全国监理工程师合格线 监理工程师考试合同管理模拟考试题(优秀7篇)

(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由( )承担。

a.发包人

b.承包人

c.工程师

d.承包人和发包人共同

2、对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为( )。

a.合同解除

b.合同转让

c.合同变更

d.权利和义务同时转移

3、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于( )条款。

a.有效的合同

b.效力待定的合同

c.可变更、可撤销的合同

d.无效的合同

4、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。

a.欺诈而可撤销

b.胁迫而可撤销

c.胁迫而无效

d.显失公平而无效

5、无权代理的情况不包括( )。

a.没有代理权而为代理行为

b.经过被代理人追认的.行为

c.代理权终止为代理行为

d.超越代理权限为代理行为

6、执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。

a.按原价格执行

b.按新价格执行

c.遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行

d.遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行

7、不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。

a.比例计算法

b.网络图分析法

c.分部组合估价法

d.定额估价法

8、下列关于合同法律关系的表述，错误的是( )。

a.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质

b.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织

c.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素

d.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系

9、监理合同自( )生效。

a.合同签字之日起

b.合同登记之日起

c.工程开工之日起

d.监理工程师进驻现场之日起

10、监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。

a.14

b.21

c.42

d.84

11、 甲公司欠某供应商1 000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l 000万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。

a.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任

b.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

c.应当由甲公司承担全部债务

d.应当由乙公司承担全部债务

12、 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

a.7

b.14

c.28

d.34

13、 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以( )来判定的。

a.约定的日历天数

b.完成正常监理工作预定的时间

c.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日

d.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务

14、 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是( )。

a.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见

b.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任

c.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用

15、 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。

a.费用索赔

b.工期索赔

c.工程加速索赔

d.工程变更索赔

16、 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由( )。

a.发包人明确双方职责，且无需做出通知 、

b.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人

c.监理单位明确双方职责，且无需做出通知

d.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方

17、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师发出暂停施工指示的起因不包括( )。

a.内外部条件的变化

b.发包人应承担责任的原因

c.协调管理的原因

d.承包人的原因

18、 合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为( )。

a.连带责任

b.违约责任

c.保证责任

d.缔约过失责任

19、 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。

a.指定代理

b.法定代理

c.转代理

d.委托代理

20、 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。

a.提前竣工的机器设备要求

b.发包人为赶工应提供的方便条件

c.提前竣工所需的追加合同价款

d.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是(  )。

a.留置

b.保证

c.质押

d.抵押

2.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电脑，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电脑的合同。乙公司按时交货后未收到货款，则乙公司应(  )。

a.要求该采购员支付电脑货款

b.要求甲公司支付电脑货款

c.中止合同并要求甲公司退货

d.换货后要求采购员支付电脑货款

3.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起(  )。

a.3个月

b.6个月

c.9个月

d.12个月

4.《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在(  )到达受要约人。

a.要约到达对方之前

b.受要约人发出承诺之后

c.受要约人发出承诺之前

d.承诺到达对方之前

5.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的(  )倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。

a.3

b.4

c.5

d.6

6.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(  )生效。

a.约定交付定金之日

b.签订合同之日

c.合同登记之日

d.实际交付定金之日

7.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列文件中属于要约的是(  )。

a.寄送的价目表

b.投标文件

c.招标说明书

d.招标公告

8.关于代理的叙述，不正确的是(  )。

a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

b.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

c.无权代理的法律后果由被代理人承担

d.代理人只能在代理权限内实施代理行为

9.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定，应(  )。

a.由债权人承担违约责任

b.由债权人追究第三人的违约责任

c.由债务人向债权人承担违约责任

d.由债务人追究第三人的违约责任

10.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。

a.撤销合同，无须通知对方

b.撤销合同，但应当通知对方

c.解除合同，无须通知对方

d.解除合同，但应当通知对方

11.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按(  )的市场价格履行。

a.工程所在地

b.施工单位所在地

c.建设单位所在地

d.签订合同所在地

12.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可(  )。

a.按合同约定违约金要求对方赔偿

b.按实际损失加上违约金要求对方赔偿

c.请示法院增加超过违约金部分的损失

d.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金定金

13.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按(  )执行。

a.原价格

b.市场价格

c.原价格和新价格的平均价格

d.新价格

14.邀请招标投标阶段是指(  )。

a.从发布招标广告始到投标截止日期为止的`期间

b.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间

c.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间

d.从发出邀请函始到定标为止的期间

15.设计人完成合同约定的设计任务后，交付设计文件，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由(  )。

a.原设计人承担

b.承接变更的设计人承担

c.原设计人与承接变更的设计人共同承担

d.承接变更的设计人与监理工程师共同承担

16.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在(  )退还。

a.合同履行完毕后

b.提交履约担保后

c.发出中标通知书后

d.完成评标后

17.投标人在投标过程中出现(  )时，招标人可以没收投标保证金。

a.投标文件中附有招标人不能接受的条件

b.购买招标文件后不递交投标文件

c.投标文件的密封不符合招标文件的要求

d.投标人在投标有效期内撤销投标书

18.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当(  )。

a.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

b.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

c.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

19.确定中标人后，招标人与投标人应以(  )，作为施工合同价。

a.标底价

b.评标价

c.投标价

d.标底修正价

20.由于第三方原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间，这属于(  )。

a.正常监理工作

b.附加监理工作

c.额外监理工作

d.临时监理工作

准。

a.现场考察时招标人口头解释

b.书面回函解答

c.招标文件规定

d.仲裁机构决定

22.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则(  )。

a.投标有效

b.投标无效，退还其投标保证金

c.由评标委员会代签

d.投标无效，没收其投标保证金

23.对设计投标人的资格审查不包括(  )。

a.证书的种类

b.证书级别

c.允许承接的任务范围

d.近几年完成工程项目表

24.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先(  )。

a.报经原审批机关批准

b.经监理人同意

c.经设计人同意

d.由原勘察、设计单位修改

25.按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是(  )。

a.损失严重的应向发包人支付赔偿金

b.赔偿责任按工程实际损失的百分率计算

c.累计赔偿总额不得超过设计费用总额

d.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

26.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，(  )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。

a.按设计合同要求，完成设计并提交全部图样

b.按设计合同要求，提交最后一部分图样，发包人结清全部设计费

c.工程施工完成竣工验收工作

d.工程通过保修期检验

27.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人(  )。

a.可以自行招标，无需备案

b.可以采用直接委托方式发包

c.必须委托中介机构代理招标

d.可以自行招标，但应当备案

28.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应(  )。

a.退还定金

b.退还定金并赔偿发包人损失

c.双倍返还定金

d.支付设计费的2%的违约金

说法中，正确的是(  )。

a.应由承包人自行复制，复制费用自行承担

b.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担

c.应由发包人复制，复制费用由发包人承担

d.应由发包人复制，复制费用由承包人承担

30.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是(  )。

a.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用

b.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

c.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用

d.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

1.c 2.b 3.b 4.c 5.b

6.d 7.b 8.c 9.c 10.d

1la 12.c 13.d 14.b 15.b

16b 17.d 18.d 19.c 20.b

21 b 22.d 23.d 24.a 25.c

26.c 27.d 28.c 29.d 30.a

1.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。

a.不免除迟延履行方的相应责任

b.双方的风险责任均不免除

c.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

e.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

2.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。

a.留置该工程

b.与发包人协议将该工程折价

c.直接委托拍卖公司拍卖该工程

d.申请人民法院将该工程依法拍卖

e.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿

3.设备制造阶段的监理工作包括( )。

a.原材料和元器件的进厂检验

b.部件的加工检验和试验

c.出厂前的预组装检验

d.包装检验

e.施工现场的到货开箱检验

4.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括( )等。

a.实施工程的计划进度

b.分包商在施工阶段的安排

c.重要检查检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.滞后于进度计划的责任

5.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。

a.工程加速索赔

b.工程变更索赔

c.合同中明示的索赔

d.合同中默示的索赔

e.合同外的索赔

6.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。

a.设计变更

b.非承包人原因停电

c.分包人的施工干扰

d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

e.交通部门修理公路影响材料运输进度

7.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。

a.化学试验

b.衡量法

c.物理试验

d.查点法

e.经验鉴别法

施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。

a.由业主选定并管理

b.与承包商签订合同

c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支

d.承担不属于承包商应完成工作的施工

e.由承包商负责协调管理

施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。

a.规范

b.图纸

c.资料表

d.投标保函

e.中标函

施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。

a.延误移交施工现场

b.不可预见的外界条件

c.异常不利气候导致的停工

d.业主提前占用工程

e.不可抗力事件造成的损失

11.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。

a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求

12.工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )。

a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

b.提供和维护非夜间施工使用的照明

c.开通施工场地与城乡公共道路的通道

d.保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定

e.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验

13.承揽合同主要包括( )等类型合同。

a.定作

b.复制

c.修理

d.仓储

e.检验

合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。

a.合同地位不同

b.工程款支付的开支项目不同

c.业主对指定分包商利益保护不同

d.承包商对分包商违约承担责任范围不同

e.选择分包商的权利不同

15.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。

a.批评教育

b.公正

c.自愿

d.协商一致

e.平等

16.施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有( )。

a.支付违约金

b.赔偿损失

c.顺延工期

d.继续履行

e.采取补救措施

17.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有( )。

a.施工中发现文物的保护费用

b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费

c.承包人施工中出现安全事故的相应费用

d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费

e.超出设计图纸范围工程量中的材料费

18.在fidic合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有( )。

a.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令

b.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令

c.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定

d.若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔

19.在fidic合同条件中，工程移交证书的主要作用有( )。

a.指明竣工日期

b.转移工程照管责任

c.颁发证书日即缺陷责任期起始日

d.作为办理竣工结算的依据

20.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括( )。

a.工程照片

b.工程师发布的各种书面指令

c.施工许可证

d.招标文件

e.财务凭证

21.对无权代理行为，被代理人有( )。

a.撤回权

b.追认权

c.拒绝权

d.催告权

22.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。

a.清理条款

b.结算条款

c.质量条款

d.风险条款

23.下列关于当事人约定违约金的.正确表述有( )。

a.合同中必须约定违约金

b.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加

c.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行

d.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

e.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金

24.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。

a.施工内容的专业要求

b.施工现场条件

c.投标人的财务能力

d.对工程总投资的影响

e.投标人的工程经验

25.对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括( )。

a.招标公告

b.投标人须知

c.资格预审须知

d.对投标人书面提出问题的回答函件

e.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

26.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。

a.错误设计引起的费用

b.火灾

c.工人恶意行为造成的事故

d.技术人员过失造成的事故

e.盗窃

27.《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。

a.经营状况严重恶化

b.转让财产

c.丧失商业信誉

d.没有履行债务能力

e.没有提供担保

28.《合同法》规定合同应具备的条款中，( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。

a.当事人

b.标的

c.数量

d.违约责任

e.解决合同争议的方法

29.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。

a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉

c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行

e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

30.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。

a.工程概况

b.项目资金来源

c.投标须知

d.评标方法

e.招标范围

1、建设工程中涉及的代理主要是（ ）。

a．法定代理

b．指定代理

c．转代理

d．委托代理

2、某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙，则丙有权要求（ ）。

a．解除合同

b．撤销合同

c．甲、乙对合同承担连带责任

d．原施工单位上级主管部门承担责任

3、施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是( )。

a．张某应当向施工企业赔偿损失

b．保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

c．保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

d．施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

4、下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是（ ）。

a．属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7 d内派人保修

b．发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修

d．质量保修完成后，由工程师组织验收

5、关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是（ ）。

a．在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点

b．采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点

c．当事人对合同成立的`地点可以另行约定

d．如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立

6、 fidic《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的（ ）d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

a．7

b．14

c．21

d．28

7、施工合同履行过程中，竣工前单机无负荷试车合格，（ ）在试车记录上签字。

a．发包人

b．承包人

c．工程师

d．承包人和发包人共同

8、索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（ ）d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。

a．5

b．15

c．21

d．28

9、 fidic《施工合同条件》规定，争端裁决委员会一般由（ ）名成员组成。

a．1

b．2

c．3

d．4

10、 fidic《施工合同条件》规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)（ ）的那个月起扣。

a．10％

b．15％

c．20％

d．25％

11、 关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是（ ）。

a．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释

b．在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款

c．对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释

d．对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释

12、 工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的（ ）和计算的正确性。

a．方法

b．取费规范性

c．取费合理性

d．取费实效性

13、 按照（ ）原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。

a．自愿

b．公平

c．平等

d．诚实信用

14、 甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为（ ）。

a．甲签字、盖章时

b．乙收到合同书时

c．乙签字、盖章时

d．甲、乙达成协议时

15、 fidic《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及（ ）。

a．承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现

b．承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰

c．承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程

d．计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致

16、 属于按索赔目的分类的索赔是（ ）。

a．工程延误索赔

b．工期索赔

c．合同中默示的索赔

d．合同中明示的索赔

17、 设计招标文件的内容不包括（ ）。

a．设计依据

b．工程项目应达到的技术指标

c．具体的工作量

d．项目限定的工作范围

18、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是（ ）。

a．投标文件

b．招标公告

c．宣传广告

d．招股说明书

19、 关于要式合同成立的叙述中，有误的是（ ）。

a．当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立

b．合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成

c．双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点

d．当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书

20、 建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（ ）。

a．要约

b．承诺

c．新要约

d．要约邀请

1、要约的撤销通知应在 ( ab )到达受要约人。

a受要约人发出承诺通知之前 b要约到达被要约人之后

c要约未发出之前 d要约同时到达受要约人 e要约生效之后

2、如果要约没有确定承诺期限，承诺应按 ( de )处理。

a按法律自定期限 b无期限永久有效 c一年的要约期限

d要约以对话方式作出的，应当即时做出承诺，但当事人另有约定的除外

e、要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限到达

3、合同内容不明确，如质量要求不明确，可按 ( abc )规定执行。

a按国家标准 b行业标准 c通常标准

c符合合同的特定标准 e合同一方的意思标准

4、下列情形属于要约失效的有 ( de )

a要约人确定了承诺期限 b拒绝要约的通知到达要约人

c要约人依次撤销要约 d。承诺期届满，受要约人未做出承诺

e受要约人对要约的内容做出实质性变更

5、有下列情形之一的，合同的权利义务终止的是( acde )

a合同解除 b债务人免除债务 c，债权债务同归于一人

d债务相互抵消 e债权人依法将标的物提存

6、下列选项的修改或增补是对要约内容实质性变更的是 ( abd )

a合同标的 b合同质量 c增加有建议性条款

d合同的报酬 e增加说明条款

7、下面情况可以中断履行债务的'是 ( abcd )

a经营状态严重恶化 b丧失商业信誉 c转移财产、抽逃资金，以逃避债务

d有丧失或者可能丧失债务能力 e当事人无确切证据中断履行债务

8、《合同法)第七十九条规定了三种不得转让的债权 ( cde )

a公益性债权 b私人债权 c根据合同性质不得转让

d根据当事人约定 e依照法律不得转让

9、合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念，两者区别表现为 ( ac )。

a合同成立是解决合同是否存在的问题，而合同生效是解决合同效力的问题

b合同成立是解决合同效力的问题，而合同生效是解决合同是否存在的问题

10、下列属于可撤销合同特征的是 ( abde )。

a使可撤销合同效力消失的取决权仅在于撤销权人的意思

b可撤销合同在未被撤销以前属于有效合同

c撤销权一旦行使，合同成立之时的效力就消失

d合同具有可撤销因素，但撤销权人未有撤销行为，合同仍然有效

e、合同具有可撤销因素，合同可以部分有效，部分无效

11、承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据 《合同法》的规定，承诺生效应符合(acd )

a承诺必须由受要约人向要约人作出 b承诺可以由要约人向受要约人作出

c，承诺的内容应当与要约的内容相一致 d受要约人应当在承诺期限内作出承诺

e承诺应以通知的方式作出

12、《合同法》规定合同一般包括 ( abce )

a当事人的名称或者姓名和住所 b合同当事人权利义务共同指向的对象

c履行期限、地点和方式 d质量即对标的计量

e质量即标的的内在素质和外观形态的综合

13、合同是平等主体的 ( ade )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

a自然人 b合同人 c代理人 d法人 e其他组织

14、合同可变更、撤销的条件是 ( cde )。

15、合同的订立当事人条件 ( cd )

a 、自然人 b代理人 c具有相应的民事权利能力

d具有相应的民事行为能力 e依法可委托的代理人

16、下列情况可以变更合同的有 ( ae )

a甲、乙共同协商，达成一致协议;

b甲以胁迫手段使乙签订合同

c甲对合同变更内容不明确

d甲、乙两方对合同变更的内容定义与原合同找不出本质区别

e，一方因不能履行合同，而愿意变更或撤销条款合同

17、下列情形使格式合同无效的有 ( bd )

a一方对条款理解不明 b一方加重对方责任 c、一方免除对方责任

d、一方排除对方主要权利的 e、一方向对方做出口头承诺的

18、当事人订立合同，采用的方式有 ( ad )。

a要约 b格式条款合同 c合同示范文本 d承诺 e协商

19、下列不是订立合同的过程的是 ( bcd )。

a提出要约 承诺 签字、盖章 合同成立

b承诺 要约 签字盖章 合同成立

c承诺 协议 签字盖章 合同成立

d协议 承诺 签字盖章 合同成立

e要约 承诺

20、要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应符合的规定是 ( bc )

a、内容详尽、具体 b、内容要确定 c要约人受意思约束

d要约人受自己意思约束 e要约限定其在一定期限做出承诺的意思表示

1.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是( )。

a.投标文件

b.招标公告

c.宣传广告

d.招股说明书

2.关于指定代理的叙述中，不正确的是( )。

a.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人

b.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人

c.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用

d.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理

3.下列财产中，可以进行抵押的是( )。

a.土地所有权

b.依法被查封、扣押、监管的财产

c.所有权、使用权不明或者有争议的财产

d.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

4.关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是( )。

a.抵押物已登记的先于未登记的受偿

b.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿

c.抵押合同以登记生效的`，且顺序相同的，按照债权比例清偿

5.关于留置的表述中，不正确的是( )。

a.留置权可以通过合同约定产生

b.留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使

c.留置权以债权人合法占有对方财产为前提

d.能够留置的财产仅限于动产

6.投标保证的有效期限一般是( )。

a.从招标截止日起到确定中标人止

b.从投标截止日起到确定中标人止

c.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止

d.从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止

7.合同鉴证可以到( )工商行政管理机关办理。

a.合同签订地、当事人的办公场所

b.合同履行地、当事人住所地

c.合同签订地、合同履行地

d.当事人住所地、合同登记地

8.合同众多的分类中，( )的目的在于确立合同的生效时间。

a.诺成合同

b.计划合同

c.要式合同

d.主合同

9.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为( )。

a.要约

b.承诺

c.新要约

d.要约邀请

10.当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为( )。

a.格式条款

b.仲裁条款

c.固定条款

d.质量条款

11.构成民事赔偿责任的首要条件是( )。

a.缔约当事人有过错

b.损害事实

c.合同尚未成立

d.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

12.甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》的规定，该合同为( )合同。 .

a.有效

b.无效

c.效力待定

d.可变更、可撤销

13.附生效期限的合同，( )。

a.自期限界至时生效

b.自期限成就时生效

c.自期限届满时生效

d.自条件成就时失效

14.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，( )。

a.由被代理人和代理人承担连带责任

b.由行为人承担责任

c.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

d.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

15.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是( )。

a.有效合同

b.无效合同

c.效力待定合同

d.可变更或可撤销的合同

16.关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是( )。

a.给付货币的，在接收货币一方所在地履行

b.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

c.交付不动产的，在不动产所在地履行

d.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行

17.当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是( )。

a.合同终止

b.合同转让

c.合同变更

d.权利和义务同时转让

18.根据《合同法》的规定，合同变更的必要条件是( )。

a.互惠互利

b.协商一致

c.变更合同主体

d.变更合同内容

19.承担违约责任的主要方式是( )。

a.继续履行

b.支付违约金

c.赔偿损失

d.采取补救措施

20.采用邀请招标的，邀请对象的数目以( )。

a.3～5家为宜，但不应少于3家

b.5～7家为宜，但不应少于3家

c.3～5家为宜，但不应少于5家

d.5～7家为宜，但不应少于5家