合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
电力线路改造施工合同篇一
甲方:
乙方:
因根据中华人民共和国《合同法》有关规定,就的相关事宜,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:
日历工期:本协议签订后,乙方应在日内完成上述施工内容(因暴雨等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工,报甲方同意后,工期顺延) 。
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工,达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
在施工过程中,应按相关标准、规范、规定施工,确保安全,因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担,若工程延期给甲方造成的损失,乙方应承担全部责任。
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性,保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求,并出具书面证明和计算依据。
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查,并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时,对乙方进行必要的支持。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
1、乙方确保安全施工,保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中协调等一切工作。
3、竣工验收时,乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套,甲方组织验收。
4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失,乙方须承担全部责任。
1、本协议审核预算费用:
2、付款方式:乙方在完成全部完成合同内容后,临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装。
1、本协议未涉及约定条款,继续执行原合同约定。
2、协议生效:本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、本合同发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由宜宾仲裁委员会仲裁。
4、协议份数:本合同壹式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。
甲方:乙方:
(签章) (签章)
法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)委托代理人:(签章)委托代理人:(签章)
电话:电话:
开户银行:
银行帐号:
年月日年月日
电力线路改造施工合同篇二
地址:_______________
联系人:_______________
联系电话:_______________
乙方:_______________
地址:_______________
联系人:_______________
联系电话:_______________
丙方:_______________
地址:_______________
联系人:_______________
联系电话:_______________
传真:_______________
开户银行:_______________
帐号:_______________
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务
1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用;
2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料;
4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务
1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作;
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙方的权利和义务
1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工;
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kv后信线路,110kv康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kv霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
(详见设计文件)
八、工程费用及付款方式
1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书
2、付款方式
(2)甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。
九、施工期限
2、因以下原因,造成施工延误的,工期相应顺延:
(1)因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
(2)因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻,工期延误;
(3)因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。
十、争议解决方式
协议各方在本协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成时,因本协议发生的一切争议,应向乙方住所地人民法院提起诉讼解决。
十一、其他事项
1、其他未尽事宜,另行协商;
2、本协议自三方签字盖章之日起生效,迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。
3、本协议一式拾贰份,甲方肆份,乙方肆份,丙方肆份。甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处(盖章)法定代表人:
授权委托人:_______________
乙方:_______________(盖章)
负责人:_______________
授权委托人:_______________
电力线路改造施工合同篇三
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)
甲方将架设10kv电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:
一、工程地点
场队。
二、工程性质
包工包料。
三、工程造价
四、施工期限
自本合同签订之日起,至 年 月 日前全部完工。
五、付款方式
工程开工前甲方向乙方支付现金 元整,工程完工经验收合格后,于 年 月 日一次性付清余款(税票由乙方提供)。
六、工程内容:
架设10kv线路700米,导线采用ljg-50型。
七、双方的权利和义务
1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。
3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4.乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
八.违约责任
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款 元。
2.工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。
3.工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。
九.其它
1.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
负责人签名: 负责人签名:
年 月 日 年 月 日
电力线路改造施工合同篇四
地址:xxxx新华路80号
联系人:某某
联系电话:
乙方:xxxxx有限公司廊坊供电公司
地址:xxxx新华路105号
联系人:某某
联系电话:(自愿退股协议书)
丙方:xxxxx工程有限公司
地址:xxxxx开发区金源道
联系人:某某
联系电话:
传真:
开户银行:xxxxx曙光道支行
帐号:
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务
1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用;
2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料;
4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务
1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作;
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙方的权利和义务
1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工;
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kv后信线路,110kv康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kv霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
(详见设计文件)
八、工程费用及付款方式
1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书
2、付款方式
(2)甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。
九、施工期限
2、因以下原因,造成施工延误的,工期相应顺延:
(1)因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
(2)因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻,工期延误;
(3)因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。
十、争议解决方式
协议各方在本协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成时,因本协议发生的一切争议,应向乙方住所地人民法院提起诉讼解决。
十一、其他事项
1、其他未尽事宜,另行协商;
2、本协议自三方签字盖章之日起生效,迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。
3、本协议一式拾贰份,甲方肆份,乙方肆份,丙方肆份。甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处(盖章)法定代表人:
授权委托人:
时间:20____年________月________日
乙方:xx电网有限公司廊坊供电公司(盖章)
负责人:
授权委托人:
时间:20____年________月________日
电力线路改造施工合同篇五
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方将架设10kv电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:
场队。
包工包料。
____________________________。
自本合同签订之日起,至____年____月____日前全部完工。
工程开工前甲方向乙方支付现金____元整,工程完工经验收合格后,于____年____月____日一次性付清余款(税票由乙方提供)。
架设10kv线路700米,导线采用ljg-50型。
1、甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2、甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。
3、乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4、乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
1、乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款____元。
2、工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。
3、工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。
1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。
甲方(签章):
乙方(签章):
负责人签名:
负责人签名:
____年____月____日
____年____月____日
电力线路改造施工合同篇六
发包人(全称): (以下简称“甲方”) 承包人(全称): (以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一致,订立本合同。
一、工程名称:郧县金色港湾小区
二、工程地点: 郧县城关镇
三、承包范围:
承包范围:根据郧县金色港湾小区和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容及施工需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、安全设施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。(含塔吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量)
单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、维修、保养。
四、计价方式:1m(含1m)以上直径孔桩,按照375元/立方计价,
0.8米直径孔桩,按照260元/m计价(甲方保证不低于35根)。
以上合同单价为固定综合单价包干,已包含承包范围内所有规定
风镐)等但不限于此。在合同执行过程中,不因任何因素调整合同单价。
工程量:以设计施工图纸为准,根据实际完成经甲方验收合格的工程量为准,经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可作为结算依据(不含扩大头)。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。
五、合同工期:
1、总工期为天。自月月日止全部完工。乙方必须在甲方规定时间内完成,乙方应采取加班或增加设备、人员等措施,都不得延误甲方规定的具体完工时间,否则造成甲方工程进度的滞后,按1000元/天处以罚款。若甲方原因影响工期由甲方负责。遇不可抗拒因素(如下雨,塌孔等)工期延顺,春节休假工期扣除。
2、具体以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后1天内乙方必须将机械设备,及人员送到需要施工的现场。每延迟1天按1000元/次罚款,并承担给甲方工期延误造成的损失。
六、质量要求:
1、乙方必须按甲方及项目部提供的设计图纸、技术核定单等有关规范规定进行施工。
2、本协议工程内容的工程质量为优质标准。若单项工程一次交验达不到合格标准,乙方进行整改,整改后达到合格为止。
3、甲方配合乙方协调外部关系如:验桩、商砼、钢筋工等配合施工。
4、砼体积:乙方必须按实际孔桩尺寸计算,并负责浇至甲方指定的标高。砼超量部分的费用由甲方负责。
5、若由于乙方浇筑混凝土时不按规范违规操作,造成孔桩报废情况,由乙方承担全部经济责任,并采取措施保证孔桩合格。
七、施工工具:
所有工具、机具均由乙方运输到场,费用由乙方承担。
八、结算方式:
1、按进度付款,甲方每个星期支付乙方已完成工程量价款的80%,所有余款在竣工验收合格后四个月内付清。乙方应按时足额向雇员支付劳务工资,因乙方拖欠其雇员工资而造成群体性、游行等一切责任,由乙方承担。且甲方必须追究乙方由此损坏甲方形象的一切损失。
2、 由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。
九、安全管理:
1、 安全目标:确保不发生一起安全事故,严格按照工地和公司安全制度执行,乙方应按照十堰市有关部门规定做好安全教育、安全防护等工作。
2、 安全责任:在施工过程中乙方在确保安全施工的条件下,听从甲方监理及指导人员安排。若在施工中发生安全事故一切责任由乙方承担,甲方概不负责。
十、其它:
1.乙方在工期质量、安全达不到甲方的要求,甲方有权单方面终止合同,按经确认乙方完成工程量的50%给乙方结账。
2、乙方施工人员必须服从甲方、业主、监理管理人员的检查、指导和监督;文明施工,遵守甲方的有关规定。
3、甲方向乙方提供成孔桩口遮盖的防护材料,因甲方不能及时提供和不及时检桩由此造成的事故由甲方承担,乙方不遮盖出现事故由乙方负责。
4、乙方必须按甲方的进度计划、施工质量、施工安全、文明施工的进行有计划有方案的合理施工。
5、本合同一式两份,经双方签字之时生效。
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日 年 月 日
电力线路改造施工合同篇七
1.服务要求
例:对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。
2.组织机构
例:对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。
二、监理服务的范围
1.服务范围
例:监理服务所包括的工程范围和工作范围。
2.服务目标
例:监理服务的性质、目的及主要工作目标。
三、监理服务的内容
例:本条所列的监理服务各阶段内的具体监理工作,应主要参照《公路工程施工监理规范》(jtj077-95)的内容予以归纳,并根据本工程的具体情况予以补充。
1.编制监理规划或计划;
2.熟悉合同文件,了解施工现场;
3.参与支柱和设计交底工作,审查承包人提交的复测成果和施工图设计;
4.督促和检查承包人建立质量保证体系;
5.主持召开第一次工地会议和常规工地会议;
6.已发布开(复)工今批准单项工程开工报告;
8.验收承包人的工地试验室,审核其人员资质;
9.建立监理的试验、检测工作体系,按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作;
10.审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验;
11.审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量;
12.审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺;
13.审查分包合同和分包人的资质,控制重要外购成品件或半成品件的质量;
16.签发中间交工证书;
18.发布停工令;
19.对已完工程进行准确的计量;
20.签发中期支付凭证;
21.发布变更令;
22.受理合同事宜,根据合同规定进行评估和处理;
23.根据合同规定处理违约事件,协调争端,在仲裁过程中作证;
24.编制监理工作月报、季报和年报;
25.对承包人的交工申请进行评估,组织对拟交工工程的检查和验收;
26.签发交工证书;
27.督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件;
28.编制监理方面的竣工文件;
30.签发工程缺陷责枉终止证书;
31.签发最终支付证书;
32.配合业主的竣工验收和工程移交工作;
33.其它。
四、业主对监理单位的授权
例:业主在此明确:监理单位根据监理合同随行监理服务时的职责范围和权限,以及根据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。
五、监理服务的依据
例:1.监理合同;
2.业生与第三方签订的正式合同、协议及附件;
3.合同图纸及说明;
4.合同工程量清单及说明;
5.合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等;
6.国家、交通部、项目所在省、市颁布的监理法规等;
7.其它。
六、其它
双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。
业主:(盖章)监理单位:(盖章)
授权代表:(签字)授权代表:(签字)
年月日 年月日
附件b业主提供的监理工作条件
一、文件和资料
例:业主在监理合同生效之日起__日内,向监理单位免费提供下述文件、资料:
1.业主与承包人签订的合同协议与条件__份;
2.业主与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明__份;
3.合同图纸和相关的标准图纸及说明__套;
4.合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作远规程__套;
5.其它。
二、决策与决定
例:业主同意:根据监理单位针对有关项目或本工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的请示,及是时予以决策或决定。
双方在此约定:业主对上述问题给予书面答复的期限。
三、协助
例:业主在项目所在地对监理单位提供如下协助:
1.建立监理工作人员及个人财产的出入通道;
2.建立监理服务费用财务通道;
3.建立监理服务所需的公关和信息通道;
4.避免监理单位根据监理合同履行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金);
5.解决非监理单位原因而发生意外事件时,监理工作人员的遣返和相关事宜;
6.其它。
四、设施与物品
例:业主向监理单位免费提供下列设施、设备及物品,并承担相应的使用费和维修费。
双方在此约定:业主向监理单位提供下列设施、设备及物品的品种、数量、使用时间和期限:
1.办公设施(办公用房、配套水电及附属物品);
2.生活设施(生活用房、配套水电及附属物品);
3.办公设备;
4.生活设备;
5.通汛设备;
6.交通设备;
7.试验、检测设备;
8.办公物品;
9.其它。
双方在此约定:下列设施、设备和物品由监理单位自备,业主给予适当的经济补偿。
监理单位自备的设施、设备、物品清单及经济补偿办法
五、辅助工作人员
例:双方约定:业主向监理单位免费派遣工作人员___名,服务人员___名,辅助监理单位的监理服务工作。
双方约定:下列辅助工作人员由监理单位自行聘用,业主给予适当的经济补偿。
监理单位聘用辅助工作人员清单
及经济补偿办法
六、其它
双方可通过签订补充协议,对本附件的内容予以变更。
业主:(盖章) 监理单位:(盖章)
授权代表:(签字) 授权代表:(签字)
年月日 年月日