最新电力抢修合同（通用19篇）

一份完善的合同协议可以有效减少纠纷，保护双方的合法权益。如果您需要一份具体行业的合同范本，可以参考以下的合同协议样本，进行适当的修改和定制。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇一

甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙双方根据《民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项。

1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

二、甲方义务。

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

三、乙方的义务。

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：万元)。

2、居间报酬结算方式：居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

五、保密事项。

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

六、合同终止。

1、本合同签字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

七、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

八、其他事项。

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇二

发包人(全称)：__________（以下简称甲方）。

承包人(全称)：________(以下简称乙方）。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

工程地点：厂内__。

工程内容：_配电柜安装工程___。

资金来源：____自筹_________。

二、工程承包范围。

承包范围：____包工包料____。

三、合同工期：

合同工期总日历天数___15__天。

四、质量标准。

工程质量标准：___合格____________。

五、合同价款(构成见附表)。

金额(大写)：壹万圆整(人民币)。

六、合同约定其它内容。

1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。

3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。

4、工程结算支付方式：

工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。

5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。

6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。

七、合同份数：肆份，发包人、承包人各两份。

合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。

九、补充条款。

1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。

2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。

3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。

4、其他未尽事宜，双方另行协商。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇三

近期，我所在的城市遭遇了连续多日的豪雨，导致许多地区停电。作为一个电力抢修的员工，我亲身参与了一次紧急的电力抢修工作。通过这次经历，我深切体会到了电力抢修的重要性和团队合作的力量。在接下来的文章中，我将结合自身经历，分享我对电力抢修工作的心得体会。

首先，电力抢修工作需要高度的责任感和敬业精神。沿途走访居民家庭进行排查时，我遇到了一位年迈的老人，他告诉我，断电已经持续了两天，使得他的家庭生活受到了很大的困扰。看到老人家里的情况，我产生了强烈的责任感，决心尽快将电力恢复。即使在凌晨三点，我们也没有放弃休息的机会，一直在抢修现场持续工作。对于电力抢修工作来说，没有时间的概念，只有快速和高效的解决问题，这就需要我们拥有高度的责任感和敬业精神。

其次，电力抢修工作需要良好的团队合作精神。在这次抢修行动中，每个人都扮演着重要的角色，只有互相协作，才能够顺利完成任务。无论是在现场繁忙的抢修环节，还是在后期的团队总结中，我们都要相互扶持，互相学习，互相借鉴经验。正是因为团队成员之间的密切合作，我们才能够在短时间内迅速修复了大量的电力设施，使得居民们再次享受到了稳定的用电。

再次，电力抢修工作需要具备应急处理能力。抢修现场时，我们时常面临着一些棘手的问题，需要迅速做出应对。一次，我们遇到了一台复杂的输电站设备故障，直接影响到周边数十个居民区的供电。面对这一情况，我们不慌不忙地展开了分析和修复工作，最终成功解决了问题。这个经历使我明白，电力抢修工作需要我们具备独立思考、快速反应的应急处理能力，只有在关键时刻做出正确的决策，才能保证抢修工作的顺利进行。

此外，电力抢修工作给我带来了深刻的感悟和成长。我意识到，电力抢修不仅是一项技术活动，更是一项爱心工作。我们所做的不仅仅是修复电力设施，更是在全力以赴帮助居民恢复正常生活。在一些紧急的情况下，我亲眼看到居民们主动为我们提供帮助，甚至主动递上一杯热茶。这种互帮互助的氛围让我深感温暖，也让我意识到电力抢修是与居民共同努力的结果。

综上所述，通过这次电力抢修工作，我深刻地体会到了电力抢修工作的重要性和团队合作的力量。电力抢修工作需要高度的责任感和敬业精神，需要良好的团队合作精神，需要具备应急处理能力。同时，电力抢修工作也给人们带来了成长和收获，让我们更加懂得珍惜用电，更加感恩电力工作者的辛勤付出。希望未来能够发展更先进的电力设备，降低抢修次数，让居民们享受更加稳定可靠的电力。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇四

电力行业是现代社会的命脉之一，电力设备的安全稳定运行直接关系到全社会的生产和生活。然而，由于各种原因（天灾、设备老化等），电力故障时有发生，电力抢修也就成为了电力行业的重要一环。我在电力行业从事抢修工作多年，深知抢修不仅要有高超的技术水平，还要有良好的工作心态和团队协作意识。在电力抢修的实践中，我获得了很多的经验和体会，现在分享给大家。

第二段：技术能力。

电力抢修是一项技术含量较高的工作，需要抢修人员具备扎实的电力技术知识和丰富的实践经验。实践中，抢修人员需要在短时间内确定故障原因，快速查找故障点，进行应急修复，恢复电力正常运行。在工作过程中，抢修人员需要保持细心谨慎，对于每一个电器元件的检查都要认真仔细，不能漏掉检查。此外，抢修人员还需要加强学习和提高技能水平，不断更新知识，适应电力行业不断发展的变化。

第三段：心态调整。

电力抢修的工作强度大、风险高、时间紧、任务重，抢修人员需要调整好自己的心态，保持平常心，保持冷静、沉着、有条理的工作状态。在抢修过程中，需要将情绪稳定下来，尽可能减少错误和失误。同时，还应该具有较强的责任感和使命感，确保抢修工作的顺利进行。

第四段：团队协作。

电力抢修通常都需要团队协作。在抢修的过程中，团队成员之间需要密切配合，相互配合完成各自的工作。需要根据实际情况，分工明确，任务明确，以提高抢修效率。同时，需要保持有效沟通，确保信息畅通，以防止误解和故障。

第五段：总结。

电力抢修是电力行业中不可缺少的环节，不仅关系到我们日常生活、工作的正常进行，也关系到城市经济的发展。在我的多年从事电力抢修的经验中，我发现，除了具备扎实的电力技术知识和丰富的实践经验外，抢修人员还需要调整好自己的心态，保持冷静、沉着、有条理的工作状态，以及加强团队协作。只有把这三个因素结合起来，才能更好地完成电力抢修的工作，确保电力设备的安全稳定运行。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇五

电力系统作为现代社会重要的基础设施之一，经常出现各种各样的故障和事故，需要进行及时的抢修。作为电力抢修人员，我们需要具备扎实的知识和技能，更需要拥有对工作的热爱和责任心。本文将介绍我在电力抢修工作中所获得的心得体会。

第一段：抢修前的准备工作。

抢修工作前的准备工作至关重要，它涉及到抢修人员的安全和抢修效率。在进入现场前，我们需要查看抢修资料，了解故障范围和情况，有针对性地准备所需工具和器材，提前做好必要的防护措施。同时，我们还需要对现场进行现场勘查，检查场地是否安全，是否符合施工要求。只有把这些工作做好，才能为后面的抢修工作奠定良好的基础。

第二段：抢修中的应急措施。

在抢修工作中，电力抢修人员需要根据故障情况灵活处理，并迅速制定应急措施。这一步骤需要考虑周全，根据故障位置、故障类型和现场条件等因素制定出最合适的方案，最大限度地保障人员和设备的安全，并保证修复速度。在此基础上，我们还要尽可能地减少对用户的影响，尽快使电力系统恢复正常运行。

第三段：团队协作的重要性。

在抢修工作中，团队协作是非常重要的。电力抢修需要各专业领域的精英协作完成。因此，在抢修中，我们需要与各个部门、工程师、技术人员、技术工人等协调配合，合理分工，万无一失。各团队成员之间的有效沟通、互相支持和互相信任，才能最大化地发挥团队的智慧和实力，提高抢修效率。

第四段：抢修后的检查和分析。

抢修工作完成后，我们需要及时检查修复情况，验证修复效果是否达到要求。同时，我们还要对故障原因进行分析，找出问题的根源，并提出解决方案。这是为了避免再次出现类似的故障，并持续改进和提升修复效率。

第五段：个人修身与修行。

电力抢修工作具有工作时间不稳定、紧张、高强度的特点，对人体的耐力、判断力、反应力一定程度上的考验。修身计较从自身着手，主要是要注意劳逸结合，保证身体健康，增强身体素质。修行则是指加强个人职业礼仪、诚实守信、主动为客户服务、共体时艰、互诸平等、友善合作等“工匠精神”。

总而言之，电力抢修工作需要抢修人员具备高超的技术能力、对工作的热爱和责任心、团队合作精神以及良好的职业道德素质。只有这样，才能够保证电力系统的正常运行，为社会提供稳定可靠的电力保障。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇六

建设单位：_________________(以下简称甲方)。

施工单位：_________________(以下简称乙方)。

一、工程名称及地点：_________________。

三、工程施工范围及承包方式：_________________工程施工范围：_________________按照甲方指定的施工范围承包方式：_________________包工包料(一次性包死)。

四、工程质量要求：_________________1、乙方要严格执行相关国家颁布的施工及验收规范及工程质量标准。2、工程施工完毕验收通过，达到合格标准。

五、工程造价：_________________工程总价款为人民币：_________________贰拾贰万捌仟捌佰零捌元零角捌分(228808.08元)，含税金。

六、工期：_________________工程若遇不可抗力等其它因素影响，工期合理顺延。

七、付款方式：_________________合同生效后，乙方应立即组织施工抢修;工程验收合格并停电接火后七日内一次性付清。八、甲乙双方的职责：_________________1、甲方负责协调周边关系，确保工程顺利实施。

2、乙方负责工程施工，并按照有关规定做好安全防护工作，对施工中出现的一切安全、质量事故负责，甲方不承担任何安全责任。

九、合同纠纷：_________________在合同执行期间，如出现纠纷时，应本着公平合理的原则协商予以解决。

十、其它;本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章时生效，工程验收合格，工程款付清，本合同自然失效。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇七

电力是现代社会不可或缺的基础设施。然而，电力故障是难免的，特别是当自然灾害、人为破坏等因素造成的电力中断时，及时抢修就显得尤为重要。作为电力行业的一名从业者，究竟应该如何应对电力抢修的各种情况呢？本文将分享我在电力抢修中的心得体会。

第一段：保障安全第一，注意抢修流程。

电力抢修首要的原则是保障人身安全。在接到抢修任务时，首先要计算风险并做好安全预测。要根据任务提示、距离、环境、人员、装备等因素判断危险因素，然后拟定出详细完备的抢修方案，必须严格执行安全操作规范，确保安全、迅速、高效地完成抢修任务。

第二段：团队协作，紧密配合。

电力抢修任务通常是紧急情况，按照固定的流程行动，自然会发现团队协作的好处。在任务执行的过程中，每个人都要发挥自己的优势，紧密配合，化解困难。团队成员之间要有明确的沟通协调，并共同营造一个团结、协作、高效的工作氛围。

第三段：经验积累，提升技能。

每次抢修都是一次学习和提高的机会，电力抢修中不断积累经验可以帮助从业者推进实际工作的效率和质量，同时提升专业技能。例如：

-加强对电力设备的认识和了解，理解各个设备的性能和最大限度的使用可能性；

-对抢修过程中会遇到的问题进行系统分析，寻找在特定情形下补救措施；

-对修复和维护电力设备的技能进行技能培训，提高抢修水平。

第四段：特殊情况下的抢修策略。

电力抢修过程中需要根据不同的情况采取不同的策略。有时候，一些特殊情况需要特殊的抢修策略，例如：

-当发现设备已经受到损坏时，首先要控制损坏范围，采取必要的控制措施；

-在激烈的比赛中，比赛场地的供电设备可以采用分布式部署策略，这样可以避免一次全局错误导致所有人停电。

第五段：抢修知识共享，促进行业进步。

在现代社会中，抢修任务已经成为电力行业不可缺少的一部分。要通过抢修任务实践丰富经验，不断提高个人素质和专业技能水平。同时，我们也需要将经验和知识进行分享，提高业界整体素质和水平。更多的抢修知识共享可以促进电力行业的进步和发展。

总之，电力抢修是一个很严肃的工作，在抢修过程中反复排查安全问题，避免被一时的急躁和搞乱，一定要掌握正确的抢修方法和技巧，这样才能在遇到电力抢修任务时最大限度地提高工作效率和工作质量。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇八

甲方(委托人):乙方(居间人):甲乙双方根据《民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：万元)。

2、居间报酬结算方式：居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的`余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

1、本合同签字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

七、争议解决方式

如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

最新电力抢修合同（通用19篇）篇九

近期，我参与了电力抢修工作，亲身体会到了电力工作人员的辛苦和专业素养。在这段时间里，我深刻认识到了电力抢修工作的重要性以及自己在其中的角色。以下是我的心得体会。

首先，在电力抢修工作中，团队合作至关重要。当电力出现故障时，需要多名工作人员快速反应与配合，借助各自的专业知识和技能解决问题。作为一名新人，我经常需要依赖队友的指导和帮助。在工作中，我学到了与人沟通和合作的重要性。团队合作使得抢修工作更加高效，同时也能增强工作人员之间的凝聚力。

其次，在电力抢修工作中，细致入微的观察力和耐心是必不可少的品质。在抢修现场，问题往往并不总是显而易见的，需要耐心观察和分析。这个过程可能很枯燥，但却十分关键。我学到了如何仔细观察并发现问题，同时，也学到了在解决问题时需要保持冷静和耐心。只有经过仔细观察和细致思考，才能更快、更准确地找到电力故障的根源，并进行相应的修复。

然后，我深刻认识到了电力工作人员的专业素养是电力抢修工作中的核心竞争力。在抢修现场，电力工作人员需要掌握各种专业技能，比如电路原理、电器维修等。他们需要通过对电力设备的检查和试验，判断故障的种类和原因，并做出相应的修复方案。只有在经过专业培训和不断实践之后，电力工作人员才能具备足够的能力和信心来应对各种复杂的抢修情况。

此外，在电力抢修工作中，安全意识和专业知识的相辅相成。电力抢修工作涉及到高压电设备，一旦操作不慎，可能带来严重的安全隐患。因此，电力工作人员需要高度的安全意识，并严格遵守相关的安全操作规程。同时，他们也需要不断学习和更新专业知识，以保持自己的专业素养和技能水平。只有安全意识和专业知识相辅相成，才能保障电力抢修工作的顺利进行。

最后，我还想补充一点，电力抢修工作需要具备强大的应变能力。电力故障可能出现在任何时间、任何地点，往往需要在短时间内进行抢修。而且，一些抢修工作可能会面临各种复杂的情况和挑战。在这种情况下，电力工作人员需要迅速做出决策，并采取相应的措施。在这个过程中，应变能力的重要性不言而喻。

总结来说，电力抢修是一项需要高度专业素养和耐心观察力的工作。团队合作、细致入微的观察力、专业素养、安全意识和应变能力是电力工作人员在抢修现场中需要具备的品质。通过参与电力抢修工作，我深刻体会到了这些品质的重要性，并对电力工作人员的辛勤付出表示敬佩和感激。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇十

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》，_________电缆抢修工程承包给________公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

第一条施工项目、地点。

一、地点：______________。

二、施工项目：____________。

第二条甲方工作。

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求，甲方负责在开工前做好安全监护、安全交底等相关工作。

二、负责对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

第三条乙方工作。

一、按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

二、与甲方签定工程施工协议，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

三、在工程施工前，必须向甲方出具施工资质相关证件，经甲方同意后，方可进行工程施工。

工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

四、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

五、做好施工现场地下管线、邻近建筑物、库存商品车的保护工作。

六、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

第四条工程质量等级。

工程质量等级按电力行业优质工程执行。

乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。

返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

第五条验收和重新检验。

一、甲方根据乙方的申请，对施工项目进行验收。

对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

二、检查和返工。

乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

第六条工程施工竣工时间。

工程施工竣工时间为：____年____月___日___时至____年____月___日___时。

第七条工程款支付。

一、工程款支付方式：______。

二、工程款支付金额和时间：工程施工费用为_______元人民币，工程竣工验收合格后，付乙方___%施工费用，____%作为质保金。

保修期内无施工不合格、返工等情况将质保金付给乙方。

第八条保修条款。

一、保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

二、保修期限：_____个月，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

在保修期内，乙方应在接到修理通知之起___天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，从质保金中扣除，不足部分均由乙方承担。

第九条争议。

因执行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由当地法院仲裁。

第十条安全施工。

在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责;由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任;由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款___分之___的违约金。

由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。

第十一条合同的生效和份数。

本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

甲方：

日期：____年____月___日

乙方:。

日期：____年____月___日

最新电力抢修合同（通用19篇）篇十一

建设单位：_________________(以下简称甲方)。

施工单位：_________________(以下简称乙方)。

一、工程名称及地点：_________________。

三、工程施工范围及承包方式：_________________工程施工范围：_________________按照甲方指定的.施工范围承包方式：_________________包工包料(一次性包死)。

四、工程质量要求：_________________1、乙方要严格执行相关国家颁布的施工及验收规范及工程质量标准。2、工程施工完毕验收通过，达到合格标准。

五、工程造价：_________________工程总价款为人民币：_________________贰拾贰万捌仟捌佰零捌元零角捌分(228808.08元)，含税金。

六、工期：_________________工程若遇不可抗力等其它因素影响，工期合理顺延。

七、付款方式：_________________合同生效后，乙方应立即组织施工抢修;工程验收合格并停电接火后七日内一次性付清。八、甲乙双方的职责：_________________1、甲方负责协调周边关系，确保工程顺利实施。

2、乙方负责工程施工，并按照有关规定做好安全防护工作，对施工中出现的一切安全、质量事故负责，甲方不承担任何安全责任。

九、合同纠纷：_________________在合同执行期间，如出现纠纷时，应本着公平合理的原则协商予以解决。

十、其它;本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章时生效，工程验收合格，工程款付清，本合同自然失效。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇十二

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

巷道镇卫生院正远分院建设项目已由县发改委立项批复建设，为做到项目区域用电安全，经多次与正远供电所协商决定移除卫生院项目区域10kv高压电线，并由正远供电所指定具有相关资质的乙方负责此电路项目改架工程，为了明确甲乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，在平等自愿的条件下，经双方充分协商一致达成如下条款，共同遵守。

第一条工程概况。

1工程名称：

2建设地点：巷道镇正远村。

3主要工程内容：

工程量以正远供电所提供的提供的设计资料和施工预算为准。本工程实施工程中所涉及的树木修剪由甲方负责解决。本工程实施过程中所有人工及建设电路所使用辅助工具等由乙方和正远供电所负责。

第二条工程价款及支付方式。

价款：经过与正远供电所及乙方协商一致审定后，乙方承包范围内工程价款为人民币54000.00元(大写：伍万肆仟元整)。付款方式待工程结束验收合格后一次性支付给乙方。

第三条承包方式：本工程属大包工程，即采用包工包料方。

第四条主要设备、材料。

所有设备及材料乙方必须符合国家电力设施规范要求及正远供电所提供的设计要求，并经正远供电所相关专业人员验收合格后使用;(后附材料清单及验收结果)。

第五条工期。

甲方履行完前期手续，具备施工条件，乙方聘请正远供电所技术人员及相关施工人员进行现场施工，工期由乙方与正远供电所协商，力争在5月10日前完工。

第六条安全责任。

乙方因材料质量发生的一切安全及可能发生因此产生的经济责任由乙方及正远供电所承担，甲方概不负责。

第七条工程质量和验收。

1、工程安装质量应符合《电气装臵安装工程实施及验收规范》及电力系统行业规范、技术规程所规定的各项技术要求。

2、工程结束后由乙方聘请正远供电所相关技术人员进行验收，验收合格后由正远供电所出具验收证明，凭验收合格证明作为甲方付款依据。

第八条双方义务。

(一)甲方义务。

1、按合同约定按时付款。

2、为乙方前清除项目区域所有涉及树木修剪保证项目顺利实施;。

3、由甲方聘请正远供电所向乙方提供符合国家电力行业标准的施工设计资料。

4、按照双方的约定，甲方负责项目实施前期修剪树木的具体负责(包括安全责任以及由此产生的一切后果)。

(二)乙方义务。

1、严格按照正远供电所提供并技术人员确认的施工方案，以及说明进行施工，做好自检工作，确保工程安装质量。

2、按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。

3、做好施工组织管理，保持施工现场的清洁，做到文明施工。

4、按照双方约定的范围，做好设备材料的采购、管理工作，并对所采购的设备材料质量负责。

第九条合作事项。

1、为保证工程工期，经双方友好协商，甲方同意乙方可对工程进行分包;。

2、甲方负责协调工程施工所涉及的当地这个政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行。

第十条违约责任。

1双方应严格履行合同，若乙方施工工程质量问题个甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2、甲方未按本合同第二条约定的期限支付合同价款的，每延期一天向乙方支付合同金额的3‰作为违约金。

3、乙方不得无故拖延工期，若因乙方原因导致未按期完工的，每延迟竣工一天，乙方向甲方支付合同金额的3‰作为违约金，若甲方因协调不力，工期顺延。

第十一条附则。

1本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验、质保期满、结清工程款后自然失效。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商，另行协商达成的协议与本合同具有同等效力。

3、在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决。协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4、本合同一试四份，甲、乙双方各执一份，正远供电所做为合同鉴证单位留存一份，甲方主管单位留存一份，均有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇十三

＊＊＊同志是xxx中心主任、^v^党员。多年来，他在农电岗位上默默耕耘着，以自己的实际行动践行^v^员的宗旨，展现了新时期^v^员的风采，他先后被评为市劳模。在保持^v^员先进性教育活动中，作为一名党员、一名基层的行政领导，思想政治素质强，能够认真学习贯彻“三个代表”重要思想，处处以身作则，全心全意为农电客户真诚服务，充分发挥先锋模范作用，充分体现出新时期^v^员的先进性，在本职岗位上为xx供电局的改革、发展与稳定以及两个文明建设做出了显著成绩。

他是一个带头认真学习的人。在先进性教育活动第一阶段，他每天晚上认真学习^v^理论，“三个代表”重要思想，认真阅读党章，先进性教育读本，并书写读书笔记和学习体会到深夜，作为行政领导，在单位事务性工作比较忙的情况下，他仍严格按照活动的要求他经常组织、指导党员学习，并将自己的体会想法同其他党员沟通，达到共同学习提高的目的。在工作中贯彻落实“三个代表”的要求，牢记全心全意为人民服务的宗旨，树立^v^人的人生观和世界观，坚定共产主义的信念，时刻把人民的利意放在高于一切的位置上，正确处理好个人和集体、自己和他人、局部和全局的关系。

宽裕的情况下，还挤出部分设备和材料，组织一支得力的施工队伍，对目前仍未上划管理的xx镇吊庄移民提供无偿援助，为该镇^v^中学设计并架设了300米的10kv线路和1台315kva配电变压器及330米的配套低压线路，这项工程共投资了108923元，受到了镇政府、学校师生和广大吊庄移民的一致称赞。

室和阅览室。这些活动，不仅活跃了职工情绪，增进了中心职工之间、中心与其它兄弟单位之间的感情和友谊，改变了中心职工中以往的沉闷的气氛，还在职工和农电工中形成凝聚力和向心力。

他是一个作风严谨廉洁自律的人。平时，他牢固树立责任意识和共事意识，自觉加强思想作风建设，带头执行党的民主集中制，全力支持配合党支部、工会和共青团组织的工作，他为人正派，正确处理自己、他人和组织的关系，处处维护团结，宽容大度，顾全大局。他处处以《党内监督条例》、《纪律处分条例》为准绳，时刻警醒自己，严格遵守党员干部廉洁自律各项规定，从不以权谋私。今年9月底，他外祖母去世，单位职工自发的凑积了一点心意，按理说这是人之常情，但被他谢绝了。正是这种严于律己、注重小节的种种行为，在中心职工心中树立起领导干部真正按照党员先进性要求，做清正廉洁的模范的良好形象。

＊＊＊同志就是这样一个人，虽没有豪言壮语，却时刻以一个^v^员的标准严格要求自己，用自己平实无华地实际行动，履行着对党的诺言，实践着“三个代表”重要思想，并体现在职工和农村客户心中。组织、职工群众和广大客户的满意，就是＊＊＊最大的欣慰。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇十四

根据安全生产法及公司程序文件规定，公司建立电缆断损施工安全事故应急救援预案制度。电力、电信、光缆断损安全隐患包括：掉闸社会停电、触电、通讯中断等。

启动应急预案的程序为公司主管经理对各相关部门发布启动令，项目部经理在发生上述安全事故时，必须在第一时间上报公司主管经理。按预案迅速采取有效措施组织抢救，同时判断事故的大小，是否要求应急服务机构的帮助。

1、项目部救援人员组成：项目经理、技术、安全、材料、救援人员等，成立事故应急救援小组，项目经理负责组织救援工作。

1.1安全人员救援工作中应采取的安全措施

1.1.1进行现场抢险安全技术交底；

1.1.2组织救援人员立即在现场20米半径以外，封闭现场，设置警戒线；

1.1.3保证抢险人员自身安全，同时避免被救助人员二次伤害。

1.1.4夜间抢险有充足的应急照明设备；

1.1.5派专人在各相关路口，疏导交通；

1.2.技术人员救援工作中应采取的技术措施

1.2.1立即组织应急救援小组人员及专业电工携带抢险料具进入抢险现场；

1.2.3施工时挖断地下电缆、碰触高压线，必须速报应急服务机构进行断电；

1.3 材料人员负责备存救援工作中所必须的抢险物资及供应。

1.3.1准备抢险用的急救药箱、简易担架；

1.3.2准备抢险用的灭火器；

1.3.3准备抢险用的照明设备；

1.3.4准备抢险用的木方、木板；

1.3.5准备抢险用的绝缘手套、绝缘鞋；

1.3.6准备抢险用的车辆；

1.3.7准备警示标志用的红帽子、警戒条旗、反光背心、警示灯。

1.4项目部针组织对事故应急救援预案应进行演练。

2、公司工程部负责日常的项目部抢险物资、措施等落实情况的监督检查。

3、发生事故后应注意以下问题。

3.1如有受伤人员立即送往附近医院进行抢救；

3.2避免受伤人员二次伤害；

3.3如出现死亡事故应保护现场，及时通知主管经理；

3.4事故现场如抢救伤员需移动有关设施前，应对物体、痕迹、状态等进行影录、标记、制图，保证资料的完整、真实。

4、保证通信畅通

4.1应急救援小组主要人员预先确定通讯方法，发布相关人员通讯录，保证联系畅通。

4.2公司工程部电话：8353388-工程部，或公司发布的相关人员通讯录。

5、抢险报警电话

5.1治安：110

5.2消防：119

5.3急救：120、999

5.4管理单位的工程抢险电话。

6、为保证生产安全，各部门按事故应急救援预案的相关内容加强安全管理，有详细的技术交底及安全技术交底，避免各种安全事故的发生，为促进公司发展，提高公司社会信誉度，坚决执行安全第一，预防为主的安全生产方针。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇十五

为了防止和减少电力事故对社会的影响，保证电力事故应急工作高效、有序地进行，提高电力事故应急处理能力，最大限度地减少事故中的人员伤亡和财产损失，控制危险源，排除现场灾患，消除危险后果，分析总结事故经验，结合本公司实际，制定本预案。

1.2、工作原则

1.2.1坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强电力生产安全工作，突出事故预防和控制措施，有效歇制重特大电力生产事故发生；加强电力设施保护、宣传工作和行政执法能力度，提高公众保护电力设施的意识，维护电力设施安全。

1.2.2统一指挥，公司成立电力事故应急领导小组，组织开展事故处理、事故抢修、电网恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。

1.2.3按照分层分区，统一协调、各负其责的原则建立事故应急体系。按照电网结构和管辖范围，制定电网事故预案，保证电网尽快恢复供电。

1.2.4在电网事故处理和控制中，将保证设备、人身、电网的安全放在首位，采取一切必要手段，将事故限制在最小范围内，防止系统发生崩溃和瓦解，以及人身伤亡事故的发生。在电网恢复中，优先保证主干电网、重要输变电恢复，提高整个系统恢复速度。在恢复供电中，优先考虑重要用户恢复供电，尽快恢复正常的社会秩序。

1.3、编制依据

本预案依据国家有关法律、法规和政策，以及电力行业有关规程、标准要求制定。

1.4实用范围

本预案适用于处理电力事故、电力设施大范围破坏、电力供应持续危机及人身伤亡事故等各类事件引起的对地方安全，社会稳定构成重大影响和严重威胁的大面积停电事故和人员伤亡事故。

本预案用于指导和规范大面积停电、人身伤亡、事故应急救援建立自上而下的分级负责和大面积停电应急救援与处理体系。

2.1应急领导小组

组长：木俊

副组长：尹子清、李丽辉

成员：吴勇三、和琼华、张灿、鲍艺波、李永泉、和军峰

2.2应急领导小组的职责

贯彻落实有关事故应急救援与处理法规、规定；

统一领导本辖区大面积停电、事故、人身伤亡、抢险应急处理工作，研究重大应急策和部署。

督促制定应急预案，下达应急指令。

宣布进入和解除预警状态。

宣布进入和解除应急状态。

宣布实施和终止应急预案。

负责信息反馈

2.3应急组织及任务

2.3.1快速反应力量

由公司部门、各分公司有关人员组成。接应应急领导小组的统一领导，进行电力设施受损和人身伤亡事故抢险，确保应急救援与处理期间的指挥畅通。

2.3.2基本救援力量

公司各部门、各部门全体人员。

3.1预测

根据天气变化及供电负荷的变化做好电力事故的'预测工作。

3.2预警

因电力生产发生重特大事故、严重自然灾害引起电力设施大范围损坏、重要变电站遭受破坏和打击，电力应急进入预警状态。

3.3信息传送与报告

电力客服中心电话：2800、8626101 安技科：8629005

调度中心：8627090、8627913

3.4、预警级别

发生下列情况之一，公司进入预警状态。

蓝：因电力生产发生重特大事故，造成电网减供负荷达到事故前总负荷的70%及以上。

4、应急响应

4.1.1基本程序

4.1.1.1当电力生产发生突出性重特大事故，电力设施范围损坏、严重自然灾害、电力供应持续危机时，电网调度机构立即进入紧急状态，同时将停电范围、停电负荷、发展趋势等有关情况尽快报告领导小组。

4.1.1.2应急领导小组在接到报告之后，根据严重程度。召集紧急会议，就有关重大应急问题做出决策和部署，启动相应应急预案。各部门立即组织开展应急处理工作。

4.1.2扩大应急

应急领导小组在研究决定性进入预警状态之后，应立即将 有关情况报告县政府和州安全生产监督管理局以及相关上级部门，并就应急救援与处理工作接受领导，视情况请求给予必要的支持和援助。

4.2指挥程序

应急领导小组在接到报警后，按照事故预案、保电方案，结合当时电网实际情况，指挥公司各供电、变电、维修等单位进行异常处理。

事故辖区值班人员在接到报警后，在规定时间内道达异常情况现场进行处理。

5.1善后处理

5.1.1事故调查

事故发生后，除按政府部门要求配合进行事故调查外，公司要求组成事故调查组进行事故调查，事故调查应坚持事实就是，尊重科学的原则；客观、公正准确及时地查清事故原因、发生过程、恢复情况、事故损失、事故责任等；提出防范措施和事故责任处理意见。

5.1.2改进措施

事故发生时，要分析事故发展过程，吸取事故教训，提出具体措施，进一步改进应急救援、事故抢险与紧急处置体系。

5.2总结

5.2.1事故发生后，及时组织安技科、供电所、变电站、调度所及信息中心联合研究事故发生机理，分析事故发展过程，吸取事故教训，提出具体措施，进一步完善和改进大面积停电应急预案。

5.2.2及时总结大面积停电应急工作的经验和教训，进一步完善和改进大面积停电应急救援、事故抢险与紧急处理体系。

6.1通信保障（基本保障、应急保障）

公司客户服务系统和公用网通讯系统齐全、流畅，可以应付随时出现的突发情况。

6.2设施设备保障

6.2.2组织专业施工人员成立抢险队伍，当具备施工条件时，立即投入人力、物力和财力，进驻施工现场进行抢险，及时恢复损坏的电力实施。

6.3物资保险

6.3.1配备大面积停电应急所需的各类设备和电力抢修物资。

6.3.2认真做好备品、备件和生产资料的储备和管理工作，以及事故抢修的准备工作。

6.4其他保障

6.4.1交通运输保障

公司现有行政用车和生产用车均作为电力抢修的交通工具，保证抢修人员及时赶到抢修现场。

6.4.2医疗卫生保障

6.4.2.1联系医疗部门建立健全医疗救护队伍，同时准备好必要的医疗设施和药品储备，以备应急。

6.4.2.2当电力设施大面积受损事件发生后，请求和配合医疗救护队伍立即赶赴现场，全力抢救受伤人员，并保护好其他人员人身安全。

7.1公众宣传教育

加强电力生产、电网运行和电力安全知识的科普宣传教育，采用各种通俗易懂的方式普及停电后的正确处理方法和应对办法，提高公众应对停电的能力。

7.2培训

做好强力抢险救灾队伍的培训和模拟演练工作，提高电力抢险救灾队伍的快速反应能力。

7.3演习

每年进行一次应急救援与处理的训练和演习，做到警钟长鸣，平日有备无患，用时能充分发挥其作用。

8、附则

8.1预防管理

本预案将根据工作实际情况适时进行修订。

8.2预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇十六

最新电力抢修合同（通用19篇）篇十七

供电服务是电力经营机制中的一个重要环节，是电力安全的保证.是电力生产部门与客户之间的特殊纽带。你了解电力抢修。

表扬信。

该怎么写吗?下面是小编为大家整理的电力抢修表扬信，希望对大家有帮助。

电力公司：

你们电力公司的服务真是太到位，太让人感动了”近日，库伦旗日新花园负责人将一封表扬信送到库伦旗运维检修公司经理张文清的手中激动的说。

事件追溯：“日新花园工地没电了，所有用电设备和机械都停止了，你们快来看看吧”。11月20日下午16点30分，库伦旗供电公司库伦镇运维检修中心电话急促的响起。接到报修电话后，该中心速派出抢修人员到现场查勘原因，经过仔细排查是日新花园建筑工地内的10kv高压电缆被机械设备严重划伤，导致电缆击穿。

16:40分，抢修大队队长孙波立即组织抢修器材、抢修人员赶往报修现场投入到抢修中。抢修现场地下环境复杂，各类管道、线路纵横交错，给抢修工作造成极大困难.

3个小时过去了，5个小时过去了……，此时室外温度零下15度，抢修队员们顾不上吃饭休息，饿了，吃几口面包;渴了，喝几口矿泉水，紧张而有序的抢修现场，吹奏起与故障和寒冷作战的集结号。

21日凌晨3点，经过抢修队员连续10个小时的艰苦奋战，终于将新敷设的80米高压电缆连接成功并安装一台电缆分界箱，夜已深，人们早已进入梦乡，现场的检修、运维人员虽也疲惫却毫无睡意，看着恢复正常的电力设备，涌上心头的是作为一个电力人的骄傲。

一直以来，国网库伦旗供电公司认真履行央企责任，积极推广“一个用户报修、一张服务工单、一支抢修队伍、一次达到现场、一次完成故障处理”的标准化抢修，同时悉心开展“精心服务工业园、倾心服务农牧民、热心服务旅游区、爱心服务进校园、悉心服务进社区”的“五心”实践活动，以实际行动赢得政地方府的认可、客户的好评和百姓的口碑。

xx年x月x日。

电力公司：

我们是居住在湖南重灾区郴州市北湖区人民西路22号(原纺织器材厂)家属区的退休人员和下岗职工，从今年元月25日下雪以来，遇到了五十年不遇的严寒冰冻天气，居区停电停水长达十几天，天寒地冻，入夜即全城一片漆黑，人人躲在屋子里，收不到任何资讯，好像重新回到五十年代生活，更何况新春佳节即将到来，我们多么期望能够早日来电来水，让我们能够收听到党中央的声音，大年三十晚全家能够在灯光下吃一顿年夜饭，一起观看春节联欢晚会，但是严峻的现实摆在眼前，似乎我们的期望只是个不可能实现的梦想。

大年三十那天下午，这个不可能实现的梦想却成真了。在党中央的关怀下，在温-家-宝两度亲临郴州指挥抗灾抢险下，河南省平顶山市供电公司支援灾区的电力抢险队技术人员：张保稳、李永生、张小兵、刘卫东、李钦等十多位抢险人员，为了能让我们在大年三十晚上过上一个祥和喜庆的年夜，不顾天寒地冻，雨雪交加，千里冰封的恶劣天气，带着发电机组，从几千多公里远的河南省赶到郴州，来到我们居住的小区，在零下几度的温度下，忘我的工作，从早到晚，连饭都顾不上吃，一直忙碌到晚上，将小区发电机组全部安装完毕，得以顺利供电。在通电的那一瞬间，小区的居民都欢呼起来，小区的所有家庭在灯光下，感受着这些春节为了给我们来来光明而无法回家团聚的工作人员带给我们的特殊温暖，当我们在餐桌上吃着热气腾腾的年饭时，他们还在严寒中守护着供电设施的运行，累了困了就在抢险车里打个盹，饿了就泡碗方便面，我们小区的热心居民被感动了，纷纷你家出米，我家出肉，他家出菜，自发组织起来为这些可爱的人做了顿年饭，让河南来的同志们能感受到我们真诚的谢意。

河南供电抢险救灾人员们的这种白求恩式的无私奉献和大无畏的精神，给我们灾区人民留下了难以忘却的印象，他们的精神是我们永远学习的榜样，在此，我们困难企业的退休人员和下岗职工们衷心地感谢党中央国务院，感谢河南省人民政府，平顶山市人民政府，平顶山市供电公司，还有张保稳、李永生、张小兵、刘卫东、李钦等同志，你们为灾区人民所做地一切，我们无法用语言表达我们地感谢!你们辛苦了!!!

xx年x月x日。

今天大概6点半钟左右，我们泉头村4组附近12户全部停电了，当时雪下的好大，我们给村里的电工反映情况后，我们想着雪下的这么大，真是难为人了，都已经做好了点蜡烛照明的准备了，大概等了十几分钟，我们村的电工范根据迎着寒风，冒着大雪，带着工具来到了出问题的表箱，我们大家都从家里自发的拿出手电，雨伞，为他遮挡着漫天大雪，经过了二十多分钟的维修，问题被顺利的解决掉了，当时他的头上，眉毛，棉衣已经都被雪覆盖了，手也冻的变了颜色，心真的很感动，心里很温暖!感谢您，在这么寒冷的冬夜里，用您的双手为我们照亮了整个世界!温暖了我们的家!谢谢!

今天大概6点半钟左右，我们泉头村4组附近12户全部停电了，当时雪下的好大，我们给村里的电工反映情况后，我们想着雪下的这么大，真是难为人了，都已经做好了点蜡烛照明的准备了，大概等了十几分钟，我们村的电工范根据迎着寒风，冒着大雪，带着工具来到了出问题的表箱，我们大家都从家里自发的拿出手电，雨伞，为他遮挡着漫天大雪，经过了二十多分钟的维修，问题被顺利的解决掉了，当时他的头上，眉毛，棉衣已经都被雪覆盖了，手也冻的变了颜色，心真的很感动，心里很温暖!感谢您，在这么寒冷的冬夜里，用您的双手为我们照亮了整个世界!温暖了我们的家!谢谢!

xx年x月x日。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇十八

我工作以来，一直从事一线电工工作，多年来，我严格要求自己，兢兢业业。主要从以下几个方面来总结：

一、思想政治学习及民主管理。

我认真学习马克思列宁主义，_思想，_理论，以三个代表的精神指导生产实践。积极参加各种民主活动，参与民主管理，以厂为家，努力工作，做好一名生产一线电工应做的职责。

二、安全生产方面。

1、贯彻落实上级文件精神，提高职工安全用电意识，增强职工责任心。

2、落实完善安全用电组织体系，健全安全管理规章制度。

3、加强班组用电安全管理，巩固安全基础。

4、一个确保，用电者要确保自身安全和他人安全。

三、培训学习方面。

多年来，我积极参加各种学习和培训，努力学习电工知识基本知训，供电系统知识，线路装置，照明装置，接地装置，变压器的运行和维护，电动机维修和维护，机床电气控制线路，plc控制等有关知识体系。每次学习，我都学到一些新的理论，并用来指导工作实践，运用到工作中来，对工厂的供电系统，控制系统进行改进，受到一致的好评。

四、在节能降耗方面在节能方面，我积极运用已学的知识，为工厂的节能降耗方面做了不少贡献。如对工厂线路改造方面，为工厂每年节约电能十几万度。同时又对工厂的老的设备，进行电气改造，使一些老设备重新焕发青春。

五、实践生产方面在生产实践方面，例如：电动机的电气故障的查找和排除实例。

六、电气方面：

2、测绝缘电阻及直流电阻测查绝缘是否损坏。绕组中有否断路、短路及接地等现象;。

3、通电检查在上述检查后末发现问题时，可以直接通电试验，用三相调压器开始施加较低的电压，再逐渐上升到额定电压等。利用上述检查方法，为工厂多台电机查找故障，并将其修好。及时总结各种故障现象及解决方法，并记录在案，用来指导实践，同时也提高自己的业务水平。

总之，在生产实践中做到规章制度上墙，严格按规章制度办事。多年来，工厂未发生一起电气引起的人生安全故障，而工厂通过多次技术改造，设备运行更加科学化、合理化。

最新电力抢修合同（通用19篇）篇十九

20xx年上半年，公司坚持以科学发展观为指导，以贯彻落实国务院《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》v国发〔20xx〕40号w和《安全生产法》有关法律法规为工作主线，在县安委会、集团公司及公司领导的正确领导下，认真落实县安委会和集团公司的工作要求，坚持安全发展，紧紧围绕安全生产目标管理责任状这一条主线，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强对安全生产的领导和管理，积极开展“安全生产月”活动，狠抓安全生产基础建设，深入开展安全生产专项整治和隐患排查治理，着力建设安全生产机制，健全安全监管体系，促进了企业安全生产主体责任的落实，现将工作总结如下：

按照安全生产“一岗双责”的要求，切实加强对安全生产工作的领导，加强对安全生产工作措施的检查落实，积极探索安全生产的长效机制，形成主要领导负总责、分管领导具体抓、专门机构全力抓、有关部门配合抓的齐抓共管的工作格局，确保安全生产管理工作有效推进。充实公司安全生产委员会，由总经理担任主任，分管生产的副总经理及各部门的负责人担任副主任、成员，各生产单位、供电所相应成立了12个生产领导小组，109名安全员专门负责安全生产工作的贯彻与落实，公司形成了完整的安全生产管理体系。建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程。

(一)建立健全安全生产法规体系，为规范安全生产落实安全生产行为提供了依据。近几年，我公司始终把建立健全安全生产法规体系，依法规范企业的安全行为，作为保障安全生产的一项基础性工作。

(二)把安全生产工作列入公司年度考核的一项重要内容，实行安全生产一票否决制。3月28日，公司与部、部与所、所与班组成员逐级签订了安全生产目标管理责任书，签订率100%，明确了职责，落实了责任，形成一级抓一级，层层抓落实，齐抓共管的局面。

为确保春节前安全生产大检查工作正常有序开展，按照集团公司和县安委会文件要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，公司下发《关于切实做好20xx年全区“两会”和春节期间安全生产大检查工作的通知》(xx水电司〔20xx〕9号)文件，对春节和“两会”期间安全生产大检查工作进行了安排布置，成立了由总经理任组长，分管领导任副组长，各部门、供电所、变电工区等相关单位负责人为成员的工作检查组，具体负责春节期间的安全生产大检查工作。安全生产大检查发现隐患46项，要求各单位、各部门负责人高度重视，落实责任人，对隐患及时整改，形成闭环管理。

1月30日至2月7日，公司要求各部门严格执行领导带班值班制度，值班人员要坚守岗位，认真履行职责。各变电站、调度室、收费营业厅等重点部门要切实加强安保工作，门卫值守人员对可疑人员要进行来访登记、询问，要做到在岗在位、认真负责，并认真填写值班记录。值班人员必须坚守岗位并保持24小时通讯畅通，做好信息上报工作。

1月7日，为切实提高职工应对、处置突发安全生产事故的能力，及时有效地实施应急救援工作，公司组织员工学习县水利电业有限公司人身事故专项应急预案、火灾事故专项应急预案。由安全监察部xx主任授课。

3月5日下午，公司中二层副职以上管理人员，安监部、建设部、生技部、营销部全体员工在公司二楼大会议室，认真聆听了由集团公司副总裁xx主讲的“为自己安全工作到最好”的专题培训。整个培训分为集团公司安全生产管理理论与实践、为自己做好安全生产工作两大部分，通过此次培训，让我们更懂得安全生产的重要性和为自己人身安全而做好安全工作的哲理，对促进生产经营、安全生产管理工作和鼓舞员工爱岗敬业、珍惜本职岗位以及提升公司的安全管理水平有很大的帮助。

6月6日上午，集团公司供电安监部xx部长在公司二楼大会议室进行班组员工安全意识培训，从十个方面认真诠释了安全意识的重要性，安全责任重于泰山，推行班组自保互保的保护制度，树立良好的群体意识，相互帮助，相互协作，密切配合，做到班组保一人，一人保班组的正能量理念。

(一)公司高度重视汛前安全生产工作，按照汛期期间安全生产工作方案，及时调整公司防汛领导小组，成立了以总经理为组长、副总经理为副组长，各职能部门负责人为成员的汛期期间安全生产领导小组。根据《关于开展20xx年汛前安全生产督查检查的通知》(桂水电司安〔20xx〕16号)、《关于开展20xx年汛前安全生产督查检查的通知》(昭水电司〔20xx〕23号)文件要求，20xx年3月17日至4月30日期间，公司要求各部门强化安全生产红线意识，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产工作方针，以“树立一切从实际出发，实事求是的思想，力戒形式主义，强化安全标准，规范安全行为，目的生产安全”为指导，建立“党政同责，一岗双责，齐抓共管”的责任体系，并按照“全覆盖，零容忍，严执法，重实效”的要求开展汛前安全生产大检查，检查公司内部及各供电所、变电工区汛前信息管理工作到位情况、检查各变电站、供电所是否备有公司下发的防汛应急预案和对预案学习情况;是否落实防汛工作岗位责任;是否充分做好防汛物质准备工作。开展汛前安全及安全生产隐患自查自纠工作，共发现安全隐患88项，要求落实整改责任人，限期整改，做好安全防范措施，确保各供电所、变电站电力线路、设备正常运行，提高电网安全稳定性和供电可靠性。汛期期间由于降雨范围广、强度大，引发了山体滑坡、水淹内涝等灾害，各乡镇遭受不同程度损失。公司各部门按照分工职责，及时有效的对线路、设备进行抢修、抢险救灾工作，确保了受损线路及时恢复供电。

《根据关于印发公司20xx年上半年安全隐患大检查大整治活动工作方案的通知》，公司在全面系统排查整治安全隐患，巩固20xx年公司安全生产大检查及“大检查回头看”工作成果，深入推进安全发展长效机制建设，坚决遏制安全生产事故发生，确保公司安全生产状况良好，确保“两会”、清明和“五一”期间重点活动场所和各类重大危险源的安全，实现“大事不出、中事不出，小事尽量少出”的工作总目标。20xx年6月止，共发现安全隐患622项。

公司领导高度重视“五一”节及汛期期间安全生产工作，“五一”节前，认真做好“五一”及汛期期间安全大检查工作，要求各部门自查自纠，有效防范安全隐患，做好排查治理工作，确保了“五一”节假日的保供电工作。二是建立汛期防汛制度，加强汛期期间的值班和巡查制度，认真作好汛期期间的值守安排，要求值班人员每值都要与当地气象、水文部门了解汛情，根据实际情况及时采取应对措施;严格执行领导同志值(带)班制度，保证值班通讯(电话或手机)24小时畅通，及时掌握安全生产情况，做好信息上报工作。

5月7日，公司顺利组织各生产单位员工进行了20xx年上半年安规闭卷考试。夯实安全生产基础，促进安全生产各项措施得到落实以及安全生产形势能进一步稳定，提高员工安全生产意识、自我保护、防范意识，便于达到学有所用的目的。此次考试，参加考试人员都达90分以上，合格达100%。