合同协议应当具备合法、合理、合规、合心意的原则，双方应当在同等地位下进行达成和签署。小编整理了一些常用的合同协议样本供大家参考，希望能对大家有所帮助。
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇一
地址：______。
乙方：______。
地址：______。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
1、______年______月______日，甲方与乙方就项目签订了《建设工程施工合同》（合同编号：______），建设工程总价款为：______人民币万元整。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。
2、双方在此确认：______除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
1、甲、乙双方经协商同意按如下方式，由乙方向甲方支付建设工程款：
序号：______。
应付款金额（元）：______。
付款截止日期：______
备注：______。
2、乙方未按约定支付款项的，只要某一笔存在逾期（无论逾期金额多少），即视为乙方违约，甲方有权立即要求乙方归还全部建设工程款，不再受上述还款计划的限制。
3、乙方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金，同时仍应履行付款义务。
4、甲方指定收款账号：______。
开户行：______。
户名：______。
5、发票：乙方付款后，甲方向乙方开具发票。
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方承担付款的举证义务。
3、乙方未按约定付款的，甲方有权向公证处申请出具强制执行证书，且有权依据xxx公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
1、甲、乙双方在达成签订本协议后日内在公证处办妥本协议的强制执行公证事宜。
2、双方应根据公证处的要求，向公证处提供相关手续、签署相关文件，以按本协议要求办妥公证事宜。
如公证处要求使用公证的协议文本的，则双方应在符合本协议约定的还款总额与还款计划的前提下，签署符合公证处要求的协议及其它文件。
3、办理公证的相关费用由乙方承担。
4、因乙方原因未在上述期限内办妥公证手续的，视为乙方违约。此时甲方有权要求乙方承担以下责任：
（1）乙方应向甲方支付违约金______元；
（2）公证是否办妥不影响本协议之效力。本协议约定的欠款金额继续有效，且甲方有权要求乙方立即全部付清，不受本协议约定的还款计划的限制。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
1、为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：
（1）甲方联系方式。
邮寄地址：______。
联系人：______。
电话：______。
电子邮箱：______。
（2）乙方联系方式。
邮寄地址：______。
联系人：______。
电话：______。
电子邮箱：______。
双方通过上述联系方式之任何一种（包括电子邮箱），就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。
2、本协议一式四份，协议各方各执一份，另外两份作公证之用。各份协议文本具有同等法律效力。
3、本协议经双方签署后即生效。
签署时间：____________年______月______日。
甲方（盖章）：______。
联系人：______。
联系方式：______。
地址：______。
乙方（盖章）：______。
联系人：______。
联系方式：______。
地址：______。
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇二
甲方(出借人)：___________________，身份证号码：__________________________，联系电话：_______________________，通讯地址：_______________________________。
乙方(借款人)：___________________，身份证号码：__________________________，联系电话：_______________________，通讯地址：_______________________________。
一、借款金额及借款期限。
1.甲方出借的借款金额为：__________人民币_____元(大写：__________人民币____元整)。双方约定借款期限为_____年，乙方需要每年向甲方偿还_____元。
根据双方的协商确定，乙方通过以下方式向甲方还款：__________。
1.如采用银行转账方式支付，则转入以下账户：__________。
户名：__________;。
开户行：__________;。
卡号：__________。
2.如采用支付宝/微信转账，则转入甲乙双方共同指定或认可的如下账户为：__________。
三、自协议签订之日起。
甲方及甲方的家人不得以任何形式骚扰、威胁、干扰乙方以及乙方的家人。如果甲方、甲方的家人的行为对乙方、乙方的家人的正常生活造成不良影响，则甲方需赔偿乙方违约金人民币_____元(大写_________人民币_____元整)。
四、协议争议的解决方式。
本协议履行过程中发生争议的，可由双方协商解决，也可由第三方进行调解，协商调解不成的，任意一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。
五、其他。
1、身份证载明的双方(各方)通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的`地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
2、本协议自双方签字之日起生效。
(以下无正文)。
甲方签字：__________。
联系方式：__________。
乙方签字：__________。
联系方式：__________。
签署时间：__________年_____月_____日。
签署时间：__________年_____月_____日。
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇三
乙方：______身份证号码：______。
甲方在_镇_村新农村建三间三层半房屋一栋，建筑落地面积约__米__米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场（配电箱后的线路由乙方负责）。乙方提供承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的.辅助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工图及甲方提出的要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、配合水电施工、门窗施工做好修补工作，配合甲方做好材料保管。
按施工图要求、乙方承包范围、建造内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为___元，含安全文明施工措施费及购买农村建房保险费。（施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水）。
乙方进场开工__天后甲方付款__元，完成第一层砖砌并捣制好楼面付款__元，完成第二层付款__元，完成第三层付款__元，屋面完工后付款__元，工程全部完工，经验收合格后付至__元，余款__元作为保修金待__个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，安全文明施工及购买农村建房保险，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和甲方提供的施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
工程总工期为__个月，从__月_号乙方进场施工开始算起，乙方必须在__年_月底前完成承包范围内的全部工程，最迟不能拖延到_月_日，如超过_月_日甲方要给予乙方经济处罚。乙方所需材料，应__天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字（章）：
联系电话：
乙方签字（章）：
联系电话：
日期：___年___月___日
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇四
本着精诚合作，互利互惠，合作共赢的指导思想，进行友好合作，在此双方就财务结算方面具体事项意见达成一致。
一、协议双方。
甲方：
乙方：
二、一件或多件代发货。
3、结算周期：满七天结算一次，如1号至7号的费用，甲方应于8号中午12:00前给乙方结清。
三、甲方向乙方订货制。
对于甲方向乙方订货的模式，结算方式如下：
1、订单确定时甲方向乙方预付款项总额的.30%；
2、乙方生产完成后，货物发往甲方之前，甲方向乙方支付款项总额的20%；
3、若是促销等活动，活动结束之后一个月内，甲方向乙方支付款项总额的40%；
4、剩余款项总额的10%由甲方向乙方在一个季度内结清，具体季度划分为：第一季度（2月-4月），第二季度（5月-7月），第三季度（8月-10月），第四季度（11月-春节前）。
四、对于乙方库存货物需要甲方代销的产品，具体情况视时间节点另行协商。
五、此协议一式两份，协议双方各执一份，具有同等法律效力，此协议自双方签字之日起正式生效。
甲方（签章）：
甲方代理人：
签字日期：
乙方（签章）：
乙方代理人：
签字日期：
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇五
借款人：有限责任公司（以下简称甲方） 贷款人：有限公司（以下简称乙方） 鉴于：
甲方因 ，不能如期偿还 年 月日签订的 元借款合同（以下简称原合同）项下的借款，向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成如下补充协议：
一、 甲方根据原合同应向乙方借用的资金借款人民币元（大写： 元整）应于年 月日到期。截止到年 月 日止，上述借款未还偿还金额 元（大写： 元整），现约定延期到 年 月日偿还。
二、 借款利率与利息
延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。
），为年利率 %。
2、 从延期之日起计息，按月结息。
3、 延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。 三、 延期后甲、乙双方的其他权利、义务以及有关事项，仍按原合同约定的条款执行。
四、 本协议自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效，至本协议项下借款本金及利息全部清偿时自动失效。
五、 本协议一式 份，甲、乙双方各执 份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人： 代表人：
日期：年 月 日
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇六
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的.有关事宜，达成如下协议：
2、工程承包方式：包工包料。
3、工程期限______天。
5、双方商定，本工程的价款为人民币(大写)______元整。首付______元整，经验收合格后一次性付清余款。
6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
7、本工程自验收合格双方签字之日起保修______年。
8、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
9、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
10、合同一式______份，甲乙双方各持______份，合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
甲方(签字/盖章)：______。
乙方(签字/盖章)：______。
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇七
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下：
1、甲方向乙方支付工程款及相关费用共计：550万元人民币。付款方式为分期付款，并约定根据2、3条款的完成情况于______年______月______日前支付100万元，______年______月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。
2、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的`有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4、乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5、本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。
6、双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，______区人民法院一份，同样有效。
甲方（公章）：________乙方（公章）：________。
委托代理人：________委托代理人：________。
电话：________电话：________。
传真：________传真：________。
邮政编码：________邮政编码：________。
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇八
乙方：_______。
乙方于_____年_____月_____日到甲方工地做临时工，期间间断性的在甲方工地工作。
乙方于_____年_____月_____日，在工地工作时由于自己操作不当，在工地上意外受伤，甲方将乙方送入医院治疗并已经承担其全部治疗费用，现乙方已经康复出院。由于没有相关部门的'认定，甲乙双方本着自愿、公平合理、协商一致的原则，就补偿协议如下：
第一、双方完全理解本协议所涉事项的法律以及政策规定，双方意思表示真实。
第二、甲方与乙方协商一致，就补偿事宜达成一次性补偿金共计人民币_______元（大写：_______萬_______仟圆整），此部分费用已经包含了所有法律规定之应付费用。
第三、以上费用由甲方分两次向乙方支付，具体支付方式为：
1、甲方在_______年_______月_______日之前支付补偿款_______元（大写：_______萬圆整）。
2、甲方在_______年_______月底向乙方支付补偿款_______（大写：_______萬_______仟圆整）。
甲方支付款项之后，即视为甲方对于乙方在工地意外受伤所产生义务均已经得到完全履行。
第四、乙方基于工地意外受伤所产生的各项权利已经全部实现，乙方不再与甲方发生任何权利义务关系。乙方不得以任何理由、任何借口、任何形式向甲方主张任何权利。
行义务的一方将承担赔付金额10%的违约责任。
第七、本协议签订地点：基于本协议支付的争议问题由协议签订地法院管辖。
第八、双方若有其他未尽事项，通过协商或者补充协议解决。
甲方：_______乙方：_______。
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇九
收款人：乙方
甲、乙双方在友好协商的基础上，就xxx酒店改扩建工程达成此协议。
一甲方拖欠乙方工程款人民币贰百万元整。
二还款期限20xx年05月01日起至20xx年03月30日止。
三还款期间，甲方自愿支付利息，利息为月利1、5分。
四利息支付时间为每月1日甲方向乙方支付了；利息。
五还款期限届满，甲方保证给付工程款，否则愿意承担一切法律责任，而且乙方有权拍卖xxx资产来抵付借款。
六本协议一式两份，自甲，乙双方各执一份，协议自甲，乙双方签字后生效。
甲方：
乙方：
年月日
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇十
甲方(债权人)：
身份证号码：手机号码：
乙方(债务人)：
身份证号码：手机号码：
丙方(保证人)：
身份证号码：手机号码：
根据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商一致，就乙方欠甲方借款相关事宜达成如下协议：
第一条、甲、乙双方经对帐，确认截止年月日乙方尚欠甲方借款人民币整(小计：元)。
第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，乙方承诺按如下方式偿还：
1、乙方承诺于年月日前偿还所欠借款人民币(小计：元)。
2、乙方承诺于年月日前偿还所欠借款人民币壹佰万元整(小计：元)。
3、乙方承诺于年月日前偿还所欠借款人民币(小计：元)。
4、乙方承诺于年月日前还清所欠借款人民币(小计：元)。
5、如果乙方有一期未按上述时间足额给付，则甲方有权就剩余借款向申请强制执行。甲方因主张权利产生的各项费用(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等)由乙方承担，同时乙方还须向甲方支付所欠借款10%的违约金。
第三条、借款的担保。
1、丙方、丁方自愿为本合同项下甲方对乙方的债权承担连带责任保证。乙方如果未能按照本合同的约定向甲方清偿债务，丙方、丁方保证在还款期限届满后三个工作日内，将乙方所欠款项代为偿付给甲方。
2、丙方、丁方代乙方偿还甲方给乙方提供的借款后，即成为乙方新的债权人，甲方对乙方享有的一切权利随即转移给丙方、丁方。乙方应在丙方、丁方代其偿还借款后三日内，将所欠借款本息、违约金、代偿费偿还给丙方、丁方。
第四条：争议解决方式。
本合同在履行中如发生争议，可以四方协商解决。协商不成的，可提请洛阳市仲裁委员会裁决。
合同的生效。
经甲方签字按指印，乙方、丙方和丁方签字并盖章后生效。
本合同壹式肆份。
声明条款。
1、甲、乙、丙、丁四方均已详细阅读本合同所有条款，四方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解，认识一致，均无异议。
2、甲、乙、丙、丁有权签署本合同。
甲方(债权人)：乙方(债务人)：
x年xx月xx日x年xx月xx日。
丙方(保证人)丁方(保证人)：
x年xx月xx日x年xx月xx日。
合同签约地点：
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇十一
鉴于：
1、乙方于xx年x月x日向甲方借款人民币x仟万元，但未能于还款到期日将借款归还甲方。
2、乙方在甲、乙双方于xx年x月x日就乙方债务偿还事宜签订的《还款协议》规定的期限内仍未能偿还上述债务（见附件1）。
3、丙方开发建设了位于xx市x区x路x号的“xx商场”房地产，并为该房地产实际所有人。
4、“xx商场”土地及房屋权属情况如下（见附件2：房屋概况图纸）：
（2）该幢房产为混合结构建筑，建筑面积共计平方米；
（4）丙方就该幢房产于xx年x月x日与xx超市签订《租赁合同》，租期截止至20xx年年底。
说明：保证责任可以不写第5、6条
5、乙方为丙方的法人股东，持有丙方x股权（见附件4），且乙方、丙方法定代表人均为“xxx”。
6、丙方已就x仟万元债务的偿还方案召开了股东大会，并形成了股东大会决议（见附件5）。）
甲、乙、丙三方经协商就乙方向甲方偿还人民币x仟万元债务并由丙方对该债务的`偿还提供担保事宜，达成如下协议：
一、乙方同意于xx年x月x日前履行还款义务，以现金形式偿还甲方人民币x仟万元。
二、丙方对乙方偿还人民币x仟万元承担连带保证责任。
三、丙方承担保证责任的期限为自本协议第一条规定期限开始起2年。
（关于第四条的说明：如丙方不能自动履行，通过诉讼程序可能因保证责任不能规定特定履行方式而不被支持。不写，判决生效后在执行阶段仍然会采取如下方式办理；但写上，对乙、丙方有督促作用。
四、如乙方到期不能履行还款义务，丙方同意将“xx商场”整幢房产中未取得房屋所有权证部分作为还款的抵押担保。具体操作方式如下：
1、拟作为抵押担保的房地产范围为：
位于xx市x区x路x号房屋所有权证载明建筑面积以外整幢房屋。
2、丙方应在乙方还款到期日起20个工作日内就拟抵押的房产交清法律法规规定的各项费用并办理丙方为产权人的房产证。
3、丙方应在取得房产证后3个工作日内到房屋管理部门办理甲方为抵押权人的抵押登记手续。
4、抵押期限：至还清全部债务之日止。
5、抵押物处分：依法律规定，将抵押物进行拍卖，以取得的价款优先受偿。
五、丙方有关“xx商场”房地产权属声明：
1、丙方保证本协议“鉴于”部分第2条、第3条所述真实无误。
2、丙方保证除“鉴于”部分第4条第3款外未就该房地产设定抵押。
3、丙方保证除“鉴于”部分第4条第4款外未签订其他租赁合同。
4、丙方保证不与xx超市变更租赁合同，形成对甲方不利的租赁条件，如降低租金、延长租期等。
5、丙方保证该房地产除未补交土地出让金及申请办理房屋所有权证的费用外，不存在任何权属纠纷和债务。其作为该房地产唯一实际所有人就该房地产有权设定抵押。
6、如丙方保证内容不实的，由丙方向甲方承担违约责任。
六、如乙方、丙方违反本协议规定使甲方债权无法实现，甲方除仍有权要求乙方、丙方承担连带还款义务外，还有权要求乙方、丙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。
甲方：
乙方：
丙方：
法定代表人：
法定代表人：
法定代表人：
签订时间：
签订时间：
签订时间：
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇十二
甲方因____________原因，不能如期偿还____________年____________第____________号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：
一、甲方根据____________年____________第____________号合同向乙方借用的人民币贷款(大写)____________整，其中(大写)______整应于______年______月______日到期，截止到______年______月______日上述贷款的余额为(大写)______整，现约定延期到______年______月______日偿还。具体还款计划如下：
二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息：
1.__________________________________________________________________。
2.__________________________________________________________________。
3.__________________________________________________________________。
4.__________________________________________________________________。
三、延期后的贷款利率，从延期之日起按本协议签订之日的利率月息______‰执行。贷款的延期期限加上原期限达到新的利率档次期限，在原期限和延期内均按新的利率档次计收利息。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按______年______第______号合同和______年______第______号担保合同约定的条款执行。保证合同的保证期间为本协议约定的主债务履行届满之日起两年内。
五、当事人商定的其他事项：
六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签并加盖单位公章之日起生效。至本协议项下贷款本息、费用全部清偿时自动失效。
七、本协议一式3份，甲、乙、丙各执1份。
甲方：(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人)：(签)___
__________年__________月_____________日
乙方：(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人)：(签)___
__________年__________月_____________日
丙方：(公章)_________________________
法定代表人(或授权代理人)：(签)___
签订协议地点：_________市_____县(区)
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇十三
甲方：
负责人：
住所：
乙方：
负责人：
住所：
丙方：
法定代表人：
住所：
本协议甲，乙，丙三方就丙方在甲，乙方的到期未偿还人民币贷款事宜，共同确认如下：
丙方于______年向甲方申请三笔贷款，合同金额分别为人民币2250万元，4600万元和4000万元，向乙方申请一笔贷款，合同金额为人民币2100万元。甲方与丙方签署编号为（______）圳中银司借字第______，______，______号的《借款合同》，乙方与丙方签署编号为（______）圳中银上借字第073号的《借款合同》，上述借款由______提供连带责任保证担保。上述借款到期后，借款人与担保人均未履行偿还责任。甲方依法起诉，四宗案件经深圳市中级人民法院依法裁判并已进入执行程序，案号为（______）深中法执字第433-436号。截至______年3月31日，上述贷款本金余额分别为______元，______元，______元，______元，合计______元，利息以甲方会计部门按照《借款合同》约定出具的计息清单为准。甲，乙，丙三方经友好协商，自愿达成如下还款协议：
第一条丙方愿意向甲方，乙方履行上述到期贷款的清偿义务，偿还债务范围是：
三、承担法院要求支付的因本案产生的其他费用。
第二条丙方还款方案
二、甲方，乙方应按照“先冲抵诉讼费用，后冲抵贷款本金及相关利息，最后偿还律师费用原则”冲抵债权。甲方，乙方律师费用由丙方一次性或分期直接向甲方，乙方委托律师事务所支付；对于甲方，乙方已支付的律师费，由丙方向甲方，乙方清偿。
第三条免息条款
甲方，乙方同意，在丙方依据本协议约定，按时，全面履行完毕上述第一条，第二条规定的义务后，免除乙方对自欠息之日起至______年12月31日所产生的全部利息的还款责任。
第四条违约行为
二、丙方的违约行为丙方的以下行为将被视为违约：
（二）其他与本协议之约定相违背的行为。
第五条违约责任
协议各方均应严格履行本协议约定的义务，并应对违约行为承担法律责任。
一、丙方未能按时，全面履行本协议规定之还款义务的，本协议中甲，乙方的免息承诺将失效。甲方，乙方保留向法院申请强制执行丙方及担保人财产以清偿丙方债务的权利。
二、甲方，乙方违约的，丙方有权要求其履行相关的义务，或终止本协议。
第六条生效条款
协议三方有权签字人签字，加盖公章且甲方总行有权部门对免息事项批准之日生效。（生效条件应当加上零七股份的有权机构审议通过）。
本协议一式伍份，由甲方执两份，乙方，丙方各执一份，送交管辖法院一份，具同等法律效力。
甲方（公章）：
有权签字人：
乙方（公章）：
有权签字人：
丙方（公章）：
有权签字人：
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇十四
丙方：________。
甲乙双方基于2010年元月20日签订的二份《借款合同》，甲方借取乙方20________万元，在借款逾期后，甲方仍然不能还款。针对还款事宜，双方经过协商一致特签订此还款协议：
一、甲方借取乙方的20________万元本金，自2012年4月19日起仍按月利率35‰计息。此20________万元本息，甲方分三次全部还清，分别于________年________月________日偿还乙方本息________万元、于20________年________月________日偿还乙方本息________万元、余下的借款本息于20________年________月________日前全部还清。还款方式按先息后本、利随本清的方式进行。
二、在甲方未还清乙方的20________万元借款本息前，乙方有权参与甲方的位于武汉市青山区的______________项目的销售资金管理，甲方有义务配合和保障乙方参与该项目的销售资金管理，具体方式是在位于武汉市青山区的_____________项目的所有的销售资金银行帐户的印鉴中加入乙方本人的印章，该印章由乙方保管和使用，在甲方还清借款本息后，由甲乙双方共同取消或变更该印鉴印章，乙方退出该项目的资金管理。
三、甲方若违反本协议约定，除借款本金仍按月利率35‰。
计息外，还应当向乙方支付违约金________万元，同时将乙方的借款本息一次性全部还清。
四、丙方自愿为甲方履行上述协议承担连带担保责任，担保范围包括但不限于借款本息及违约责任。
五、因履行本合同发生纠纷，由三方协商解决，协商不了，在乙方户籍所在地人民法院进行诉讼解决。
六、本协议一式三份，甲、乙、丙各持一份。本协议自甲、乙、丙三方签字（盖章）生效。
甲方：________（盖章）。
甲方代表：________。
乙方：________丙方：________。
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇十五
编号：
______公司：
我司急需一笔资金用于______，在______年____月____日向贵司______处借款______元整，由于我司资金周转不畅至今尚欠有人民币______元未支付贵司。为了今后双方之间更好的`合作，经充分协商一致，我司承诺将分______期按照如下的还款进度将前述拖欠的货款支付贵司：
第一期：______年____月____日前支付人民币______元整。
第二期：______年____月____日前支付人民币______元整。
第三期：______年____月____日前支付人民币______元整。
第四期：______年____月____日前支付人民币______元整。
我司若未能按时支付贵司上述任何一期的款项，每延期一日，贵司有权要求我司支付未按时支付款项______％的滞纳金。
______公司。
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇十六
邮编：______。
电话：______。
乙方（债务人）：______。
地址：________。
邮编：______。
电话：______。
为了使___________，双方经过友好协商，就有关事项协议如下：
1、还款金额：人民币。
2、还款期限：自签订此协议之日起乙方至年月日前还清。
3、利率：按照的利率执行，具体为：_____。
乙方将作为还款的抵押。抵押期限：自本协议生效之日起至乙方还清甲方与本合同有关的全部款项及利率为止。
（一）甲方的义务：
1、对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。
2、在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。
（二）乙方的义务：
1、应按照本协议规定时间主动偿还对甲方的欠款及利率。
2、乙方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。
本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，见证单位留存二份。
甲方：______（公章）。
代表人：______。
乙方：______（公章）。
代表人：______。
签约日期：______
见证单位：（签章）：______。
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇十七
本人于_______________年__________月__________日收到某某人还款，人民币_______________元整，特写此收条证明借款已经偿还部分。
部分偿还后，还有_______________元人民币有待以后偿还。本收条一式两份，还款人和收款人各分别保管一份。
特此证明还款人：_________________。
收款人：______________。
证明人1：_________________张三。
证明人2：_________________李四。
_______________年__________月__________日。
最热工程款还款协议书（模板18篇）篇十八
贷款方： 借款方： 保证人： 经各方充分协商，就延期还款事宜签订协议如下：
第一条、截止年 月 日，借款方共计欠贷款方本息合计元（其中本金 元，利息元）。现由于借款方资金紧张，经各方协商一致，同意上述全部借款本息按以下期限和数额分期三年偿还：
注；延期还款期间不计息 第二条、为保障贷款方利益不受损害和借款方能按约定计划归还全部借款，贷款方同意在延期还款期间暂不通过诉讼或其它方式要求归还借款。本协议约定的还款期限届满，借款方未按约定归还相应款项的，对应还而未还的款项按每月2%计算违约金。
第三条、延期还款期间借贷双方及保证人的权利义务以及有关事宜按原借款合同和本协议书相关约定执行。本协议与原借款合同或担保合同约定不一致的，以本协议约定内容为准。
第四条、本协议自各方签字或盖章后生效。
贷款方：借款方： 担保方：
签约时间： 年 月 日