现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
最新门窗安装合同标准版优质篇一
承包方：以下简称乙方
依照《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方充分协商达成以下协议，以便双方共同遵守。
第一条：工程概况：
1、 工程名称：崇明明珠花苑
2、 工程地点：崇明新城区
3、 工程范围：本合同全部工程面积约120xx多平方米。
第二条：合同安装费价款：约叁拾贰万肆仟元门窗安装费每平方米27元，其中包括安装全部辅助材料合同总价按实结算。以上工程量按实际门窗洞口面积结算。
第三条：付款方式
1、 付款以支票方式
2、 安装费的支付：甲方每月按完成工程量的安装费40%支付。(以总包或甲方监理确认进度为准);当工程安装完成时，安装费付至安装总额的75%;验收合格后(以甲方签发的单位工程交工验收证明书为准)，甲方付至乙方工程安装费总额的95%;余下5%为质保金，质保期为二年，质保期内乙方履行维修义务，质保期结束后一次性付清。
3、 材料费的支付：乙方进入施工现场一周后，甲方支付安装材料按实际进场材料费总额的40%，主框安装完毕安装材料费一次性付清(施工洞口上料口除外)。
第四条：施工期限
1、 乙方在接到安装通知书后，2日内必须到达现场，施工期限以合同总承包方期限为准。
2、 如乙方由于自己的原因延误工期，甲方对乙方要进行罚款处理，每延误一天罚款500.00元人民币。
3、 如中途乙方由于自己原因未经甲方同意退出工地，乙方负责赔偿全部工程损失的1.5倍，并追究法律责任。
4、 甲方有权在应付款中扣除乙方的罚款，并出具收据。
第五条：质量要求
1、 乙方承担安装工作时一定要熟悉掌握国家规定标准，按标准施工，如无国家标准的按企业标准。如不按要求施工损失由施工方负责。
2、 做好现场成品保护工作，如发现运输和生产损失及时报告，如现场损失应追查责任，并赔偿损失。成品到现场后，乙方负责签收数量，签字后如出现数量缺少，由乙方负责。
3、 认真填写好现场人员施工情况报告单，并在施工时发现问题及时报告，按受甲方质量员的监督管理和质量检查。
4、 如乙方安装未执行有关标准而造成的一切损失，由乙方负责。
5、 现场所购材料必须符合国家标准，并必须有国家认可的合格证书及厂家出具的检验报告。
6、 由于安装时偷工减料造成工程无法验收,甲方有权将其清除另派同时人员进行安装修整,同时追究责任。
第六条：现场管理
1、 乙方应执行施工现场管理的各项规章制度。
2、 乙方在施工现场须有严密的组织机构，严格的各项规章制度，且要有科学的管理。
3、 乙方在施工现场应文明施工，搞好形象化管理。
4、 乙方如使用甲方工具，将甲方工具损坏，应按甲方购入价格原价赔偿，其赔偿金在安装费中扣除。
5、 乙方负责现场安全管理，严格按照安全操作规范施工。如因乙方自身原因造成人身伤亡等事故，一切经济损失及社会影响全部由乙方承担。
6、 甲方根据乙方工程进度，及时提供彩铝门窗附件。乙方应提供门窗需求总体计划和供货通知，甲方在接到乙方通知后三天内根据需要的规格、数量及时送货到工地，由施工队组织卸货验收。
7、 甲方提供的门窗主附件必须符合国家标准，具有合格产品质量证书，采取有效的防护性包装，防止运输搬运过程中的损坏。
8、 乙方对甲方体统的门窗主附件的数量、质量进行清点验收，并在送货单上签收。
9、 门窗的 主要配件执手、风勾、窗锁、门锁均按实数配置，螺丝增拨3%，门窗玻璃的损耗率不得超过2.5%(块)，超过部分由乙方自行解决。
10、 现场安装材料由乙方自行采购。材料质量必须符合国家标准，并提供材料检验报告及产品出厂合格证。硅胶、发泡剂封样备查。安装材料包括硅胶、射钉射弹 s1s2、美纹纸。避雷带(安装费包括在27元/平方米内)由甲方提供，乙方现场安装。
11、 甲方免费提供住宿、生活用水、用电。
第七条：仲裁及其它
1、甲、乙双方发生合同争议时，应本着平等合作的精神协商解决，如协商未果可到合同签定的法律部门解决。
2、合同未尽适宜，双方可据情议定，附则条款做为本合同的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
最新门窗安装合同标准版优质篇二
乙方：______
由甲方承建的21#变电所工程，因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。为了保证工程质量和施工进度，确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则，根据《^v^建筑法》、《^v^合同法》的有关规定，经双方协商，特订立以下协议，共双方同信定执行。
21#变电所工程
黄骅港
包清工、机具设备、辅助材料（除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供）。
1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子，从开工开始至工程全部竣工验收解散；乙方要配置现场施工测量所需的仪器，管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作，与甲方现场管理人员要密切配合，共同协调各分包单位的工作。
2、承包单价内已包括工程施工放样（控制点甲方负责提供），包括塔吊、施工电梯的基础，包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填，地下室施工时抽水及水泵购置，片石垫层、砼垫层，包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。
3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装（含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝）；模板制作与安装（含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工，购置螺帽及对拉螺全止水片等）；砼浇筑、养护（抗渗养护14天，其它养护7天），砌体工程的砌筑。
最新门窗安装合同标准版优质篇三
设备添加完成后重新启动软件。系统将自动检测出各设备的工作情况（在线、离线还是故障）
根据软件提示，到现场检查报故障或离线的设备。离线情况下先检查d-ney与c-net的接线情况，看看是否有接错、接反、以及有没有没接的情况。如果是报故障，软件上能明确显示出故障类型，根据软件提示查找故障原因。
重新启动软件，看看有问题的设备是否恢复正常。
调试门禁点：
在软件里输入各门禁点资料（门禁点名称、门磁、出门按钮的电路类型及电子锁的供电类型）
制作几张测试卡。
将所有数据下载到控制器里。
到各门禁点测试各硬件设备工作情况。（读卡开锁、按出门按钮开锁、非法闯入及门常开是否报警）。
如果读卡电锁没开启，读卡器指示灯为红色，发出“哔哔”两声
检查读卡器接线是否正常
检查卡的权限
如果读卡电锁没开启，读卡器指示灯为绿色，发出“哔”一声
检查锁的接线或锁是否损坏
检查控制器锁保险是否损坏或控制器工作是否工作不正常
检查出门按钮到控制器之间的连线有没有断路
检查出门按钮触点是否磨损。
如果非法闯入、门长开没有报警
门磁干簧管是否损坏（用万用表测）
其它注意事项
系统在调试前先确认接线的正确，电流接入电压正确。
确认系统接线无误、设备固定良好后再接通电源。
最新门窗安装合同标准版优质篇四
发包人： 承包人： 依据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
二、合同工期：
______年月日至年月日。
三、质量标准：
承包人必须资质齐全，严格按照国家现行施工验收规范、标准及图纸组织制作安装，必须符合上级主管部门的规定和要求且保证会一次性顺利通过竣工验收。如发生任何质量问题，承包人承担全部责任。
四、合同价款：
1、合同单价
中空钢化80系列铝合金窗：单价 元、平方(含制作、安装)。
2、总平方米约以实际为准。
五、双方权利和义务：
(一)、发包人：
1、积极协调各方的关系，保证工程建设的顺利进行。
2、派驻工地代表，负责签证、中间验收手续，解决好应由发包人解决的其它工作。
(二)、承包人：
1、严格服从发包人的调度、管理，严格按行业标准及图纸制作，按规范施工，确保工程质量，按合同规定的时间交工(不可抗力因素，工期顺延)。
2、在施工过程中服从工程总承包方的管理，不得破坏其它分项工程。
3、在合同规定的维修期内，负责免费对工程维修(属于保修范围、内容的项目)。
4、解决好应由承包人解决的其它工作。
六、工程价款的结算与支付：
窗框安装完成付总价款的30%，窗扇安装完毕付总价款的30%，工程竣工验收合格后付总价款的30%，剩余10%做为保修金，无质量问题一年内(自工程验收合格之日起)付清。
七、保修期：
双方结合工程的实际情况约定质量保修期如下：
1、保修期执行国家标准且不少于一年。
2、保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
八、违约责任及争议解决：
(一)、发包人违约责任：
发包人无正当理由不支付工程竣工结算款，发包人承担违约责任并按欠款额天支付违约金。
(二)、承包人违约责任：
1、工期每延误一天，按合同价款的天由承包人承担违约金。
2、承包人在施工过程中，违反操作规程，不服从发包人、上级各主管部门的管理，发包人有权终止合同，承包人并赔偿由此给发包人带来的一切损失。
3、工程质量达不到验收标准，承包人应无偿自费返工直至达到验收标准，承包人并赔偿发包人由此产生的一切损失。
4、本工程施工过程中，发生质量、安全事故的，造成的一切经济、法律责任由承包人全部承担，给发包人造成损失的承包人赔偿发包人由此产生的全部损失。
5、承包人在本工程施工过程中，发生的一切经济、法律责任由承包人全部承担，给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人由此产生的全部损失。
(三)、争议的解决：
双方执行本合同过程中，发生争议，经协商不成，任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼。
九、合同起止时间：
本合同双方签字盖章后生效，保修期满本合同终止。
十、其它条款：
本合同三式两份，双方各执一份。
发包人：(盖章)
代表：(签字)
承包人：(盖章)
代表：(签字)
年 月 日
最新门窗安装合同标准版优质篇五
发包人(全称)(以下简称甲方)
承包人(全称)(以下简称乙方)
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程内容：门窗工程
二、产品名称、型号
三、合同工期
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
四、质量标准
乙方制作设计依据现行国家图集标准执行，门窗符合相关《铝合金门窗安装及验收规程》有关规定。门窗安装四周采用皮条处理，分项工程质量等级为合格，感观评定为“好”。
以上报价不含税，开票另加货款总额6%。
六、合同价款
金额暂定人民币(大写)：
七、承包人向发包人承接的工程按照合同约定进行施工、，并在 质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价 款及其他应当支付的款项。
九、质量与验收
按《建筑装饰装修工程质量验收规范? gb5021 0-200 1标准，由 监理公司及质监站合并在主体中验收(分项验收资料必须同步做好交 由土建项目部资料科)。
十、工程价款的支付
口外) 15天内甲方付合同总价的 40 %给乙方，内扇安装完毕15天内甲方付合同总价的 25 %给乙方，合同总价的 5 %余款待房屋竣工验收合格后一年内付清给乙方。
十一、工期延误
双方约定工期延误的其他情况:按现场实际发生情况另行协商， 并书面确认。
十二、竣工验收
承包方及时提供国家验收标准的相关资料给土建项目部，并配合土建项目组织验收。
十三、不可抗力
双方关于不可抗力的约定，另行协商。
十四、保险
双方约定投保内容:承包人必须为现场施工人员办理及支付有关 保险手续及费用并承担相关责任。
十五、工程质量保修期
双方根据国家有关法律、法规及有关行政条例约定:属承包人施 工的发生工程质量问题由承包人负责维修，保修期为1年。
十六、工程结算
双方约定，在履行合同施工过程中工程量按设计图纸及工程变更 联系单(图纸尺寸)结算。门窗工程款应专款专用，承包人凭材料发票工资单结算工程款。
十七、违约
发包人不按合同约定支付工程款(进度款)双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责 任:工期顺延，并支付停工相应损失费，如因承包质量等原因而影响 整体工程验收的，相关损失费用由承包方承担。
十八、其它
双方有关规定:
1、资料:承包人必须提供承包施工工程及隐蔽工程相关验收资 料。
2、承包人应积极主动与土建施工的项目负责人及时沟通工程施
3、承包人在建设施工中，不得随意乱敲、乱凿土建已完成的成品产品，若有损坏，由承包人自行负责赔偿其损失。
4、成品在整体竣工验收合格前的保护措施由承包方负责，如有损坏无条件更换。
5、承包方应提供相应数额材料发票。
十九、合同生效
合同订立时间: 年 开 日
合同订立地点:
本合同双方约定: 签字盖章 后生效
二十、合同份数
双方约定合同份数:贰份，发包人、承包人各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新门窗安装合同标准版优质篇六
甲方：(以下简称甲方)
乙方：______________________________ (以下简称乙方)
乙方系园区大棚物业的业主或使用者委托进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就大棚看护房装修的有关事宜，经过*等协商，特签此协议。
一、装修申请与报批
1.施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章)，如委托个人则需装修委托书。
2.乙方向甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。
3.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。
第二条 甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进行审核，如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。乙方应按照许可证时间开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。
第四条 甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提前通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。
第五条 如果乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。
二、出入证
1、 为保证乙方装修工作的顺利进行，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。
2、 如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合园区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。
3、 装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。
三、装修保证金
1、 为保证业主的利益和看护房结构及配套设备的安全，甲方收取乙方管理费每户500元。
2、 装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用，3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。
四、注意事项
第一条 大棚结构装修
1.不得改动门、窗，保持大棚、看护房屋外观的美观统一。
2.严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙。不得擅自在主体结构上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。
3.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进行24小时闭水试验，物业工程部试验通过后方可继续施工。
4.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。
5.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。
第二条 水、暖气、燃气管道设施装修
1.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后维修，否则后果自负。
2.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。
3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。
4.室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上距离，并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后维修检查。
6.卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。
第三条 配电、弱电信号设施装修
1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。
2.严禁破坏室内原设计配线回 路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。
3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工部分：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。
第四条 大棚外观装修
1.严禁拆改外窗、防火窗，不得擅自加装护栏。
2.严禁在户门以外公共区域*台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。
第五条 装饰施工现场
1.装饰材料搬运：安排时间搬运，切勿损坏公共区域搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。
2.装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。
3.施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入;严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务;严格遵守管理规定，保持公共区域的整洁。
4.装修施工时间：
1)工作时间：8：00--12：00，14：00--18：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。
2)机械设备作业时间：8：00--11：30，14：30--18：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。
5.消防安全：每户装修施工现场必须配置两个5公斤灭火器，工作现场禁止吸烟。
六、装修竣工验收
装修完成后，乙方须提前通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由公司物业部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方承担。
七、其它
第一条 乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。
第二条 如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。
第三条 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
第四条 本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
第五条 乙方在工程装修期间必须加强安全生产管理，需有专门安全监督人员进行安全监督，在装修期间装修人员在园区内、外所发生的任何意外由乙方负责，甲方不负任何责任。
甲 方：乙 方：_____________________
年 月 日
最新门窗安装合同标准版优质篇七
箱体固定在墙壁上时，按有关安装标准给予固定。
严格检查固定是否牢固，对不符合质量标准的应重新返工。
箱体上端与钢管连接处，应采用玻璃胶密封，防止渗水损坏柜内设备。
箱体内接线需要注意正负极，并要保持水平，避免倾斜，接头处采用线套套好，避免其它线或箱体的金属触到接头处。
网络型区域控制器与读卡器采用zr-rvv-4*的线缆进行端接。
网络型区域控制器与读卡接口模块接线前先定义线序色标，接线时并应保持一致。
电控锁的安装高度宜为，如图终端设备的安装、图终端设备的安装（门外）及图终端设备的安装（门内）所示。
终端设备的安装图
读卡器的安装应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，配件齐全。
读卡器一般通过专用机螺丝直接固定在暗装装底盒上，注意固定牢固可靠，使面板端正。
按设计及产品说明书的接线要求，将盒内甩出的导线与读卡器的接线端子相连接。
安装电磁锁、电控锁之前应核对锁具的规格、型号是否与其安装的位置、高度、门的种类和开关方向相适应。
电磁锁安装：首先将电磁锁的固定平板和衬板分别安装在门框和门扇上，然后将电磁锁推入固定平板的插槽内，即可固定螺丝，按图连接导线。
在金属门框安装电控锁，导线可穿软塑料管沿门框敷设，在门框顶部进入接线盒。木门框可在电控锁外门框的外侧安装接线盒及钢管。