在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
2023年江北区恒温配送合同模板篇一
为了规范产品交易行为，保护甲乙双方合法权益，根据《_合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同并共同遵守。
一、 产品供应：
甲方在路面工程施工中，让乙方运输砂石料，乙方保证分批按需按时按规格向甲方运输砂石料。
二、交货时间、地点及方式：
1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。
2、交货地点：遵义北环高速公路项目路面工程。
3、交货方式：乙方负责汽车运输到需方指定工地。
三、价格、结算和付款方式：
1、砂石运费，15元/方。
2、结算方式：按实际运输方量结算，运输任务完成后结一次性完成结算。
四、要求：
1、乙方应严格按照甲方要求，按时进行砂石运输。
2、乙方安排的驾驶员必须服从甲方管理，若乙方驾驶员不服从甲方管理，甲方有权要求更换驾驶员，期间造成的延误工期的损失由乙方承担。
五、安全责任：甲方只与乙方产生砂石料运输关系，乙方运输过程中运输安全产生的一切责任与甲方无关。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
七、违约责任：
因乙方不能按时按时运输、导致甲方停工停料，甲方将有权对乙方进行处罚，按运输费用的10%进行。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
联系方式： 联系方式：
年 月 日 年 月 日
2023年江北区恒温配送合同模板篇二
卖方：_______________
第一条：所购建材基本情况
单位：__________元
第二条：质量标准
第三条：交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）
交货时间：交货地点：____________________。
第四条：验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后____日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。
第五条：付款方式及时间：双方约定以第______种方式支付价款。
（一）签订合同时，买方支付（定金/预付款）________元（定金不得超过总价款的20%），货到验收后一次性支付余款；__________________。
（二）第六条：违约责任
（一）卖方违约责任：
1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退换，或赔偿买方由此受到的损失。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款______%的违约金；迟延交货______日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。
（二）买方违约责任：
1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款________%的违约金。
2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。
第七条：争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条：其他约定事项
第九条：对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第十条：本合同未定事项，双方可协商签订补充协议。
2023年江北区恒温配送合同模板篇三
单位名称
负责人姓名
乙方(受聘人员)：
姓 名 性别 文化程度
出生年月 选聘时间
身份证号码
毕业院校
受聘岗位及职务
二、岗位职责、工作条件及工作纪律
(一)岗位职责：
1、宣传贯彻党的路线方针政策及上级党组织有关安排部署;
2023年江北区恒温配送合同模板篇四
聘用人：(以下简称甲方)
被聘用人：(以下简称乙方)
二、工程地点：江北区海尔路油毛毡片区
三、乙方工作岗位职责范围：
1、在项目负责人领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的试验，组织建立各级质量监督体系。
2、严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规程。
3、按照规范规定的分部分项工程的检验方法和验收评定标准、正确的进行自检和实测实量，报各项检查表格。对不符合工程质量评定标准质量要求的分部分项工程，提出返工意见。
4、提出工程质量通病的防治措施，制定新工艺、新技术的质量，保证措施建议。
5、对工程的质量事故进行分析，提出处理意见。
四、聘用期限： 自合同签订之日起至本工程竣工之后合同自动终止。
五、工资待遇：
乙方的工资计算、发放：
1、乙方实行月工资，每月 4000元人民币、不足一月按月工资/天数计算。工资包括各种福利待遇。
2、乙方可在工程期间预支生活费，不超过每月工资的百分之三十。
3、工资发放时间是每月若发放日适逢周末或节假日，则顺延至节假日结束。
六、考勤制度：乙方每月出勤率应达到25天以上，否则，每月出勤率少于五天时，建设单位所进行的处罚由乙方承担，从工资款中扣除。
七、乙方在工作中，应自行解决伙食、住宿问题，若有事需向甲方请假，不得擅自离岗。
八、乙方应做好自身安全工作，否则，发生一切大小事故时，其一切责任自负。
九、乙方在工作中，不得违反甲方和建设单位对本工程的有关规定，否则，甲方有权处理。
十、其他条款：
1、乙方在工作中，应服从甲方组织安排，积极与甲方探讨施工方案，不得擅自对本工程施工中的工序和项目进行更改，否则，所造成的经济损失由乙方负责。
2、自双方签订本聘用书之日起，在未取得甲方同意时，乙方不得单方解聘，否则，建设单位因乙方的自身原因所造成的处罚由乙方承担。
以上条款，双方必须共同遵守执行，本合同壹式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效，待本工程竣工后失效。
甲方：签约人(签字)： 乙方(签字盖章)：
身份证号： 身份证号：
2023年江北区恒温配送合同模板篇五
供方单位(乙方)：
根据《^v^合同法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条材料标的、数量(详见附表)
单价在双方签订合同之后,不作调整;最终结算数量按甲方实际签收到的数量为准。
第二条材料遵循的质量和技术标准要求
1、甲、乙双方约定材料验收遵循的质量和技术标准，所供产品均符合国家最新标准或行业标准。
2、其他要求：除上述规定达标外，还需根据甲方实际检验相结合，需要按样品验收的，乙方须提供样品，并在签订合同时送样品作为甲方验收标准。
第三条验收标准、方法及提出异议期限：
1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《产品质量保证书》及相关技术质量资料。
2、验收标准按甲、乙双方上述第三条约定的该材料现行的国家标准及有关规定验收。
3、乙方需按甲方确认的生产厂家和样品进货，如遇市场确实缺货须经甲乙双方协商同意后调换厂家，另送样鉴定，经甲方确认后，以样品为标准进货。
4、材料数量以甲方指定专人书面签收为准。按乙方提供的样品验收。甲方发现质量问题应及时向乙方提出，甲方有权退货，乙方必须当天重新进货，不得影响甲方正常经营需求;否则甲方有权选择其他供应商供货，并按该批货款的1%对乙方进行罚款，罚款在当月货款中扣除。
5、甲方在材料到场验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该批材料质量未达到规定要求而引起的质量问题，甲方可退回该批材料。
6、乙方在材料运抵交货前两天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。
第五条乙方对材料质量负责的期限：按国家或行业规定的标准执行。
第六条交货时间、地点及方式：
1、交货时间(包括每批材料交货时间和数量的约定)：按需方约定。
2、交货地点：每批次按需方电话或者书面通知约定。
3、乙方在产品运抵交货地点后，甲、乙双方应及时做好验收工作和书面交验签字记录。
第八条材料付款方式：货到分批付款。
第九条供方责任：
1、要保证质量、保证数量、保证时间、满足甲方需要，并提供良好的服务。
2、不得以次充好、缺斤短两，发现伪劣产品供方自觉及时退货，并承担由此给甲方造成的全部经济损失。
3、提供税务机关认可的税务发票。
第十条需方责任：
1、应提前一天书面或电话向供方提供计划。
2、货到后及时抽样送检。
3、指定专人验收、作为结算依据。
4、计划在供货中途变更，责任由需方承担。
第十一条违约责任：
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如合同一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、乙方由于非甲方的其他原因使合同无法履行的行为，属于违约，乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。
3、因甲方原因，不能及时供货责任由甲方承担。
第十二条解除合同的条件
1、甲、乙双方协商一致;
2、因不可抗力致使不能实现合同目的的;
第十三条其它约定事项：
1、本合同的.未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
2、价格确定后原则上不作变动，如市场波动较大，双方协商解决。
3、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
4、本合同壹式贰份，双方各执壹份。
(一)提交()仲裁委员会仲裁;
(二)依法向法院起诉。
第十五条本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
第十六条其他：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年江北区恒温配送合同模板篇六
签订地点：四川省广元市
经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《^v^合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
1、工程概况
工程名称：;
工程地点： ;
工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;
爆破工艺：岩石松动爆破。
2、承包范围
指定范围内的露天土石方爆破施工;
四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;
爆破后土碴挖运由发包人自行处理;
爆破总量为：以双方实测量为准;
3、合同工期
合同工期总日历天数为：壹年;
计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准;
计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。
4、工程质量及计量标准
爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒立方以上乙方负责改小，块粒立方以下乙方不负责。
发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。
5、合同价款及支付方式
合同价款：
本合同为单价价款合同，合同单价为元/立方米(不含任何税费)。
(大写：玖元伍角/立方米)
合同价款支付：
发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：
在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。
甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。
验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。
6、双方责仸与义务
发包人责任义务
发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)
发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。
向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。
及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。
做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。
发包人负责办理相关爆破许可证手续。
确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。
地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。