在商务活动中,合同协议是不可或缺的一部分,它能够确保交易双方的利益得到保障。为了帮助大家更好地理解合同协议的撰写方式,以下是一些合同范本供大家参考。
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇一
第一条 委托人委托受托人处理______________事务。
第二条 受托人处理委托事务的权限与具体要求:
第三条 委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
第四条 委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。
第五条 受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。
第七条 委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式:
第十条 违约责任:__________________________________________________ 第十一条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第___种方式解决:
年 月 日
甲方: 乙方(承运单位):
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:
传真号码: 传真号码:
甲、乙双方经协商,就托运事宜达成如下协议:
一、托运详细信息
失事故由乙方承担全部赔偿责任,赔偿价值为货物的原价值。
额的.10%,若乙方超过3天未交货的,甲方视为乙方单方解除本合同,甲方有权要求乙方根据本协议的约定承担违约责任。
四、
五、
七、
九、 本合同壹式贰份,双方各持壹份,具有同等法律效力
甲方(公章):
委托代理人(签名):
签订日期:
签订地点: 乙方(公章): 委托代理人(签名): 签订日期:
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇二
一、甲方委托乙方并指定律师、律师作为甲方的仲裁代理人。乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。
二、委托事项。
作为甲方的委托代理人代理甲方调查、了解有关甲方与纠纷的解决方案以及提起、进行并完成甲方与的仲裁活动。
三、委托权限。
1、调查、收集与本案有关的证据材料。
2、出庭参加仲裁。
3、参加调解工作。
4、拟定有关解决纠纷的方案。
5、查阅、复制并保留与委托事项有关的材料。
四、委托期限。
自本合同生效之日起到完成全部委托事项或甲方解除对乙方的委托之日止。
甲方同意向乙方支付代理费元,支付方式为:_________________。
六、甲方的权利、义务:_________________。
七、乙方的权利、义务:_________________。
八、其它约定:_________________。
九、本合同一式三份,自双方签字,盖章后生效。
甲方:_________________乙方:_________________。
时间:_________________时间:_________________。
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇三
经甲乙双方友好协商,就甲方向乙方提出委托设计邀请及乙方提供相关服务事宜签订以下条款:
1。甲方在签定协议前认真阅读并认可乙方的《收费标准及服务条款》。
2。甲方向乙方提供有关设计信息材质要求,色彩要求,布局要求,造价要求。
3。甲方负责为乙方提供现场勘测的必要条件,并协调乙方测量工作。甲方负责提供房屋相关的原始电路,水路图纸以及所在物业的相关管理规定。
4。甲方有权参与设计过程的监督,积极配合回答乙方在设计过程中的疑问。
5。甲方未通知乙方擅自对设计内容,材料,尺寸进行修改或更换,造成的后果由甲方负责。
1。乙方接受甲方的邀请,积极配合并为甲方认真提供设计服务。
2。乙方要严格按照甲方要求进行体贴设计,并遵守物业相关的管理规定。
3。乙方绘制的图纸必须订装成册,图面清晰,数据详细,严格执行图纸规范。
4。乙方图纸绘制完毕经甲方许可方可采用,施工过程中乙方有责任对设计内容进行监理。
5。乙方未经甲方许可不得对设计内容进行修改。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
1。60元/平米(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
2。45元/平米(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
3。复式结构:70元/平米。(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
4。60元/平米(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
5。别墅住宅:80元/平米(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
6。70元/平米(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
7。房地产样板间设计:300元/平米(赠送宣传海报版面设计)。
8。售楼处设计:室内200元/平米,建筑外观设计37000元。
9。小型工程装饰设计:按工程总造价6%收取。
1。甲乙双方签定《委托设计协议书》,并交纳40%设计定金后,乙方委派设计师对现场进行勘测以及与甲方沟通交流设计风格等问题。
2。乙方根据勘测尺寸和对甲方的风格定位进行设计,绘图工作。
3。设计初稿完成后,乙方与甲方再次交流并对设计方案进行修改。
4。根据甲方意见和要求乙方对图纸进行修改,与乙方进行再次交流,如有异议乙方继续修改。
5。甲方对设计方案认可后向乙方提出绘制全部图纸要求并交纳40%中期设计费。
6。乙方将图纸全部绘制完毕并一次提交给甲方,同时甲方交纳剩余20%设计费。
7。选用我公司推荐施工队伍,设计完成后甲乙双方签定施工协议书,甲方交纳的设计定金全部转入工程款。
8。甲方施工过程中乙方提供配饰选择,主材推荐服务。
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇四
委托方:
受托方:
委托方委托受托方实施项目。在合法、平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经双方充分协商一致,就双方合意达成条款如下:
委托受托方实施项目。
1。提供受托方完成项目所必要的条件和环境。
2。提供项目进行中所必须的资料和信息。
3。按本合同约定的价款给受托方付款。
4。未经双方协商一致,不得无故变更合同价款。
5。不得委托受托方从事违法的委托事项。
6。其他受托方应履行的义务。
1。在委托方统一管理下,负责委托项目的具体实施。
2。严格按照委托方的要求做好该项目的保密工作。
3。应按照合同约定方式和标准,交付项目实验成果。
4。合同履行期间,不得违反合同约定,遵守项目履行时应遵守的相关法律、法规。
5。承担合同价款取得的相关税费。
6。承担本项目合同履行期间的设备材料及相关人员的人身伤害事故的全部法律责任。
7。其他应由受托方承担的义务。
1、双方约定本项目服务费用为万元,项目完成经委托方验收合格后一次性付清。
1。委托方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息,由于委托方原因不能完成,委托方负责其后果。
2。如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题,受托方应承担其后果,并赔偿委托方相应的经济损失。
3。受托方应按照进度安排执行项目实施计划,如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果,并赔偿委托方经济损失。
4。如果委托方不按合同约定方式付款,受托方有权解除合同。
5。如对项目完成质量发生争议,应由双方共同认可的第三方评判。
六、合同纠纷的解决方式:
合同执行中如果发生争议,双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决,由乌鲁木齐沙依巴克区人民法院以诉讼方式解决。
1。本合同自签订之日起生效,合同履行期间,双方均不得随意变更或解除合同。
2。如有未尽事宜,双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商,以书面形式做出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力。
本合同壹式份甲方执份,乙方执份,从正式签订之日起生效。
委托方:
日期:
受托方:
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇五
协议书格式字体?一般用宋体,小四号,没有规定的,自己看着舒服就好。
甲方:
乙方:(身份证号:)
因乙方代表甲方于年月日与(客户单位,以下简称第三方)签订了一份供货合同(以下简称合同),合同约定由甲方向第三方销售等产品,合同编号,合同总金额元,经甲乙双方协商一致,确定该合同的产品由乙方负责联系外加工事宜,双方就外协加工事宜达成如下协议:
1、如因外协产品规格、型号、数量、质量、知识产权等一切事项而引起甲方对第三方承担违约责任及其他法律责任(包括由此引起的相关损失),一律由乙方承担,乙方同时向甲方赔偿由此给甲方公司造成的名誉损失,赔偿标准为合同总金额的10%(不足10万元按10万元赔款)。
2、乙方保证所联系的生产厂家具备本批产品的生产能力、依法经营、按章纳税。若由此引起的相关税务纠纷及法律责任一律由乙方承担。
3、本协议自双方盖章签字之日起生效。
甲方(盖章):乙方(签字):
日期:日期:
发包人(全称): 承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定,发包人承包人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的'原则,就本建设工程施工的有关事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程内容:
二、工程承包范围
详见工程施工图。
三、合同工期
计划开工日期:
计划竣工日期:
四、质量标准
国家和行业规定的工程质量合格标准及发包人特定要求。
五、合同价款
5.1 本合同价款采用固定单价形式。
5.2本合同价款暂定为 。最终依据审定预算调整合同价款。
5.3最终合同价款依据发包人确认的竣工图纸,工程变更,现场签证及相关的技术、经济资料,由发包人造价管理机构依据合同内约定的造价编制原则审核确定,在合同履约期间如遇材料价格波动,一律不予调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
(1)本合同协议书
(2)本合同专用条款
(3)本合同通用条款
(4)标准、规范及有关技术文件
(5)图纸
(6)工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:2014年__月__日
合同订立地点:
本合同双方约定:
发包人:(公章)
法定代表人:
委托代理人:
签字日期:
联系人:
电话:
传真: 邮政编码:
承包人:(公章)
法定代表人:
委托代理人:
签 字 页
签字日期: 联系人: 电话: 传真: 邮政编码:
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇六
委托方:
受托方:
委托方委托受托方实施项目。在合法、平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国。
合同。
法》有关规定,经双方充分协商一致,就双方合意达成条款如下:
委托受托方实施项目。
1。提供受托方完成项目所必要的条件和环境。
2。提供项目进行中所必须的资料和信息。
3。按本合同约定的价款给受托方付款。
4。未经双方协商一致,不得无故变更合同价款。
5。不得委托受托方从事违法的委托事项。
6。其他受托方应履行的义务。
1。在委托方统一管理下,负责委托项目的具体实施。
2。严格按照委托方的要求做好该项目的保密工作。
3。应按照合同约定方式和标准,交付项目实验成果。
4。合同履行期间,不得违反合同约定,遵守项目履行时应遵守的相关法律、法规。
5。承担合同价款取得的相关税费。
6。承担本项目合同履行期间的设备材料及相关人员的人身伤害事故的全部法律责任。
7。其他应由受托方承担的义务。
1、双方约定本项目服务费用为万元,项目完成经委托方验收合格后一次性付清。
1。委托方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息,由于委托方原因不能完成,委托方负责其后果。
2。如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题,受托方应承担其后果,并赔偿委托方相应的经济损失。
3。受托方应按照进度安排执行项目实施计划,如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果,并赔偿委托方经济损失。
4。如果委托方不按合同约定方式付款,受托方有权解除合同。
5。如对项目完成质量发生争议,应由双方共同认可的第三方评判。
六、合同纠纷的解决方式:
合同执行中如果发生争议,双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决,由乌鲁木齐沙依巴克区人民法院以诉讼方式解决。
1。本合同自签订之日起生效,合同履行期间,双方均不得随意变更或解除合同。
2。如有未尽事宜,双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商,以书面形式做出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力。
本合同壹式份甲方执份,乙方执份,从正式签订之日起生效。
委托方:
日期:
受托方:
委托方:(以下简称“甲方”)。
受托方:(以下简称“乙方”)。
为了适应省互联网发展的需要,促进互联网健康发展。根据中华人民共和国合同法,经甲、乙双方友好协商,在自愿、平等、协商一致的基础上,就委托事项达成如下条款,双方共同遵照执行。
乙方指派乙方专人负责承办甲方的委托事项。
甲方授权乙方依法采取措施办理委托事项,具体措施由乙方决定,甲方应当予以配合。甲方应当确立一名负责人配合、指导乙方专人的工作。
(1)行政许可:电信业务经营许可证的受理、发放等工作。
(2)网站备案:负责工信部网站备案系统中所有安徽主体的域名备案信息的审核等工作。
(3)数据核查:负责工信部网站备案系统中,属于安徽的备案信息的数据核查等工作。
(4)ip地址更新:负责组织安徽各电信企业按时完成ip地址使用、分配情况的报备更新等工作。
(5)咨询受理:负责解答用户对许可证的申请、网站域名备案等疑问。
(1)乙方在本协议规定之权限范围内进行工作。
(2)严格按照法规、规定,在规定时间内认真完成甲方委托事宜。
(3)及时完整地向甲方报送有关材料。
(4)主动积极维护甲方形象。
(1)向乙方提供免费的办公地点,以及工作中必备的办公用品等设备。
(2)乙方为了更好的工作,甲方会安排乙方参加必要的培训学习。
(1)甲方每年需支付乙方必要的资金作为服务的费用。
(2)上述费用不包括差旅费、食宿费、通讯费等其它费用。
(1)甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同。
(2)乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同:
未经甲方同意,擅自超出授权范围的;
因乙方工作延误、失职、失误导致甲方形象受损的。
(3)甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:
甲方的委托事项违反法律的;
甲方不向乙方支付委托费用。
(1)本协议未尽事项,经甲、乙双方友好协商签订补充协议,与该协议具有同等法律效力。
(2)本协议一式二份,甲乙各方各执一份。
(3)本自签定之日起生效,协议执行期间,如有异议甲乙双方协商解决。
甲方(盖章):乙方(盖章):
二o年月日二o年月日。
甲方:_________。
乙方:_________。
经甲乙双方友好协商,就甲方向乙方提出委托设计邀请及乙方提供相关服务事宜签订以下条款:
1。甲方在签定协议前认真阅读并认可乙方的《收费标准及服务条款》。
2。甲方向乙方提供有关设计信息材质要求,色彩要求,布局要求,造价要求。
3。甲方负责为乙方提供现场勘测的必要条件,并协调乙方测量工作。甲方负责提供房屋相关的原始电路,水路图纸以及所在物业的相关管理规定。
4。甲方有权参与设计过程的监督,积极配合回答乙方在设计过程中的疑问。
5。甲方未通知乙方擅自对设计内容,材料,尺寸进行修改或更换,造成的后果由甲方负责。
1。乙方接受甲方的邀请,积极配合并为甲方认真提供设计服务。
2。乙方要严格按照甲方要求进行体贴设计,并遵守物业相关的管理规定。
3。乙方绘制的图纸必须订装成册,图面清晰,数据详细,严格执行图纸规范。
4。乙方图纸绘制完毕经甲方许可方可采用,施工过程中乙方有责任对设计内容进行监理。
5。乙方未经甲方许可不得对设计内容进行修改。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
1。60元/平米(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
2。45元/平米(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
3。复式结构:70元/平米。(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
4。60元/平米(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
5。别墅住宅:80元/平米(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
6。70元/平米(使用面积)(包括后期配饰选择和主材推荐)。
7。房地产样板间设计:300元/平米(赠送宣传海报版面设计)。
8。售楼处设计:室内200元/平米,建筑外观设计37000元。
9。小型工程装饰设计:按工程总造价6%收取。
1。甲乙双方签定《委托设计协议书》,并交纳40%设计定金后,乙方委派设计师对现场进行勘测以及与甲方沟通交流设计风格等问题。
2。乙方根据勘测尺寸和对甲方的风格定位进行设计,绘图工作。
3。设计初稿完成后,乙方与甲方再次交流并对设计方案进行修改。
4。根据甲方意见和要求乙方对图纸进行修改,与乙方进行再次交流,如有异议乙方继续修改。
5。甲方对设计方案认可后向乙方提出绘制全部图纸要求并交纳40%中期设计费。
6。乙方将图纸全部绘制完毕并一次提交给甲方,同时甲方交纳剩余20%设计费。
7。选用我公司推荐施工队伍,设计完成后甲乙双方签定施工协议书,甲方交纳的设计定金全部转入工程款。
8。甲方施工过程中乙方提供配饰选择,主材推荐服务。
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇七
甲方:
乙方:商贸中心。
经友好协商,就乙方委托甲方加工茶叶达成以下协议:
(一)名称:花茶、绿茶。
(二)样品编号:
(三)品质特征:
:10吨/品种。
散装或者用乙方指定的包装。
:每季度交货一次。
:北京。
货到以乙方签字收货为准。
(一)验收地点:
(二)验收人员:
(三)验收依据:
:根据甲方经营情况可以:预付、现付、或年度内全部结清。
(一)交货时间:(二)价格:(三)数量:
(四)品质:(五)包装及净重:
xx年,同一品种,乙方保持委托最少两家厂(场)家生产的权利。根据实际合作情况,确定今后长期的合作计划。
本协议一式两份,甲、乙双方各一份,自签字之日起生效。甲、乙方如有违约,应友好协商,协商不成,由北京市法院裁决。
甲方:
乙方:
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇八
委托人:姓名、性别、出生年月、民族、工作单位、职业、住址。(委托人为单位的,写明单位名称)。
委托人因xxxx(写明案件性质及对方当事人)一案,委托xxx为xxxx(一审、二审或再审)的代理人(或辩护人),代理权限如下:
(委托刑事案件的辩护人,只写“为被告人xxx(姓名)xxx一案第x审进行辩护”)。
(委托经济、民事、行政等案件代理人的,须写明代理权限,特别授权的,应写明授权的具体范围,如代为起诉、提出反诉、进行和解、撤诉、上诉、签收法律文书等)委托人:(签名或盖章)。
被委托人:(签名或盖章)。
xxxx年xx月xx日。
委托书。
____公证处:
我作为(单位)的法定代表,委派(姓名、性别、出生年月、工作单位、职务、住址)为全权代表,与我单位的公派出国留学人员签订《出国留学协议书》,并代表我单位处理该协议书中的一切事宜。
本委托书有效期自年月日至年月日。
法定代表(签字)。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇九
委托方(甲方):
受托方(乙方):
甲方因与______________纠纷一案,委托乙方代理诉讼,订立以下条款,双方遵照执行。
一、乙方接受甲方的委托,为甲方代理人。
1、甲方委托乙方为第一审的诉讼代理人乙方代理权限;。
2、甲方委托乙方为第二审的诉讼代理人乙方代理权限;。
3、甲方委托乙方为执行程序的代理人乙方代理权限;。
4、甲方委托乙方为申请再审的代理人乙方代理权限;。
5、其他委托代理事项甲方委托乙方上述第项代理工作。
三、双方协商同意律师代理费及交纳办法如下:甲方在本协议签署之日起_______日内,向乙方支付全额代理费________元。特别约定:_____________。
四、乙方律师接受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的对方工作时,除非另有特别约定,乙方指派律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销。
五、乙方律师须认真负责保护甲方合法权益,按时出庭,并严格遵守律师职业道德,为甲方的文件资料、商业秘密以及个人隐私保守秘密。如违反,给甲方造成损失的,乙方将承担相应赔偿责任。
六、如律师不按规定程序认真负责的从事代理事务,与对方当事人或其代理人恶意串通,损害甲方权益的,甲方有权单方解除委托代理协议,要求乙方如数退还或拒付代理费,并可依法要求乙方承担相应的法律责任。
七、甲方须认真的向乙方指派律师叙述案情,提供有关案件的证据及乙方指派律师要求的其他材料。乙方接受委托后,如发现甲方弄虚作假,隐瞒事实,有权终止代理,依约所收费用不予退还,由此产生的后果由甲方承担。
八、如乙方无故终止履行合同,代理费全部退还甲方;如甲方无故终止,代理费不退回。
九、本合同有效期限自签订之日起至本案办理终结止(判决、裁定、调解、案外和解及撤诉)。
十、甲方未按照本合同约定支付代理费的,乙方有权单方面终止其代理工作和解除本合同,已收费用不予退还。如乙方在甲方未交纳全部代理费的情况下已经履行了全部工作,则乙方除有权要求甲方如约支付全部代理费外,还有权要求甲方支付未支付款项每日百分之一的违约金。
十一、本合同如须补充、变更或提前终止,双方应协商一致后决定。
十二、因委托代理或相关事宜产生纠纷时,双方协商解决,协商不成时,任何一方有权向人民法院起诉。
十三、本协议一式叁份,甲方执一份、乙方执二份。
十四、其他特别约定(_______)。
甲方:乙方:
日期:日期:
1、具备民事行为能力;。
3、侨居国外的中国公民从国外寄交或者托交的授权委托书,必须经中国驻该国的使领馆证明。
依据民事诉讼法司法解释相关的法律规定,没有民事行为能力、损害被代理人利益的人,不能作为诉讼代理人。
《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》规定:
除律师、当事人的近亲属、有关的社会团体或者当事人所在单位推荐的人之外,当事人还可以委托其他公民为诉讼代理人。但无民事行为能力人、限制民事行为能力人或者可能损害被代理人利益的人以及人民法院认为不宜作诉讼代理人的人,不能作为诉讼代理人。
当事人向人民法院提交的授权委托书,应在开庭审理前送交人民法院。授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的,诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉。
1、委托代理人,即根据当事人的委托授权,代理当事人进行诉讼行为的人,其代理权限依当事人的委托授权而定。委托代理人行使代理权应持有合法有效的授权委托书。
2、法定代理人,即根据法律规定具有代理权的人。这主要是为了保护无民事诉讼行为能力的人的合法权益而由法律作出一定的条文规定。法定代理人基于一定的身份关系而产生,如亲属关系,监护关系等。法定代理人行使代理权不是基于当事人的意思表示,而是基于法律的规定。
3、指定代理人,即为保护无民事诉讼行为人的合法权益而由人民法院指定代理其进行诉讼的人。指定代理人的权限依法院指定范围而定,是法定代理的补充。在海事诉讼中,诉讼代理人适用民事诉讼法的规定。
顾名思义,委托诉讼代理人就是委托人请求代替他们参加诉讼的人。他们以当事人(受害者/亲属/朋友)的名义代替其进行或者接收诉讼,委托诉讼代理人主要会极力地维护当事人的个人利益权力,委托诉讼代理人他们具有代理当事人开展进行诉讼活动的权力权限。
2.一般什么人才可以找委托诉讼代理人替代他们参加诉讼。
(1)公诉(公诉是指由法律条例给予的国家行使权利的相关国家机构如人民检察院,对刑事的案件进行诉讼)案件的受害者和受害者法律规定的代理人又或者受害者的直属亲系最近的亲戚。
(2)自诉(自诉是指被害人即受害者或者他的亲人、朋友、老师等监护人,为了追究害人者即被告人的刑事责任,直接得向当地相关法院提起的刑事诉讼)案件中的发起诉讼的人和他的法律规定的代理人。
(3)附带民事诉讼的(附带民事诉讼就是指当地相关的司法机关在处理判决被告人的刑事责任的时候,附带地处理判决被告人他在犯罪的过程中,他的行为导致的物资物品等损失毁坏这种情况,司法机关对他这些行为进行民事诉讼追求被告人的相关责任)案件中,当事人即因被告人的行为受到资产损坏的人,以及他的法律规定的代理人。
3.什么人才可以有资格担任委托诉讼代理人。
(1)律师。一般情况下,我们都会找具备较为专业法律学识,有丰富的诉讼经验的律师。律师这一类人,他们专业从事这种诉讼行业,能够很大程度地为当事人争取最大的利益,并且能够很好地维护当事人在刑事诉讼中的合法权利。他们不失为最佳的委托诉讼代理人。
(2)当事人的近亲属。近亲属包括的人有很多,比如当事人的老公/老婆、父亲母亲、哥哥弟弟、姐姐妹妹等,他们都是当事人直系血脉中,最亲的人。由于他们与当事人的关系十分密切,他们对当事人所涉及的案件情况一般都会比较了解熟悉,如果让他们担任当事人的委托诉讼代理人,一定会最大程度地维护保护当事人的合法利益。
(3)社会机构中具备法律知识的人。有的时候,当发生刑事案件的时候,当事人可能会因为自己自身的经济情况限制,没有足够的资金请到专业的律师,并且当事人的近亲不具备相关法律知识,无法为当事人争取最大的利益,在这种情况下,当事人可以向当地相关社会机构团体中个,具有法律知识的人请求代替当事人参加诉讼。在社会中,这种集体也是普遍存在的,比如妇联,他们是一个专门为妇女集体争取最大利益的人,他们积极无私地保障保卫妇女的权益。
(4)最后,我们还可以请求经过法院的允许,可以代替当事人参加诉讼的公民。当然,为了保障当事人的利益,法院会对该公民进行法律知道的检查,能力的测查,通过审查的公民,才可以为当事人参加诉讼。
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇十
(甲方)因纠纷一案,委托(乙方)的律师出庭代理,经双方协议,订立下列各条,共同遵照履行,民事诉讼委托代理协议书格式。
一、乙方接受甲方的委托,指派律师为甲方与的纠纷案的'第审代理人。
二、乙方律师必须认真负责保护甲方合法权益,并按时出庭。
三、甲方必须真实地向律师叙述案情,提供有关本案证据。乙方接受委托后,发现甲方捏造事实、弄虚作假,有权终止代理,依约所收费用不予退还。
四、如乙方无故终止履行协议,代理费全部退还甲方;如甲方无故终止,代理费不退回,协议书《民事诉讼委托代理协议书格式》。
六、根据《律师业务收费管理办法及收费标准》的规定,甲方于协议签订之日向乙方缴纳代理费元(涉及财产关系的案件,甲方向乙方缴纳费用元)。缴纳方式和期限如下:
七、本协议有效期限:应自签订之日起至本案本审终结止(判决、调解、案外和解及撤回诉讼)。
八、如一方要求变更协议条款,需再行协议。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
电话:电话:
签订时间:
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇十一
招标委托协议书要如何写才能保证双方利益?以下由文书帮小编提供招标投标买卖合同阅读参考。
甲方:___________________
乙方:___________________
甲方委托乙方就项目(详见附表)组织招标工作,预算金额元。乙方愿接受甲方的委托,按照甲方的要求和国家的有关法规组织招标。甲乙双方经协商一致,就有关事宜达成如下协议:
1、甲方的责任
(2)向乙方提供招标所需的有关技术、服务、商务等材料和要求;
(3)负责审核招标文件。招标文件经甲方审核后,方可对外发售;
(4)监督招标过程;
(5)与乙方共同确定评标委员会人员组成;
(6)根据乙方提供的评标报告,确定中标人;
(7)对评标内容保密;
(8)与中标人签订合同。
2、乙方的责任
(3)刊登招标通告,发投标邀请函;
(4)落实开标和评标地点等有关的招标事务;
(5)提供专家库,与甲方共同确定评标委员会人员组成;
(6)审查投标人资格;
(7)与甲方协商确定开标程序。组织开标大会;
(8)组织评标委员会进行评标,负责安排评标活动的有关事宜;
(9)根据评标委员会的评标结论,向甲方提交评标报告;
(11)负责处理投标人有关招投标的问题;
(12)根据甲方的要求,协助处理合同执行过程中遇到的问题。
3、工作原则
甲乙双方本着密切协作、精心组织、保证质量、按期完成的原则、开展各项工作。
4、有关费用问题
乙方依据国家有关规定,向中标人收取招标服务费,同时承担招标所需的全部费用。
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方协商解决。
项目联系人情况:
甲方全权代表 姓名:_________ 职务:_________ 电话: 传真:
乙方全权代表 姓名:_________ 职务:_________ 电话: 传真:
(设备清单)
甲方:(盖章)___________
乙方:(盖章)____________
甲方:_________________________
乙方:__________________________
甲方委托乙方就项目(详见附表)组织招标工作,预算金额___________元。乙方愿接受甲方的委托,按照甲方的要求和国家的有关法规组织招标。甲乙双方经协商一致,就有关事宜达成如下协议:
(2)向乙方提供招标所需的有关技术、服务、商务等材料和要求;
(3)负责审核招标文件。招标文件经甲方审核后,方可对外发售;
(4)监督招标过程;
(5)与乙方共同确定评标委员会人员组成;
(6)根据乙方提供的评标报告,确定中标人;
(7)对评标内容保密;
(8)与中标人签订合同。
(3)刊登招标通告,发投标邀请函;
(4)落实开标和评标地点等有关的招标事务;
(5)提供专家库,与甲方共同确定评标委员会人员组成;
(6)审查投标人资格;
(7)与甲方协商确定开标程序。组织开标大会;
(8)组织评标委员会进行评标,负责安排评标活动的有关事宜;
(9)根据评标委员会的评标结论,向甲方提交评标报告;
(11)负责处理投标人有关招投标的问题;
(12)根据甲方的要求,协助处理合同执行过程中遇到的问题。
甲乙双方本着密切协作、精心组织、保证质量、按期完成的原则、开展各项工作。
乙方依据国家有关规定,向中标人收取招标服务费,同时承担招标所需的全部费用。
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方协商解决。
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇十二
开户行:
帐号:
经甲乙双方共同协商,就甲方由蒙古国进口的铁矿石货物委托乙方作为在口岸代理清关、发运等事宜,达成协议如下:
第一条:委托事项
甲方的进口货物委托乙方代理的行为,由乙方登记建档,随时接受海关稽查,双方必须遵守《海关法》和其他相关的法律法规。
第二条:甲方的责任和义务
1. 甲方在货物运抵口岸前向乙方提供报关合同、报关发票、委托书及货物流向等报关所需文件和相关资料。蒙古铁路运单收货人及到站需准确无误。如因甲方提供运单、文件及收货人等单证不齐、有误造成不能及时通关,产生的滞留费、变更费及口岸相关费用由甲方承担。
2.货物进入二连口岸前,甲方需准备好货物报关所需资金。并配合乙方交纳铁矿石通关等各项费用。
3.如因甲方资金原因所产生的口岸滞留、仓储、海关滞报等费用,由甲方承担。
第三条:乙方的责任和义务
1. 乙方负责审核甲方提供的合同及文件等单证是否齐全、有效。
2.由于乙方对合同条款执行不力,或因不能及时办理清关手续给甲方造成损失,甲方有权向乙方追索给甲方造成的损失。
3. 乙方在办理甲方所委托业务时,按进口吨数收取劳务费,全部代理业务货量按照代理费人民币x元/吨结算。
4. 乙方负责代理甲方进口货物在二连浩特口岸的报关、换装、发运等工作,如因乙方原因未能及时报关、发运所产生的口岸滞留、仓储、报关滞报费用由乙方承担。
5. 乙方应及时向甲方提供到货及换装情况,包括:数量、蒙车号、对应中车号、换装时间、发运时间等。并应及时向甲方提供口岸的商务动态。乙方应及时向甲方报送铁路舱单、缴费凭证、报关单等各项文本凭据。
6. 乙方在口岸工作中,应该尽全力维护甲方的利益,蒙古铁路出具运单的收货人、商品名称、原产地国别、到站等外文正确的情况下,乙方确保国内铁路翻译准确无误,因翻译原因产生的费用需由乙方承担。在核放货物流向时,严格执行甲方的流向指令,严格保护甲方的商业秘密。
第四条:在执行本协议过程中,甲乙双方发生纠纷应共同协商解决,协商不能达成一致时可通过法律途径解决。
第五条;本协议一式两份,双方各持一份。
第六条:本协议自签字盖章之日起生效,有效期为壹年。
甲方(签字、盖章)
乙方(签字、盖章)
年 月 日
合同编号: 2011121502
委托方: (以下简称“甲方”)
地址:
电话:
经办人:
受托方: (以下简称“乙方”)
地址:
经办人:
电话:
传真:
甲乙双方本着自愿平等、公平合理的原则,经友好协商,就甲方委托乙方办理进出口货物报关事宜,双方一致同意订立以下合同条款,以供双方共同遵照执行:
一、甲方委托乙方办理的进出口货物的具体明细,由甲方另以书面的方式提供给乙方,并应在货物装船前_________ 日、装飞机前_________日、船舶抵港前_________日或飞机抵港前_________ 日前将以下材料或信息提供给乙方:
1.合同;
2.发票;
3.装箱单;
4.提单、空运单或其他运输单证;
5.提货单;
6.货物的hs编码;
7.贸易性质;
8.手册,批件,如进出口许可证,配额证,免税表,证明等;
9.报关要求及注意事项;
10.报关所需的其他资料。
二、乙方作为甲方的报关代理人,应在甲方的授权范围内进行活动,认真履行职责,维护甲方的合法权益。乙方在代理权限内的任何责任和费用都应由甲方承担。乙方只对因自身的过失与疏忽给甲方造成的直接损失负有责任。
三、甲方需要变更有关报关等事项的,应在报关前提出,并应出具书面的变更通知书。报关后有正当理由需要更改的,甲方应书面委托乙方协助办理。由于变更引起的一切费用和后果由甲方承担。
四、甲方必须保证报关货物不属于国家禁止或者限制进出境的物品。否则,甲方应对由此产生的一切后果承担责任和费用,并对由此给乙方造成的损失负赔偿责任。
五、甲方应保证申报的内容均真实、准确、无欺诈,且与报关单上的内容一致。如委托
的内容与报关单有出入,以报关单为准,甲方应承担由于委托内容与报关单不一致而产生的一切责任,并对由此给乙方造成的损失负赔偿责任。
六、甲方有权对乙方的报关行为进行监督,有权要求乙方对于报关进展情况及时汇报。乙方应及时向甲方报告货物的报关、报检及报验等信息。
七、对于进口货物,甲方是进口货物的海关关税、海关监管手续费.乙方无义务为甲方垫付前述费用。
八、甲方如对海关开征的税额款有异议,应按《海关法》的规定办理,先缴纳后申请减免,手续费自负。乙方应积极协助甲方办理退税手续,手续费由甲方承担。
九、乙方应收取的具体每票业务的报关、报检和报验等费用标准和结算方式,另见《报价单》,《报价及结算单》为本合同的附件,是本合同不可分割的一部分。《报价单》中的内容甲、乙双方可根据情况进行变更,变更经双方书面确认后方可生效。变更生效前所发生的业务,仍按原《报价单》的标准执行。若单票业务的委托书中的费用标准与《报价单》不一致的,按该票委托书中的标准处理本票业务。对于《报价单》和委托书中均没有约定的乙方应收费项目,双方另行协商处理。
十、甲方应按合同的约定履行付款义务,每逾期一天,应向乙方支付未付部分万分之五的违约金。若甲方指定第三方付款的,如第三方拒付、少付、延期付款的,甲方仍有付款义务并承担违约责任。
十一、对于甲方委托乙方代付如报关滞报金、船公司、航空公司及货代调单费等按实际发生额收取,甲、乙双方另行结算。
十二、在甲方未按照合同约定支付乙方费用时,乙方有权滞留相应的运输单据或货物,由此产生的所有损失和责任由甲方承担。
十三、由于海关、卫生检疫、动植检部门的审核、查验等原因造成乙方报关、报检、报验等延误的,所产生的疏港费、集装箱超期使用费及其他额外费用均由甲方承担,与乙方无关。
十四、由于海关的'原因致使货物被扣押或者报关滞后的,乙方应积极协助甲方同海关进行交涉,由此产生的损失和费用由甲方承担。
十五、如因甲乙双方的过失致使合同不能履行,给双方造成了实际损失,应根据实际情况,由双方分别承担各自的责任。
十六、由于地震、台风、水灾、战争、政府政策的改变以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或者避免的不可抗力事故,致使货物被扣、不能报关或者报关滞后,遇有上述不可抗力事故的一方应立即将事故情况通知对方,并应在 日内,提供事故详情及合同不能履行的有效证明文件。按照事故对履行合同影响的程度,由双方协商决定是否解除合同,或者部分免除履行合同的责任,或者延期履行合同。
书面方式通知另一方。
二十、经甲、乙双方协商一致,可对本合同进行修改和补充,修改及补充的内容经双方签字盖章后作为本合同的组成部分。
二十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,两份具有同等法律效力。
甲方:_________(盖章) 乙方:_________(盖章)
代表:_________(签字) 代表:_________(签字)
_____年____月____日 _________年____月____日
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇十三
第一条委托人委托受托人处理______________事务。
第三条委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
第四条委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。
第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。
第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式:_________。
第八条报酬及支付方式:_______________________。
第九条本合同解除的条件:_______________________。
第十一条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第___种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。委托人(章):住所:法定代表人(签字):电话:开户银行:邮政编码:监制部门:
受托人(章):住所:法定代表人(签字):电话:开户银行:邮政编码:印制单位:
第一条委托事项。
甲方委托乙方办理下列第_____项事项:
1.代订机票。
出发地:_____,目的地:_____出发日期:_____年_____月日
机票价格:_____元/张,共_____张;合计金额:_____元。
2.代订住宿。
宾馆所在地及名称:__________标准:_____。
数量:_____间;入住时间:_____年_____月_____日,退房时间:_____年月日共_____晚。
单价:__________元/间,合计金额:__________元。
3.代送签证(签注)。
4.其他委托事项。
单价:__________元,合计金额:__________元。
第二条付款时间及方式。
1.甲方应在本合同签订之日起_____天内向乙方支付上述全部费用。
2.甲方以下列_____方式缴纳费用:
(1)现金缴纳方式;。
(2)向乙方指定账号转账,帐号为:_____;。
(3)其他方式:_____。
第三条违约责任。
1.甲方未及时付款的,应承担需支付金额5%的违约金。如乙方实际损失超过违约金的,甲方须赔偿乙方实际损失。
2.因乙方原因未按时完成代办事项,或代办事项的完成不符约定,乙方应承担甲方所支付全部金额5%的违约金。如甲方实际损失超过违约金的,乙方须赔偿甲方实际损失。
3.因甲方提供的乘坐飞机、入住宾馆、进行签证签注的人员姓名、联系电话及其他相关信息不真实、不准确导致乙方无法完成代办事项的,乙方不承担违约责任,乙方为此支出的合理费用由甲方承担。
第四条合同性质。
1.本合同是委托合同,不属于旅游组团合同,不适用《旅行社条例》中有关《旅游合同》的规定,应适用《民法通则》、《合同法》的相关规定。
2.相应服务供应商由甲方自行选择确定,乙方不存在选择或推荐的义务。因委托事项下的承运人、宾馆、签证(签注)部门等提供的服务质量不符合约定,或者给委托人造成人身、财产损失的,乙方不承担责任,甲方应直接与上述单位交涉,乙方提供必要的协助。
第五条争议解决。
双方因本合同产生争议的,应协商解决,协商不成可选择以下第_____种方式解决。
1.向_____仲裁委员会申请仲裁;。
2.向_____人民法院提起诉讼。
第六条其他。
本合同经甲乙双方签字或盖章之日生效。本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章):
年月日年月日。
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇十四
委托方: (以下简称“甲方”)
受托方: (以下简称“乙方”)
为了适应省互联网发展的需要,促进互联网健康发展。根据中华人民共和国合同法,经甲、乙双方友好协商,在自愿、平等、协商一致的基础上,就委托事项达成如下条款,双方共同遵照执行。
第一条:委托事项
乙方指派乙方专人负责承办甲方的委托事项。
甲方授权乙方依法采取措施办理委托事项,具体措施由乙方决定,甲方应当予以配合。甲方应当确立一名负责人配合、指导乙方专人的工作。
第二条:甲方委托乙方的授权范围
(1)行政许可:电信业务经营许可证的受理、发放等工作
(2)网站备案:负责工信部网站备案系统中所有安徽主体的域名备案信息的审核等工作。
(3)数据核查:负责工信部网站备案系统中,属于安徽的备案信息的数据核查等工作。
(4)ip地址更新:负责组织安徽各电信企业按时完成ip地址使用、分配情况的报备更新等工作。
(5)咨询受理:负责解答用户对许可证的申请、网站域名备案等疑问。
第三条:乙方承诺
(1)乙方在本协议规定之权限范围内进行工作。
(2)严格按照法规、规定,在规定时间内认真完成甲方委托事宜。
(3)及时完整地向甲方报送有关材料。
(4)主动积极维护甲方形象。
第四条:甲方承诺
(1)向乙方提供免费的办公地点,以及工作中必备的办公用品等设备。
(2)乙方为了更好的工作,甲方会安排乙方参加必要的培训学习。
第五条:委托费用
(1)甲方每年需支付乙方必要的资金作为服务的费用。
(2)上述费用不包括差旅费、食宿费、通讯费等其它费用。
第六条:合同的解除
(1)甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同。
(2)乙方有下列情形之一的',甲方有权解除合同:
未经甲方同意,擅自超出授权范围的;
因乙方工作延误、失职、失误导致甲方形象受损的
(3)甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同:
甲方的委托事项违反法律的;
甲方不向乙方支付委托费用。
第七条:其它
(1)本协议未尽事项,经甲、乙双方友好协商签订补充协议,与该协议具有同等法律效力。
(2)本协议一式二份,甲乙各方各执一份。
(3)本自签定之日起生效,协议执行期间,如有异议甲乙双方协商解决
甲方(盖章): 乙方(盖章):
二oo 年 月 日 二oo 年 月 日
委托方:
受托方:
委托方委托受托方实施 项目。在合法、平等、自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,经双方充分协商一致,就双方合意达成条款如下:
一、受托事项:
委托受托方实施 项目。
二、委托方责任:
1.提供受托方完成项目所必要的条件和环境。
2.提供项目进行中所必须的资料和信息。
3.按本合同约定的价款给受托方付款。
4.未经双方协商一致,不得无故变更合同价款。
5. 不得委托受托方从事违法的委托事项。
6. 其他受托方应履行的义务。
三、受托方责任:
1.在委托方统一管理下,负责委托项目的具体实施。
2.严格按照委托方的要求做好该项目的保密工作。
3.应按照合同约定方式和标准,交付项目实验成果。
4.合同履行期间,不得违反合同约定,遵守项目履行时应遵守的相关法律、法规。
5.承担合同价款取得的相关税费。
6. 承担本项目合同履行期间的设备材料及相关人员的人身伤害事故的全部法律责任。
7.其他应由受托方承担的义务。
四、相关费用及付款方式:
1、 双方约定本项目服务费用为 万元,项目完成经委托方验收合格后一次性付清。
五、违约责任:
1.委托方应及时提供相应的条件和环境或项目所需资料、信息,由于委托方原因不能完成,委托方负责其后果。
2.如因受托方疏忽出现商业机密泄露问题,受托方应承担其后果,并赔偿委托方相应的经济损失。
3.受托方应按照进度安排执行项目实施计划,如果无故拖延或因能力不足无法完成的应承担其后果,并赔偿委托方经济损失。
4.如果委托方不按合同约定方式付款,受托方有权解除合同。
5.如对项目完成质量发生争议,应由双方共同认可的第三方评判。
六、合同纠纷的解决方式:
合同执行中如果发生争议,双方应首先通过友好协商解决。如果双方不能协商解决,由乌鲁木齐沙依巴克区人民法院以诉讼方式解决。
七、其它:
1.本合同自签订之日起生效,合同履行期间,双方均不得随意变更或解除合同。
2.如有未尽事宜,双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商,以书面形式做出补充规定,补充规定与合同具有同等法律效力。
本合同壹式 份甲方执 份,乙方执 份,从正式签订之日起生效。
委托方:
日期:
受托方:
2023年委托协议书格式字体(优质15篇)篇十五
乙方:_________。
为保护投资者合法权益,规范公司运作,甲乙双方就_________有限公司出资问题,经友好协商达成如下一致协议:
一、甲方实际购买_________有限公司股权_________元(大写:_________元整)。
二、乙方购买_________有限公司股权_________元(大写:_________元圆整),此股权记在甲方名下,但仍由乙方履行其股东权利和义务。
三、甲方在公司工商登记资料中的书面股权为_________元(大写:_________元整),实际运作上,甲方仅以其实际购买股权数,履行其股东权利和义务。
四、公司在年度分红时,甲、乙双方乙公司核定的红利按其实际股权由公司统一造册分发。
五、此协议一式三份,甲、乙双方各执一份,公司备案一份,双方签字或盖章后生效。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
签订地点:_________签订地点:_________。