于____年____月____日开工,年月日通过竣工验收,并于____年____月____日办理完竣工结算,结算金额为:________。至____年____月____日贵单位已支付我单位工程款:________,贵单位尚欠我单位工程款:________。

二、贵单位必须履行合同义务,清偿上述欠款

根据我们双方签订的合同专用条款的第条在工程验收合格并办理决算审计后____月内付款至,余款保修期满付清的规定,贵单位必须履行合同义务,清偿上述工程款,我单位要求贵单位在7个工作日内复函我单位,并明确今年____月____日前上述欠款付到我单位帐上。否则我们将保留以法律手段追偿贵方违约责任的权利。

特此函告。

此致

敬礼!

________公司

____年____月____日

致_______单位:

现就贵司拖欠我司xx改造工程款一事向贵司致函如下:

月日,贵司与我司签订了,双方约定,贵司曾于 ____年____月 ____日支付了合同总价的70%预付款xx,余款按合同约定待施工完毕移交正式使用后个工作日付清。但从年月施工完毕至今,贵司便未再按约定支付分文,加上施工期间(经确认)增加的工程量(xx元),现累计已欠xx元,显已违约。

鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于 ____年 ____月 ____ 日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追索欠款,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。

此致

敬礼!

________公司

____年____月____日

拖欠工程款民事起诉状篇九

一:___________发包人联系电话:联系地址:被告

二:___________工程承包人负责人:联系电话:联系地址:被告

三:___________工程项目经理联系电话:联系地址:风险提示:

诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。

另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。 诉讼请求:

1、判令上述三被告支付原告工程款__________元、逾期利息______元;

2、本案诉讼费由三被告承担。风险提示:

诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 事实与理由被告一将____________市_____楼_____室内及公共区域工程发包给被告二。被告二于________年____月____日与原告签订石材供货及安装合同,将该工程转包给原告施工安装,合同第六条明确约定:按每月供货总价的85%支付工程款,施工完成之后支付全部工程款的95%。合同订立后,原告积极履行合同义务,供应石材并施工安装。合同履行期间,被告二不能按合同及时支付货款,原告曾中止供应石材。被告三作为上述工程项目负责人为保障施工进度,以个人名义保证:施工完成之后两周内支付全部工程款的95%。原告听信被告三的保证,继续供货完成安装。________年____月____日被告三作为项目负责人代被告二与原告就上述工程进行结算,被告二应支付货款__________元。时至今日,仍拖欠__________元未支付。原告方多次就支付工程款事宜与三被告协商未果,为维护自身合法权益,根据民法典及相关规定,起诉至贵院,望判如所请!此致___________区人民法院具状人:________年____月____日风险提示:

提起民事诉讼的原告负有举证责任,要能够举出证明案情事实,支持自己诉讼主张的各种证据等等。

注意,列书证,要附上原件或复制件,如系摘录或抄件,要如实反映原件本意,切忌断章取义、并应注明材料的出处;列举物证,要写明什么样的物品,在什么地方由谁保存着;列举证人,要写明证人的姓名、住址,他能证明什么问题等。

拖欠工程款民事起诉状篇十

致________单位:

现就贵司拖欠我司《_______________土建及附属配套工程》工程预付款一事向贵司致函如下:

____年____月____日,贵司与我司签订了《______________土建及附属配套工程项目》,双方约定,贵司曾于____年____月____日支付了合同总价的%预付款(元),我公司在____年____月____日以将银行保函呈交贵公司,至今我公司账户上未收到贵公司承诺的工程预付款。

鉴于双方的合作关系较好,现特致函请贵公司于____年____月____日前将所欠的工程预付款款项支付我公司。

此致

敬礼!

_______公司

____年____月____日

致________单位:

由我公司承建的贵公司____________住宅楼工程,按照双方约定,我公司已于____年____月____日竣工交付使用。根据双方约定,工程竣工后工程款应付至____%的约定,贵公司应支付我公司工程尾款________万元。但截至____年____月____日,你方仍未支付。因此,按照合同同约定,贵公司还应承担尾款利息约____余万元。

鉴于双方在施工过程合作较愉快,我们也本着实事求是的原则,恳请贵公司尊重法律,尊重事实,及时从快解决工程尾款问题。否则,我公司将主张自己的权利,诉诸法院解决问题。届时,不但贵公司名誉受损失,还要承担高额利息和诉讼费用,还有可能给贵公司造成其他不必要的损失,引发社会事件。恳请贵公司在五日内给与答复!

此致

敬礼!

_______公司

____年____月____日

相关范文推荐

    最新幼儿园中班安全活动教案及反思(十四篇)

    作为一位不辞辛劳的人民教师,常常要根据教学需要编写教案,教案有利于教学水平的提高,有助于教研活动的开展。优秀的教案都具备一些什么特点呢?下面是小编为大家带来的优

    最新酒店清明节活动方案 清明节酒店宣传文案(8篇)

    “方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。写方案的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是小编精心整理的方案策划范

    2023年舍得书籍读后感(模板9篇)

    当看完一部影视作品后,相信大家的视野一定开拓了不少吧,是时候静下心来好好写写读后感了。那么你会写读后感吗?知道读后感怎么写才比较好吗?下面我就给大家讲一讲优秀的

    2023年幼儿园中班安全教育教案及反思(22篇)

    作为一名默默奉献的教育工作者,通常需要用到教案来辅助教学,借助教案可以让教学工作更科学化。教案书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇教案呢?以下是小编为大家收集

    自然景物如何写(通用8篇)

    无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助

    因为态度不好的检讨书(优秀9篇)

    每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里

    2023年导师评语300字 导师评语(八篇)

    无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大

    2023年第四天军训心得体会(优质13篇)

    心得体会是我们在经历一些事情后所得到的一种感悟和领悟。优质的心得体会该怎么样去写呢?以下我给大家整理了一些优质的心得体会范文,希望对大家能够有所帮助。第四天军训

    幼儿园中班安全活动教案(十四篇)

    作为一名专为他人授业解惑的人民教师,就有可能用到教案,编写教案助于积累教学经验,不断提高教学质量。那么教案应该怎么制定才合适呢?以下是小编为大家收集的教案范文,

    2023年抗疫支援心得体会版 新冠抗疫支援心得体会(优质14篇)

    心得体会是我们在经历一些事情后所得到的一种感悟和领悟。记录心得体会对于我们的成长和发展具有重要的意义。以下是小编帮大家整理的心得体会范文,欢迎大家借鉴与参考,希