随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。
门窗购销合同篇一
需方: 供方:
地址: 地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
联系人: 联系人:
供需双方根据要求,并经过协商一致达成以下家具购销合同。
一、产品清单及合同总金额:(可附后)
序号
产品名称
规格型号
单位
数量
单价(rmb)
合计(rmb)
合同总价款为(人民币)大写:
二、家具质量要求、供方对质量负责条件以及供货期限
1、家具具体技术质量标准见投标书。
2、供方所提供的家具必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
3、供方提供的家具必须是全新(包括零部件),家具必须符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。供方承诺所供家具与中标所示设备明细完全一致,不存在任何偏差,如出现不一致,供方将承担违约责任。
4、供方对所提供的家具提供三年的上门维修保质期,保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题,由供方负责。供方负责保修、包换或者包退,并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理或不能调换的,按不能交货处理。
5、供方产品售后服务承诺见投标书及应答。
三、交货时间和地点
合同签订后,于 年 月 日之前将所供家具运送到需方(用户)指定地点,并于 年 月 日之前完成安装、调试工作,家具运送产生的费用由供方负责。
四、付款方式
1、本合同以人民币进行结算。
2、货到学校指定地点并安装、调试完毕,经验收合格后付合同总额的90%,余款一年后付清。
五、违约责任
1、供方的违约责任
(1)供方逾期交货的,每日须按所涉金额的千分之三的标准向需方支付违约金,违约金总额不超过合同总额的5%。
(2)供方不能交付设备的,供方向需方支付设备款总值的30%的违约金。
(3)供方所交的家具品种、规格、型号、生产厂家及质量不符合合同规定标准的,需方有权拒收设备,供方向需方偿付设备款总值的30%的违约金。
2、需方的违约责任
需方无正当理由拒收设备的,由需方向供方偿付设备款总值的30%的违约金。
六、出现其他未尽事宜,由双方协商解决。
七、本合同未作明示约定的,而又有相关法律、法规的,从其规定。
八、合同的生效和变更
本合同一式四份,自双方签字盖章时生效,需方执三份,供方执一份。供需双方均不得随意变更或解除合同,所有合同条款以打印文本为准,所有手写、涂改无效。如一方需要变更合同,要经另一方书面同意,并就变更事项达成一致意见,方可变更。
九、合同特殊条款
由供需双方根据设备项目的具体情况协商拟定(见附件)。合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改,如果两者之间有抵触,应以特殊条款为准。
需方(公章): 供方(公章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
经 办 人: 开户银行:
公司账号:
(部门)名称:
合同认定人:
电 话:
门窗购销合同篇二
甲方:
乙方:
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称: xxxxx用房断桥铝合金门窗工程
工程地点: 秦皇岛北戴河鹰角路7号
工程承包范围及方式:包工包料
二、合同价款:
注:以上工程面积为图纸面积,以最终实际发生面积数为准,工程单价一次性包死,无论材料上浮与下调,工程暂估价为:1333860元(大写:壹佰叁拾叁万叁仟捌佰陆拾元整)。结算价=竣工后的实际施工面积(门、窗框外皮尺寸确认)x固定单价,以总包项目部开具的分承包工程质量完工证为准;隐形纱窗数量为暂估,以最终实际发生数量为准。
1、以上工程单价含断桥铝窗的制作、运输、安装费用,含企业的管理费用、税金、含一组门窗检测费用及现场施工用水电费用等(不含现场施工土建配合费,不含窗的清洁费。)
2、如遇下列情况,合同单价调整:
1因甲方原因引起型材、玻璃、五金等材料的使用量发生重大变化;
3新增的项目;
三、分承包工程付款方式:
1、合同签定3日内支付合同价款的10%为工程预付款;
2、窗框进场安装完成后支付合同价款的40%为工程进度款;
3、固定玻璃及窗扇安装完成经甲方验收合格后付至合同总价的90%;
4、工程结算完成后付至工程结算总价的95%;
5、剩余工程结算总价的5%为工程质保金,保修期为一年,保修期满一年后一次性付清(无息),保修期自开具分项工程验收完工证之日开始计算。
四、分承包工程工期:
施工进度按照总包项目部及甲方要求,严格按总承包项目部审批后的施工进度计划进行,不得延误,现场土建不具备条件的情况下不计算在内,乙方因自身原因不能按要求的工期完工,每延误一天,按200元罚款。工期超过10天,甲方有权终止乙方的施工资格并清场,乙方必须赔偿由此造成的各项损失。
五、双方施工现场代表:
六、分承包工程质量要求:
乙方按照国家及省市现行的施工质量标准、规范和甲方审定后的设计图纸、施 工方案、施工进度计划、总包项目部技术交底要求(门窗技术要求)完成所承包工程,质量达到合格标准。如施工时达不到合格标准,甲方有权对乙方进行经济赔偿或终止乙方的施工资格,乙方必须赔偿由此造成的各项损失。
七、安全生产文明施工要求:
1、 乙方应严格执行国家、省市及甲方制定的安全操作规程和安全规定,服从总包 单位安全管理。因乙方原因造成的安全事故,由乙方负全责,甲方将酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格,乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中,甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。
2、 乙方施工时应严格遵守甲方的现场文明施工管理制度,做到文明施工,三清六 好,否则,甲方有权酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格并清场,乙方必须赔偿由此造成的各项损失,乙方施工中,甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。
3、 乙方施工时应根据分承包工程的特点采取相应的环境保护措施,防止或减少对 环境的污染,否则,甲方有权对乙方进行经济处罚或终止乙方的施工资格,乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中,甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。
八、成品保护:
乙方应做好在工程施工期间的分承包工程的成品、半成品的保护工作,由于保护不利造成的损失由乙方负责,造成他方损失时必须全额赔偿。由于他方原因造成分承包的损坏,乙方通知甲方予以协调,由责任方负责维修或分承包方修复,由责任方承担费用。
九、工程保修规定:
工程竣工验收合格开具分项工程验收完工证后,进入保修期,所承包工程保修 期为1年。保修金按照所承包工程结算总价的5%进行扣留,保修期结束无质量问题后一次性付清(无息)。保修期内,乙方在接到甲方保修通知后24小时内必须派维修人员到场维修,否则,甲方有权安排维修事宜,费用从乙方保修金中双倍扣除。
十、劳动保障:
乙方必须对所承包工程的施工管理负全责。乙方不得以任何理由拖欠工人工资,如果乙方未结清工人工资,甲方不负担任何责任,若因此给甲方造成损失,均由乙方负责。乙方保证其作业班组内没有50岁以上及年老体弱人员。由此给甲方造成的损失,均由乙方负责。
十一、门窗技术要求:
(一)断桥铝合金门窗
1、型材:采用天津佰亿(大邱庄)60b系列断桥铝,表面静电粉末喷涂,国产尼龙隔热条,外麻面内光面,颜色:按照确认样品验收。
2、配件采用青岛杨氏立兴优质门窗五金配件。
3、玻璃:均选用6+12a+6mm外片loe—e玻璃,落地窗下亮玻璃双钢化处理,门扇玻璃双钢化,单块玻璃面积超过1。5平米双钢化。
4、窗开启方式为外开,固定玻璃内上,窗开启部分加装转向材,内装隐形下拉式隐形纱窗,门全部为外开门。
5、固定玻璃内外侧塞三元乙丙胶条,窗扇玻璃外侧打耐侯胶,内侧塞三元乙丙胶条。
6、窗框与墙体间用聚胺脂发泡填充,保证弹性连接,窗框外口打黑色创宇中性耐侯防水胶,窗框内口打白色创宇1#白色密封胶。
十二、其它:
1、乙方向河北省社会公益项目建设管理中心提供发票。
2、乙方进场时,乙方必须提供本合同要求的材料生产合格证、备案证;仅适用于本工程的材料检测报告等相关资料,并对所供材料质量负责。
3、乙方负责窗的三性能检测,在甲方、监理监督下由乙方报送,费用由乙方承担。其他要求详见项目部技术交底。
4、计算规则:门、窗框外皮尺寸确认。
5、甲方提供水电接点,费用由施工单位承担。
6、机械设备:自带。
7、现场文明施工:按照总包项目部制定的现场文明施工标准施工,并接受总包项目部的监督、指导。
8、消防:执行国家相应标准。
9、劳动力人员保证:根据工程需要安排劳动力,保证工程顺利进行。
10、本承包任务范围内无任何零用工签证,本承包任务范围外的零用工按100元/天计算。
11、 本合同一式十份,甲方八份、乙方两份,双方签字盖章后生效;本合同自保修款结清后自动终止。
12、合同执行中,双方发生争执,协商解决,协商不成时提交工程所在地法院提起 诉讼。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
门窗购销合同篇三
依据《xxx合同法》及其它相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程所需的加工与供货等有关事项协商一致,订立本合同。
工程名称:
一、标的、数量、价款及交(提)货时间
二、防盗门质量标准:按国家丁级防盗门的质量标准要求订购,必须达到丁级门的标准,洞口尺寸由甲方提供,乙方确认,否则由甲方负责。
三、甲方对质量负责的条件及期限:产品质量保证期________年,在产品质量保证期内,乙方对由于产品出现的质量造成的故障,由乙方实行保修、包换直至产品符合质量要求。________年后出现故障,进行无偿维修。人为损坏不在保修范围之内,并收取材料费,同时,若甲方组织人员维修,其一切费用从乙方的保修费中扣除,每次扣___元的保修金。
四、技术质量要求:乙方所提供的各类门以甲方选定的样品为准,证件齐全,严禁无证、证件不全和劣质不合格产品投入工程中使用,货到工地后先经甲方、质监、监理人员验收合格后,方可进场安装。并按现行建筑施工质量验收规范的行业强制执行标准进行施工,与土建施工紧密配合。若施工中违反了施工要求与验收规范而返工,所造成的人工、材料、工期进度的损失由乙方自负,竣工验收时达不到合格产品,由乙方负全部责任。
五、运输方式及达站(甲方工地)费用负担:乙方自负。
六、结算方式:
(2)安装完工,甲方协助乙方将房屋相关的手续办全,钥匙全部交给甲方。
(3)下欠房款以明年的工程抵顶。
七、安装由乙方负责。填灰、压缝、缝隙打胶、门体污染、卫生处理等均由甲方负责处理。未按合同履行乙方不予安装,由此所造成的工期延误由甲方自行承担。
八、其它约定事项:
(1)如有给甲方造成的质量问题由乙方全部承担责任;
(2)至合同生效之日____日内,货到工地。
九、成品保护:乙方安装完毕,成品保护由甲方负责。违约责任:如有违约,一切后果由违约方承担责任。
十、乙方不提供发票,只提供收据。
十一、合同争议的解决方式,本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可到当地工商行政部门调解,协商或调解不成的,依法向当地人民法院起诉。
十三、本合同自支付定金起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
门窗购销合同篇四
购销合同和买卖合同的要求基本上是一致的。那么简易购销合同怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的简易购销合同范文,感谢您的欣赏。
甲 方:
乙 方:
经过甲乙双方的充分协商,就甲方向乙方购买设备达成如下协议:
一、购销内容:
二、技术质量要求:按产品技术说明书。
三、保修及维修:根据产品的保修承诺及维修规范。
四、交货日期:20xx年04月20日,甲方应在收货当日验收,逾期未提出异议视为货物质量、数量等均符合约定。在甲方未付清全款之前,乙方拥有货物的所有权。
五、结算方式: 直接送货上门方式:货到付款。
六、违约责任及解决纠纷的方式:若甲方逾期付款,应按日向乙方支付滞纳金。其计算方式为:每日按逾期未付款的万分之五计算,直至货款结清之日为止。若甲方逾期15日仍未付款,则乙方有权解除本合同,并由甲方支付乙方本合同总价款10%的违约金。甲乙双方同意向乙方住所地人民法院提请诉讼解决纠纷。
七、本合同经甲、乙双方签字后即行生效。合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,具同等法律效力。
八、本合同传真件有效。
九、售后服务事项:在产品质量问题情况下,硬件与电脑系统免费上门服务壹年,其它情况需要另外收费。
甲方(签章): 代表签名:
乙方(签章): 代表签名:
合同签约日期:
(需方)(以下简称甲方):
(供方)(以下简称乙方):
经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下:
一、 产品名称、商标、型号、厂家、数量、价格、供货时间:
二、 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按技术协议
三、 交(提)货地点、方式:
四、 运输方式及到达站港和费用负担:送货上门、供方负担
五、 合理损耗及计算方法:无
六、 包装标准、包装物的供应与回收:原包装、不回收。
七、 验收标准、方法及提出异议期限:按原厂技术标准验收,需方收到货后提出异议期限为十五天。
八、 结算方式及期限:货到验收合格、发票到后一周内付款。
九、 违约责任:如发生质量问题,需方将提出索赔。具体事宜协商解决。
十、 解决合同纠纷的方式:合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,任何一方可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
十一、 其它事项:本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章有效,均有法律效力
订立合同人:
甲方:______ 乙方:______
年月日:
购货单位: (以下简称甲方)
供货单位: (以下简称乙方)
经甲乙双方充分协商,特订立本协议,以便共同遵守。
第一条 柴油的名称、品种、规格和质量
1.柴油的名称、品种、规格: 国标柴油 _。
第二条 柴油的数量和计量单位、计量方法
1.柴油的数量:__ 20t 。
2.计量方法: 过磅__。
第三条 柴油的交货方法、运输方式、到货地点
2.交货方法。
(1)乙方送货;
3.运输方式: 整车运送 。
4.到货地点: 甲方指定地点 。
第四条 柴油的交(提)货期限
乙方必须按照甲方要求供货。(在24小时必须送到)
第五条 柴油的价格与货款的结算
1.柴油的价格,按甲乙双方的商定价格;
2.柴油货款的结算:甲方一次性付清所订购的全部货款。
第六条 对柴油提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中,如果发现柴油的品种、质量不合规定,应一面妥为保管,一面在3天内向乙方提出异议。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成柴油质量下降的,不得提出异议。 3.乙方在接到甲方异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条 乙方的违约责任
1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 10 %的违约金。
2.乙方所交柴油品种不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据柴油的具体情况,由乙方负责包换。
第八条 甲方的违约责任
1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款__10____%的违约金。(违约金视为违约的损失赔偿,但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加)
第十条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行协议,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
本协议如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
本协议自________年____月____日起生效,协议执行期内,甲乙双方均
不得随意变更或解除协议。协议如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与协议具有同等效力。本协议正本一式二份,甲乙双方各执一份。
购货单位(甲方):________(公章) 供货单位(乙方):______(公章) 联系人:______________(公章) 联系人:____________(盖章)
________年____月____日
门窗购销合同篇五
甲方:
乙方:
本合同由买卖双方制定,根据下列条件,买卖双方同意成交下列货品:
一、 货品明细、价格:
二、 质量保证:
1.袋形:整包不变形,置于水平面无失重。袋形要端正、饱满及自然的效果。袋口,袋底不歪扭,肩带、手挽左右横头均要对称。
2.口肩带:袋口拉链要顺滑,拉链贴和,链布不可有波浪或超皱现象。肩带要挺且有弹性,软硬适中。
3.大面:根据皮料厚薄或软硬程度选择托料,要求手感软硬适中,有弹性;皮面光滑无波浪,无划损,无污损,整袋皮料无色差,花纹和光度无差异。
4.驳位:不可过厚、过薄或凸凹不平。或驳位不严密不能歪斜,或有爆裂现象。
5.油边:要求边油不上过,边面圆滑,无脱落破损。以指甲轻扣无痕为宜,视季节不同选用软硬度或中性边油。
松线跳针,起珠,起浪起皱等现象.直线不弯曲,弯线转角要顺畅.接针位无复针,加固复针时针孔确保线条流畅.
7.内里:不可有吊空,太松抽纱等现象,底和袋角要到位,内窗口车线和摺边均要达到直线要求。笔插和手机套等易损部位均要复针加固。内窗口拉链无波浪无起皱现象。拉链顺畅。
8.五金:唛头等五金不可有歪斜,划花和生锈现象,所有五金均不能沾染胶水切忌变色或褪色,不合格的五金严禁使用。
9.包装:检查每个包的质量如发现有问题的及时返工维修。并仔细检验易损部位是否绳索实,对胶水线头,银笔线和灰尘等必须处理干净。
三、 交货地点:
四、 交货时间:
合格后七日内,如产品有质量问题,供方予以调换。
六、 结算方式:验收合格后当日内付清全款,付款方式为电汇。
七、 不可抗力:是指不可预见、不能避免、不能克服的自然灾害。
八、 违约责任:
如卖方未按本合同规定的时间交货(本合同规定的不可抗力除外)。买方应同意延期交货,条件是卖方同意支付罚金,罚金不应超过延期货物总值的5%。罚金比例按7天索取0.5%.不足7天按7天计。如卖方在合同规定的发货期延误10周后发货,买方有权取消本合同。尽管合同取消,卖方仍需支付上述罚金,不得延误。
如买方不能按期付款,每延期7天,按全部货款金额0.5%的比例向卖方支付罚金,不足7天按7天计。
九、 仲裁:
与合同有关的一切争议或合同的实施应通过洽谈友好解决。如达不成协议,争议可提交仲裁委员会,仲裁裁决为终局,对当事双方有约束力。仲裁费由败诉方承担。
十、 本合同一式两份,经双方代表签字盖章后生效。
十一、本合同为打印件,手工改写无效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________