合同协议是商业活动中必不可少的一环,它能够保护合同双方的合法权益。以下是小编为大家整理的一些合同协议的范本,供大家参考和学习。
铁矿石居间协议(精选19篇)篇一
乙方:身份证号:
联系方式:。
甲方与乙方经过友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上,双方达成以下合作协议:
一、合作宗旨。
甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,就企业投融资项目管理业务和销售公司发起类和代销类信托理财产品合作等问题,自愿结成战略合作伙伴关系,甲方为乙方提供良好相关工作支持,乙方为甲方提供业务资源,协助甲方促成业务与业绩,实现双方与客户方的多赢局面。
二、如实告知。
甲方在接受乙方提供的业务机会时,应根据自身实力量力而行,确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助,不得在能力不及的情况下轻率承诺,从而使乙方客户关系受到损害。同时,乙方也应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。
合作利益机制。
1.乙方为甲方提供投融资业务机会并协助达成,甲方应支付相应的顾问费用。费用额度=融资额度*0.5%,甲方应在投融资业务达成并且收到业务费用后的15个工作日内支付。
2.乙方利用自己的发行渠道销售甲方提供的信托理财产品,每次的业务机会甲乙双方会制定一个统一的政策并签订具体的合同。项目完成后甲方即支付乙方的顾问费用,支付至如下账户(如有变动以具体签的合同为准):
户名:
账号:
开户行:
三、保密义务。
甲乙双方在进行业务合作时,应严格保守双方的商业秘密,不得因己方原因泄露对方或客户方商业秘密而使对方商业信誉受到损害;双方对于上述商业信息及本协议的`各项条款,均负有保密义务。任何一方未尽到保密义务而造成另一方损失的,均须根据损失额做出相应的赔偿。协议期限终止或提前终止后,保密义务继续有效。
五、违约责任:
合作双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的,受损方除可立即单方面解除合作关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。
六、争议处理:
如发生争议,双方应积极协商解决,协商不成的,受损方可向北京市仲裁委员会申请仲裁处理。
七、有效期。
1、本协议有效期暂定一年,自双方代表签字盖章之日起计算,本协议到期后,甲方应付未付的顾问费用,应继续按本协议支付。
2、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,可不另续约,有效期延长六个月。
3、本协议经双方协商一致后可以变更、解除或终止。
本协议在执行过程中,双方认为需要补充、变更的,可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
九、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:北京大盟汇信投资管理有限公司(公章)。
乙方:
签约日期:
铁矿石居间协议(精选19篇)篇二
乙方(受托人):_______。
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依照平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托,负责就土石方工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与单位签订该工程项目承包施工合同。单位签订书面的工程承包施工合同。(学生打架调解协议书)。
2、“居间成功”是指甲方与。
二、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和进行合同谈判。
土石方居间协议书土石方居间协议书。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式居间报酬的计算方法、
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的_______%。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的包施工合同)后日内付清。单位签订该工程项目的专业承_______%。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签订时甲方向乙方支付______万元,作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同成立,均有权不予返还居间费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有权要求对方承担违约责任。
七、协议终止。
1、本协议签字生效后,如果至____年____月_____日,乙方仍未完成居间任务的,本协议自动终止。
2、如果居间成功,本协议完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除协议或有其他法定事项时,本协议终止。
八、争议解决方式如发生协议争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交协议签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。
2、本协议一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
协议签订日:____年____月_____日。
协议签订地:_______。
甲方(盖章)_________。
乙方(盖章)_________。
法定代表人或委托代理人:____________。
铁矿石居间协议(精选19篇)篇三
居间方:驻马店市金宇物业管理有限公司。
地址:驻马店市文明路中段顺达商务楼505室。
居间方受委托方委托,就驻马店市_______________________房地产开发项目向委托方提供有关居间服务,双方经协商一致,签订本合同。
居间方向委托方介绍驻马店市_________________________房产开发项目的合作方,并促成合作项目的顺利签约,双方签约成功,居间方的`任务即视为完成。
1.居间方应积极认真地把委托方介绍给合作方,并及时沟通情况;
2.居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作;
3.居间方应积极努力做好居间介绍,协调有关矛盾,促成委托方与合作方签订合作合同,促成项目成功签约。
委托方承诺一旦本项目与合作方签订合作合同,并实际开始操作后,委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
1.居间服务费的标准:
居间方按委托方的意见,促成委托方与合作方签约成功,则委托方应支付______________________________给居间方,作为劳务报酬,此劳务报酬为不含税费用。
2.居间服务费的支付办法:
4.委托期内委托方未能与合作方达成协议时,委托方将不支付居间方任何费用;
5.居间方必须提供真实有效的信息给委托方,推动与合作方的合同的签订。
本合同经双方签字盖章后生效,未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释;
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决。
(1)提交驻马店市仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向驻马店市驿城区人民法院起诉。
违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。本协议共贰页,一式两份,双方各执一份。
委托方(盖章):____________。
委托代理人:____________。
联系地址:__________________。
电话:______________________。
日期:_____年_____月______日
居间方:(盖章):__________。
委托代理人:_____________。
联系地址:__________________。
电话:______________________。
日期:______年_____月_____日
铁矿石居间协议(精选19篇)篇四
甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,就乙方居间为甲方客户引进开发建设资金事宜订立如下条款,甲乙双方恪守履行。
第一条委托事项。
1、甲方客户开发项目地点。
2、甲方委托乙方寻找或介绍项目开发建设所需的资金。
第二条居间人的权利义务。
1、乙方在接受甲方的委托时,甲方应出示本人真实有效的身份证件。
2、乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方客户融资工程项目的相关情况。
3、乙方应认真完成甲方的委托事项,即,按照合同第一条所规定的积极为甲方客户寻求机会,并为甲方客户与相关对方当事人签署融资合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。
4、乙方对甲方客户所借款项不承担任何性质的担保责任。
第三条居间报酬与费用的支付方式。
1、乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同,甲方应向乙方支付之前协商的酬金。
2、费用的支付方式为:乙方促成第三方与甲方客户及其关联方签署融资合同,同时第一笔资金到达甲方客户及其关联方银行账户一个工作日内,甲方以现金(电汇)方式支付乙方上述费用。
3、上述费用包括但不限于居间酬金、劳务费用、通讯、交通、应酬等乙方居间产生的所有费用。
第四条声明及保证。
甲方:
1、甲方具有完整的民事行为能力,有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、促裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方具有完整的民事行为能力,有权签署并有能力履行本合同。
2、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3、乙方在协助甲方客户融资过程中,应自行承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有责任。
4、乙方促成第三方与甲方客户签署融资合同,在履行融资权利义务过程中,应承担可能出现的任何欺诈、违反国家法律、法规之所有连带责任。
5、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方独立个人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第五条合同时效。
合同生效60日内,乙方未能促成第三方与甲方客户签署融资合同,且资金未能到达甲方客户及其关联方银行账户,本合同自行终止,甲乙双方权利义务关系归于消灭。
第六条其它。
1、本合同自甲方独立个人或其授权代表人签字,乙方签名之日起生效。
2、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:____________________。
乙方:____________________。
_____年_____月_____日 。
铁矿石居间协议(精选19篇)篇五
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,委托人与居间人在平等、自愿的基础上,就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下:
第一条委托事项。
甲方委托乙方在委托期限内为其居间寻找符合以下条件的房屋(必备条件请在方格内划钩,参考条件请划圈,未选条件请划斜线)并协助促成其与出租人签订房屋租赁合同:
房屋权属:____________。
其他条件:____________。
乙方还应提供以下服务:____________。
第二条委托期限。
自______年______月______日至______年______月______日。超过以上期限仍需要居间服务的,双方另行签订居间合同或以书面形式将本合同委托期限延长。
第三条现场看房。
乙方应陪同甲方到房屋现场看房。
乙方应当制作看房的书面记录,列明房屋的具体地址、看房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认,由双方各执一份。
乙方为甲方寻找的房屋不满足甲方提出的必备条件或者甲方不满足出租人提出的特别条件要求的,甲方有权拒绝签字并拒绝支付看房费。
第四条甲方义务。
(一)应出示身份证____________等真实的身份资格证明;。
(二)应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合;。
(三)应对乙方提供的房屋资料保守秘密;。
(四)不得在委托期限内及期限届满后_____日内与乙方介绍的出租人进行私下交易。
第五条乙方义务。
(一)应出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明;。
(四)不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通,损害甲方利益;。
(五)对甲方的经济情况、个人信息、商业秘密等保守秘密;。
(七)收取看房费、佣金、居间活动费用的,应向甲方开具合法、规范的收费票据;。
(八)本合同签订后,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预收费用。
第六条委托事项的完成。
“完成委托事项”是指完成本合同第一条所列全部委托事项。甲方与出租人未签订书面租赁合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方看房并与出租人签订房屋租赁合同提供联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
第七条费用与佣金。
(一)看房费。
看房费是指乙方陪同甲方到房屋现场看房实际发生的费用。
看房费用由甲方承担。看房费用为:每次______元。甲方可以一次性交纳看房费用______元,可看房______次。
乙方完成委托事项的,甲方支付的看房费用费抵作佣金。
(二)佣金。
佣金是指乙方完成委托事项后应得的报酬。
乙方完成委托事项的,甲方应按照实际月租金的______%向乙方支付佣金。
佣金应在甲方与出租人签订房屋租赁合同后______日内支付。
佣金的支付方式:现金口;支票口;______。
委托事项未完成或未在委托期限内完成的,乙方不得要求支付佣金。
居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用(不包括看房费、佣金)。
乙方完成委托事项的,居间活动费用由乙方承担。
非因乙方故意或过失导致委托事项未完成或未在委托期限内完成的,乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居间活动费用。乙方要求甲力支付下述费用的,应当如实列明,并出具相关票据,做出合理解释。
第八条转委托。
乙方将委托事项全部或部分转委托给第三人处理,应当事先征得甲方的同意。
第九条本合同解除的条件。
双方可以以书面形式协商解除合同。
第十条违约责任。
(一)甲方违反保密义务的,应按照______标准支付违约金;。
(四)乙方违反保密义务的,应按照______标准支付违约金;。
(五)乙方怠于履行尽力义务的,不得向甲方要求支付看房费、佣金、居间活动费用;。
(六)乙方提供虚假信息、隐瞒重要事实或有恶意串通行为的,除退还已收取的看房费、佣金、居间活动费用外,应按照______标准支付违约金。甲方除按约定支付违约金外,还应付超出违约金以外的损失进行赔偿。
(七)乙方为甲方介绍的出租人不具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明或身份资格证明,或所介绍房屋存在所有权纠纷或者其他任何权利瑕疵的。除退还已收取的看房费、佣余、居间活动费用外,应按照______标准支付违约金,甲方除按约定支付违约金外,还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。
第十一条合同争议的解决办法。
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解,协商或调解解决不成的,按下列第______种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
(一)提交____________仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条其他约定事项。
第十三条本合同一式二份,甲乙双方各执一份。经双方经盖章后生效。
第十四条合同一经生效,即对双方具有法律约束力。双方经协商一致可以对合同内容进行变更或对未尽事项做出补充规定。变更或补充规定应当采取书面形式,与本合同具有同等效力。
第十五条本合同相关条款的约定是在不违背国家法律、法规和地方性法规的前提下做出的,如果国家法律、法规和地方性法规对委托人、居间人及出租人的资质、资格及其他有关方面有特别规定的,从其规定。
委托人(章):____________居间人(章):___________。
身份证号:________________法定代表人:_____________。
法定代表人:______________营业执照号码:___________。
营业执照号码:____________签约代表:_______________。
铁矿石居间协议(精选19篇)篇六
地址:_________________。
联系电话。
居间人:_________________。
地址:_________________。
联系电话。
就居间人为委托人提供居间服务事宜,上述双方,经平等自愿协商,达成如下协议。
第一条委托事项及具体要求。
第二条居间期限。
(1)委托人无需支付报酬;。
(2)委托事项居间成功的,委托人仍按本合同约定支付报酬;。
(3)其它:_________________。
第三条报酬及支付期限:_________________。
1.居间人促成合同成立的,报酬标准为下列第种:_________________。
(1)促成合同成立金额的__________%;。
(2)元(大写:_________________元)。
委托人应在委托事项居间成功(合同成立)后的日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。
2.居间人指定收款账号:_________________。
开户行:_________________。
户名:_________________。
3.居间报酬的发票与税收处理:_________________委托人不要求开具发票,约定的居间报酬应为居间人税后实收金额。
第四条居间费用的负担。
居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;。
1)甲方无需向乙方支付任何居间活动的费用;。
2)甲方应向乙方支付必要费用(大写)元,除此以外乙方不得要求其它任何费用;。
3)甲方应为乙方报销居间活动的费用。报销条件为:_________________。
第五条本合同解除的条件:_________________。
1.当事人就解除合同协商一致;。
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;。
3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;。
4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;。
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条委托人的违约责任:_________________。
1、委托人未按约定付款的,每逾期一日,应按逾期金额的1%支付违约金。
第七条居间人的违约责任。
第八条合同争议的解决方式。
(一)提交仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向所在地(市区)人民法院起诉。
第九条其他。
1、本协议经双方签字或盖章后生效;。
2、补充:_________________。
委托人(签名或盖章):_________________。
居间人(签名或盖章):_________________。
铁矿石居间协议(精选19篇)篇七
甲方:(以下简称甲方)。
法定代表人(委托代理人):
乙方:(以下简称乙方)。
法定代表人(委托代理人):
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,经双方充分协商,达成本协议。
1、乙方根据自己掌握的市场信息,接受甲方委托,将____________________工程项目(总项目)中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书,由乙方代甲方与业主(发包单位)签订相关“工程施工承包合同”,_(施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日),乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立,乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督,甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后,在甲方开始施工的_________内,甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬,若发包方按工程进度支付工程进度款,乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主(发包方)转在工程账户上的工程全额款项或进度款,应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的'方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后,甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款,甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损,由甲方负担,与乙方无关。甲方自主开展施工活动,乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后,乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权,若乙方退股,甲方应当在收到乙方退股通知3日内,按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
无论乙方是否完成甲方委托的事项,甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计:__________。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密;
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
1、甲方若违约愿受下列处罚:
(1)乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户;
(2)按乙方股金总额的2倍支付罚金;
(3)乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担;
(4)甲方所欠乙方全部股金可申请业主(发包方)予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时,每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金,延误3天即视为甲方违约,按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
1、本协议独立于工程施工承包合同,不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制,撤并、重组等因素影响,自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中,如有争议,双方应顾全大局,友好协商,若仍不能解决,任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效,在执行过程中如遇到新的问题,可以追加补充协议,所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式()份,甲乙双方各执()份,生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方:
甲方:乙方:
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
授权委托人(签字):授权委托人(签字):
铁矿石居间协议(精选19篇)篇八
协议编号:
甲方:签订时间:年月日乙方:签定地点:年月日。
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,甲乙双方本着诚信为本、和谐共赢的原则,在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,经协商一致,就甲方(委托方)委托乙方(受托方)进口铁矿石,达成如下协议:
一、词语定义。
2.书面形式:是指根据协议发生的任何手写、打印、印刷的各种通知、函件、电传、传真和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
3.违约责任:是指协议一方不履行协议义务或履行协议义务不符合约定所应承担的责任。
4.不可抗力:是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
5.风险:是指由于不可归责于双方当事人的事由而致使货物受毁损、灭失的情形。
6.本协议“元”除另有约定外,均指人民币元。
7.乙方香港关联公司:是指。
二、合作模式。
甲方委托乙方代理采购进口铁矿石,由甲方指定国外供应商和进口铁矿石品种和货物规格。甲方负责采购、清关、堆存和销售等实际操作环节。乙方不承担铁矿石市场的价格波动风险,负责运输至武安保税区。根据甲方付款方式,乙方或乙方香港关联公司与供应商签订合同。甲方提货时向乙方支付所提货物全额货款和资金使用费,乙方收取约定的资金使用费作为收益,收益在货物购销差价中体现。
三、货物详情。
供应商、货物名称、产地、货物规格(合同典型值指标,干基)、价格、合同数量、装运期及卸货港(卸货港不可变更地为黄骅港)均由甲方指定并经乙方同意。
四、甲方权利与义务(不以所列责任为限)。
1.甲方授权并同意乙方或乙方香港关联公司签署开立信用证所需的对应进口合同,甲方对乙方或乙方香港关联公司与供应商签订的贸易合同条款负全部责任,对应进口合同所有条款均适用于本协议。
2.甲方确保本协议所述全部代购事项合法,对乙方依本协议规定所有的代理采购行为承担法律责任;承担本协议以及购货合同履行过程中的货物风险(包括但不限于代购货物市场跌价风险,代购货物毁损、灭失风险等);承担在本协议及购货合同履行过程中产生的,非由乙方重大过错引起的一切损失;对乙方因依本协议规定所有的代理采购行为而产生的损失负全额赔偿责任。同时甲方享有货物相关的所有相应收益权。
3.供货商(初步拟定为淡水河谷、fmg和印度bagadiyabrotherspvtltd.)及货源是由甲方指定,甲方应自行对该供货商资信、代购货物质量以及代购货物的所有权等权利状况负责,并无条件按代购货物采购后的现状接受代购货物,且应自行承担代购货物流通过程中产生的一切税、费和风险;对因供货商违反购货合同而引起的一切经济及法律责任承担连带担保责任。若供货商不交货、少交货、无法按时交货或者所交的货物存在抵押、质押等权利瑕疵的,则甲方同意对供货商应偿还乙方所代垫的款项、供货商应向乙方承担的违约责任以及乙方遭受的损失等向乙方承担连带担保责任。
4.对于非因乙方重大过错导致的本协议或购货、运输、仓储等相关合同不能履行或履行不符合约定的,甲方负责索赔直至提起仲裁或诉讼,由此产生的一切费用和后果由甲方承担。
5.因甲方原因导致该协议或购货、运输、仓储等相关合同不能履行或履行不符合约定,引起和第三人之间的纠纷的,甲方负责处理与此相关的一切事项,由此产生的一切费用和后果由甲方承担。
6.因不可归责于乙方的事由导致本协议或购货、运输、仓储等相关合同不能履行或履行不符约定的,甲方仍应在本协议第六条约定的最迟付款日前向乙方全额支付本协议垫付的全部款项(包括但不限于货款、运输及仓储过程中发生的全部费用、银行费用、全部税款及乙方收益)。
7.依据本协议约定以乙方名义签署的购货、运输、仓储等相关合同所涉及的进口货物投保(如有)、报关报检等手续由甲方以乙方名义办理,乙方负责依据本协议约定付款并全力配合甲方办理手续。
五、乙方权利与义务。
1.甲乙双方签订合作协议后,经甲方认可,乙方或乙方香港关联公司与甲方指定的供货商()签订并履行贸易合同。
2.自乙方根据与供货商签署的采购合同支付信用证保证金日期或者支付现汇开始,乙方即有权依据资金支付情况向甲方收取对应的资金收益、货款及其他代垫费用。
3.由于第三人原因造成本协议或购货、运输等相关合同不能履行或履行不符约定条件的,乙方应及时通知甲方,并积极协助甲方行使索赔权利。
4.乙方收到甲方货款和取得进项发票后向甲方开具全额增值税发票。
六、乙方收益、相关款项支付、结算的约定。
1.乙方收益计算。
1)若甲方指定的供应商为印度bagadiya贸易公司,交易为代售模式,双方约定乙方的净收益为5元/吨。
2)若甲方指定供应商为fmg或者淡水河谷,乙方垫付资金年息10%。其中乙方垫付资金包括信用证开证金额、海运费、港杂费、保险费、报关报检费用和国内运输费用等进口铁矿石业务实际发生费用。
乙方资金收益计算公式为:
乙方资金收益=乙方垫付资金总额*资金的实际占用天数*(10%/360)*(乙方实际收到货款金额/乙方垫付资金总额)。
乙方一次发货、一次收款的,以乙方实际支付每一外贸合同项下的第一笔款项日期为计息起始日,以乙方实际收到甲方货款日为计息终止日计算资金的实际占用天数,资金占用天数=计息终止日-计息起始日;乙方分批发货、分批收款的,按照分批收款时乙方实际收到货款金额与应收货款总额的比例计算确认乙方资金收益,以乙方实际支付每一外贸合同项下的第一笔款项日期为计息起始日,以每次乙方实际收到甲方货款日为计息终止日计算资金的实际占用天数,资金占用天数=计息终止日-计息起始日。
2.保证金。
1)信用证结算方式下在乙方开立信用证前或者现汇结算方式在乙方付款前,甲方需向乙方支付采购合同金额及进口关税之和15%的保证金或向乙方抵押价值不少于乙方垫付资金的土地证。在甲方已经向乙方支付所提货物全额货款和资金使用费后,在乙方认为风险可控的前提下,视回款情况释放保证金,。
2)乙方开立信用证或者支付现汇后,以普氏铁矿石价格指数为参考值,以上下限累计变化幅度超过5%时,或汇率及国家进出口政策发生重大变化,乙方为控制风险,避免造成损失,如甲方交付乙方保证金,乙方有权要求甲方追加涨跌价幅度100%的金额或等同于汇率变化幅度100%的金额作为保证金;如果甲方交付乙方抵押物,抵押物价值低于变化后的货值,则乙方有权要求甲方追加超出抵押物价值变化幅度的金额或等值抵押物。
3)确实需要甲方追加相应保证金或增加抵押物时,乙方应以书面通知的形式向甲方提出要求,详细说明追加原因、计算依据、追加金额、追加要求等信息。甲方应在收到乙方书面通知后(传真、电子邮件均有效)3个工作日内按照乙方要求追加相应保证金或增加抵押物,如甲方未按照上述要求追加保证金或增加抵押物,应视为甲方违约。乙方有权终止本协议,并有权自行决定销售目的地、销售客户,变卖,拍卖或其他合理方式自行处理货物,发生的亏损及一切后果由甲方承担;乙方有权不予退还全部保证金或者拍卖抵押物,抵押物拍卖所得,乙方优先受偿。向甲方追究保证金或抵押物不足以充抵部分的违约责任以及给乙方所造成的损失,包括(但不限于)甲方支付的货款、其他费用、违约金、赔偿金和实现债权的所有费用,若乙方已开具发票,甲方还应当赔偿乙方相应的税款。
3.信用证和现汇:
乙方在收妥甲方保证金或办理完抵押手续后应在对应进口合同规定日期内开立信用证或者向供应商支付现汇。若因甲方原因导致乙方开证迟于进口合同规定的期限或者未在规定期限内支付款项的,由此给乙方造成的一切损失由甲方承担。若因乙方原因导致乙方开证迟于进口合同规定的期限或者未在规定期限内支付款项的,由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。
1)甲方保证在乙方信用证项下汇票到期日5个工作日之前对乙方付清全部代垫款项(包括但不限于货款、海运费、应收资金收益及乙方为办理本合同项下事务而产生的其他所有费用)。
若甲方未在规定时间清偿全部货款及相关费用,乙方有权终止本协议,有权按本协议第六条第2款所述方式自行处理货物。
2)与外商二次结算,价格调整付款。
根据对应进口合同要求,如果需要进行价格调整付款,则乙方收到甲方指定的供应商书面付款通知后,经甲方书面确认乙方再行支付;如甲方未能按时书面确认,所造成的全部损失由甲方承担。乙方有权终止本协议,并有权按照第六条第2款所述方式自行处理货物。
3)如果甲方指定供应商有退款未能及时退给乙方,甲方应根据实际退款外币金额,按照结算汇率折算成人民币金额支付给乙方。乙方在收到甲方指定供应商退款后3个工作日内向甲方退款。
4.甲乙双方结算。
1)收费标准:不受实际到货情况的影响,甲方应付乙方的款项以乙方所开具的增值税专用发票为准。外方发票金额应由甲方确认。
2)结算:结算方式采用一票结算,货款多退少补,乙方应向甲方出具费用结算单,列明费用名称、金额、汇率、付款时间等信息。
3)乙方不承担任何汇率风险,结算汇率按照乙方银行实际对外付汇时的实际汇率计算。或者根据甲方要求,在甲方认可的情况下,乙方为甲方办理锁定汇率,费用由甲方自行承担。以上两种方式办理前由甲乙双方通过补充协议进行确认,确认后乙方代为甲方办理。
非因乙方原因导致进口合同不能完全履行的,但乙方已履行部分义务的,乙方按实际履行部分义务收取资金收益。因甲方原因导致本合同终止的,不影响乙方收取资金收益。
报关、运输及提货:
1.报关报检:由甲方指定货代,经乙方认可后委托报关报检,海关增值税款在货物抵港后由乙方代为支付。如因甲方或者第三方原因造成不能及时报关的,产生的滞纳金、滞报金等费用及相应的损失均由甲方承担。海关放行货权属于乙方。
2.运输:乙方负责运输,货物运输在途的风险由乙方承担;货物完成入库后(甲方指定仓库)所发生的丢失、亏吨、灭失、毁损等损失由甲方负责。
3.提货:甲方在规定的时间内销售完货物。甲方提货时需向乙方支付垫付资金和资金收益,凭乙方放货通知提取货物。如甲方完全按照本协议履行,最后一次提货时结清所有款项。乙方应在收到甲方支付货款后当日内将相应金额货权转移给甲方。
八、费用划分:
1.具体进口买卖合同履行中发生的运杂费、港口费、报关费和商检费,保险费,税费,国内银行发生的银行费用:开证手续费、承兑费及国外银行费用(如有)等实际发生的费用最终由甲方承担,须经甲方同意后,乙方再进行支付。
2.滞期速遣费由甲方承担或享受。
3.非因乙方原因导致进口合同不能完全履行而乙方已履行付款义务的,不影响乙方收取资金收益。因甲方原因导致本合同终止的,不影响乙方收取资金收益。
九、风险责任及赔款处理:
1.进口货物必须保险,除外商承担保险责任外,由乙方代为办理,保险费由甲方承担。
2.货物发生数量、质量等问题,如属于保险公司责任范围,由投保人向保险公司索赔,另一方协助;如属于外商责任范围,由乙方向外商进行交涉(包括索赔、仲裁、诉讼)。
3.进口货物必须商检,由乙方代理甲方进行报检,费用由甲方承担。按商检规定,货物未经商检检验之前不得销售,如有违反商检有关法规的责任和损失由甲方承担。
十、不可抗力。
甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行协议时,应在五个工作日内向对方通报理由,在提供相应证明后,可允许延期履行、部分履行或不履行,并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。证明是指有关权威机构出具或双方认可的书面材料。
十一、争议解决方式。
本协议适用法律为《中华人民共和国民法典》及其他相关法律。在本协议执行中若发生法律纠纷,双方协商解决。协商不成,则提交乙方所在地的人民法院诉讼解决。
十二、其它约定事项。
1.乙方与第三方对应合同的各项内容经甲方审定后方可签署,甲方不得因合同本身的缺陷引起的损失向乙方提出赔偿。
2.由于乙方重大过错造成甲方损失的,乙方应承担相应责任。
3.就本协议发生的通知应以书面作出并应按双方在本协议所列示的传真号传送或按所列示的联系地址寄送或当面送达。以传真送达的,一方按本协议所载传真号码发送传真当日即为送达日;以邮寄送达的,一方按本协议所载地址向对方以ems或者顺丰快递发出通知后的第2个日历日即为送达日。如甲、乙任何一方的联系地址发生变更应提前十日通知对方,否则对方按本协议中列示的地址发出通知后的第2个日历日即视为已送达日;任何一方拒收其他方寄送的通知的,对方按本协议中列示的地址发出通知后的第2个日历日即视为已送达日。
4.乙方全程监管货权,甲方全力配合并向乙方提供办公场所、办公设备和办公人员食宿。
5.甲乙双方均应对本合同规定的内容严格保密,不得向第三方泄露。
6.本协议未尽事宜,甲乙双方友好协商解决,做出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。
十三、协议生效与解除。
本协议一式肆份,双方各执贰份,自双方签字盖章之日起生效。甲乙双方对本合同条款的任何修改或补充,只有双方书面确认后方可有效。(本合同传真件有效)。
甲方:
乙方:
法定代表人(或委托代理人):
(盖章)。
法定代表人(或委托代理人):
(盖章)。
联系人:
联系人:
银行信息:
户名:
开户银行:
帐号:
银行信息:
户名:
开户银行:
账号:
铁矿石居间协议(精选19篇)篇九
联系地址:xxxx。
乙方(委托人):xxx。
法人代表:xxx。
联系地址:xxx。
身份证号码:xxx。
联系电话:xxx。
根据《中华人民共和国合同法》,经甲、乙双方友好协商,就甲方为乙方提供居间服务,促成乙方获得目标工程承包事宜,达成如下协议:
一、委托事项。
1、(以下称“建设单位”)将其三栋研发中心的7600平方米,总造价约3000万元人民币装修工程(以下简称“该工程项目”)经甲方介绍由乙方施工,并在20xx年xx月xx日签订施工合同。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务。
2、甲方接受乙方委托,负责就该工程项目,已引荐乙方与建设单位直接洽谈,向乙方提供关于该工程项目的重要信息,并已最终促成乙方与建设单位签订该工程项目承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务。
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的,并积极配合乙方协调整个施工过程中的运作及信息沟通。
2、如果居间成功,甲方应在乙方保证施工质量、进度,并得到。
建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务。
1、乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的.权利和义务,与乙方无关。
2、乙方应在施工过程中保证质量、进度,并得到建设单位和监理方的签字认可。
3、乙方应按本合同约定,向甲方支付居间报酬。如果未及时支付,则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的施工合同金额计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目施工合同金额的%向甲方支付保底居间报酬。
3、居间成功后,在本协议签订之日乙方向甲方支付居间报酬总金额的10%即人民币叁拾万元;根据建设单位与乙方签订的《施工合同》的约定,施工工期为六个月,乙方分六次按月按居间项目的总金额300万元人民币的15%,计45万元付给甲方。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
5、甲、乙双方同意居间报酬按最终结标的工程总造价的10%计标。
五、居间费用的承担。
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方同意承担施工总造价的10%的居间费用。
六、违约责任。
居间成功后,如果乙方未按合同第四条第2、3款的约定及时全额的向甲方支付居间报酬,则乙方除应立即全额付清该居间报酬外,还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式。
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,若协商不成,双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止。
1、本合同自签字签署之日起生效;
2、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止,则合同自动终止;
3、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止;
4、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
九、其他事项。
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方:xxx乙方:xxx。
xxxx年xx月xx日。
铁矿石居间协议(精选19篇)篇十
一、合同双方:
甲方: (以下简称甲方)。
法定代表人(委托代理人):
乙方: (以下简称乙方)。
法定代表人(委托代理人):
甲乙双方为了发挥各自的优势,根据《民法典》及相关法律,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,经双方充分协商,达成本协议。
二、具体事项。
1、乙方根据自己掌握的市场信息,接受甲方委托,将_ ___________________工程项目(总项目)中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书,由乙方代甲方与业主(发包单位)签订相关“工程施工承包合同”,_ (施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日),乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立,乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。
甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督,甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。
3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
居间完成后,在甲方开始施工的_________内,甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬,若发包方按工程进度支付工程进度款,乙方享有每次工程进度款的百分之_______,直至总额达到居间报酬的数额。
业主(发包方)转在工程账户上的工程全额款项或进度款,应优先支付乙方的居间报酬。
甲方可以转账或现金的方式向乙方支付居间报酬。
4、自工程施工承包合同签订后,甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款,甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损,由甲方负担,与乙方无关。甲方自主开展施工活动,乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。
5、施工合同签订后,乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权,若乙方退股,甲方应当在收到乙方退股通知3日内,按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。
三、居间费用的承担。
无论乙方是否完成甲方委托的事项,甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计:__________。
四、保密事项 。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密; 。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
五、违约责任。
1、甲方若违约愿受下列处罚:
(1)乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户;
(2)按乙方股金总额的2倍支付罚金;
(3)乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担;
(4)甲方所欠乙方全部股金可申请业主(发包方)予以代扣。
2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时,每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金,延误3天即视为甲方违约,按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。
六、其他事项。
1、本协议独立于工程施工承包合同,不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制,撤并、重组等因素影响,自合同生效即具有法律效力。
2、本协议在执行过程中,如有争议,双方应顾全大局,友好协商,若仍不能解决,任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。
3、本协议双方签字生效,在执行过程中如遇到新的问题,可以追加补充协议,所追加条款与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式( )份,甲乙双方各执( )份,生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。
合同签约双方:
甲方: 乙方:
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
授权委托人(签字): 授权委托人(签字):
年 月 日。
铁矿石居间协议(精选19篇)篇十一
联系电话:xxx。
乙方(居间人):xxx。
联系地址:xxx。
联系电话:xxx。
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项。
1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。
2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。
二、甲方义务。
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的‰向乙方承担违约金。
三、乙方的义务。
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
四、居间报酬的`计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后的日内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付万元,做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的,居间活动的费用,由居间人负担;居间人未促成合同成立的,有权不予返还居间活动费用。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。
七、合同终止。
1、本合同签字生效后,如果至xxxx年xx月xx日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
合同签订地:
甲方:(盖章):xxx乙方(盖章):xxx。
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:xxx。
xxxx年xx月xx日。
铁矿石居间协议(精选19篇)篇十二
甲方(委托人):
乙方(居间人):
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、诚实信用原则,达成如下协议:
1.乙方接受甲方委托,负责就______________________________项目(以下称“本项目”),引荐甲方和____________________(以下简称“投资单位”)直接洽谈,向甲方提供关于本项目的重要信息,并最终促成甲方与投资单位签订本项目的投资合同或协议(以下简称“投资合同)。
2.“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与投资单位未签订书面的投资合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。
1.乙方承诺向甲方提供的关于本项目投资者的所有信息及其资料均真实可靠。
2.乙方在甲方与投资单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成投资合同,那么在甲方的项目运作过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与投资单位的.关系。
联系电话:
1.甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和投资单位进行合同谈判。
2.甲方应保证本项目真实可靠、各种手续齐全,并能够正常运作。否则,视为甲方提供信息不真实,同意向乙方支付违约金______万元。
3.如果居间成功,则由甲方全面履行和投资单位所签订的投资合同。甲方因履行投资合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
4.如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
1.本项目居间费用为项目投资合同金额的目_______%(百分之____)。该费用所产生的税费由甲方承担。
2.居间报酬支付时间________________________。
3.甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否最终完成本合同所包含的委托事项,甲方同意承担居间费中的差旅费用。
1.甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2.乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3.乙方违反保密义务的,应向甲支支付___________万元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
1.本合同签字生效后,如果至______年____月____日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2.如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成的,双方同意由本协议签订地人民法院诉讼管辖。
1.乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2.本合同一式贰份,双方各持一份,并经双方签字(盖章)后生效。
(以下无正文。)。
(以下为签字页,无正文。)。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
合同签订地:______省______市______区(县)。
合同签订日:
铁矿石居间协议(精选19篇)篇十三
甲方欲转让____________。特委托乙方提供受让人的信息,帮助甲方与受让人签订《矿权转让合同》或投资协议或合作协议。经甲、乙双方友好协商,达成如下协议,以资双方共同遵守。
第一条:_________________标的矿权的基本情况
矿权类别:_________________
面积:_________________
矿种:_________________
证照情况:_________________
证号:_________________
第二条:_________________甲方委托事项
1.乙方代为寻找求购或投资或合作该矿权的受让人;
2.乙方推荐或介绍有收购、投资或合作意向的人来调查矿权情况;
3.乙方可以向有收购或投资或合作意向的人代为提供甲方矿权情况的证明文件等;
4.乙方协助甲方与受让人签订《矿权转让合同》或投资协议或合作协议。
第三条:_________________甲方义务
1.甲方保证其具有对该矿权的支配权。如该矿权发生任何纠纷,均由甲方负责。
2.甲方向乙方提供矿权的权属证书及相关资料复印件,甲方承诺该复印件与原件一致。甲方承诺所提供证件、资料的真实性、合法性、有效性。
3.甲方承诺标的的探矿权符合《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》、《矿业权出让转让管理暂行规定》等对于矿权转让的法律规定。
第四条:_________________乙方义务
1.乙方应当为甲方寻找合适的买方,为避免与甲方已联系客户的冲突,乙方在与目标客户联系之前,必须先通知甲方,取得甲方的确认函。
2.乙方对甲方矿权不享有任何的权利。
3.乙方对甲方提供的资料负保密义务。
第五条:_________________委托期限与合同终止
1.本合同委托期限为三年,期满之前,若甲方先于乙方找到合作人,甲方书面通知乙方,本合同终止。合同期满乙方未找到与甲方进行矿权合作人,本合同自然终止,乙方须于合同终止后7个工作日内向甲方返还甲方提供的材料。如果在合同终止后十二个月内,甲方与在本合同其间内由乙方引荐的任何投资者完成矿权交易或合作的,则甲方仍需根据合同规定支付给乙方居间报酬。
2.经甲乙双方协商一致,可另行继续签订委托合同。
第六条:_________________乙方报酬
乙方完成居间事项,即甲方与乙方提供的受让人(投资方)签订矿权转让合同或投资协议或合作协议,甲方按照转让合同额或投资额或合作额的5%向乙方支付居间服务报酬(注:_________________如果成交或投资价在____亿人民币以内按5%支付居间费给乙方,如果成交价在____亿人民币以上则按照转让合同额或投资额或合作额的10%支付居间费给乙方)。该报酬由甲方收到矿权转让款项后,按照乙方联系成功的受让人的实际付款乘以居间服务报酬比例在柒个工作日内支付给乙方。甲方不得以合同未履行为由不支付乙方的居间费用,甲方与乙方提供的受让人(投资方)一致同意《矿权转让合同》或投资或合作协议签订并实现资金交割,即为乙方已经完成甲方委托的居间任务,本合同自行解除。
第七条:_________________违约责任
甲乙双方应认真履行本合同,如有违约,应赔偿守约方的损失。
甲方不得私下与乙方提供的第三方签订与转让矿权相关的合同,否则即构成违约,并按本合同约定报酬的双倍支付乙方的居间报酬。乙方除按照本合同约定收取居间费用外,不得再向甲方及矿权收购方收取任何费用。
第八条:_________________争议解决
双方在履行本合同中的争议应先协商解决;如协商不成,任何一方均有权向原告方所在地人民法院提起诉讼。
本合同共3页,自双方签字盖单日之日起生效。
本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力
甲方:_________________乙方:_________________
________年____月____日________年____月____日
铁矿石居间协议(精选19篇)篇十四
居间方受委托方的`委托,双方就委托事项协商一致,签订本合同。
第一条 委托事项(需具体约定所委托的是提供订约机会,还是媒介合同的成立,以及委托事项的具体要求)
第二条 居间报酬的计算方法与支付时间和方式
第三条 保密内容
第四条 违约责任
第五条 其他约定事项
单位(人)名称或个人姓名:__________________
单位(人)名称或个人姓名:____________
地 址:__________________
地址:__________________
法定代表人或委托代理人:__________________
法定代表人或委托代理人:____________
电 话:__________________
电 话:__________________
传 真:__________________
传 真:__________________
开户银行:__________________
开户银行:__________________
帐 号:__________________
帐 号:__________________
铁矿石居间协议(精选19篇)篇十五
关于 我 公司以合同签订为准的总面积抽出%,付给居间人员劳务费用。本公司将以不可撤销,无条件的,不可更改的慎重态度对您做出如下承诺:
一、根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,对居间人员本着有偿服务的原则,我公司顺利与项目方签订该项目的承包合同后,我公司自愿兑现支付的居间酬金是合理合法的。
二、我公司承诺及时支付给居间人业务劳务费。(工程总面积以施工合同为准)
支付方式:合同签订后,先期支付居间费、劳动费元,后期 。
三、在签订上述项目红头文件后,如若本公司不履行本承诺,居间人可凭《不可撤销的居间协议》向我公司追索全部酬金,并向任何地方法院提起诉讼,我公司不能进行任何抗辩和申诉。
四、我方和总承包方签订合同后,提供我单位和委托代理人的相关资料及我方和总承包方签订的合同复印件,作为居间人向我方索要本居间合同费用的法律依据。
五、酬金支付成立的条件是以我公司最终与总承包方签订的上述项目承建的合法合同文件为准,以方拿到进场通知书后,则居间人责任完成。我公司将按照与您签订的居间协议中约定的时间将居间业务费汇入您指定的银行帐号内,如果逾期,则每天按居间费总款的5%支付滞纳金。
六、如我方不能按本合同约定,不及时支付给居间费用,居间人可申请业主或总承包方代扣居间费用和申请合同终止。并要求业主或总承包方处以居间费总款的20%的违约金向居间人支付。
七、本《不可撤销的居间协议》由居间受益人持一份。
八、若本居间劳动费兑现完毕,或不能签订正式施工合同,则本居间协议书自动失效。
协议签订地:
法人承诺人(盖章):
身份证号码:
法人委托承诺人(盖章):
身份证号码:
铁矿石居间协议(精选19篇)篇十六
甲方:
乙方(委托人):
身份证号:
甲乙双方本着平等、自愿、诚信、有偿 服务的原则,就乙方委托甲方代为寻找工作岗位等事宜,经充分协商,达成如下协议,以资共同遵守。
甲乙双方协商确认:乙方委托甲方寻找用人单位的具体要求,以填写求职登记表为准,求职表作为本协议的附件具有同等法律效力。
1、乙方必须向甲方提供当前的准确的身份信息证明。包括身份证及复印件(户口本也可),学历证,健康证和其他专业技能职称等相关证明,并填写求职信息登记表。
2、甲方有义务为乙方提供职前指导建议,并根据乙方的实际能力及要求提供合适的工作岗位。
3、乙方必须在支付相应的居间服务费后,才能享受甲方提供的岗位信息服务。
4、甲方应为乙方提供正规、合法、真实的工作岗位。
1、市内介绍收取居间介绍成功服务费/位;
市内介绍特殊岗位或省外招聘收取居间介绍成功服务费协商收费;
2、甲方开出推荐介绍信,一经用人单位录用,介绍就业居间服务成功,本协议自动终止。
3、乙方未被用人单位录用,甲方继续为其推荐就业岗位或退还乙方服务费。
4、若甲方推荐乙方到用人单位被录用或上岗后,因本人原因找各种理由离开不做者,所交费用不予退还。甲方在三月内继续为其推荐新的就业岗位。
5、经甲方推荐后,如果乙方在7日内不再与甲方联系,就将视为推荐成功,本协议自动终止。
6、乙方上岗后如果要求甲方重新为其推荐新的就业岗位,需从新签订本协议和缴费。
7、如果甲方推荐乙方到用人单位,乙方到了用人单位未参加面试终止本协议并退还服务费后,日后自行到用人单位求职成功的,视为乙方不诚信,甲方有权向乙方追讨经济赔偿,经济赔偿标准双方约定为乙方在岗用人单位属地政府最低工资标准的二倍计算。
甲方(盖章):大连时空快讯广告有限公司贵州凯里分公司 联系电话:
乙方(签字): 联系电话:
年 月 日
铁矿石居间协议(精选19篇)篇十七
乙方:______身份证号:______。
联系方式:______。
甲方与乙方经过友好协商,在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上,双方达成以下合作协议:
甲乙双方在符合双方共同利益的前提下,就企业投融资项目管理业务和销售公司发起类和代销类信托理财产品合作等问题,自愿结成战略合作伙伴关系,甲方为乙方提供良好相关工作支持,乙方为甲方提供业务资源,协助甲方促成业务与业绩,实现双方与客户方的多赢局面。
甲方在接受乙方提供的业务机会时,应根据自身实力量力而行,确实无法实施或难度较大、难以把握时应开诚布公、坦诚相告并求得乙方的谅解或协助,不得在能力不及的情况下轻率承诺,从而使乙方客户关系受到损害。同时,乙方也应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。
合作利益机制。
1、乙方为甲方提供投融资业务机会并协助达成,甲方应支付相应的顾问费用。费用额度=融资额度x0.5%,甲方应在投融资业务达成并且收到业务费用后的15个工作日内支付。
2、乙方利用自己的发行渠道销售甲方提供的信托理财产品,每次的业务机会甲乙双方会制定一个统一的政策并签订具体的合同。项目完成后甲方即支付乙方的顾问费用,支付至如下账户(如有变动以具体签的合同为准):
户名:______。
账号:______。
开户行:______。
1、甲乙双方在进行业务合作时,应严格保守双方的商业秘密,不得因己方原因泄露对方或客户方商业秘密而使对方商业信誉受到损害;双方对于上述商业信息及本协议的各项条款,均负有保密义务。任何一方未尽到保密义务而造成另一方损失的,均须根据损失额做出相应的赔偿。
2、协议期限终止或提前终止后,保密义务继续有效。
合作双方在业务实施过程中,如因己方原因造成合作方、客户方商业信誉或客户关系受到损害的,受损方除可立即单方面解除合作关系外,还可提出一定数额的经济赔偿要求。同时,已经实现尚未结束的业务中应该支付的相关费用,受损方可不再支付,致损方则还应继续履行支付义务。
如发生争议,双方应积极协商解决,协商不成的,受损方可向北京市仲裁委员会申请仲裁处理。
1、本协议有效期暂定一年,自双方代表签字盖章之日起计算,本协议到期后,甲方应付未付的顾问费用,应继续按本协议支付。
2、本协议到期后,双方均未提出终止协议要求的,视作均同意继续合作,本协议继续有效,可不另续约,有效期延长六个月。
3、本协议经双方协商一致后可以变更、解除或终止。
本协议在执行过程中,双方认为需要补充、变更的,可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
甲方:______(公章)。
乙方:______。
签约日期:____年____月____日
铁矿石居间协议(精选19篇)篇十八
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及有关法律在平等自愿、等价有偿基础上,双方经过充分协商,就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议:
一、本协议所指项目方是指名下_______________。
二、乙方促成甲方与项目方所拉的土方工程项目位于_______________。
三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为。
甲方每拉一车土方,项目方应向甲方支付__________元人民币;有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通,乙方应协助甲方与项目方的沟通。
四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方。
签订的拉土方施工合同的期限为准,如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成,甲方与项目方续签合同期限的,本合同有效期限同步延续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。
五、甲方在该项目提供约辆车进行拉土方施工,最终以甲方实际在该项目上提供的车辆为主。
七、甲方应将乙方的'居间费汇至乙方指定的账户内。
开户行:______________________________。
户名:________________________________。
账号:________________________________。
八、居间费的支付时间为甲方应每天向乙方支付一次。
九、违约责任。
甲方应依据协议约定足额及时向乙方支付居间费,如甲方未按照协议约定向乙方足额及时支付居间费,应向乙方支付所有可算工程价值总费用的30%作为违约金(所有可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方所有车辆所拉土方的天数)。
十、争议解决。
十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。
十二、本协议一式一份,由乙方保管。
甲方:_______________乙方:_______________。
住址:_______________住址:_______________。
______年_____月_____日_____年_____月_____日。
铁矿石居间协议(精选19篇)篇十九
居间方(以下简称乙方)受委托方(以下简称甲方)的委托,就_委托事项协商一致,签订本合同。
____________________________________________________________________________。
1.乙方居间工作成功的标志为_________________________________________________________;乙方在居间工作成功后取得居间报酬。
2.双方同意乙方的居间报酬为该同业存款总额的__________%,甲方需在乙方居间工作成功后1个工作日内完成乙方居间报酬的支付。
3.甲方需将乙方的居间报酬支付到乙方指定的帐号,并提供支付成功的凭证作为完成支付的证明。
4.本居间合同签定,甲方需将等同于乙方居间报酬总额的银行承兑汇票(背书后),连同本合同一份,押至双方指定之律师事务所。乙方居间工作成功并甲方完成乙方居间报酬支付后,甲方取回该承兑汇票,如果甲方违约,则乙方取走该承兑汇票。
1.如果没有双方明确表述的书面许可,双方及其任何附属机构都不应在任何情况下要求或接受任何来自对方已提供的资源的业务,也不应在任何情况下接近、联系、要求或操作与上述资源的交易。双方应确保有关对方的业务和其附属机构信息的完全的机密性,除非在对书面许可同意和承认的情况下才可透露与合作方有关的信息。
2.双方在任何情况下都不应欺骗对方或尝试欺骗对方或意欲加入此交易的相关方面,并应尽全力保证原始的交易代码、数据和私人信息不受改变。
3.双方都不应向任何第三方透露任何一方提供的联系人的信息,并且不应直接或间接地与对方提供的联系人进行议价、协商或交易。
1.一旦签约的任何一方发生了欺骗的行为和事件,不管是直接的还是间接的,欺骗的一方有法律义务承担与交易中应提供的最大服务相当价值的金钱赔偿,还应加上包括赔偿所需的法律费用等在内的各种费用。
2.甲方和兴业银行北京分行的贷款关系,和乙方无关。
3.双方进一步赞同与本协议的任何部分有关的或导致的任何矛盾、纠纷、争吵或违约行为,如不能在双方内部解决的话,应根据法规交由仲裁和决断。任何由仲裁者所作的决定或判断都应是最终的和由法院强制执行的。
本合同一式五份,双方各执二份,一份交由指定律师行保管。本合同双方签字盖章后即时生效。