精选承包解除申请书（通用16篇）

承包可以涉及到各个领域，如建筑工程、农业生产、物流配送等，广泛应用于社会生活之中。想了解更多关于承包的经验和教训？请参考以下精选文献。

精选承包解除申请书（通用16篇）篇一

徐汇区人民法院：

关于原告xx诉被告上海xx投资咨询有限公司合作协议纠纷一案，原告申请财产保全，同时提供坐于上海市浦东新区张杨路2855弄18号202室房产作为担保。贵院于20xx年3月26日作出(20xx)徐民二(商)初字612号裁定，冻结被告上海裕群投资咨询有限公司银行存款元人民币528000元。现申请人（被告）依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条的规定，愿意用座落于落于xxxx的房产向你院提供反担保。因此，特申请贵院裁定解除对被告上海裕群投资咨询有限公司银行存款人民币528000元的'冻结。

申请人（被告）：

上海xx投资咨询有限公司。

日期：20xx年x月xx日

精选承包解除申请书（通用16篇）篇二

申请人：

地址：电话：138xxxxxx。

法定代表人：职务：董事长。

申请请求：请求贵院依法作出裁定，解除对申请人的财产保全措施。

事实及理由：

20xx年3月3日，建筑设计研究院对申请人提起诉讼及财产保全，贵院作出（20xx）海民一初字第102号裁定：冻结申请人在支行的账户存款柒拾万元，账号为：xxxxxx15.现申请人依据相关的法律规定提供担保并向贵院申请解除财产保全措施。

担保财产：等值货币担保700000元（柒拾万元）人民币，存放于贵院作为担保。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第95条、第251条、及《最高人民法院关于在经济审判工作中严格执行的'若干规定》第14条、第15条之规定，被申请人提供担保的，人民法院应当及时解除财产保全。

在民事诉讼的判决作出以前，申请人并不一定败诉，因此申请人的合法权益同样应受法律的保护，申请人不应该承担因财产保全而带来的损失。财产保全措施的目的是保障将来的判决能够得以顺利执行。申请人如果提供了相应的担保，就不会影响将来判决的执行。因而，在这种情况下，为了保护申请人的合法权益，人民法院应该解除财产保全措施。

此致

人民法院。

申请人：

20xx年5月29日。

精选承包解除申请书（通用16篇）篇三

法定代表人：***，公司董事长。

住所：**。

法定代表人：**，公司董事长。

请求事项：

事实和理由：

申请人与被申请人买卖合同纠纷一案，贵院受理后，对被申请人的银行账户进行了查封保全。

精选承包解除申请书（通用16篇）篇四

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

1、工程名称：

2、工程范围：

5、承包范围：

6、承包方式：

7、工程期限：

计划开工日期：___年___月___日，计划竣工日期：___年___月___日，总共___天。

1、甲方的职责。

(1)提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。

(2)提供必要的安全设施及生活设施及水电。

(3)负责竣工图编制、工程结算和审价工作。

(4)工程完工时，及时安排人员验收。

2、乙方的职责。

(1)乙方需严格遵守安全施工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。

(2)乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。

(3)乙方须文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。

(4)乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误，则乙方不承担责任。

(5)乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。

(6)乙方需按照规定为水电工人购买人身保险，水电工人应当具备相应的资质。

工程完工后，甲方完成验收时，双方进行结算，乙方准备好结算依据。

每月___日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月___日支付给乙方进度款的百分之___(依据总承包方合同付款方式)。

1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙方负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的.机械专人操作。

2、实施安全、文明施工。

3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。

4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。

5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方自行负责。

1、乙方进场工作后，必须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。

2、打架斗欧均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷，乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币___元/人，情节严重均交司法机关惩处，乙方不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。

乙方必须确保工程质量，达到___标准，如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的___%处罚。

1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的___%承担违约金，或每天按___元向甲方支付违约金。

双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

1、本协议经双方签字、盖章后生效。

2、本协议于___年___月___日在___(地点)签署。

3、本协议一式___份，双方各执___份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

精选承包解除申请书（通用16篇）篇五

精选承包解除申请书（通用16篇）篇六

申请人：王，女，白族，1983年07月16日生，住云南省大理州大理市下关镇路号11栋3单元2楼2号，身份证号码532901，手机：139872。

委托代理人：马，云南律师事务所律师。联系电话135。

被申请人：张，男，白族，1971年12月07日生，云南省大理市人，住大理市经济开发区职工宿舍3栋4单元202室，身份证号码532901，联系电话138872，0872—23。

申请撤销（）民保字第23号民事裁定书确认的.保全事项。

申请人与被申请人离婚纠纷一案，贵院受理后，接受申请人的财产保全申请，依法作出（）。民保字第23号民事裁定书，对被申请人的下列财产进行保全：

1、定期存单：账户，存款xx00.00（二十万），建行大理南诏分行开户；

2、活期账户：建行大理南诏分行开户，存款300000.00元（三十万），卡号6227，账号；现因申请人与被申请人自愿和好，经协商一致愿意继续维持婚姻关系，申请人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十一条之规定，依法申请撤诉。特申请贵院解除对上述二项财产的查封冻结，请予准许，谢谢。

此致

x人民法院。

xx年五月二十日。

精选承包解除申请书（通用16篇）篇七

申请人：**************。住所地：************法定代表人：************公司董事长。

被申请人：*********，男，汉族，*********公民身份号码：*****申请事项：请求贵院依法对被申请人采取高消费限制令，以便执行生效的鹿城区人民法院（20xx）鹿民一民初字第70号判决书。

事实和理由：申请人与被申请人未履行货款支付义务一案，20xx年10月21日鹿城区人民法院出具鹿民一民初字第**号判决书。依据该判决书，被申请人应在**年10月30日前向申请人支付人民币计*******元。判决书出具后，被申请人未在规定时间履行判决书内容，申请人已经向贵院申请强制执行，被申请人未在法院执行通知书规定时间内履行给付义务。

为维护申请人合法权益，促使被申请人履行义务，现依据《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》，申请对被申请人限制高消费，望贵院支持。

此致鹿城区人民法院

申请人：*************。

20xx年10月23日。

精选承包解除申请书（通用16篇）篇八

甲方：

乙方：姓名：______，身份证号：__________。

甲乙双方于______年____月_____日签订为期___年/月的劳务承包合同，甲方（因经营方式调整）/乙方（因个人原因）不能再履行劳务承包合同协议，现甲乙双方同意解除劳务承包合同。

经双方协商一致，签订本协议如下：

2.双方确认：本协议是双方共同协商的结果，其内容是双方真实意思表示，合法有效，双方共同遵守。

3.乙方已清楚了解本协议所以条款的含义，无异议和不明确之处，愿意按协议约定严格执行。

4.本协议即双方签章生效，协议书一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（签字或盖章）：

法定代表人：

经办人：

签订日期：

签订地点：

精选承包解除申请书（通用16篇）篇九

为了加快小城镇发展步伐，推进城市化进程，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地承包法》等法律法规的规定，本着自愿、平等、有偿的原则，经甲乙双方友好协商，同意就土地承包中止达成以下协议：

一、位置：_________________。

二、面积：_________________。

三、土地补偿标准：_________________。

四、土地补偿金额：_________________。

五、甲方在本协议签订之日起日内全额支付乙方土地补偿款;甲方按实际土地面。

积支付乙方补偿款后，自动收回该地块的使用权;。

六、乙方收到甲方支付的补偿款之日起，不在享受该地块的使用权，不得对该地块的。

使用权归属及其地上附着物提出异议;。

七、甲乙双方必须严格按照协议内容执行，不得以任何理由违约。甲方必须在规定的。

八、本协议自协议签订之日起生效，自补偿款到位之日起执行;。

十一、本协议一式三份，张湾乡政府和甲乙双方各持一份。

甲方：___________。

乙方：___________。

____年_____月_____日。

精选承包解除申请书（通用16篇）篇十

乙方：_________________

经甲乙双方友好协商，将________年____月____日

日承包租赁的`黄岭岩花椒地，自从甲方郑安洪转租给乙方__________耕种，我乙方一直无经验培植好这花椒地，现造成很大损失，无法继续发展下去，经双方协商条例如下：

1、于________年____月____日正式终止承包租赁合同。

2、甲乙双方无债权债务。

3、在我乙方承包过程中，修了临时房一套，现暂时给平永贵居住。如有特殊变动的情况下，由我乙方自行解决，与甲方无关。

4、本合同签字之日起，具有同等的法律效力。

5、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

________年____月____日________年____月____日

精选承包解除申请书（通用16篇）篇十一

日承包租赁的黄岭岩花椒地，自从甲方郑安洪转租给乙方__________耕种，我乙方一直无经验培植好这花椒地，现造成很大损失，无法继续发展下去，经双方协商条例如下：

1、于________年____月____日正式终止承包租赁合同。

2、甲乙双方无债权债务。

3、在我乙方承包过程中，修了临时房一套，现暂时给平永贵居住。如有特殊变动的情况下，由我乙方自行解决，与甲方无关。

4、本合同签字之日起，具有同等的法律效力。

5、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方：_________________乙方：_________________

________年____月____日________年____月____日

精选承包解除申请书（通用16篇）篇十二

乙方：_________________。

根据实际情况，在平等协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议：

第一、甲乙双方同意解除__________年7月16日签订的《工程承包合同》及其它相关协议。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。

第二：甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。

第三：于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的，甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的`甲方施工管理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后(__________年12月6日前)甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。

第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，如果任何一方不履行本协议约定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的解释。

第五、未尽事宜双方协商解决。

甲方(盖章)___________。

法定代表人(签章)___________。

乙方(签章)___________。

____年_____月_____日。

精选承包解除申请书（通用16篇）篇十三

鉴于,贵司(发包人：_________________________有限公司)与我司(承包人：_________________________有限公司)于______年______月______日就工程地点位于_________________________,工程名称:_______________________项目，以下简称“该工程”)签订《_________________________施工合同》(以下简称“该合同”)。

由于该工程至今(______年______月______日至______年______月______日)未能领取相关施工许可证：_________________________，不具备法定开工条件;根据该合同_________________________条款约定以及《合同法》的相关规定，承包方可以解除合同。现我司正式书面通知贵司：从即日起，解除该合同。

因我司没有履行与本合同相关的任何行为，也没有从本合同或本项目中获得任何利益，因此本项目实际产生的任何权利和义务或法律行为与我公司无关。

特此通知!

精选承包解除申请书（通用16篇）篇十四

甲方：______________中学(以下简称“甲方”)

通讯地址：_________________

联系电话：_________________

乙方：______________(以下简称“乙方”)

身份证号码：_________________

户籍地址：_________________

联系电话：_________________

鉴于甲方和乙方于__________年_____月_____日签署了《学校食堂承包合同》(详见附件)。基于甲方规划发展原因，并经甲方和乙方协商一致，双方同意按照本协议约定的条款和条件提前解除该《学校食堂承包合同》。

通过双方友好协商，达成如下一致意见：_________________

1.1乙方向甲方提出并同意，自本协议签署之日起解除双

方已签署的《学校食堂承包合同》。自本协议签署之日起，该协议不再对双方具有法律约束力，一方相应免除另一方在《学校食堂承包合同》项下的各项义务，并放弃追索的权利。一方放弃在任何时间、任何地点，通过任何方式向另一方提出违约、赔偿权利的要求。

1.2《学校食堂承包合同》解除后，双方同意，任何一方均无须承担《学校食堂承包合同》项下约定的须由该方承担的任何义务与责任。除甲方同意给予乙方总计人民币_____________的款项之外，任何一方无须向另一方支付任何钱款、费用。乙方同意，该等钱款为甲方需要向乙方支付的全部钱款，除此之外，甲方没有对乙方负有任何其他债务。

1.3乙方确认本协议签署后，《学校食堂承包合同》即行解除，对双方不再具有约束力，同时放弃根据《学校食堂承包合同》向甲方提出索赔、赔偿或其他请求的权利。

甲方和乙方共同承诺及保证：

2.1解除《学校食堂承包合同》不会导致一方产生对另一方的任何债务负担;

2.2解除《学校食堂承包合同》不会导致任何一方被提起诉讼、仲裁或其他法律程序或行政程序;不会导致任何一方存在诉讼和潜在纠纷的可能性。

________________仲裁

3.1本合同受中国法律管辖，并按中国法律解释。

3.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方均可将该争议提交当地劳动仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则在东莞进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

4.1本合同自甲方盖章、乙方签字生效。

4.2本合同一式贰份，双方各持一(壹)份。

4.3附件：_________________

甲方：_________________乙方：_________________

盖章：_________________签字：_________________

_________年_____月____日

精选承包解除申请书（通用16篇）篇十五

甲方：

乙方：

甲方与乙方于20xx年2月8日签订就乙方承包经营权，签订了《承包合同》一份（详见《承包合同》）。

在承包期间，甲方如约履行了自己合同中约定的出资义务，共计投资304.5万元给乙方支配使用至今，但乙方至今未能依约向甲方提供担保，又拖欠甲方承包费、租金（代垫）、水电费（代垫）等，加之乙方经营期间的效益，并未达到当初对甲方的承诺，现乙方为避免双方的损失进一步扩大，向甲方申请提前解除承包，经双方多次协商，现达成如下协议，并自愿共同遵守：

七、本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议；

八、本协议一式三份，甲方执一份，乙方每人各执一份。

甲方：

乙方：

签订日期：

精选承包解除申请书（通用16篇）篇十六

根据实际情况，在平等协商，自愿互谅的基础上，本于诚信，甲乙双方达成如下协议：

第一、甲乙双方同意解除__________年7月16日签订的《工程承包合同》及其它相关协议。自协议解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。甲乙双方相互不再以任何形式追求对方的违约责任。

第二：甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担。

第三：于合同未能履行是由于客观经济形势变迁造成的，甲方同意于本协议签订之日一次性退还乙方已经交纳的甲方施工管理费16.5万元;待该工程施工完成计量结算后(__________年12月6日前)甲方退还乙方已交纳甲方10万元履约保证金。

第四、甲乙双方都保留通过诉讼解决本合同争议的权利，在本协议生效后，如果任何一方不履行本协议约定的义务，另一方有权寻求通过诉讼解决争议。在诉讼过程中，本协议将不利于违约方的解释。

第五、未尽事宜双方协商解决。

甲方(盖章) ___________

法定代表人(签章) ___________

乙方(签章) ___________

____年_____月_____日