合同协议是双方之间自愿达成的一种协议,具有法律约束力。小编为大家准备了一些成功案例和失败案例,希望能给大家提供一些启示和经验。
维修合同判决书(专业19篇)篇一
乙方:
双方经过充分协商,本着互惠互利平等交易的原则,就乙方负责为甲方维修电机,签订本合同,并共同遵守。
一、 维修内容及金额:rmb(含税价)
二、 乙方负责将 带出维修,维修后送回甲方工厂。
三、工期:合同签署后 日内完成维修。
四、付款:验收合格后一次性付清,同时乙方需向甲方提供全额增值税发票。
五、验收:维修结束后在甲方工厂验收。
六、质保:质保期 个月,从最终验收合格之日起计算。
七、售中售后服务:质保期内出现质量问题由乙方在一周内免费更换。
八、违约责任:如因乙方不能按甲方要求完成维修,每延期一周,乙方按合同总价的0。5%向甲方支付违约金;因乙方原因延期交货超过一个月,甲方有权取消本合同,同时乙方赔偿甲方因此而产生的直接损失。
九、不可抗力:甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在十五日内提供证明,允许延期履行、部分履行或者不履行本合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十、争议解决:所有因本合同或执行本合同所引起的争议,双方应通过友好协商解决,协商不成时,则任何一方均可向合同所签订地法院提起诉讼。
十一、本合同双方签字盖章后方可生效。
十二、本合同壹式贰份,双方各执壹份。
甲方代表:xxxx有限公司 乙方代表:________
签订日期:20xx年xx月xx日
签订地点:xx市
维修合同判决书(专业19篇)篇二
建设单位:江夏区郑店街道关山小学(以下简称甲方)施工单位:彭波(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、《武汉市保护消费合法权益条例》,以及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就关山小学附属幼儿园教学楼周边维修工程施工共同协商,达成如下承包协议,以明确双方责任,相互约束,共同遵守。
一、概况。
1
2、施工内容:
(一)、幼儿园教学楼东侧m5混合砂浆挡土墙63m,自然面下挖墙角深0.5m,高度3.5m,宽2m,收口面1m,c25混凝土垫层,挡土墙外侧抹1:2水泥砂浆,粉刷做外墙涂料,墙体侧面积189m2。
(二)、幼儿园教学楼东侧土方:自然面下挖2m,长20m,宽16m,总土方量640m3,考虑外运2km。
(三)、幼儿园运动场南侧长80m,高2m挡土墙外侧抹1:2水泥砂浆,粉刷做外墙涂料,面积160m2。
3、工程总造价为:
4、工期:自年月日结束,竣工工期30日历天。
二、关于材料供应的约定要求:
承包人所使用的材料均应具备国家认可的有效产品合格证,不合格的产品不得使用。承包人的材料品牌在进场施工之前必须经甲方到场确认方可施工。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行《建筑装饰工程技术规程》,《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由乙方提供施工方案,必须经审核签字确认后,方可施工。
3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4、在施工过程中,甲方若提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,乙方方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡未经甲方与同意,乙方擅自更改施工内容所引起的一切后果,乙方自负。
5、工程验收:施工过程中,甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,并做好隐蔽工程的相关记录。
6、工程竣工:乙方应提前一周内通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续并填写《工程竣工验收单》。
7、工程质保:本工程质保期为贰年,在质保期内由于乙方施工不当或用材造成的质量问题,乙方应在接到报修通知后12小时内派出维修人员进行修复,修复产生的费用由乙方承担;人为损坏不在保修范围内。质保期以后按市场价收取材料费,免人工费。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员安全,防止相邻管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、工程款付款方式。
工程竣工验收合格后,现金支付。
六、质量保证承诺:
工程质量合格,达不到要求罚款合同总价2%;文明施工管理目标优。
良,达不到要求罚款合同总价0.5%;安全生产目标合格,达不到要求罚款合同总价0.5%。
七、违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工、中途停工或甲方未按合同的约定付款,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每逾期一天,甲方按合同价款的5‰向乙方支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按200元/天向甲方支付违约金。误期罚款限额20xx元大写(贰仟元整)。
八、纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
九、合同的变更和解除:
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方不得变更合同内容。在合同履行过程中,非经双方同意,单方终止合同视同违约,并违约方应按合同价款50%向守约方支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、本合同一式两份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同。
等法律效力。
甲方:江夏区郑店街道关山小学。
(代表签字):
乙方(签字):
20xx年7月19日。
维修合同判决书(专业19篇)篇三
该地区特许连锁协议产生于_____年_____月_____日,签约双方分别为:特许人:_________公司,总部设于__________________(地址);被特许人_________,商业机构设于____________________(地址)。
(1)_________公司业务包括汽车服务行业的各个方面,同时开展特许经营权授权业务,以提供有效率的专业化的汽车护理服务。
(2)_________公司以先进的技术、管理体系、程序和工艺(其中有些属于商业秘密)从事于汽车维修服务方面的开发、定位、操作和提供高效率和专业化的服务,以及向其他相关的企业授予特许经营权,在特许连锁业务方面,该公司有一套标准化的特许连锁协议及其相关文件,有专门设计的建筑、陈列、标志、工作服、口号和其他统一模式,有独特的汽车维护服务方法,有标准的专业化的设备、产品、操作程序、管理和广告计划,所有这一切都不断根据市场动向而进行改变,并且成为_________公司的组成部分。
(3)_________公司所建立的服务标志,已在_________国专卖权与商标局登记备案。
(4)本地区性公司由_________公司授权。地区性公司有权在本地区范围内行使特许连锁的授权业务,如授权使用_________公司的某些标志、名称、服务系统,并积极参与_________公司系统特许经营权的销售与服务业务。
(5)被特许人意欲从事于汽车护理服务的商业服务,使用_________公司的名称、相应标识和某些方面的服务管理系统,获取地区性公司专门技术的帮助。理解到地区性公司是对被特许人负有义务的唯一实体,被特许人希望加入与地区性公司订立的这个协议。
(6)被特许人理解到,对_________公司、地区性公司和公司大家庭的所有成员(包括其他地区性公司和被特许人),以及公众而言,最重要的是不断保持高水平和统一的质量标准、外貌、卫生与服务水平,在开办和经营被特许人的特许连锁店时,在一切方面都必须与公司的体系相一致,当然随着时间的推移,整个系统也会有所修改。
考虑到上述陈述和本约所列条款、条件和相互承诺,地区性公司和被特许人在此订立如下协议:
在该协议开始生效和延续期内,被特许人服从本文中的条件,并充分、完全地执行以下各项合约,地区性公司则授权被特许人,发给特许证,允许其使用_________公司的名称及其相关的标志,技术、系统、工艺程序等,成为该公司的一个特许连锁店,被特许人可按照_________公司的秘密操作手册所列举标准进行操作,以提供基本的汽车维修服务;同时,该手册的内容将随时进行必要的修订。批准被特许人的业务范围仅限于_________地区。被特许人认识到本条款的特殊意义并已对此进行了充分的研究和讨论,已单独就这部分条款进行了草签。_________(签字)。
被特许人不得在协议中地区特许人允许其地域以外使用_________公司名称及其相关的标志、技术、系统、工艺程序等,也不得为了上述条款以外的目的从事这样的活动。假如被特许人希望在多于一个地区的范围从事_________公司汽车维修服务中心的操作,那么可为每一这样的地区单独签署_________公司的地区特许连锁协议。被特许人认识到本条款的特殊意义并对此进行了充分的'研究与讨论,已单独草签了本项条款。_________(签字)。
_________公司的名称及其相关标志、技术、系统工艺程序或该系统的任何其他方面的资格所有权只属于并仍将属于公司,提供给被特许人的任何资料与信息,除了完成本协议条约之必需的,都将由被特许人机密保存。对_________公司的名称、服务商标及其相关标志或系统的使用只有在符合公司利益的前提下,并经过公司预先批准才能生效。被特许人认识到本条款的特殊意义并对此进行了充分的研究与讨论,已单独草签了本项条款。_________(签字)。
被特许人承认,________________公司必须不断发展,以反映汽车维修服务业及其市场的变化、顾客需求的变化和商业机会的变化,因此就要求进行不断地修改和补充,以便维护和加强该系统的公众印象和相应的商业机会,保证每一个________________公司汽车维修服务中心永远保持操作的高效率。签约双方理解并同意,________________公司可以随时对系统的任何方面进行改变,其中包括向公众提供的(但不局限于)新的、变更过的、附加的名称、服务商标、相关的标志、技术、系统、操作方法、设备、家具、改建、时间、计算机报帐、陈设、仪器、服务与产品等,也包括对操作手册(不限于机密操作手册)的修改。被特许人将积极遵照所有这些改变去做,并监督其雇员照此办理,这些改变的费用均由被特许人承担。被特许人认识到本条款的特殊意义并对此进行了充分的研究与讨论,已单独草签了本项条款。_________(签字)。
被特许人将服从于地区性公司,未经地区性公司事先书面批准不得使用或出售与_________公司连锁店有关的一切合同、手册、形式、文献、广告、资料、产品或设备,也不得使用_________公司的名称、服务商标、相关的标志或系统。被特许人唯有得到公司的事先批准方可使用其广告、促销方式、宣传材料、概念、计划方案、服务等。被特许人认识到该条款的特殊意义并已充分研究和讨论了详细内容,已单独草签了本项条款。_________(签字)。
地区性公司将不授权给被特许人以外的任何他人在被特许人的获准地区_________范围内建立_________公司汽车维修服务中心。
地区性公司将向被特许人提供一份_________公司机密操作手册(包括机密价格表)的副本,该手册只供被特许人本人秘密使用,手册的内容不向雇员或其他人透露。地区性公司在本协议有效期间内会向被特许人提供对该手册的改进或变动资料,其方式或增补,或业务通讯,或年度大会,视情况而定,作出改动后,被特许人将遵照执行。
地区性公司将为被特许人安排一次开办前的总部培训,地点在公司总部。该培训工作一当此特许连锁协议签署立即着手进行,是强制性的安排,时间最多不超过3天,此活动必须在被特许人的地区培训和开店之前完成。被特许人将负责到总部去的路费和食宿费。
地区性公司向被特许人提供_________公司汽车维修服务中心的操作训练,地点在地区性公司的总部或公司总部的某一地点。一当被特许人完成了开办前的总部培训,地区培训过程就将开始进行,培训是强制性的,必须在被特许人开店以前顺利完成。被特许人负责到培训地点的路费费和食宿费。
维修合同判决书(专业19篇)篇四
甲方:_____________________法定代表人:乙方:电话号码:甲方与乙方本着互利互惠原则,通过友好协商签定以下信息产品维修维护合同。
产品名称:
金额:(人民币)。
备注:
1、合同有效期内,乙方只对本合同所列产品实施维修,如需更换零件甲方应承担零件费用。
2、如果乙方认为该产品需要取回修理,则乙方技术人员将直接前往甲方处取机。
3、合同有效期内,乙方将对本合同所列产品进行两次免费清洁。
4、本合同不涉及有关软件或网络支持服务,
凡涉及软件或网络支持问题的维修服务,均按照乙方收费服务标准收费。
5、乙方实施维修地点为该合同所包括的甲方信息产品现在(合同签字日)使用所在地。
6、甲方应对其专有的机密信息的安全自行负责。
未尽事宜双方协商解决。
甲方签字:
甲方盖章:
签字日期:
维修合同判决书(专业19篇)篇五
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着诚实信用的原则,经友好协商后,决定签订本。第一条外包服务范围。
(一)服务地点:大楼及其附属楼及甲方坤隆所有水电设备设施日常维护及相关工作,含安保、消防设备设施实施维护。
(二)服务内容:完成甲方所需要的水电工岗位职责内容的相关工作,如用水用电设备设施的安全检查;各类电器设备(空调主机及电脑硬件除外)故障的修复。
(三)服务期限:
第二条甲方的主要权利和义务。
(一)根据工作需要和企业的规章制度及本条款对乙方相关服务进行监督、检查。
(二)乙方施工期间,甲方予以配合。
(三)按照本有关规定,支付承包费用。第三条乙方的主要权利和义务。
在正式为甲方提供服务前,应熟悉甲方所有水电设备设施的基本情况,包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等,从生效起,提供的主要服务为:
(一)全天候为甲方提供水电响应服务。在接到甲方的日常安装、或其他相关事宜需要乙方配合的通知后,乙方必须在1小时内或甲方指定的时间内到达现场。
(二)每周对甲方办公楼、仓库及其附属区域消防、电气线路等巡检一次,并填写相应的记录,发现和排除故障隐患,在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估,提出合理化整改或节能建议及可行性方案。
(三)每月现场安全检查:协同甲方安全管理人员开展每月度一次和重大节日前的用电、消防安全等检查,用专业的角度提出有安全隐患的地方,并协助甲方加以整改。在甲方需要时,配合、协助甲方聘请的专业机构对安保设备设施进行检测、维护。
(四)认真、负责地答复甲方关于设备故障的有关问题。
(五)负责甲方出租房屋水电表度数核定及费用的收取,每月一次。
(六)其他与水电使用、安全相关的工作。
乙方必须提供水电资质证书,并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间,须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定,并接受甲方的安全管理及监督检查。
乙方自带的必须工具,并要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具费和损耗费用。
第四条乙方在施工过程中要注意安全,因乙方责任发生的安全事故,其费用和责任均由乙方负责。
第五条在日常的维护管理中,维护、修理过程中出现的非因乙方故意、过失造成的设备设施及其零配件的损坏,需要更换零部件的,费用由甲方承担;但因乙方的施工造成二次损坏的,由乙方免费更换。
乙方应协助甲方做好水电设备、设施及其零配件的采购、更换;必要时,甲方可以授权乙方实施采购,乙方应提供部件的报价,供甲方参、确认采购,报价中的部件价格不得高于市场价。
在维护施工中,乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失,责任由甲方承担。
第六条未征得甲方同意,甲方不得随意调整或拆卸硬件设备,不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重,而无法现场修复,必须由乙方拿回,乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。
第七条费用结算:
甲方全年支付乙方承包费用______元整,按月结算。
第八条违约责任:
乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求,影响甲方工作的正常开展,甲方有权相应减少支付乙方承包费用;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。
生效后,任何一方不能正常履行时,须提前1个月书面通知对方,并按总价款10%支付违约金。
第九条纠纷处理方式:
双方因履行发生争议时,协商解决;协商不成时,可以向人民法院提起诉讼。
第十条本一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,双方本着互利、互谅原则协商解决,必要时可签订补充条款。
第十一条附则。
(一)本经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本签订后工程不得转包。
(三)本一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(签字):
年月日年月日。
维修合同判决书(专业19篇)篇六
甲方:(简称甲方)。
乙方:(简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,遵循自愿平等公平诚信的原则,甲乙双方就维修董堡中心完小学校食堂雨棚一事进行协商,订立本合同。
一、工程名称:小学校食堂雨棚。
二、工程地点:
三、承包方式:乙方负责包工包料。
四、工程质量要求:采用钢架结构,彩钢瓦的板材厚度为4mm。保证能抗六级大风,不漏雨。如果一年内出现非人为的垮塌、破损,乙方需进行维修,所需的费用由乙方负责。
五、工程计价:此工程的彩钢瓦按板材面积计算,单价为:130元/平方米,施工面积为平方米,总价为元。以上综合总价包含:材料费、人工费、施工脚手架费、机械切割加工费及运输费。
六、工期为15天。
七、甲乙双方的责任。
甲方的责任:
1、甲方提供施工用电,为乙方提供便利的施工条件。
2、负责给乙方拨工程款。
乙方的责任:
1、严格按要求施工。
2、严格操作规程施工,不强行、违规施工,严格杜绝火灾、触电等安全事故的发生。否则乙方承担由此产生的全部责任。
3、该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人生伤亡或财产损失所发生的一切责任。
八、付款方式:该工程施工完毕,经甲方验收合格后,乙方提供有效税务发票,甲方一次性结算工程款给乙方。
九、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,本合同自签字之日生效。
甲方:
乙方:
维修合同判决书(专业19篇)篇七
委托方委托承修方承担船工程,经双方协商一致,签订本合同,共同信守。
承修方根据委托方提出的《船舶修理工程单》,经双方勘验核对签字后作为本船修理工程范围的依据。
1、加帐工程应由委托方代表在开工后四分之一的工程期限内,以书面形式向承修方提出并经双方确认。若该加帐工程费用不超过本船总修理费的10,且其单项工程不影响工程期限时,则承修方可按常规修理项目修理。若该加帐工程费用超过本船总修理费的10,或委托方在开工四分之一工程期限后提出的加帐工程,且其单项工程将影响工程期限时,则按照具体情况,双方可对修理价格和工程期限另行协商确定,并签定补充协议。
2、减帐工程应由委托方代表以书面形式向承修方提出并经双方确认。若承修方对委托方的减帐工程项目已发生了成本费用,则该费用仍应由委托方承担。
本船修理费不含加减帐工程预定为人民币xx百xx拾xx万xx千xx百xx拾xx元,其最终总价按本船完工出厂的实际修理项目结算。
本船定于20xx年xx月xx日进厂,20xx年xx月xx日开工,20xx年xx月xx日完工,工程期限共计xx天,其中在船坞船排和船台时间为xx天。
1、本船修理需提交船检局检验的项目应由委托方申请。单项工程修理完工或检验合格,由委托方指派代表签字验收。全部修理工程完工或码头试验结束后,由双方代表签署船舶修理完工《总验收书》作为交船的依据。
2、本船修理工程的技术要求和验收标准,按双方签订的《技术协议》执行。在试验和试航中,船检局及委托方提出的属承修方修理工程中的缺陷和遗漏项目,承修方应及时修复和完成。若不属承修方修理工程的范围而又需要承修方修理时,则可按加帐工程处理。
3、本船的码头试验、试航及其他有关试验,经报验合格后,承修方应在xx天内向委托方提供有关证明文件资料。
1、本船修理完工验收后,经承修方修复的固定部件保修期为六个月,运动部件保修期为三个月。在保修期内,如属承修方的修理质量问题而引起的故障或缺陷,承修方应及时予以免费修复。
2、若因委托方提供的配件、备件和器材的质量问题或操作不当而引起的故障、缺陷和损失,则应由委托方负责。
1、在船舶修理施工中拆下的废旧设备、材料及其他物品,除艉轴和推进器外,均应由承修方处理。若属委托方需要的旧件和设备,委托方应在拆卸前以书面形式向承修方提出并须经同意,拆卸后应及时运走。
2、船舶在厂修理期间,非经承修方同意,委托方不得外雇劳动力在船上进行有关工程的修理。在不影响承修方施工的情况下,承修方应支持委托方船员的自修工作。但委托方必须在本船修理工程项目和进度安排以书面形式通知承修方。
1、在本合同生效后,委托方应在天内即向承修方支付总修理费的40的工程预付款xxxx万元在修理进度达到二分之一工程期限时,委托方应向承修方支付总修理费的30进度款万元余款在完工后xx天内一次结清。若委托方逾期付款,则应按中国人民银行逾期付款的有关规定办理。
2、承修方凭《结帐单》由承修方开户银行向委托方开户银行托收。第九条速修费和滞修费在船舶修理工程提前完工或逾期完工时,双方应向对方支付速修费或滞修费,其计算方法如下:承修方每提前一天完工,委托方按本船总修理费的xx向承修方另行支付速修费,但其最高金额不得超过总修理费的xx。确属承修方原因而逾期完工,则每逾期一天应由承修方按总修理费的xx向委托方支付滞修费,但其最高金额不得超过总修理费的xx。承修方应在结帐单中将滞修费自动予以扣除并通知委托方。
消防安全工作船舶修理期间的消防安全工作,必须严格执行中华人民共和国交通部、公安部、中国船舶工业总公司1991年5月25日联合发布的《船舶修理防火防爆管理规定》。
争议的解决在执行合同过程中,双方如有争议应通过协商解决。若协商不成,则应将争议提交中国海事仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
1、本合同未尽事项,可由双方另行补充协议,该协议与原合同具有同等效力。
2、本合同自签章之日起生效。
3、本合同正本一式两份,双方各执一份,副本xx份,其中一份送承修方所在地的合同管理机关备案。若双方要求对合同进行鉴证,应在承修方所在地的合同管理机关办理鉴证手续。
委托方承修方单位名称章单位名称章地址:地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:电话:
电报挂号:电报挂号:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
维修合同判决书(专业19篇)篇八
经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。
1、工程名称:xxx有限公司厂房钢结构屋面。
2、工程地点:蒲江成佳。
3、工程内容:
工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。
钢架梁采用h型钢,为300×150型,檩条采用冷轧c型钢6米开间用c100×50×20,8米开间用c100×50×20,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。
4、工程数量:建筑面积4512平方米。
5、开工日期、工期:
合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。
1、工程价款:
工程为全包工程,工程造价为:240元/平方米,总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算)。
2、付款方式:
合同生效后,甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费,钢架大梁制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后,甲方再付给乙方30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元),其余款项(10%),甲方在工程竣工6个月后一次付清。
3、工程验收:
施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。
1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;
2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;
3、提供施工所需的水、电源。
2、在施工过程中,乙方应文明施工;
3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。
钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。
2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;
3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。
七、违约解决方式:
经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。
甲方(代表):乙方(代表):
维修合同判决书(专业19篇)篇九
乙方:________。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章,经甲、乙双方友好协商,就_______________________________有关事项达成如下协议:
二、委托内容。
1、生活用水系统;
2、消防系统;
3、生活污水处理系统;
4、照明系统;
上述事项的日常维护,事故应急处理。上述事项的大修项目,在同等条件下,甲方优先考虑委托给乙方。
三、委托要求:
1、乙方应确保所委托设备正常工作运行;
2、乙方在接到报修通知后,应在2个工作日内恢复设备的正常运行。
五、委托费用:
委托采用包工的方式(材料费用按实际市场采购发票结算)。大写:贰万元整。
六、付款方法:
合同签订后,甲方在3天内一次性支付合同总价款给乙方(维修材料费用在维修结束后7天内,乙方凭发票及维修记录至甲方报销材料费用)。
七、甲方的权利义务:
1、制定本项目工程运行、维修、养护工作的各项管理规章制度及考核标准,并要求乙方遵守。
2、做好工程设备、设施及维修材料、维修工具交接的前身准备工作,全面配合。
乙方顺利开展维护、保养等工程服务工作。
3、检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况,并将检查中发现的设备缺陷及异常情况作详尽纪录,及时告知乙方。
4、检查跟踪乙方服务质量,遇有不合格服务、违纪人员对其进行纠正和处罚,给甲方造成的不良影响及后果,使甲方工作陷入被动的,甲方有权要求乙方在两日内调换甲方认为达不到工作要求的工程人员。
5、按本合约中规定的.付款方式、金额、时间按时支付委托费用。
八、乙方权利义务。
1、本合同一经签订,乙方应提交针对用水系统、消防系统、污水处理系统、照明系统维护方案,配备专业技术人员,并做好设备的维护工作。
2、乙方应全面遵守甲方制定的各项规章制度及日常行为规范,热心周到为甲方服务。
3、有完整详细的维修维护记录。
4、乙方在管理范围内发现的不安全隐患提出书面整改意见,甲方应认真研究并书面形式回复,甲方未采取有效措施造成的事故以及经济损失,乙方不承担责任。
5、报修工作因乙方长时间不能解决造成的后果,由乙方负责。
6、因乙方人员工作失职、失误造成甲方及设备、财产损失,由乙方全额赔偿。
7、本合同终止时,乙方必须向甲方移交全部的维修维护记录资料。
8、如不可抗力协商同意终止。
九、本协议一式肆份,具有同等效力,甲、乙双方各持贰份,本协议未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:____________乙方:______________。
法定代表人:________法定代表人:________。
维修合同判决书(专业19篇)篇十
甲方:
地址:
电话:
联系人:
乙方:
地址:
电话:
联系人:
乙方接受甲方委托,乙方为保证甲方医院的医疗设备的正常使用,对甲方的'协议设备进行维修保养服务,为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前,设备应正常运转情况下,方可签订协议。
1、乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知,乙方优先安排上门维修。在周一至周五的法定工作日内,24个小时内到达现场。
2、乙方上门维修不收取上门费及工时费。
3、乙方上门维修没有次数限制。
4、乙方维修只收取配件费,并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。
5、乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件,如有特殊情况,乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。
6、如果乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏,乙方需为甲方免费更换、维修。
7、乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划,并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下,乙方按维护保养计划,对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下,每三个月上门维护保养服务。
1、甲方在协议设备出现故障后,及时通知乙方。
2、甲方不能使用未经乙方认可的,非原厂的零配件、消耗品,否则产生的设备故障,乙方不承担责任。
3、未经乙方认可,甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修,否则乙方不承担由此产生的后果和责任。
4、甲方不得对合同设备进行私自拆卸,否则由甲方承担所造成的全部损失。
5、协议设备合同发生故障,需要更换配件时,甲方承担配件费用。
6、协议设备发生转移或转让时,甲方应及时通知乙方。
1、维修费共计为_________元/年(人民币)时间为______年_______月_______日至______年_______月_______日,在协议签字生效后一周内,向乙方支付70%维护费,剩余30%在______年_______月_______日前性付清。
暂定为一年,一式两份,甲乙双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_______________。
法定代表人(签字):_______。
______年_______月_______日。
乙方(盖章):_______________。
法定代表人(签字):_______。
______年_______月_______日。
维修合同判决书(专业19篇)篇十一
甲方:联系人:联系电话:
乙方:联系人:联系电话:
经甲、乙双方友好协商,一致达成由甲方对乙方打印机进行维护保养。
乙方打印机型号为______,保修期自______年______月______日至______年______月______。收费标准:市区每年每台为______元,市郊每年每台为______元。
一、甲方责任义务:
1、为使乙方机器处于良好的工作态度,延长打印机的使用寿命,甲方每季度上门一次对机器进行检测、清洁等维护及保养工作。
2、如乙方机器发生故障,甲方将不限次数地应照上门为乙方维修。(甲方接到乙方维修通知后12小时之内到位维修)。
3、甲方可为乙方免费培训操作人员,可为乙方优惠提供耗材、配件,免费送货上门并安装。
4、乙方机器若发生故障,需要更换零配件,甲方只收合理的零部件费。
5、如有必要时,乙方打印机送甲方维修部进行详细的维修和检查。
二、乙方责任及义务:
1、机器若发生异常现象,应及时通知甲方,不经甲方同意,不得私自拆机,避免人为故障。
2、在合同期内,不得让非甲方人员保养和维修设备,由此造成的一切损失甲方一概不负责,有权终止合同。
3、在合同签定之日起,乙方应一次性付清维护保养费用。若遇到下列情况本公司另有权收取维修费。
三、若遇到下列情况本公司另有权收取维修费:
1、由于乙方人为疏忽、过失或非本公司人员尝试修理等所造成的任何损失;。
2、由于非本公司人员连接不适当的产品所造成的任何损失。
3、乙方没有使用本机型的配件及耗材造成的故障。
4、由于外部力量如(电压、天灾)等造成的故障。
四、乙方打印机由非甲方工作人员进行维修和没使用符合本机型的配件耗材,本合同即作废,并对本机不再承担责任。
五、本合同期满后,乙方如需继续保修,可与甲方续签保修协议。
六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签章):签订日期:年月日
乙方(签章):签订日期:年月日
维修合同判决书(专业19篇)篇十二
在乡政府有关部门工作组的组织协调下,就李风岐与智玉良李振国修水渠纠纷达成如下协议:
1、水渠位于李凤岐南住宅基地内,修建水渠要求:净宽0.8米,净高1米,水渠底厚0.2米,两边墙厚不低于0.5米,全部采用毛石砌筑水泥砂浆灌浆。
2、水渠底与南墙及跌岔由智玉良李振国修建,北墙由李风岐修建。
3、水渠完工后智玉良李振国负责管理南墙以南的水土流失和垃圾,李风岐负责管理水渠南墙以北的水土流失和垃圾,防止水渠堵塞,谁违约,造成后果谁负责。
4、原来三方未签字的协议作废,但智玉良李振国付李风岐一定的费用(智玉良20xx元,李振国20xx元)。
5、智玉良在李风岐院内存放的建筑材料用完后清理干净。此协议三方签字后生效,中途不得反悔,反之一切后果自负。
此协议一式三份,三方各执一份。
中介人:甲方:
乙方:
丙方:
维修合同判决书(专业19篇)篇十三
乙方:__________________。
甲、乙双方本着诚实信用的原则,经友好协商后,决定签订本合同。
第一条外包服务范围。
(一)服务地点:甲方所属园内所有教室、办公楼及相关区域的所有物业水电设备设施日常维护及相关工作。
(二)服务内容:完成甲方单位涉及水电的相关工作,如用水用电设备设施的安全检查;各类电器设备(空调主机及电脑硬件除外)故障的修复;含非工程性水电施工的穿墙、打孔、切割;水电开槽、布线、穿线、埋槽。
(三)合同服务期限:
第二条甲方的主要权利和义务。
(一)根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。
(二)乙方维修施工期间,甲方予以配合。
(三)按照本合同有关规定,支付承包费用。
第三条乙方的主要权利和义务。
在正式为乙方提供服务前,应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况,包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等,从合同生效起,提供的主要服务为:
(一)全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后,乙方必须在甲方指定的时间内到达现场。
(二)每周二、周四对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检一次,并填写相应的记录,发现和排除故障隐患,在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估,提出合理化整改或节能建议及可行性方案。
(三)认真、负责地答复甲方关于设备故障的`有关问题。
(四)其他与水电使用、安全相关的工作。
(五)乙方必须提供水电资质证书,并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间,须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定,并接受甲方的安全管理及监督检查。
(六)乙方自带维修的必须工具,并要保证安全性、良好实用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第四条乙方在施工过程中要注意安全,因乙方责任发生的安全事故,其费用和责任均由乙方负责。
第五条在日常的维护管理中,维护、维修过程中因乙方过失造成的园内设备设施及其零配件的损坏,给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。
第六条未征得甲方同意,乙方不得随意调整或拆卸硬件设备,不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重,而无法现场修复,必须由乙方拿回维修,乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。
第七条费用结算:乙方须每周二、周四例行检查到甲方开展工作,甲方每月支付乙方rmb元。
第八条乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求,影响甲方工作的正常开展,甲方有权相应减少支付乙方承包费用;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。
第九条在合同期内,如乙方不具备水电维护作业资质或能力的,甲方有权解除合同,并不承担任何责任。
第十条纠纷处理方式:
双方因合同履行发生争议时,协商解决;协商不成时,可以甲方所在人民法院提起诉讼。第十一条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,双方本着互利、互谅原则协商解决,必要时可签订补充条款。合同生效后,任何一方不能正常履行合同时,需提前1个月书面通知对方。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
维修合同判决书(专业19篇)篇十四
为规范机动车辆维修工作,经甲乙双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规订立本协议,以便共同遵守。
1.1“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中注明的甲方和乙方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
1.2“合同价”系指根据合同规定,乙方在正确完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
1.3“维修”系指招标文件中规定的车辆大修、一、二级维护和小修、中修、车辆年检以及其它有关汽车的维修服务。
1.4“配件材料”系指乙方根据合同规定在提供维修服务时必须向甲方提供的零部件及耗材。
1.5“乙方”系指提供汽车定点维修服务的汽车维修厂家。
1.6“甲方”系指接受维修服务的甲方。
车辆大修、各级维护、小修、中修、车辆年检和其他有关汽车维修的服务项目及交通事故车辆维修。
3.1送修车辆时,甲方经办人必须按照要求填写乙方的“车辆维修派工单”(以下简称“派工单”)。派工单上应填写清楚送修车辆的品牌型号、车辆牌照号、累计行驶里程、维修项目,经甲方经办人签字后交乙方,乙方凭此单确认项目的接修。
3.2乙方在维修过程中发现其他(维修计划以外)的故障,必须及时将情况反映给甲方,在取得甲方同意后方可继续修理。
3.3对甲方车辆乙方应以修复为主,能不更换的零部件尽量不予更换,确实不能修复或修复不经济的零部件,在征得甲方同意后方可更换。
乙方应按照不超过《广东省汽车维修行业工时定额和收费标准》中规定的工时定额和收费标准优惠计算维修费,优惠幅度及标准见附件报价表。
(1)维修费用应包括:工时费、材料费和税金。
(2)工时费包括小修、大修项目收取工时费的标准。(小修、大修的含义在“维修工时费报价一览表”中的备注已作说明)。
(3)材料费即材料价格,在乙方开具的正式维修发票中须单独列出。
5.1乙方维修车辆结束后,须填写“车辆维修结算单”(以下简称“结算清单”),认真填写车辆维修的具体部位和消耗的材料、部件、计价情况、工时费及质量保证期,注明优惠事宜后交甲方经办人审核签字。此单多联复写备查。
5.2甲方应仔细检查竣工车辆,如维修结果符合送修要求、维修费计算合理,甲方经办人应在“结算清单”上签字认可;如果修理结果不符合送修要求、维修费用计算不合理,或发现使用不符合要求的配件材料,甲方应以书面形式向乙方提出存在的问题,如乙方不能给予令人信服的答复,甲方可报请法定检验机构进行检验。
5.3修车更换下来的旧件应退还甲方。
5.4乙方在向甲方交接竣工车辆时,应将“结算清单”联和维修竣工出厂合格证明一同交甲方。
5.5如甲方在车辆完工之日起5日内,没有以书面形式向乙方提出问题,而又不在“结算清单”上签字,则视为甲方同意接受“结算清单”中的内容。
6.1本合同以人民币结算。
6.2乙方凭下列单据与甲方直接结算:
(1)正式发票;
(2)有甲方验收人员签章的“结算清单”。
6.3付款。
每月30日为当月截止日期,乙方应于次月5日前将全部结算清单(并打印总报表)和汽车维修专用发票交由甲方经办人核对后签名,后由甲方财务部门审核后十个工作日内办理付款手续。
维修合同判决书(专业19篇)篇十五
合同号:
买方:xxxxx。
卖方:xxxxx。
买卖双方本着平等互惠的原则,经友好协商,现授权各自代表按照下述条款签署合同,具体条款如下:
2.1服务地点:
地址:买方指定。
联系人:联系人电话:。
2.2服务方式:
先服务,后付款。卖方服务,按本协议指定的地点,对机组进行检测,处理机组故障,若检测机组有备件损坏需要更换,更换备件的费用另计,不在此次报价范围内;服务完毕后,由空调使用部门与卖方现场服务工程师签定服务报告后,即视为本次服务结束。
3、付款条件:卖方在合同签订后3日内提供服务,经买方验收后卖方开具不小于相应。
支付金额的符合买方要求的发票,买方收到发票后支付全款。
4、需方按以下信息向供方支付合同款:
5、本合同未尽事宜合同各方均按《中华人民共和国合同法》执行。
6、争议解决方式:因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,合同各方应首先。
友好协商解决。如果协商不能达成协议,则应将争议提交供方住所地人民法院管辖。
7、合同生效:本合同经合同各方授权代表签字盖章后生效,合同正本一式贰份,双方。
各一份,具备同等法律效力。
8、合同附件:本合同中如有附件均为本合同不可分割的部分,与本合同具有相同的法。
律效力。
买方名称(盖章):卖方名称(盖章):公司。
地址:地址:
电话:电话:
传真:传真:
邮政编码:邮政编码:
授权代表签字:授权代表签字:日期:日期:
维修合同判决书(专业19篇)篇十六
甲方:
乙方:
为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,经甲乙双方友好协商,一致同意按下列条款签订本合同:
1、工程名称:下水道维修、疏通。
2、工程地点:
3、承包方式:大包。
1、本合同工期为三十天。
2、工程总造价:元整,大写。本合同签订生效后,即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格,按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件)。
3、预留工程造价的5%,即贰仟肆佰元整为工程质保金,保修期两年,两年后返还,若两年内出现由工程质量造成的问题,由乙方负责维修,维修费由乙方承担。
赔偿甲方的一切损失。
2、乙方必须按双方约定的时间完工,如发生不可抗力因素,工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后,视为违约,并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。
3、使用过程中,如出现由工程质量造成的问题,乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
1、乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、免费按照甲方要求更换。
2、合同纠纷解决方式:双方协商,若达不成一致,可法院起诉。
本合同一式贰份,甲乙二方各执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日起生效。
甲方:
乙方:
维修合同判决书(专业19篇)篇十七
委托方:
受委托方:
一、供需双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以便共同遵守。
差旅费:______________________。
上门服务费:______________________。
合计人民币金额(大写):______________________。
五、需方在按本合同付款后,供方实施维修,在_______日内修复并按第四条中规定的方式寄(送)出。
六、设备修复后,对于该设备的同一故障,供方提供______个月的保修。
七、合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并另订合同,方为有效。
八、违约责任:按《中华人民共和国合同法》及其它相关规定执行。
九、解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,由_________仲裁委员会仲裁。
十、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,_________作为附件。
十一、本合同另附件_________张,本合同一式_________份,双方各执_________份,传真件有效。
甲方:
乙方:
日期:
维修合同判决书(专业19篇)篇十八
住址:___________________________。
邮编:___________________________。
乙方:___________________________。
住所:___________________________。
邮编:___________________________。
乙方接受甲方委托,乙方为保证甲方办公设备的`正常使用,对甲方的协议设备进行维修服务,为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方友好协商签订本协议。初次签协议前,设备应正常运转情况下,方可签订协议。
第一条乙方义务。
1.乙方根据甲方协议设备出现故障的报修通知,乙方优先安排上门维修。在周一至周五的法定工作日内,_________市_________以内的用户,乙方8个小时内到达现场;_________市区_________以外的用户,乙方24个小时内到达现场。
2.乙方上门维修不收取上门费及工时费。
3.乙方上门维修没有次数限制。
4.乙方维修只收取配件费,并且保证配件费持平或低于厂商统一价格。
5.乙方为甲方提供的更换部件必须保证为原装部件,如有特殊情况,乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。
6.如果乙方为甲方更换的部件在三个月保修期内损坏,乙方需为甲方免费更换、维修。
7.乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划,并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下,乙方按维计划,对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下,每四个月一次上门维护保养服务。
第二条甲方义务。
1.甲方在协议设备出现故障后,及时通知乙方。
2.甲方不能使用未经乙方认可的,非原厂的零配件、消耗品,否则产生的设备故障,乙方不承担责任。
3.未经乙方认可,甲方不得邀请第三方单位对协议设备进行维修,否则乙方不承担由此产生的后果和责任。
4.甲方不得对合同设备进行私自拆卸,否则由甲方承担所造成的全部损失。
5.协议设备合同发生故障,需要更换配件时,甲方承担配件费用。
6.协议设备发生转移或转让时,甲方应及时通知乙方。
第三条结算金额及方式。
1.甲方按_________为单位时间,维修费共计为_________元人民币,在协议签字生效后一周内,向乙方一次性支付维护费。
2.由于维修配件数量及型号具有不确定性,所以甲方按为单位时间的实际发生维修配件金额为依据,向乙方支付维修费。支付时间是在单位时间之后的1周内完成。
甲方(盖章):_______________。
法定代表人(签字):_________。
_________年_______月_______日。
乙方(盖章):_______________。
法定代表人(签字):_________。
_________年_______月_______日。
维修合同判决书(专业19篇)篇十九
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规明文规定,在平等、自愿、协商一致的.基础上,就乙方向甲方维修空调事宜,甲、乙双方达成如下协议:
一、乙方负责维修甲方办公室的30台空调(挂机)。
二、乙方的维修内容为:
1、清洗空调;
2、添加制冷添加剂;
3、配置10个空调遥控器;
4、保障空调正常工作的其他维护内容。
三、乙方保证于20xx年3月28日前将维修后的`空调如数交付甲方,并自交付之日起1年内,空调再次发生故障时,乙方应及时免费保修。
四、乙方必须保证空调拆卸后的完好无损,承担维修期间保管拆卸空调的盗失责任,保证维护后的安装固定。
五、未经甲方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换,应通知甲方,并保证更换零部件与原装部件的一致或与整机功能性能的匹配。
六、甲方验收维修空调合格后,一次性支付乙方空调维修费。费用依据乙方维修工作内容核算(含税费)。其中:
1、空调清洗保养并添加制冷剂120元/台;
2、配置万能空调遥控器30元/个。
七、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可以向人民法院提起诉讼。
八、本合同未尽事宜,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。