在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
不履行合同条款办篇一
xx县某某房地产开发有限公司xx花园项目部及陈某某：
你方于xxxx年4月18日收取我本人交纳的购买贵公司开发的“xx花园项目”5号楼1-12-2号商品房的购房定金10000元，并口头约定房价按照2680元每平方米计算，其具体签订《商品房买卖合同》及办理网签备案的时间由贵公司书面通知，但是，一年多时间过去了，贵公司及陈某某均没有通知本人签订商品房买卖合同，且本人通过多方调查获知，你方已经将该房屋另行出售。为此，本人认为，你方已经构成违约，依据《合同法》的有关规定，现催告如下：
一、请你方务必于xxxx年6月20日前与我签订5号楼1-12-2号房屋的《商铺房买卖合同》，并办理网签和预售登记备案等事宜。
二、若你方在上述期限内均未与本人联系和办理上述事宜，即视为你方拒不履行合同，本人将按照定金法则依法追究你方的违约责任。届时，一切法律后果自负。
上述催告，希望你方认真对待，并按照约定单价履行!
特此催告!
催告人：吴某某
xxxx年六月十五日
不履行合同条款办篇二
致xxxx房地产开发有限责任公司：
买受人(xxx)于xxx年x月x日与该公司签订了《商品房买卖合同》，合同编号：xxx，合同约定本人向贵公司购买罗马景苑(罗马景福城)x幢xxx号房屋，房屋建筑面积为xxx平方米，合同第八条约定了交房日期为xxxx年12月30日前，但至今尚未交房，只是于xxxx年12月21日接收到了出卖人的延期交房公告，通知延期至xxxx年5月交房。
关于出卖人延期交房的事实，买受人提出催告意见如下：
一、xx市早在xxxx年已经出台关于治理雾霾的`若干规定，开发商必然在xxxx年已知晓并参与了配合，则开发商约定12月30日交房日期的时候已经考虑到治理雾霾的因素，故由于治理雾霾造成交房延期的理由不成立。
二、根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，开发商延迟交房，经购房者催促后3个月内仍不交房的，购房者可以要求解除合同。因此，出卖人从催告之日起3个月内若不能履行交房，买受人将提出解除合同，同时要求出卖人返还购房款及依据银行同期贷款利支付利息，支付银行还款及还款利息，同时支付违约金，并承担业主与银行解约的相关事宜及赔偿。
三、对于延期交房期间买受人外租房屋的租金赔付问题，最高法院司法解释明确规定，在延期交房期间，房租应由开发商承担，根据买受人的《租房合同》及缴纳房租的收据证明，请出卖人赔付买受人从xxxx年12月30日至交房日的全部房租。
买受人要求：
本着友好协商、及早入住、避免产生延期交房的相关责任、避免事态扩大的原则，向贵方致函，请贵方及时就《关于督促及交付罗马景苑(罗马景福城)所购房屋使用的函》及上述问题进行作出书面承诺，其结果或承诺的书面文件发送给本人，或者以电子邮件的方式发给本人，联系邮箱xxxxxxx。否则如贵方严重延误交房，因此产生的延期交房违约责任均由贵方承担。本人保留继续追究贵方违约责任的全部合同权利，并视贵方整改或协商情况决定是否进行房屋交接。
特此函告。
小区号楼单元购房人：
年月日
不履行合同条款办篇三
同志：
您好!您于年月日欠我(大写：)的款，【欠款原因：】。
您原定于欠款之日起日内还清(欠条为证)。在还款期限内您没有按时还款，我于年月日后多次(次以上)电话或者当面催您还清全部款项，并口头约定计息(当时您已经同意)，计息标准为日息万分之六，从年月日开始计息至全额还款日(之前由于催收欠款对我造成的误工等间接损失，本人暂不计算)，至今你一分未还，现致函催你全额还款，请本着相互理解、长期合作、互惠互利的原则，务必于收到此函5日内还清全部款项(本金+利息)，逾期不还或未全额还款，后果自负。
本函件一式2份，债务人()和债权人()各执一份。
本欠款催告函自签订之日起生效，请你()认真阅读以止欠款催告函全部内容，并完全理解和认可后签字确认。
附件：欠条复印件1份。
欠款人(收函人)：(签字)
年月日
不履行合同条款办篇四
先生/女士:
鉴于贵方于入住大厦座层号房屋。贵方于年月日办理了入住手续。
根据双方签署的物业管理协议(以下简称“该协议”)规定,我方于每月5日向贵方发送付款通知单,向贵方明确告知当月贵方应付的各项费用及物业管理服务费。然而自年月日至今日,贵方并未依据“该协议”之约定履行付款义务,逾期已达个月,违反了“该协议”之约定。故我方特再此告知贵方,请于收到本函之日起日内将元款项(押金未接转余额元)支付于我方或与我方接洽付款事宜,逾期我方将依据《合同法》之相关规定,通过法律途径向贵方主张权利,追究贵方的违约责任。
公司
年月日
不履行合同条款办篇五
我公司与你公司于##年##月##日签订《合同》，合同编号为“”。根据合同约定，你公司应于合同签订后##个工作日内，即年月日之前向我公司支付货物之货款，但你公司至今仍未依约定进行支付。
我公司特致函你公司在本函发出之日起日内向我公司支付货款。如在发函之日起日内，你公司仍未依合同向我公司进行支付，我公司将自行销售合同货物，但由此给我公司造成的损失将由你方承担，该损失包括但不限于合同货物的差价损失。并且，我公司将依合同约定及相关法律法规的规定，追究你公司的法律责任。
特此函告。望你公司慎思并妥善对待。
公司
年月日